水電工程合同
隨著法律觀念的深入人心，合同的使用頻率呈上升趨勢，合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編整理的水電工程合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
水電工程合同1
甲方：
乙方： 身份證號碼：
甲方承建的 委托乙方施工，為明確雙方職責，經(jīng)雙方協(xié)商特定如下條款，望雙方共同遵守：
一、承包方式：乙方以單包工的形式進行承包施工。
二、承包范圍及單價：
1、工作內(nèi)容：依據(jù)圖紙和圖紙會審記錄的外墻1.5米以內(nèi)、基礎、主體內(nèi)所有水電項目(單體與總體連接部分單體水電管道施工1.5米以內(nèi)到第一個井)。本項目中不包括智能化弱電工程以及預埋，建筑物1.5米以外、給排水、消防管網(wǎng)及強電、弱電電管、電纜施工。甲方現(xiàn)場水、電設施設備由甲方采購并派員安裝，現(xiàn)場水、電維護工作由乙方以點工方式計算工資。
2、乙方應自備水電施工各種機具以及安全帽、手套等(本合同第六條)，確保安全生產(chǎn)措施。
3、計價方式含上述1~2條款中的所有工作內(nèi)容和相關責任及費用綜合單價為：按招標文件計算，本項目建筑面積為：5398㎡每平方米包干為 元，總價約元。水電技術工每天工資按____元計算,單價中含工人的勞保費，材料場內(nèi)短途轉(zhuǎn)運費，本項目(水電)不含挖土方工程。單價中含每道工序完成后衛(wèi)生清理直至工程驗收為止。
4、甲方不提供食堂和住宿，只提供工具倉庫一間，乙方領取工資應提供工人工資表給甲方。
三、工期：
工期安排以甲方施工進度計劃及監(jiān)理單項施工計劃為準，乙方密切配合，合理安排勞動力按時完成每一道工序，每拖延一天罰款200元。乙方以此類推計算，超過10天不能完成甲方有權單方終止本合同，乙方前期所完成工程量的80%結算并派其他班組施工，由此產(chǎn)生損失的一切費用由乙方承擔。
四、質(zhì)量及材料使用：
1、質(zhì)量要求乙方要按現(xiàn)行部頒建筑工程質(zhì)量、檢驗評定、施工規(guī)范標準進行施工，該工程質(zhì)量必須達到合格。
2、乙方應在施工員指導下進行施工，挑選精良的施工人員組織施工，輪流作業(yè)，嚴格按施工圖紙、設計、規(guī)范要求進行施工。如有不合格，乙方應自行返工至合格為止，由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失由乙方承擔。
3、在保修期內(nèi)，乙方應負責修復所有水電項目的維修。
4、乙方應及時整改交房中存在的問題，若不配合甲方有權另雇他人，該費用及造成的.后果由乙方承擔。
5、乙方應提前作好材料計劃，節(jié)約使用材料。
五、付款方式：
本項目根據(jù)安裝工程各部分項目完成狀況付款，其中：基礎接地焊接、每層衛(wèi)生間等電位焊接，防雷引上線焊接，屋面避雷焊接沒平方米元;樓層電氣管路預埋、給排水、消防預埋件、預埋洞每平米橋架安裝每平米 元;給排水、消防廣東安裝含補洞每平米元;樓層穿線、箱內(nèi)盤線、開關、燈具安裝每平米元;強電項目屋電調(diào)試、給排水、消防水灌水打壓試驗每平米 元。
每月按接點單價付80%工程款。工程通水、通電初檢合格付至工程款90%。余下7%工程付驗工驗收一個月內(nèi)付清。保修款3%保修期一年滿后一次性付清。
六、生產(chǎn)機具：
乙方應提供電焊機、切割機、加班燈及電線、雨衣、安全帽、機具電線等水電班組工具，甲方只提供主干線與每層電箱壹個。
七、安全生產(chǎn)、文明施工：
1、乙方所有到場人員應遵守安全生產(chǎn)管理制度和安全生產(chǎn)管理操作規(guī)程。乙方負責人應帶領所有工人積極學習安全生產(chǎn)法規(guī)，做好每個到場工人的三級安全教育，把安全責任落實到每個工人頭上。若發(fā)生安全事故，由乙方承擔一切經(jīng)濟和法律責任，與甲方無關。
2、乙方負責人應負起本班組施工過程中的安全生產(chǎn)管理責任，并負責對本班組全體工人進行班前安全交底，施工全過程跟綜管理檢查與整改。
3、乙方應指定專人為班組專職安全員(名單報工地項目部)負責本班組安全生產(chǎn)，配合工地安全小組做好各項安全生產(chǎn)工作。
4、乙方工人進場施工應持有四證：“暫住證、婚育證、身份證、勞動就業(yè)證�！辈坏檬褂脽o身份證人員，如被發(fā)現(xiàn)，每人罰款300元。在工地大便者罰款200元，獎給舉報者100元。穿拖鞋或不帶安全帽罰款20元。任何在工地打架者，不論是否有理，每人次罰款500元后并移交當?shù)嘏沙鏊幚�，由此所發(fā)生的費用由乙方承擔。在工地不準賭博，若有者每人罰款200元。乙方不得使用“老、幼、殘”的職工，若有由此造成的一切后果自負。乙方工人在工地不得燒菜煮飯等，否則罰款每次50元。乙方不得使用童工，否則產(chǎn)生的后果乙方自負。乙方班組人員不得偷盜工地的設備及財物，若有者每次罰款200元并追究乙方負責人的責任。
