家庭協(xié)議書(shū)
在不斷進(jìn)步的社會(huì)中,男女老少都可能需要用到協(xié)議,簽訂了協(xié)議就有了法律依靠。那么相關(guān)的協(xié)議到底怎么寫(xiě)呢?以下是小編精心整理的家庭協(xié)議書(shū),歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

家庭協(xié)議書(shū)1
委托方(甲方):_________
承接方(乙方):_________
工程項(xiàng)目:_________
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商,甲方?jīng)Q定委托乙方進(jìn)行居室裝潢。為保證工程順利進(jìn)行,根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律規(guī)定,特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補(bǔ)充合同),以便共同遵守。
第一條 工程概況
1.工程地址:_________
2.居室規(guī)格:房型_________層(式)_________室_________廳_________廚_________衛(wèi),總計(jì):施工面積_________平方米。
_________室,計(jì)_________平方米;
_________廳,計(jì)_________平方米;
_________廚房,計(jì)_________平方米;
_________衛(wèi)生間,計(jì)_________平方米;
_________陽(yáng)臺(tái),計(jì)_________平方米;
_________過(guò)道,計(jì)_________平方米;
其他(注明部位)_________,計(jì)_________平方米。
3.施工內(nèi)容:詳見(jiàn)本合同附件(一)《家庭裝潢施工內(nèi)容單》和施工圖。
4.委托方式:_________
5.工程總天數(shù):_________天
工程開(kāi)工日期:_________年_________月_________日
工程竣工日期:_________年_________月_________日
第二條 工程價(jià)款
工程價(jià)款(金額大寫(xiě))_________元,詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。
材料款_________元;
人工費(fèi)_________元;
設(shè)計(jì)費(fèi)_________元;
施工清運(yùn)費(fèi)_________元;
搬卸費(fèi)_________元;
管理費(fèi)_________元;
稅金_________元;
其他費(fèi)用(注明內(nèi)容)_________元。
第三條 質(zhì)量要求
1.工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱,經(jīng)雙方認(rèn)可。詳見(jiàn)本合同附件(三)《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2.工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照上海市地方標(biāo)準(zhǔn)db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。
3.施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加的費(fèi)用,應(yīng)另簽訂補(bǔ)充合同。
4.質(zhì)量檢查監(jiān)督部門(mén):_________市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)。
5.凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備,產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù);施工質(zhì)量由乙方負(fù)責(zé)。
6.甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接。
第四條 材料供應(yīng)
1.乙方須嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)價(jià)格條例規(guī)定,對(duì)本合同中所用材料一律實(shí)行明碼標(biāo)價(jià)。詳見(jiàn)本合同附件(二)《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。乙方如挪作他用,應(yīng)按挪用材料的雙倍價(jià)款補(bǔ)償給甲方。
2.乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
3.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,詳見(jiàn)本合同附件(四)《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容,應(yīng)該是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期到達(dá),施工期順延,并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
第五條 付款方式
1.合同一經(jīng)簽訂,甲方即應(yīng)付100%工程材料款和施工工費(fèi)的50%;當(dāng)工期進(jìn)度過(guò)半,甲方即第二次付施工工費(fèi)的40%。剩余10%尾款待甲方對(duì)工程竣工驗(yàn)收后結(jié)算。(注:施工工費(fèi)包括人工費(fèi))共3頁(yè),當(dāng)前第1頁(yè)123
甲方付清工程價(jià)款,詳見(jiàn)本合同附件(七)《家庭裝潢工程工程結(jié)算表》,乙方開(kāi)具統(tǒng)一發(fā)票,向甲方辦理移交及發(fā)放裝潢工程保修卡,詳見(jiàn)本合同附件(八)《家庭裝潢工程工程質(zhì)量保修卡》。
甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為,乙方有權(quán)停止施工。驗(yàn)收合格未結(jié)清工程價(jià)款時(shí),不得交付使用。
2.工程施工中如有項(xiàng)目增減或需要變動(dòng),詳見(jiàn)本合同附件(五)《家庭裝潢工程工程項(xiàng)目變更表》,雙方應(yīng)簽訂補(bǔ)充合同,并由乙方負(fù)責(zé)開(kāi)具施工變更令,通知施工工地負(fù)責(zé)人。增減項(xiàng)目的價(jià)款,當(dāng)場(chǎng)結(jié)清。
3.甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價(jià)款的`,每逾期一天按未付工程價(jià)款額的1%支付給乙方。
4.甲方在居室裝潢中,如向銀行按揭,須將按揭的憑證及相關(guān)文件(復(fù)印件)交給乙方。
第六條 工程工期
1.如果因乙方原因而延遲完工,每日按工費(fèi)的1%作為違約金罰款支付給甲方,直至工費(fèi)扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工,每延遲一日,以裝潢工程價(jià)款中人工費(fèi)的1%作為誤工費(fèi)支付給乙方_________元。
2.由甲方自行挑選的材料、設(shè)備,因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān),由于乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。
3.在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題、雙方意見(jiàn)不一而造成停工,均不按誤工或延遲工期論處,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以繼續(xù)施工。
4.施工中如果因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方須承擔(dān)全部施工費(fèi)用,如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。
5.施工中,甲方未經(jīng)乙方同意,私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。
第七條 工程驗(yàn)收
1.工程質(zhì)量驗(yàn)收,詳見(jiàn)本合同附件(六)《家庭裝潢工程質(zhì)量驗(yàn)收表》,除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部結(jié)束后,乙方組織甲方進(jìn)行竣工驗(yàn)收。雙方辦理工程結(jié)算和移交手續(xù)。
2.乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問(wèn)題,甲方自負(fù)責(zé)任。甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。
3.甲方如不能在乙方指定時(shí)限內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)工序或工程的竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)和相關(guān)費(fèi)用。
第八條 其他事項(xiàng)
1.甲方
必須提供經(jīng)物業(yè)管理部門(mén)認(rèn)可的房屋平面圖及水、電、氣線路圖,或由甲方提供房屋平面圖及水、電、氣線路圖,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。
二次裝飾工程,應(yīng)全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)物等,須采取必要的保護(hù)措施,均需與乙方辦理手續(xù)和承擔(dān)費(fèi)用。
如確實(shí)需要拆、改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備、管線,應(yīng)向所在地房管部門(mén)辦理手續(xù),并承擔(dān)有關(guān)費(fèi)用。施工中如需臨時(shí)使用公用部位,應(yīng)向鄰里打好招呼。
2.乙方
應(yīng)主動(dòng)出示企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、會(huì)員證書(shū)或施工資質(zhì);如是下屬分支機(jī)構(gòu),也須有上級(jí)公司出具的證明;經(jīng)辦業(yè)務(wù)員必需有法人代表的委托證書(shū)。
指派(姓名)_________為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量地按期完成施工任務(wù)。
家庭協(xié)議書(shū)2
當(dāng)事人:張某,(肇事方)男,19**年出生,漢族,身份證號(hào):********住址:******聯(lián)系方式:******(以下簡(jiǎn)稱甲方)。
委托代理人:(有委托代理人就寫(xiě),沒(méi)有就不用)
當(dāng)事人:李某,(受害方)男,19**年出生,漢族,身份證號(hào):********住址:******聯(lián)系方式:******(以下簡(jiǎn)稱乙方)。
委托代理人:
20xx**年**月**日,在什么地區(qū)什么地段發(fā)生什么樣交通事故造成李某受傷或(死亡),交通事故發(fā)生后,甲方立即采取超常規(guī)和積極搶救措施將乙方送到**醫(yī)院治療,經(jīng)診斷:(把診斷寫(xiě)上)。在此期間乙方共花費(fèi)醫(yī)療費(fèi)**萬(wàn)元,乙方在**醫(yī)院住院已天進(jìn)行康復(fù)休養(yǎng).目前傷勢(shì)已經(jīng)基本痊愈,根據(jù)**醫(yī)院的主治醫(yī)師的意見(jiàn)可以回家進(jìn)行調(diào)養(yǎng)。乙方病情痊愈后,多次找到甲方請(qǐng)求調(diào)解,并請(qǐng)求給予一次性處理。甲方在乙方的一再要求下,同意乙方的請(qǐng)求。為此甲乙雙方本著公平,自愿的原則,就交通肇事?lián)p害賠償一事,經(jīng)過(guò)雙方充分的協(xié)商,協(xié)商一致的情況下,達(dá)成如下協(xié)議:
1、乙方的傷情傷殘程度及乙方病情需要恢復(fù)的時(shí)間等基本情況,甲乙雙方均已了解和認(rèn)可。
2、甲方已替乙方支付的醫(yī)療費(fèi)**萬(wàn)元,由甲方承擔(dān)。
3、甲方同意乙方的.要求,一次性付給乙方**萬(wàn)元人民幣整(其中包括護(hù)理費(fèi)用,誤工費(fèi),傷殘補(bǔ)償金等費(fèi)用)。
4、乙方在簽訂此協(xié)議書(shū)后,自愿放棄追究甲方的一切責(zé)任的權(quán)利。
5、乙方一經(jīng)簽訂此協(xié)議,甲方給付的賠償款為乙方現(xiàn)在或?qū)?lái)、直接或間接與此次事故有關(guān)的索賠的費(fèi)用最終和全部賠償數(shù)額。
6、甲方與乙方簽訂此協(xié)議后,(并且公證書(shū)下達(dá)后)應(yīng)當(dāng)立即給付乙方**萬(wàn)元人民幣(如果一次性不能付清,可以分期給付) 。
7、甲方在付清錢(qián)款后,乙方應(yīng)當(dāng)將住院期間的醫(yī)療票據(jù)全部給付甲方。如果找不到原件票據(jù)應(yīng)當(dāng)出具書(shū)面說(shuō)明。
8、乙方收到上述賠償金后,甲、乙雙方就此次交通事故的賠償問(wèn)題已解決完畢,今后雙方互不追究由此引起的一切責(zé)任。
9、(1)本協(xié)議甲乙雙方簽定后,一方出現(xiàn)反悔或違反此協(xié)議的規(guī)定,根據(jù)<中華人民共和國(guó)合同法>的相關(guān)規(guī)定,違約方將承擔(dān)違約責(zé)任,將支付給對(duì)方違約金*元(一般不超過(guò)金錢(qián)數(shù)額的20%)。
(2)如果甲方違反此協(xié)議其不得向乙方索要已經(jīng)給付的錢(qián)款,并應(yīng)再給付乙方*元的違約金(一般不超過(guò)金錢(qián)數(shù)額的20%)。如果乙方違反此協(xié)議,應(yīng)當(dāng)將原來(lái)甲方給付的錢(qián)款全額退回,并再給付乙方*元的違約金(一般不超過(guò)金錢(qián)數(shù)額的20%)。
10、本協(xié)議一式兩份,(自公證部門(mén)公證后生效)甲乙雙方各執(zhí)一份。
雙方對(duì)未盡事宜協(xié)商解決,協(xié)商解決不成時(shí),交由*人民裁決。
我們上述協(xié)議完全真實(shí)、合法,如果有虛假愿意承擔(dān)法律責(zé)任。
甲方:****
乙方:****
見(jiàn)證人(需要兩個(gè)無(wú)利害關(guān)系人):
20xx年**月**日
家庭協(xié)議書(shū)3
男方:______________,男,______族,_______年_______月_______日生,住______________,身份證號(hào)碼____________________
女方:______________,女,______族,_______年_______月_______日生,住______________,身份證號(hào)碼____________________
男方與女方于_______年_______月_______日認(rèn)識(shí),于_______年_______月_______日在登記結(jié)婚,婚后于_______年_______月_______日生育一______________兒子(或女兒),名。因______________男方(或女方)實(shí)施家庭暴力,惡習(xí)不改______________等致使夫妻感情破裂,已無(wú)和好可能,現(xiàn)經(jīng)夫妻雙方自愿協(xié)商達(dá)成一致意見(jiàn),訂立離婚協(xié)議如下:
一、男女雙方自愿離婚。
二、子女撫養(yǎng)、撫養(yǎng)費(fèi)及探望權(quán):
三、夫妻共同財(cái)產(chǎn)的處理:
、糯婵罘峙。
、品课荩悍蚱薰餐械姆课菟袡(quán)歸______________女方(或男方)所有過(guò)戶費(fèi)用由______________女方(或男方)負(fù)責(zé)。______________女方(男方)應(yīng)于_______年_______月_______日前一次性補(bǔ)償房屋差價(jià)______________元給______________男方(或女方)。
、瞧渌(cái)產(chǎn)歸各自所有:______________(以協(xié)商一致的.意見(jiàn)為準(zhǔn))。
四、債務(wù)的處理:(以協(xié)商一致的意見(jiàn)為準(zhǔn))
雙方確認(rèn)在婚姻關(guān)系存續(xù)期間沒(méi)有發(fā)生任何共同債務(wù),任何一方如對(duì)外負(fù)有債務(wù)的,由負(fù)債方自行承擔(dān)。
五、一方隱瞞或轉(zhuǎn)移夫妻共同財(cái)產(chǎn)的責(zé)任:
七、違約責(zé)任的約定:
任何一方不按本協(xié)議約定期限履行支付款項(xiàng)義務(wù)的,應(yīng)付違約金______________元給對(duì)方(按______________支付違約金)。
八、協(xié)議生效時(shí)間的約定:
本協(xié)議一式三份,自婚姻登記機(jī)頒發(fā)《離婚證》之日起生效,男、女雙方各執(zhí)一份,婚姻登記機(jī)關(guān)存檔一份。
九、如本協(xié)議生效后在執(zhí)行中發(fā)生爭(zhēng)議的,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向______人民法院起訴。
男方:簽名:______________女方:簽名:______________
_________年______月_______日_________年______月_______日
家庭協(xié)議書(shū)4
男方及男方家人:
女方:
男方與女方20xx年4月17日登記結(jié)婚,20xx年3月27日系登記離婚,在夫妻關(guān)系存續(xù)期間共同修建位于修文縣扎佐鎮(zhèn)大龍村八組的一棟3層自建房,此房屋在離婚協(xié)議中女方放棄,現(xiàn)男方及家人要求復(fù)婚,雙方對(duì)房屋的分配重新達(dá)成以下協(xié)議:
一、男方家人認(rèn)可:位于修文縣扎佐鎮(zhèn)大龍村八組的一棟3層自建房屬于男方及女方婚姻關(guān)系存續(xù)期間的'夫妻共同財(cái)產(chǎn)。
二、男方自愿重新分配此房屋,男方同意位于修文縣扎佐鎮(zhèn)大龍村八組的自建房第二層歸女方個(gè)人所有,屬于女方復(fù)婚前個(gè)人財(cái)產(chǎn)。