5、嚴禁帶家屬及小孩等非生產(chǎn)人員進入工地。
6、安全生產(chǎn)、文明施工。工完料凈、現(xiàn)場整潔，配合工地做好本班組范圍的各項文明施工，維護工地文明形象。
7、在施工過程中，乙方應嚴格遵照國家頒發(fā)的“建筑安裝工程安全技術操作規(guī)程”認真采取有效措施，強化安全管理，按標準執(zhí)行，確保安全生產(chǎn)、文明施工和臨時建筑物，構筑物的安全。乙方應負全部責任(包括一切連帶的經(jīng)濟與法律責任等)。
八、上述雙方達成的付款方式，乙方應優(yōu)先支付給工人工資，否則若因此引起的勞動工資糾紛問題由乙方自行解決。
本協(xié)議一式叁份，甲乙雙方各執(zhí)一份，施工員一份。協(xié)議自簽訂之日起生效，工程款付清自動失效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水電工程合同2
上訴人(原審被告)內(nèi)黃__________燃氣有限公司，住所地__________
法定代表人：__________，職務經(jīng)理。
被上訴人(原審原告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
被上訴人(原審被告)__________，男，________年____月____日生，漢族，住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決，現(xiàn)依法提起上訴。
上訴請求：
請求依法撤銷原判，發(fā)回重審，或查明事實后依法改判：駁回被上訴人張_______原審對內(nèi)黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由：
原判認定事實不清，要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據(jù)。
首先，原判認定內(nèi)_______燃氣有限公司_______項目部是內(nèi)_______燃氣有限公司是錯誤的。
內(nèi)_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業(yè)，自公司成立以來，從未設立任何項目部，更未設立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協(xié)議”無事實根據(jù)。上訴人認為，內(nèi)_______燃氣有限公司與內(nèi)_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體，不存在隸屬關系，也無法律上的.任何利害關系。
上訴人在_______部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括_______開展有天然氣安裝工程業(yè)務，但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質(zhì)的河南_____建設工程有限公司，雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后，從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同，更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內(nèi)_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內(nèi)部合作協(xié)議與上訴人無關，原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為，本案應當舉證證明內(nèi)黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格，是否具有獨立承擔民事責任能力，設立內(nèi)黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了，其他問題也就迎刃而解了。依據(jù)民事訴訟法第64條規(guī)定，查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下，僅憑被上訴人提交的《燃氣施工內(nèi)部合作協(xié)議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次，原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據(jù)。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______，張_______在受雇過程中受到傷害，應當?shù)玫劫r償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設工程有限公司，河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質(zhì)的王_______，對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任，河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任，現(xiàn)原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規(guī)定。