三、此房屋的相關(guān)的土地權(quán)益、其他附屬設(shè)施權(quán)利包括通往第二層的過(guò)道、樓梯、院壩等必備的通道、水電附屬設(shè)施、第二層內(nèi)的家具家電的所有設(shè)施設(shè)備隨房屋一并轉(zhuǎn)讓。
四、若此房屋被征收或者因侵權(quán)滅失,獲得征收款或者賠償款,女方享有120平方米對(duì)應(yīng)的補(bǔ)償款、產(chǎn)權(quán)置換安置房屋產(chǎn)權(quán)或者侵權(quán)的款項(xiàng)。
五、若此房屋可以辦理產(chǎn)權(quán)證或者宅基地使用證,男方及家人應(yīng)將女方登記為共有人,共有的份額為30%。
六、男方及男方家人對(duì)此次重新分配不持任何異議,均認(rèn)可此分配,并且不對(duì)此房屋提出權(quán)利主張。男方保證此房屋沒(méi)有設(shè)置抵押,保證男方家人不對(duì)此房屋提出權(quán)利主張。
七、男方及家人不遵守約定,侵害女方房屋權(quán)益,導(dǎo)致女方不能行使對(duì)房屋的所有權(quán)、收益權(quán)、使用權(quán)等,男方應(yīng)按照市場(chǎng)價(jià)或者評(píng)估價(jià)以現(xiàn)金形式賠償女方房屋價(jià)值。
八、男方及家人、女方均應(yīng)嚴(yán)格遵守此約定,若男方及家人違反約定,侵害女方的權(quán)益,違約者賠償女方守約金30萬(wàn)元。
九、此協(xié)議經(jīng)男方及家人、女方簽字生效,各方各持一份。
男方及家人:
女方:
年月日
家庭協(xié)議書(shū)5
立約人:
張夫:(性別、年齡、民族、單位、住址)
張妻:(性別、年齡、民族、單位、住址)
張子:(性別、年齡、民族、單位、住址)
張女:(性別、年齡、民族、單位、住址)
見(jiàn)證人:
高某某,陜西邦維律師事務(wù)所律師。
李某某,陜西邦維律師事務(wù)所律師。
張夫、張妻夫婦與子女張子、張女一直共同生活,現(xiàn)張子、張女均已結(jié)婚,各立約人均表示愿意分家析產(chǎn),各立門(mén)戶。經(jīng)協(xié)商,共同簽訂以下分產(chǎn)協(xié)議,以供遵守。
一、張夫、張妻夫婦與張女一起生活。
二、現(xiàn)小院平房6間,其中北房2間供張夫、張妻夫婦居祝東房?jī)砷g歸張子,西方兩間歸張女,庭院共用。
三、家具及家用電器:索尼彩電、海爾冰箱歸張子。洗衣機(jī)、組合衣柜、沙發(fā)歸張女。
四、存款6萬(wàn)元,由張子分得2萬(wàn),張女分得2萬(wàn),其余2萬(wàn)留張夫、張妻夫婦自用。
五、張夫、張妻夫婦如遇重病或其它意外,由張子、張女共同負(fù)擔(dān)。
六、其它(略)
立約人:
張夫:(簽字)
張妻:(簽字)
張子:(簽字)
張女:(簽字)
見(jiàn)證人:
律師高某某:(簽字)
律師王某某: (簽字)
某律師事務(wù)所(蓋章)
年月日
家庭協(xié)議書(shū)6
甲方:______________________
身份證號(hào):_________________
乙方:______________________
身份證號(hào):_________________
甲方、乙方雙方與______年________月_______日在_____________區(qū)民政局辦理婚姻登記,現(xiàn)雙方為合法夫妻。甲乙雙方都愿共筑愛(ài)巢、白頭偕老。但為防止今后可能出現(xiàn)的財(cái)產(chǎn)糾紛,雙方經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、婚內(nèi)現(xiàn)有財(cái)產(chǎn)的約定;現(xiàn)有房產(chǎn)一處,位于__________________,現(xiàn)房屋產(chǎn)權(quán)登記人為甲方。該房屋共計(jì)____________萬(wàn)由甲方支付____________萬(wàn)元首付款,其余辦理按揭。裝修及家具、電器的購(gòu)買(mǎi)由甲方出資。如果雙方離婚,該房產(chǎn)及房?jī)?nèi)家具電器歸乙方所有,甲方負(fù)責(zé)協(xié)助辦理房屋過(guò)戶到乙方的手續(xù),房屋過(guò)戶發(fā)生的一切費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
二、雙方父母的遺產(chǎn)分別屬于雙方個(gè)人所有,不作為雙方的共同財(cái)產(chǎn)。
三、婚姻存續(xù)期間共同債務(wù)的約定:
1.要用于家庭共同生活而向他人借錢(qián),應(yīng)由雙方共同書(shū)面簽名方可視為夫妻共同債務(wù),由雙方共同償還,無(wú)雙方共同書(shū)面簽名則視為個(gè)人債務(wù),由個(gè)人承擔(dān)。
2.一方對(duì)外舉債時(shí)必須向債權(quán)人明示夫妻間的財(cái)產(chǎn)約定,該債務(wù)系一方個(gè)人債務(wù),另一方不承擔(dān)還款義務(wù)。如無(wú)明示則產(chǎn)生的'后果由經(jīng)手一方債務(wù)人自己負(fù)責(zé),另一方不承擔(dān)任何責(zé)任。
四、對(duì)于共同財(cái)產(chǎn)的保管約定:甲乙雙方應(yīng)當(dāng)如實(shí)通報(bào)各自的全部收入情況(包括除工資外的額外收入),并定期將各自全部收入的95%集中存放于共同的賬戶,視為共同財(cái)產(chǎn)用于共同生活的開(kāi)支。其余的5%視為個(gè)人財(cái)產(chǎn)與對(duì)方無(wú)關(guān)。共同的賬戶由女方保管進(jìn)行統(tǒng)一支配,用做家庭開(kāi)支,女方有定期向男方告知的義務(wù)。
五、對(duì)于離婚的約定:
1.如果男方今后有過(guò)錯(cuò)(包括但不限于婚外情、婚外性、與她人同居、重婚、家庭暴力、吸毒、嚴(yán)重賭博等等越軌或違法行為)造成夫妻感情破裂而離婚的(包括協(xié)議離婚、男方或女方向法院提起離婚),夫妻財(cái)產(chǎn)按以下約定處理:
(1)、男方自愿放棄家庭全部財(cái)產(chǎn),凈身出戶。
(2)、現(xiàn)在夫妻共有一套房產(chǎn)歸女方所有,如果在離婚之時(shí),房貸仍未付清,則由男方付清。
(3)、夫妻共同財(cái)產(chǎn)全部歸女方所有(包括以后再購(gòu)置的房產(chǎn)以及其它大件物品)。
(4)、男方應(yīng)向女方賠償精神損失30萬(wàn)元,在辦理離婚相關(guān)手續(xù)時(shí)直接以現(xiàn)金支付給女方。
2.如果女方今后有過(guò)錯(cuò)按正常離婚進(jìn)行分配。
3.如雙方無(wú)其它過(guò)錯(cuò)的情況下財(cái)產(chǎn)分配按正常離婚進(jìn)行分配。
六、簽訂本協(xié)議的目的,是為了男女雙方和睦相處,互敬互愛(ài),衷心希望雙方能白頭偕老。所以雙方必須遵守本協(xié)議約定的內(nèi)容,如有違反則自愿按協(xié)議約定內(nèi)容執(zhí)行。
七、雙方自愿簽訂,清楚了解其協(xié)議的法律效力,并遵守約定內(nèi)容。
八、本協(xié)議一式兩份,雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效。
甲方:_________________(簽名)
乙方:_________________(簽名)
家庭協(xié)議書(shū)7
武義縣郭下村民某某戶,因何某1、何某2兄弟二人均已經(jīng)成婚,準(zhǔn)備分家另過(guò)獨(dú)立生活,為劃清產(chǎn)權(quán),避免爭(zhēng)議,團(tuán)結(jié)和睦,經(jīng)父親、母親及妹妹何某3,以及長(zhǎng)輩何某、吳某見(jiàn)證特立此分家協(xié)議書(shū),以及父母今后的贍養(yǎng)義務(wù)。協(xié)議書(shū)條款如下:
一、房產(chǎn)分割:原有房產(chǎn)位于前宅橋頭,共計(jì)309.2平方米,包括已建90多平方米以及舊房子及空地200多平方米。已建90多平方米外加空地共計(jì)148.15平方米歸大兒子何某1,房屋位置如下:東與何某2房屋相鄰,南是自家曬場(chǎng),西邊某何房屋,北靠大路(其中3.4X8部分為何某1家做正門(mén)用,不準(zhǔn)建房,影響何某2家采光)。其余的舊房子以及空地共計(jì)161.05平方米歸何某2所有,房屋位置如下:東至溪,南自家曬場(chǎng),西何某1房屋,北靠大路。
二、父母的贍養(yǎng)協(xié)議:1、口糧(每月所需大米)由何某1承擔(dān),現(xiàn)有兩塊山地歸何某1管理,所得款項(xiàng)均由何某1支配,如果何某1不能履行義務(wù),山地歸還父母管理,所得款項(xiàng)由父母支配。2、父母的醫(yī)藥費(fèi)以及其他費(fèi)用由兄弟2人共同承擔(dān)(在父母用去其本人所擁有的'部分錢(qián)物之后不夠部分),其中何某1承擔(dān)所需費(fèi)用的,何某2承擔(dān)所需費(fèi)用的。3、當(dāng)父母臥床不能自理時(shí),兄弟兩人輪流照顧,輪到一方照顧時(shí),如果需顧保姆的,費(fèi)用由顧保姆方自理。4、兄弟兩人各拿出一間房子供父母居住,用于父母的養(yǎng)老。
三、本協(xié)議共2頁(yè)一式四份,父和母、何1、何2、何3各執(zhí)一份,一經(jīng)簽字按手印,兄弟雙方對(duì)以上協(xié)議均不得反悔。未盡事宜兄妹三人協(xié)商解決。
立協(xié)議人:
立協(xié)議人: (父親: 大兒子: 母親: 二兒子:)
見(jiàn)證人: 見(jiàn)證人:
郭下村村委會(huì):
年 月 日
附:1、房屋平面圖一份:陰影部分何1所有,空白部分何2所有
2、土地證上的平面數(shù)據(jù)圖
家庭協(xié)議書(shū)8
甲方為專業(yè)從事護(hù)士崗前培訓(xùn)、護(hù)理英語(yǔ)培訓(xùn)的機(jī)構(gòu),
可常年為_(kāi)________地區(qū)外籍人士及其他高端客戶提供家庭護(hù)理服務(wù),擁有成熟的培訓(xùn)機(jī)制與豐富的護(hù)理行業(yè)就業(yè)渠道;乙方為在_________生活的外籍人士及其他高端收入人士;
為了滿足乙方對(duì)家庭護(hù)理的需要,甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、合作項(xiàng)目:家庭護(hù)理服務(wù)
二、合作時(shí)間:從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,上午_________—_________,下午_________—_________,每周休息_________天。
三、甲方權(quán)利和義務(wù):
1、遵守本合作協(xié)議中的各項(xiàng)條款,誠(chéng)信服務(wù),客戶至上;
2、甲方在協(xié)議有效期內(nèi)根據(jù)乙方需求向乙方提供專業(yè)護(hù)
理人員。如因甲方派出的護(hù)理人員不能勝任乙方的`工作要求,甲方應(yīng)為乙方更換護(hù)理人員,直到乙方滿意為止。
3、甲方派出的工作人員應(yīng)該嚴(yán)守職業(yè)道德,尊重客戶隱
私,有義務(wù)為客戶保密;
今泰學(xué)院推薦文檔
四、乙方權(quán)利和義務(wù):
1、遵守本合作協(xié)議中的各項(xiàng)條款,為甲方工作人員提供安全的工作環(huán)境;
2、甲方派出的護(hù)理人員如果不能滿足乙方的工作要求,乙方有權(quán)要求給予調(diào)換;
3、乙方在護(hù)理服務(wù)結(jié)束后,填寫(xiě)中美家庭護(hù)理服務(wù)反饋表,對(duì)于甲方派出的工作人員給予服務(wù)評(píng)價(jià);
4、甲方工作人員不得以任何理由向乙方索要除協(xié)議約定范圍外的任何薪金、酬勞或禮品;如系乙方自愿提供給甲方工作人員上述酬勞的,屬于乙方單方行為,甲方不因此承擔(dān)任何附加責(zé)任;
5、未經(jīng)甲方許可,不論在合同期內(nèi)或合同期結(jié)束,乙方均不得直接與甲方工作人員產(chǎn)生雇傭關(guān)系,違者甲方有權(quán)向乙方追索5000元至10000元的經(jīng)濟(jì)賠償;
6、乙方不能單方面要求甲方工作人員提供本協(xié)議范圍之外的其他服務(wù)。
五、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決,若協(xié)商不成,甲乙雙方任何一方可到_________仲裁機(jī)構(gòu)申請(qǐng)仲裁或到_________所在地人民法院提起訴訟。
六、本協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。本合同經(jīng)甲方簽字,乙方蓋章、乙方代表簽字后生效,具有法律效力。
甲方(簽字):_________
乙方(蓋章):_________
代表(簽字):_________
聯(lián)系地址:_________
聯(lián)系地址:_________
日期:_________年___月___日 日期:_________年___月___日
簽訂地點(diǎn):_________
簽訂地點(diǎn):_________
家庭協(xié)議書(shū)9
甲方:
乙方:
姐弟二人均已經(jīng)成婚,準(zhǔn)備分戶另過(guò)獨(dú)立生活,為劃清產(chǎn)權(quán),避免爭(zhēng)議,團(tuán)結(jié)和睦,經(jīng)母親,以及村兩委見(jiàn)證特立此分戶協(xié)議書(shū),以及母親今后贍養(yǎng)義務(wù)。
一、房產(chǎn)分割:
現(xiàn)有房屋一處,位于______村十組,面積:226平米,共有房間十間,姐弟二人各分五間。
二、現(xiàn)有房屋母親有居住或使用權(quán)。
三、母親的贍養(yǎng)協(xié)議:
1、口糧由甲乙共同承擔(dān)。
2、母親的'醫(yī)藥費(fèi)以及其他費(fèi)用由姐弟2人共同承擔(dān)(在母親用去其本人所擁有的部分錢(qián)物之后不夠部分)。
3、當(dāng)母親臥床不能自理時(shí),姐弟2人輪流照顧時(shí),如需保姆的,費(fèi)用由雇保姆方自理。
四、本協(xié)議一式三份,母親、甲、乙各執(zhí)一份,一經(jīng)簽字按手印,姐弟雙方對(duì)以上協(xié)議均不得反悔,未盡事宜姐弟兩人協(xié)商解決。
甲方:_____年_____月_____日
乙方:_____年_____月_____日
母親:_____年_____月_____日
見(jiàn)證人:_____年_____月_____日
家庭協(xié)議書(shū)10
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國(guó)消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)法》、《中華人民共和國(guó)價(jià)格法》、《北京市保護(hù)消費(fèi)合法權(quán)益條例》,中華人民共和國(guó)建設(shè)部(1997)92號(hào)文《家庭居室裝飾裝修管理試行辦法》以及其他有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定的原則,為保護(hù)雙方的合法權(quán)益,結(jié)合本工程的具體情況,甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達(dá)成如下協(xié)議,共同遵守。
發(fā)包方(簡(jiǎn)稱甲方):(業(yè)主)_______________ 聯(lián)絡(luò)方式:______
承包方(簡(jiǎn)稱乙方):(施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人)_____________________
身份證:_____________________ 聯(lián)絡(luò)方式:__________________
家庭住址:___________________ 家庭固定電話:_______________
第一條 工程概況
1.裝潢施工地點(diǎn):
2.住房結(jié)構(gòu):鋼筋混凝土;房型____房____廳____套,建筑面積約____平方米。
3.承包方式:清包工。
4.裝飾施工內(nèi)容:甲方住房的水電改造工程,墻體改造,窗套門(mén)套的制作,地磚、瓷磚鋪貼,吊頂安裝,頂面、墻面涂料,廚具、潔具、燈具安裝,儲(chǔ)藏室、家具打造,清潔工程,搬運(yùn)工程等其他裝修工程中應(yīng)包含的所有工程。(關(guān)于搬運(yùn)工程的補(bǔ)充約定:甲方在采購(gòu)過(guò)程中,承諾在免費(fèi)的前提下盡力要求裝修材料供應(yīng)商將裝修材料送貨至甲方房屋內(nèi)。但如遇材料供應(yīng)商堅(jiān)持只負(fù)責(zé)送貨到甲方住宅樓下的情況,則乙方負(fù)責(zé)將該等裝修材料搬運(yùn)到房屋內(nèi))。
5.總價(jià)款:¥約____元(包括清潔費(fèi)和搬運(yùn)費(fèi)),大寫(xiě)(人民幣):____________元整。
以上總價(jià)款根據(jù)乙方實(shí)地考察甲方房屋,并初步了解所需完成工程后確定,該總價(jià)款包含所有乙方承擔(dān)的裝修工程中涉及的人工。如甲方?jīng)Q定對(duì)該房屋初定裝修工程項(xiàng)目進(jìn)行變更,包含增加或刪減,該總價(jià)款不做變更。
6.工期:自____年____月____日開(kāi)工,至____年____月_____日竣工,工期_約____天(以上規(guī)定工期為指導(dǎo)工期,為保證施工質(zhì)量,原則上不少于以上工期,也不應(yīng)超過(guò)工期15天。如遇甲方材料供應(yīng)不及時(shí)等問(wèn)題, 則相應(yīng)順延竣工日期)。另,如雙方經(jīng)過(guò)協(xié)商,對(duì)工期的延長(zhǎng)達(dá)成一致意見(jiàn),則按達(dá)成的統(tǒng)一意見(jiàn)執(zhí)行(如延長(zhǎng)工期后遇春節(jié)假期,甲方允許乙方春節(jié)期間停工____至____天)。
第二條 關(guān)于乙方職責(zé)的約定
1.乙方(即)在裝修期間承擔(dān)施工工程隊(duì)負(fù)責(zé)人的職責(zé),對(duì)本次裝修工程的質(zhì)量和工期負(fù)責(zé)。乙方全面承擔(dān)聯(lián)絡(luò)甲方,提供材料需求,現(xiàn)場(chǎng)管理裝修施工質(zhì)量和施工人員等職責(zé)。如在施工過(guò)程中,產(chǎn)生質(zhì)量問(wèn)題和各類應(yīng)由施工工程隊(duì)承擔(dān)的對(duì)甲方造成的損失,甲方只針對(duì)乙方(即)提出賠償。
2.乙方在裝修過(guò)程中,需保證全程在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行施工和管理(陪同甲方進(jìn)行材料選購(gòu)除外。如遇特殊情況,需與甲方協(xié)商并且獲得認(rèn)可)。
3.乙方負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織裝修人員參與本合同定義的裝修工程。如甲方對(duì)乙方裝修人員的施工水平存在疑義,可以要求乙方無(wú)條件更換。