總之，原判認定事實不清，要求上訴人承擔連帶責任于法無據(jù)。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人：_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
水電工程合同3
甲方： 乙方：
經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方將 水電工程發(fā)包給乙方施工。依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實守信的原則，供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、施工條件：已具備
二、水電工程承包范圍
1、水電工程施工圖紙范圍內(nèi)室內(nèi)所有水電工程施工及安裝(不含外落水主配電工程)
2、安裝、調(diào)試、協(xié)調(diào)配合竣工驗收;
3、墻體開洞封堵及安裝留下衛(wèi)生清理等。
4、服務：人員培訓、技術服務、保修
三、合同工期
開工日期：以甲方的開工報告為準。
竣工日期與主體工程同步(或延后30日)。
四、工程價款
1、本工程款采用圖紙設計范圍內(nèi)所有水電項目的總價為20__年河南省建設工程量清單綜合單價，決算價下浮 %含稅收，管理費、配套費、資料費，下浮點在每個付款節(jié)點按比例扣除，如設計發(fā)生邊更對邊更部分提前下達變更手續(xù)另行結算。
2、主要系統(tǒng)設備按后附清單計入報價，作為結算價。(不含大型設備，例如泵房設備)
3、一切材料甲方按市場當月發(fā)布價計算。
五、工程價款支付
按照大合同，出土+0已完工程量的60%，主體封頂支付施工工程量的80%，后期安裝按月進度支付至已完成工程量的85%，水電調(diào)試后具備交工條件后支付總價款的97%，剩余3%在質(zhì)保期限滿壹年后支付。
六、材料設備供應
1、本工程材料由乙方采購。
2、乙方所購材料質(zhì)量必須符合國家標準，達到設計和施工質(zhì)量驗收規(guī)范要求(使用前必須按規(guī)定報驗質(zhì)檢部門，合格后在進行施工，否則返工自負)。
七、質(zhì)量標準
1、乙方必須按照圖紙設計和規(guī)范要求，達到標準合格工程。
八、甲、乙雙方職責
1、甲方職責：
(1)提供必要的開工條件，協(xié)調(diào)施工中與有關施工單位的相關事宜。
(2)提供必要的圖紙及變更通知單。
(3)按合同約定支付工程款。
(4)協(xié)調(diào)乙方使用施工電梯。
2、乙方職責：
(1)乙方承擔施工過程中所發(fā)生的安全及文明施工事故和由此引起的一切責任和損失。
(2)所有水、電費用均由甲方負責
(3)現(xiàn)場做到文明施工、嚴格遵守施工現(xiàn)場管理，遵守執(zhí)行文明施工及協(xié)調(diào)配合的獎罰文件、標準。
(4)已竣工工程交付甲方前，負責已完工程成品的保護工程，要求采取特殊措施保護的單項工程或部位應無條件的保護好。
(5)施工現(xiàn)場做到機具、材料安置有序、堆放整齊，做到場地清潔。
(6)按施工圖和合同約定對材料、設備進行采購，必須保質(zhì)保量，材料、設計進程必須經(jīng)監(jiān)理和甲方驗收，接受監(jiān)理的'監(jiān)督，嚴格按約定的設備材料要求標準購置。
(7)配合其他施工單位施工。
(8)完工后應積極配合甲方組織的竣工驗收工作，乙方必須確保承包范圍內(nèi)水電工程驗收通過。如出現(xiàn)質(zhì)量問題，一切責任費用由乙方負責。
(9)由甲方提前通知發(fā)放變更單據(jù)。
(10)嚴格按照合同約定履行勞動管理義務，不得拖欠民工工資并影響工程進度。
(11)完成甲方指令。
九、施工組織和工期
1、施工組織設計
(1)乙方在合同簽訂時提供施工組織設計(施工方案)、進度計劃。
(2)水電安裝工程的施工計劃與主體工程的總體施工進度計劃。
(3)甲方確認的時間：提交方案后10個工作日內(nèi)。
2、工期
工期順延。本工程除不可抗力(不可抗力包括因戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發(fā)包人乙方責任造成的爆炸、火災、風、雨、雪、洪、震、酷暑等自然災害)外工期不得順延。
十、質(zhì)量要求
1.工程質(zhì)量
(1)工程質(zhì)量應當達到合同約定的質(zhì)量標準，質(zhì)量標準的評定以國家筑建部的質(zhì)量檢驗評定標準為依據(jù)。