第三條 關(guān)于材料供應(yīng)的約定
1.全部工程用裝修材料均由甲方提供,裝修施工設(shè)備、工具由乙方提供。
2.甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng),乙方必須協(xié)助甲方辦理驗(yàn)收手續(xù)。如甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,乙方應(yīng)及時(shí)向甲方書(shū)面提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)甲乙雙方共同驗(yàn)收,由乙方負(fù)責(zé)保管并組織施工,由于保管不當(dāng)或施工工藝不當(dāng)造成的'材料損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。
3.乙方必須負(fù)責(zé)進(jìn)行材料的搬運(yùn)上樓工作。
4.為了保證工程的正常進(jìn)行,乙方必須至少提前一周書(shū)面向甲方提出下一工序需要購(gòu)買(mǎi)的材料的清單,以便甲方于周末采購(gòu)材料。甲方應(yīng)按時(shí)提供乙方需要的材料。由于甲方提供材料延誤,造成的工期延誤由甲方承擔(dān)責(zé)任。乙方同時(shí)必須提供大致精確(+/-5-10%)的所需材料的數(shù)量。由于乙方材料估算錯(cuò)誤過(guò)大而導(dǎo)致的材料重新購(gòu)買(mǎi)或材料退回的交通費(fèi)用將由乙方承擔(dān),或者由乙方負(fù)責(zé)運(yùn)輸退回供應(yīng)商。
5.甲方采購(gòu)供應(yīng)的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本協(xié)議規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價(jià)款的雙倍補(bǔ)償給甲方。
第四條 關(guān)于工程質(zhì)量及驗(yàn)收的約定
1.本工程執(zhí)行dbj08-62-97《住宅建筑裝飾工程技術(shù)規(guī)程》、db31/t30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 和市建設(shè)行政主管部門(mén)制定的其它地方標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.本工程由甲方聘請(qǐng)?jiān)O(shè)計(jì)師進(jìn)行設(shè)計(jì),提供設(shè)計(jì)施工圖紙及特別要求(具體內(nèi)容見(jiàn)參見(jiàn)設(shè)計(jì)施工圖紙)。乙方負(fù)責(zé)按有關(guān)行業(yè)規(guī)定進(jìn)行施工。
3.甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。
4.由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)和材料損失由乙方承擔(dān)。
5.在施工過(guò)程中,甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目,須提前與乙方聯(lián)系后,方能進(jìn)行該項(xiàng)目的施工。
6.若部分工序由甲方材料供應(yīng)廠家免費(fèi)安裝或由甲方安排其他單位安裝(如櫥柜防火門(mén),臺(tái)面,ppr水管等),甲方應(yīng)事先安排時(shí)間并通知乙方,乙方應(yīng)予以配合,并避免造成整體工期的延誤。
7.工程驗(yàn)收-甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。(參照北京市地方標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》)。
8.工程竣工:乙方應(yīng)提前二天通知甲方驗(yàn)收,甲方在接到通知三日內(nèi)組織驗(yàn)收,并書(shū)面辦理驗(yàn)收確認(rèn)手續(xù)(見(jiàn)附件三《工程竣工驗(yàn)收單》)。如果甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能組織驗(yàn)收,須及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。如通過(guò)竣工驗(yàn)收,甲方應(yīng)承認(rèn)原竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和其他相關(guān)費(fèi)用。
9.工程保修期三年,從竣工驗(yàn)收確認(rèn)之日起算。保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成質(zhì)量問(wèn)題,乙方無(wú)條件地進(jìn)行維修,并承擔(dān)相應(yīng)材料費(fèi)用。保修期內(nèi)如屬甲方使用不當(dāng)造成損壞,直至不能正常使用,乙方可酌情收費(fèi)。保修期結(jié)束后,乙方負(fù)責(zé)長(zhǎng)期為甲方提供維修服務(wù),直至甲方重新進(jìn)行該房屋的裝修工程。
第五條 關(guān)于安全生產(chǎn)和防火的約定
1.甲方提供的施工要求(見(jiàn)上述第三條)及與乙方協(xié)商,且施工場(chǎng)地應(yīng)符合防火、防事故的要求,主要包括電氣線路、煤氣管道、自來(lái)水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,遵守物業(yè)管理部門(mén)的裝修指南(見(jiàn)附件一),防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,屬甲方責(zé)任的,甲方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償;屬于乙方責(zé)任的,乙方負(fù)責(zé)修復(fù)和賠償。
2.施工中凡涉及改變房屋結(jié)構(gòu),拆、改承重墻,加大樓(地)面荷載,由甲方向物業(yè)管理部門(mén)提出協(xié)商,經(jīng)確認(rèn)后施工。
3.乙方應(yīng)注意煤氣使用安全,確保登高施工的安全保障等各 安全保證,并提醒施工工程人員注意安全,產(chǎn)生任何事故的責(zé)任完全由乙方負(fù)責(zé)。
第六條 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1.工程款付款方式:經(jīng)雙方認(rèn)可,工程款付款時(shí)間表如下:
工程款付款時(shí)間表
┌──────────────────────┬──────┬──────────┐
│ 付款時(shí)間 │ 付款比例 │ 金額 │
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│協(xié)議簽訂完畢,正式開(kāi)工十日內(nèi) │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│水、電、管線隱蔽工程通過(guò)驗(yàn)收 │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│完成木工、瓷磚鋪貼等工程,并由甲方驗(yàn)收通過(guò)后│20% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│完成粉刷和油漆工程,并由甲方驗(yàn)收通過(guò)后 │20% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│完成安裝,清潔工程,并由甲方驗(yàn)收通過(guò)后 │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│竣工驗(yàn)收,甲方驗(yàn)收通過(guò)當(dāng)天 │20% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│保修尾款,甲方入住后3月內(nèi) │10% │ 元│
├──────────────────────┼──────┼──────────┤
│合計(jì) │100% │ 元│
└─────────────── ───────┴──────┴──────────┘
2.雙方款項(xiàng)往來(lái)均應(yīng)于《工程付款確認(rèn)單》簽字確認(rèn)(見(jiàn)附件四)。
第七條 其它事項(xiàng)
1.甲方工作:
(1)甲方應(yīng)在開(kāi)工當(dāng)天,向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。
。2)做好施工中因臨時(shí)使用公用部位操作影響鄰里關(guān)系等的協(xié)調(diào)工作。
2.乙方工作:
。1)參加甲方召集的現(xiàn)場(chǎng)交底。
。2)全權(quán)負(fù)責(zé)協(xié)議履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)。如在保證工程質(zhì)量的情況下更換人員,乙方應(yīng)提前通知甲方,并取得甲方同意。
第八條 違約責(zé)任
1.由于甲方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天甲方向乙方支付50元違約金。甲方未按協(xié)議約定時(shí)間付款的,逾期部分在逾期期間按同期活期銀行存款利率向乙方支付利息。
2.由于乙方原因逾期竣工的,至逾期15天后,每逾期一天乙方向甲方支付50元違約金。