(2)雙方對工程質(zhì)量有爭議，由雙方同意的工程質(zhì)量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。如雙方均有責任，由雙方根據(jù)其責任分別承擔。
2.檢查和返工
(1)乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及工程師依據(jù)合同，發(fā)出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。
(2)工程質(zhì)量達不到約定標準的部分，工程師一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，應要求乙方拆除和重新施工，直到符合約定標準。因乙方原因達不到約定標準，由乙方承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。
3.隱蔽工程和中間驗收
(1)工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，乙方進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，監(jiān)理工程師在驗收記錄上簽字后，乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。驗收不合格，乙方在監(jiān)理工程師限定的時間內(nèi)修改后重新驗收。
(2)監(jiān)理工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向乙方提出延期要求，延期不得超過48小時。.監(jiān)理工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，乙方可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。
(3)經(jīng)監(jiān)理工程師驗收，工程質(zhì)量符合標準、規(guī)范和設計圖紙等要求，驗收24小時后，監(jiān)理工程師不在驗收記錄上簽字，視為監(jiān)理工程師已經(jīng)認可驗收記錄，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
(4)無論監(jiān)理工程師是否進行驗收，當其要求對已經(jīng)隱蔽的工程重新檢驗時，乙方應按要求進行剝離或開孔，并在檢驗后重新覆蓋或修復。檢驗合格，發(fā)包人承擔由此發(fā)生的全部追加合同價款，賠償乙方損失，并相應順延工期。如：乙方不經(jīng)驗收擅自隱蔽，經(jīng)檢驗不合格，乙方承擔發(fā)生的全部費用，并且追加每處罰款(10000元)，工期不予順延。
十一、安全及文明施工要求
1、乙方必須建立安全組織機構，設立安全負責人，配合丙方做
2、乙方必須定期做好班內(nèi)安全教育，使班組人員均有強烈的安全意識。
3、乙方必須嚴格執(zhí)行國家、地方和項目制定的安全操作規(guī)程、安全管理細則、安全管理制度及治安管理條例。
4、乙方在施工中必須遵照有關安全操作標準、規(guī)范作業(yè)，采取嚴格的安全防護措施，承擔由于自身原因所造成的事故的一切責任和損失。
5、由于乙方施工的質(zhì)量或管理不善等原因引起的第三方安全事故，由乙方承擔一切責任和賠償一切經(jīng)濟損失。
6、乙方在施工期間，應加強班組內(nèi)部文明施工教育，搞好承包范圍內(nèi)的現(xiàn)場文明施工及住宿范圍內(nèi)的清潔衛(wèi)生。
7、乙方作業(yè)層的材料堆放必須整齊，井然有序，在大樓內(nèi)集中堆放材料必須滿足樓板荷載要求。
十二、工程驗收
1、中間交工工程的范圍包括：隱蔽工程、分段工程、主設備安裝等的安裝質(zhì)量驗收，試水試壓、電阻測定的驗收有甲方及業(yè)主監(jiān)理工程師的認定簽單。
2、當各系統(tǒng)運行正常后，竣工工程具備竣工驗收條件，在甲方申報驗收前由乙方提供完整的竣工資料、竣工圖一套及竣工驗收報告給甲方，監(jiān)理方、設計院、質(zhì)監(jiān)站的人員同時對該工程進行安全質(zhì)量檢查.進行初步驗收，并在驗收后六日內(nèi)提出修改意見，乙方承擔因自身原因造成的費用，該項目在未交付甲方使用前，保管責任由乙方負責。甲方通知乙方驗收，由資料員提供相關文件。
十三、竣工結算
1、該水電工程在驗收合格及甲方確認竣工和結算資料己合格后乙方方可辦理竣工結算，乙方應在驗收合格后的15日內(nèi)呈報完整的竣工結算資料給甲方，甲方在收到竣工結算資料在甲乙雙方配合的情況下壹月內(nèi)辦理完決算核對及審計工作。
2、對于設計變更部分，乙方應當在甲方下發(fā)設計變更通知后2天內(nèi)向甲方提交變更的工程量及變更的工期，甲方在10個工作日內(nèi)進行審核，甲方審核的結果必須加蓋甲方的單位印章方發(fā)生效力。
十四、質(zhì)量保修