3.甲方未辦理有關(guān)手續(xù),強(qiáng)行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
4.乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
5.工程未辦理驗(yàn)收、結(jié)算手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程由此造成無(wú)法驗(yàn)收和損失的,由甲方負(fù)責(zé)。
5.工程關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)未辦理驗(yàn)收,乙方提前進(jìn)行下一階段工程施工,由此造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)。
第九條 糾紛處理方式
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)盡量協(xié)商;蛉魠f(xié)商不成時(shí),可以按照本協(xié)議約定向:
-北京仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁;
-人民法院提起訴訟。
第十條 協(xié)議的變更和解除
1.協(xié)議經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更協(xié)議內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充條款。
2.施工過(guò)程中任何一方提出終止協(xié)議,須向另一方以書(shū)面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止協(xié)議協(xié)議,解除本協(xié)議。
3.如由于乙方施工出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,甲方可以無(wú)條件提出中止協(xié)議,而無(wú)需獲得乙方的認(rèn)可。
第十一條 附則
1.工程開(kāi)工前,甲方應(yīng)將房屋外門(mén)鑰匙__把交乙方 施工隊(duì)負(fù)責(zé)人保管。工程竣工驗(yàn)收時(shí),甲方負(fù)責(zé)提供新鎖__套,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。
2.本協(xié)議簽訂后,工程不得轉(zhuǎn)包。
3.本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議附件為本協(xié)議的組成部分,具有同等的法律效力。
第十二條 協(xié)議附件
附件一物業(yè)管理部門(mén)的裝修指南(略)
附件二設(shè)計(jì)施工圖紙及要求(略)
附件三工程竣工驗(yàn)收單
附件四工程付款確認(rèn)單
甲方(簽字):______ 乙方(簽字):______
住址:______________ 住址:______________
電話:______________ 電話:______________
郵編:______________ 郵編:______________
簽訂日期:__________
簽訂地點(diǎn):北京
附件三
工程竣工驗(yàn)收單
甲方:__________________
乙方:__________________
注:(1)分項(xiàng)檢驗(yàn)評(píng)定:合格打√,不合格打×,補(bǔ)驗(yàn)合格打√并簽名。
_______年_______月_______日
附件四
工程付款確認(rèn)單
甲方:________________________
乙方:________________________
家庭協(xié)議書(shū)11
為了家庭生活的美滿幸福,夫妻恩愛(ài)。本著互商互諒,互相體貼,和睦共處的原則。甲方:______ 與乙方:_______ 特定此協(xié)議,協(xié)議內(nèi)容如下:
一、共同條款:
1.1 家庭是由甲乙雙方組成的,家庭的名譽(yù)雙方有責(zé)任共同維護(hù),不得私自與第三人詆毀對(duì)方名譽(yù)。
1.2 為維護(hù)家庭榮譽(yù),集體外出或聚會(huì)時(shí),在外男方為主,在內(nèi)女方為大。
1.3 甲乙是小家,父母長(zhǎng)輩是大家,必須尊老愛(ài)幼,體現(xiàn)年輕人優(yōu)秀的`品質(zhì)。
1.4 家務(wù)活由雙方共同承擔(dān),一方不得因工作或忙為由拒絕義務(wù)勞動(dòng)。
1.5 情人節(jié)、七夕、生日、圣誕必須送對(duì)方禮物,以示恩愛(ài)。
1.6 家庭財(cái)務(wù)金賬戶,由甲乙雙方共同建立,將每月收入存入該賬戶,統(tǒng)一由女方承擔(dān)管理義務(wù)。大筆金額(暫定1000元以上)支出,須通過(guò)雙方表決同意,有一方不同意,則該支出項(xiàng)目取消。家庭金賬戶為甲乙雙方共有,任何一方不得占為已有。
1.7 每年組織二次以上旅游,可攜帶父母長(zhǎng)輩。費(fèi)用統(tǒng)一由金賬戶中支出。
1.8 家庭重大事件,由雙方表決同意,一方不得私自決定。時(shí)刻本著家庭第一,事件第二的原則。任何事件,對(duì)方都有知情權(quán)
1.9 任何一方不得做出有損家庭健康、和睦的事情,嚴(yán)守情感道德觀。
2.0 公共條款(待加)
二、男方條款:
2.1 雙方不聯(lián)系不得超過(guò)24小時(shí),男方有義務(wù)主動(dòng)發(fā)信息、打電話聯(lián)系對(duì)方。
2.2 男方不得抽煙喝酒賭博,應(yīng)酬時(shí)少喝點(diǎn)。平時(shí)雪碧、可樂(lè)少喝甚至不喝。玩游戲每天不得多于3小時(shí)。
2.3 男方必須注重個(gè)人整潔,勤換衣物。不得邋里邋遢,不講衛(wèi)生。
2.4 家庭鬧矛盾時(shí),男方需主動(dòng)認(rèn)錯(cuò)。不得私自離開(kāi)家,不管女方。
2.5 小事件上都要聽(tīng)取女方意見(jiàn)或由女方做主,大事件上男方有發(fā)言和表決的權(quán)利。
2.6 經(jīng)常夸獎(jiǎng)女方,或?qū)ε接兴硎,不得冷淡?duì)方,不理對(duì)方。
2.7 女方要求出去逛街買(mǎi)衣服,男方必須主動(dòng)就位,不得找借口推脫。
2.8 補(bǔ)充條款(待加)
2.9
3.0
三、女方條款:
3.1 女方對(duì)家庭的和睦、整潔、快樂(lè)起到關(guān)鍵性作用,必須做好帶頭作用。女方在家庭里享有一定的決定和差遣權(quán)利。
3.2 雙方不聯(lián)系不得超過(guò)24小時(shí),男方主動(dòng)發(fā)信息、打電話聯(lián)系時(shí),必須及時(shí)回復(fù)。
3.3 愛(ài)美之心人皆有之,女方在家庭中必須注重個(gè)人良好形象,不得邋里邋遢,并須注重個(gè)人的清潔衛(wèi)生。
3.4 女方對(duì)男方的著裝打扮有義務(wù)進(jìn)行設(shè)計(jì)和規(guī)劃。不得放任不管。
3.5 家庭鬧矛盾時(shí),女方不得一直鬧情緒,不得體罰對(duì)方。更不得離家出走或蓄意買(mǎi)醉。本著和睦共處,互商互諒的原則解決家庭矛盾。
3.6 補(bǔ)充條款(待加)
公共條款有一條各方執(zhí)行不到位時(shí),對(duì)方有權(quán)即刻解除此協(xié)議。男女方條款若有違背,可由對(duì)方做出相應(yīng)懲戒批示,懲戒執(zhí)行后,此協(xié)議仍有家庭效力。此協(xié)議自簽訂之日起生效。
甲方: 日期: 年 月 日
乙方: 日期: 年 月 日
家庭協(xié)議書(shū)12
甲方:劉男身份證號(hào):
乙方:李女身份證號(hào):
鑒于甲乙雙方已于XX年3月6日辦理結(jié)婚登記結(jié)為夫妻,為兌現(xiàn)雙方百年好合之承諾,互相督促履行夫妻忠實(shí)義務(wù),經(jīng)雙方平等協(xié)商,自愿訂立以下協(xié)議:
一、甲乙雙方應(yīng)當(dāng)互相忠實(shí)、互相尊重,在家庭生活中互相幫助,共同維護(hù)平等、和睦、文明的家庭關(guān)系
二、甲乙雙方有下列行為之一,則視為對(duì)另一方的不忠實(shí),應(yīng)承擔(dān)本協(xié)議第三條所約定之責(zé)任:
1、與某一異性的電話、郵件、短信、msn、qq等方式的聯(lián)絡(luò)過(guò)度頻繁,每天往來(lái)超過(guò)十次,每周超過(guò)五十次。能說(shuō)明因工作原因等正常交往的除外。
2、與某一異性的通信聯(lián)絡(luò)中出現(xiàn)明顯的情感流露詞匯超過(guò)一定次數(shù),收到的信息超過(guò)三次(含),發(fā)出的信息中超過(guò)一次(含)能說(shuō)明惡意騷擾的除外
3、與某一異性的親密照片一次以上(含),能說(shuō)明系正常的同學(xué)或同事交往除外。但若配有親密的通信聯(lián)絡(luò)記錄的,不能以正常的同學(xué)或同事關(guān)系相推脫。
4、無(wú)正當(dāng)理由在晚上超過(guò)十二點(diǎn)回家。一周應(yīng)酬時(shí)間超過(guò)三次的,不能作為正當(dāng)理由,仍應(yīng)受處罰。
5、任何一方接到對(duì)方的親密異性朋友的信息的(信息形式不限,包括但不限于:電話、短信、郵件、書(shū)信、包裹等)。惡作劇除外。
6、出現(xiàn)以上五種情形之外,在一般的倫理道德所不能接受的情形的。
三、出現(xiàn)本協(xié)議第二條所列情形之一的,過(guò)錯(cuò)方應(yīng)向另一方支付精神補(bǔ)償費(fèi)人民幣二萬(wàn)元。補(bǔ)償應(yīng)從個(gè)人財(cái)產(chǎn)中支付。從共同財(cái)產(chǎn)中支付的,應(yīng)為四萬(wàn)元,并視為共同財(cái)產(chǎn)中的四萬(wàn)元約定為個(gè)人所有。
處罰可以溯及既往,也即事后發(fā)現(xiàn)以前曾有過(guò)違反情形的.,可以累加處罰。
四、本協(xié)議第二條所列明的情形,雖并不必然表明違反一方有出軌情節(jié)。但足以說(shuō)明違反一方未能正確處理好人際交往關(guān)系,未能注意到配偶的特殊情感需求最新夫妻協(xié)議書(shū)范本最新夫妻協(xié)議書(shū)范本。仍應(yīng)受到處罰。
五、接受處罰后,能夠虛心承認(rèn)錯(cuò)誤,并積極改善夫妻關(guān)系的,可以酌情退回處罰,但不返還給個(gè)人,而是作為家庭度假基金。此條約定,并不表示鼓勵(lì)犯錯(cuò),只是表明雙方對(duì)婚姻的珍惜態(tài)度。
六、處罰超過(guò)三次的(含三次),視為雙方自愿將全部夫妻共同對(duì)產(chǎn)約定為另一方所有。此條約定,不以離婚為前提,只是雙方認(rèn)為違反一方已無(wú)管理好夫妻共同財(cái)產(chǎn)的自律能力。并且,不因相關(guān)財(cái)產(chǎn)未交付或未辦理產(chǎn)權(quán)變更手續(xù)而影響夫妻共同財(cái)產(chǎn)歸另一方所有的約定。財(cái)產(chǎn)未交付或未辦理產(chǎn)權(quán)變更手續(xù),視為雙方同意暫時(shí)由違反一方保管。
七、本協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具同等法律效力。自雙方簽字之日起生效。
甲方(簽字):乙方(簽字):
年月日年月日
家庭協(xié)議書(shū)13
甲方:_______________
乙方:________________
為推動(dòng)城鄉(xiāng)發(fā)展,倡導(dǎo)生態(tài)文明,促使市民選擇健康的生活方式,體驗(yàn)農(nóng)耕樂(lè)趣,探索新的生態(tài)休閑方式,根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,雙方就土地認(rèn)租達(dá)成如下協(xié)議:
一、甲方將位于百菇園家庭農(nóng)場(chǎng)內(nèi)編號(hào)為號(hào)種植單___________元土地提供給乙方種植使用,面積㎡,期限個(gè)______月(______年______月______日——______年______月______日),乙方認(rèn)租地塊的'費(fèi)用為人民幣_(tái)__________元/______年。乙方可以另行交納___________元/份、______年的費(fèi)用,雇傭公司專業(yè)農(nóng)民為其打理作物。
二、甲方提供給乙方必要的勞動(dòng)工具和規(guī)定菌種。
三、甲方責(zé)任:
(一)按時(shí)向乙方交付種植地塊。
(二)尊重乙方的種植權(quán),不得干涉乙方依法進(jìn)行正常生產(chǎn)種植活動(dòng)。
(三)每周將菌菇的長(zhǎng)勢(shì)和成熟情況以短信的方式告之乙方,以便合理安排時(shí)間進(jìn)行管理和采收。
四、乙方責(zé)任:只得種植規(guī)定菌種,合理使用土地,不應(yīng)拋荒棄耕,不得給土地造成永久性損害。
五、乙方種植過(guò)程中對(duì)菌菇錯(cuò)誤操作,甲方采取補(bǔ)救措施后,菌菇仍死亡的,甲方不負(fù)責(zé)任。
六、在菌菇成熟時(shí),乙方可收獲菌菇,并可要求甲方餐廳代為加工制作,以親自品嘗自己的勞動(dòng)成果。收獲的菌菇事先以電話形式通知,約定日期甲方負(fù)責(zé)將菌菇送至________________________。收獲的菌菇乙方不能消化的,甲方可以代為銷售,銷售款在收獲季結(jié)束后結(jié)算給乙方。
七、政策因素及不可抗力條款:由于無(wú)法預(yù)見(jiàn)的不可抗力事件及因國(guó)家和地方政府政策、法規(guī)、法令等原因,造成本協(xié)議無(wú)法履行或中斷履行,導(dǎo)致一方不能履行本協(xié)議約定的部分或全部義務(wù)時(shí),免除對(duì)方責(zé)任,已收取費(fèi)用,未實(shí)際履行部分甲方予以退還給乙方。不可抗力消失時(shí),雙方可以協(xié)商是否繼續(xù)履行。
八、違約責(zé)任:發(fā)生違約時(shí),所受損失由違約方負(fù)責(zé)。
九、爭(zhēng)議解決:生爭(zhēng)議時(shí),甲乙雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方可向甲方所在地法院申請(qǐng)裁決。
十、本協(xié)議一式兩份,雙方各持一份,具有同等法律效力。
十一、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方:______________________
簽訂日期:______年______月______日
乙方:______________________
簽訂日期:______年______月______日
家庭協(xié)議書(shū)14
原告:王______,女,漢族,________年______月______日生,住______________________________號(hào),身份證號(hào)碼______________________________,聯(lián)系電話:_________________________。
被告:李______,男,漢族,________年______月______日生,住______________________________號(hào),身份證號(hào)碼______________________________,聯(lián)系電話:_________________________。
訴訟請(qǐng)求:
1、請(qǐng)求判決原告與被告離婚;
2、請(qǐng)求將雙方婚生女李___判歸原告撫養(yǎng),被告每月支付撫養(yǎng)費(fèi)人民幣_(tái)_______元整,直至女兒能獨(dú)立生活為止;
3、請(qǐng)求本著照顧女方及無(wú)過(guò)錯(cuò)方的原則對(duì)共計(jì)價(jià)值________元夫妻共同財(cái)產(chǎn)依法進(jìn)行分割;
4、請(qǐng)求判決被告給予原告精神損害賠償________元;
5、本案訴訟費(fèi)由被告承擔(dān)。
事實(shí)和理由:
原告與被告于________年初認(rèn)識(shí)并確立戀愛(ài)關(guān)系,________年______月______日在______民政局登記結(jié)婚,結(jié)婚證號(hào)為“___________________”,隨后雙方在父母及親友的操辦下按民間習(xí)俗舉行了婚禮,并于________年______月______日生育了女兒李___。目前雙方的共同財(cái)產(chǎn)包括房子、車(chē)子及共同存款共計(jì)________元,無(wú)共同債務(wù)。
原告與被告結(jié)婚以來(lái),由于被告不關(guān)心原告甚至毆打原告,導(dǎo)致夫妻關(guān)系惡化。原告認(rèn)為雙方夫妻感情已經(jīng)破裂,請(qǐng)求人民法院判決準(zhǔn)予離婚。
一、夫妻感情已經(jīng)破裂,符合我國(guó)《婚姻法》第32條規(guī)定的離婚條件
1、被告的家庭暴力行為深深傷害了原告,原告已經(jīng)失去了和被告共同生活的信心
________年______月______日,被告在面對(duì)原告關(guān)于第三者的質(zhì)問(wèn)時(shí),竟然對(duì)原告實(shí)施家庭暴力,對(duì)原告進(jìn)行毆打,致原告右耳鼓膜穿孔。受傷后,原告在大理醫(yī)學(xué)院附屬醫(yī)院做了鼓膜修補(bǔ)手術(shù)(有醫(yī)院的病歷證明),之后留下嚴(yán)重的后遺癥,至今頻繁會(huì)耳內(nèi)疼痛、聽(tīng)力下降、心慌,以及由此引發(fā)的`頭痛,給原告的生活帶來(lái)很大的痛苦,心理上也有很大的創(chuàng)傷。
________年______月,這次事件發(fā)生后不到一個(gè)月,被告又動(dòng)手打過(guò)原告一次。婚后幾年間,被告頻繁找各種借口與原告吵鬧,有時(shí)甚至?xí)钜箖扇c(diǎn)將原告從熟睡中拉起來(lái)吵鬧。幾年來(lái),原告一直在提心吊膽中度過(guò),原告已經(jīng)失去了和被告共同生活的信心。
2、原被告頻繁因?yàn)榧彝ガ嵤掳l(fā)生爭(zhēng)吵,夫妻感情已經(jīng)破裂
(1)________年初原告懷孕之后,因妊娠反應(yīng)大,身體無(wú)法適應(yīng),被告讓原告辭了工作,在家料理家務(wù)。孩子出生前一個(gè)月,被告不顧原告的反對(duì),對(duì)其置之不理,讓原告獨(dú)自生活,這期間是原告的母親來(lái)陪伴和照顧原告一直至今。
(2)在孩子出生后不到一個(gè)月時(shí),原告因膽結(jié)石病情嚴(yán)重住院一周,醫(yī)生建議立即手術(shù),因考慮要給孩子喂奶并且孩子小需要原告照看,雙方商量等孩子三、四歲時(shí)再做手術(shù)。之后原告頻繁在深夜發(fā)病,發(fā)作時(shí)疼痛劇烈,嚴(yán)重時(shí)無(wú)法站立,需要有人陪護(hù)才能去醫(yī)院就診。原告因此曾多次向被告說(shuō)明,不能讓原告一個(gè)人留在家中,要是病發(fā)時(shí)沒(méi)人陪我去醫(yī)院,可被告根本不理會(huì)。這兩年間,原告發(fā)病多次,需要被告陪同前往醫(yī)院時(shí),被告總是罵罵咧咧,原告只好一個(gè)人去醫(yī)院就診。
(3)原告聽(tīng)從被告的安排,近兩年一直在家?guī)Ш⒆,做家?wù),沒(méi)有工作和收入,被告因此頻繁罵原告吃他的用他的。我們?yōu)榇祟l繁吵架,孩子出生幾月后至今,原告已經(jīng)找過(guò)好幾份工作,但被告卻百般阻攔。在今年七月份被告強(qiáng)行將我留在大理后,原告便在大理找了一份工作做,可被告卻回來(lái)和我大吵大鬧,并提出要和我離婚,理由是被告去上班就不能很好的照顧孩子。
(4)結(jié)婚以后,原告提議隔兩年回娘家過(guò)次春節(jié),眾所周知,這是探望父母的傳統(tǒng)節(jié)日,可結(jié)婚以來(lái)被告從未陪我回老家過(guò)過(guò)春節(jié)和中秋節(jié),我們因諸類情況也引發(fā)多次吵架。
二、請(qǐng)求人民法院判決被告給予原告精神損害賠償并本著照顧女方及無(wú)過(guò)錯(cuò)方的原則對(duì)夫妻共同財(cái)產(chǎn)依法進(jìn)行分割;(共同財(cái)產(chǎn)清單附后)
鑒于被告對(duì)原告實(shí)行家庭暴力,屬于過(guò)錯(cuò)方,原告請(qǐng)求人民法院依據(jù)《中華人民共和國(guó)婚姻法》照顧無(wú)過(guò)錯(cuò)方及照顧女方的原則對(duì)共同財(cái)產(chǎn)進(jìn)行分割;此外,原告請(qǐng)求人民法院依據(jù)《中華人民共和國(guó)婚姻法》第46條之規(guī)定,判決被告給予原告精神損害賠償。
三、請(qǐng)求將雙方婚生女_________判歸原告撫養(yǎng),被告每月支付撫養(yǎng)費(fèi)人民幣_(tái)_______元整,直至女兒能獨(dú)立生活為止;
由于原告具備以下有利于子女健康成長(zhǎng)的有利條件,懇請(qǐng)人民法院根據(jù)最高人民法院《關(guān)于人民法院審理離婚案件處理子女撫養(yǎng)問(wèn)題的若干具體意見(jiàn)》第一條之規(guī)定,將婚生女李___判歸原告撫養(yǎng),理由如下:
1、婚生子_________還未滿兩周歲;
2、孩子出生至今一直由原告及母親照看,熟悉她的生活習(xí)慣;
3、原告是大專學(xué)歷,被告是小學(xué)學(xué)歷,原告對(duì)孩子有更好的撫養(yǎng)和教育能力;
4、被告的工作性質(zhì)頻繁出差且頻繁應(yīng)酬,沒(méi)有時(shí)間照顧孩子,而原告的工作則固定在一個(gè)城市,有時(shí)間照顧孩子;
5、被告有吸煙、喝酒、賭博的習(xí)慣,并且煙癮及大,每天自己一人要抽兩至三包煙,對(duì)孩子的成長(zhǎng)極其不利
關(guān)于孩子的撫撫育費(fèi),根據(jù)最高人民法院《關(guān)于人民法院審理離婚案件處理子女撫養(yǎng)問(wèn)題的若干具體意見(jiàn)》第7條的規(guī)定,由被告按每月固定收入的___%承擔(dān),即每月________元。合同范本
綜上所述,由于被告的所作所為,致使夫妻感情徹底破裂,雙方恩已斷、情已絕,已無(wú)和好可能。原告無(wú)奈,只有起訴到人民法院,請(qǐng)求人民法院查明事實(shí),主持公道,判如訴請(qǐng)。
此呈
_________人民法院
起訴人:王______
________年______月______日
家庭協(xié)議書(shū)15
立約人: 男方:(性別、年齡、民族、單位、住址) 女方:(性別、年齡、民族、單位、住址) 見(jiàn) 證人 : 高某某, 律師 事務(wù)所律師。 李xx,律師事務(wù)所律師。 _________(男)與_________(女)自________年 結(jié)婚 以來(lái),長(zhǎng)期感情不合,雙方經(jīng)協(xié)調(diào)決定 離婚 ,F(xiàn)就家庭 財(cái)產(chǎn)分割 的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議:
1、夫妻關(guān)系存續(xù)期間財(cái)產(chǎn)包括_________,存款_________元,以及家庭日常用具若干。由于女方 撫養(yǎng) 孩子,家里的財(cái)物_________只取走自己的衣物、書(shū)籍,其余均歸女方所有。
2、_________,_________ 婚前財(cái)產(chǎn) 仍歸各自所有,雙方對(duì)各自所有物并無(wú)爭(zhēng)議。
3、_________,_________現(xiàn)住房,系男方單位所有。_________待離婚申請(qǐng)批準(zhǔn)后自動(dòng)搬出。 以上協(xié)議是_________(男方單位)工會(huì)主持下,本著平等、自愿原則進(jìn)行的,希望民政機(jī)關(guān)予以認(rèn)可。 本家庭財(cái)產(chǎn)分割協(xié)議書(shū)范本一式四份,男女雙方各一份,見(jiàn)證人一份。 男方(簽字):_________ 女方(簽字):_________ ________年____月____日 ________年____月____日 離婚財(cái)產(chǎn)分割 有哪些處理辦法
一、夫妻約定財(cái)產(chǎn)制,離婚財(cái)產(chǎn)的處理方法 “約定優(yōu)于法定”是民事法律中很重要的一條原則! 婚姻法 》第19條規(guī)定:夫妻可以約定婚姻關(guān)系存續(xù)期間所得的財(cái)產(chǎn)以及婚前財(cái)產(chǎn)歸各自所有、共同所有或部分各自所有、部分共同所有。
1、書(shū)面形式的約定財(cái)產(chǎn)分割 《婚姻法》第19條規(guī)定:前項(xiàng)約定應(yīng)當(dāng)采用書(shū)面形式。采用書(shū)面形式的好處是雙方事先達(dá)成了協(xié)議,事后即使反悔,也必須按前述協(xié)議處理,因此,書(shū)面形式是最有效的約定形式。建議擬達(dá)成財(cái)產(chǎn)協(xié)議的夫妻或準(zhǔn)夫妻能夠盡量采取書(shū)面形式,草擬一份內(nèi)容明確清晰、格式符合法律規(guī)定的. 夫妻財(cái)產(chǎn) 協(xié)議。為了使協(xié)議能夠真正體現(xiàn)雙方的協(xié)商意見(jiàn),必要時(shí)可以聘請(qǐng)律師幫助起草協(xié)議,并見(jiàn)證協(xié)議。 夫妻以書(shū)面協(xié)議的方式約定婚姻關(guān)系存續(xù)期間的財(cái)產(chǎn)權(quán)利歸屬的方式,在中老年婚姻、 再婚 婚姻、夫妻雙方財(cái)產(chǎn)差距較大的婚姻等可能發(fā)生財(cái)產(chǎn)爭(zhēng)議的 婚姻家庭 中采用較多。
2、口頭形式的約定財(cái)產(chǎn)分割 不采用書(shū)面形式的約定,是否也可以呢回答是肯定。如果事先有口頭協(xié)議,只要在分割財(cái)產(chǎn)時(shí)雙方能達(dá)成一致意見(jiàn),法律的規(guī)定就可以不予考慮。 但口頭協(xié)議的一方當(dāng)事人一旦不認(rèn)帳,就只能認(rèn)定沒(méi)有約定或約定無(wú)效,依據(jù)法律規(guī)定進(jìn)行分割。
二、夫妻的 共同財(cái)產(chǎn) ,離婚分割的處理方法 夫妻共同財(cái)產(chǎn) 的范圍 夫妻共同財(cái)產(chǎn)具體主要指:夫妻關(guān)系存續(xù)期間一方或雙方的各項(xiàng)合法收入以及由該收入轉(zhuǎn)化而成的各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)和財(cái)產(chǎn)性權(quán)利。夫妻關(guān)系存續(xù)期間自 結(jié)婚登記 之日起至 離婚登記 或離婚判決生效。具體的應(yīng)包括:
(一) 工資 、獎(jiǎng)金
(二)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的收益
(三) 知識(shí)產(chǎn)權(quán) 的收益
(四) 繼承 或贈(zèng)與所得的財(cái)產(chǎn),但本法第十八條第三項(xiàng)規(guī)定的除外
(五)其他應(yīng)當(dāng)歸共同所有的財(cái)產(chǎn)。 夫妻對(duì)共同所有的財(cái)產(chǎn),有平等的處理權(quán)。 夫妻共同財(cái)產(chǎn)在離婚時(shí)的處理原則 《婚姻法》第39條規(guī)定:離婚時(shí),夫妻的共同財(cái)產(chǎn)由雙方協(xié)議處理協(xié)議不成時(shí),由人民法院根據(jù)具體情況,按照顧子女和女方權(quán)益的原則,以均等分割的方式判決,同時(shí),也考慮生產(chǎn)、生活的實(shí)際需要和財(cái)產(chǎn)的來(lái)源等情況,具體處理時(shí)可以有所差別。 以夫妻共同財(cái)產(chǎn)的投資,在離婚時(shí)的處理方法 夫妻關(guān)系存續(xù)期間,共同財(cái)產(chǎn)可能會(huì)進(jìn)行一定的投資,例如購(gòu)買(mǎi)國(guó)債或股票、發(fā)起成立公司、與他人合伙經(jīng)營(yíng)、購(gòu) 買(mǎi)房 產(chǎn)進(jìn)行出租出售等等
【家庭協(xié)議書(shū)】相關(guān)文章:
家庭房屋協(xié)議書(shū)06-17
家庭分家協(xié)議書(shū)06-18
家庭房屋協(xié)議書(shū)10-01
重組家庭協(xié)議書(shū)07-11
家庭協(xié)議書(shū)范本05-27
家庭糾紛調(diào)解協(xié)議書(shū)05-11
家庭分戶協(xié)議書(shū)06-09