1、乙方按工程實際結算價的3%留作質(zhì)保金，保修期1年，保修范圍為乙方所施工項目，保修期從水電驗收合格意見書簽署之日起計算，保修期間的保修費用由乙方負責。
2、在保修期內(nèi)發(fā)生保修事項后，乙方在接到甲方通知后應在24小時內(nèi)派人到場進行修復，否則甲方有權另行找人修復，所需費用從質(zhì)保金中扣除，不足部分由乙方另行支付給甲方。
3、乙方承擔承包范圍內(nèi)的質(zhì)量保證。
十五、爭議和違約責任
1、爭議：任何一方違反合同規(guī)定，按下列方式解決。
(1)友好協(xié)商解決;
(2)協(xié)商不成時，向當?shù)?工程所在地)人民法院起訴。
2、違約責任
乙方的責任：
�、俟て谘诱`的，乙方按照每延誤一天向甲方支付總造價的1%違約金，如果超過10天.甲方有權解除合同并要求乙方賠償相應損失。
②乙方施工的工程如質(zhì)量不符合約定或國家標準，甲方有權要求乙方承擔進行更換、維修，工期不予以順延，如果由此給甲方造成損失的，乙方也應當予以賠償。
③甲方不拖欠工程款，乙方與工人工資兌不了現(xiàn)所引起的上訪、集訪的，乙方應按照10萬元/次向甲方支付違約金。為保障社會的穩(wěn)定，甲方可先代乙方支付其所欠付的民工工資，但是甲方支付后除有權要求乙方支付代為支付的民工工資并按照本合同規(guī)定支付違約金外，同時應當按照甲方代為支付的款項總額的10%向甲方支付違約金。
(2)甲方的責任：
甲方不能按合同約定支付合同款，乙方拖欠農(nóng)民工工資所引起的上訪，甲方應按照10萬元/次向乙方支付罰金。
十六、合同生效
本合同經(jīng)雙方簽章后，乙方向甲方交合問履約金15萬元(大寫：壹拾伍萬元整)后立即生效，直至結清一切合同價款后自然失效。
十七、合同履約金退還：工程主體出±0完成退還50%主體封頂退還全部履約金。
十八、如按合同時間十個工作日以內(nèi)開不了工(自然災害除外)，甲方按貳分付給乙方利息
本合同一式肆份，甲、乙雙方及監(jiān)理單位各執(zhí)壹份，具有同等法律效力。
甲方(公章) 乙方(公章)
法定代表人或授權代理人： 法定代表人或授權代理人：
簽訂日期： 年 月 日
水電工程合同4
發(fā)包方：_________（甲方）
承包方：_________（乙方）
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，本著平等、互惠互利共贏原則達成如下合同。
一、甲方將開發(fā)的“_________“工程項目中水電消防等工程發(fā)包給乙方以包工包料的'形式施工。
二、承包范圍：
1、水電、消防（水泵房、水箱、所有水泵及其他機器設備）按圖施工（室內(nèi)）。
2、乙方承擔消防審圖費用及承包范圍內(nèi)工程的稅收。
3、乙方必須保證消防驗收過關，所需一切費用都有乙方自行承擔。
三、施工要求：
1、必須嚴格按甲方是哦功能設計圖紙要求及作法要求施工。
2、圖紙變更，增加的工程量，價格按市場價另算。
四、工程質(zhì)量：
驗收合格
五、承包價格：
按每平方_________元計價
六、付款方式：
工程全墊抵房，房價以開盤下浮_________個點抵充工程款，按工程量進度比例抵房，可以提前開房票。（進場后可以先確定一套房）
七、乙方須向甲方交納履約保證金_________元，合同簽訂時乙方。
八、停工停產(chǎn)
在施工過程中如因乙方資金等問題造成工程不能順利進行的停工超過_________日得，或出現(xiàn)其他甲方認為乙方等不能履約合同情況下，甲方有權終止本合同，乙方無條件退場，待本項目全部完成后，甲方按乙方已完成工程量的造價_________%補償。
九、在施工過程中所有安全事故責任都由乙方自行承擔，如甲方因事故墊付賠償，甲方有權從乙方工程款中扣除。
十、如甲方不開發(fā)該項目，乙方所叫履約保證金如數(shù)退還給乙方。
十、本合同自雙方簽字后，待乙方交納履約保證金后生效。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
水電工程合同5
發(fā)包單位：(以下簡稱甲方)
承包單位：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，甲方同意將本項目的水電、消防工程承包給乙方施工、管理，為了明確雙方的權利、義務、雙方本著互惠互利和誠實守信在同等條件下，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，，簽訂本合同。
一、 工程概況
1、 工程名稱：
2、 工程地點：
3、 工程內(nèi)容：水電、消防安裝工程( )
4、 建筑面積：約 平方米(以圖紙設計和變更為依據(jù))
二、 承包方式
1、 按照建設方提供的圖紙要求包工包料(按實結算)，臨時用水、用電由甲方承擔材料、乙方承擔人工工資。
2、 按結算總額水電、消防工程下浮28%(含稅金、管理費、材料發(fā)票、施工用水用電、臨時設施費、預算、資料及工程驗收相關費用等)與甲方進行結算。
3、 本工程不存在發(fā)生任何點工，場區(qū)內(nèi)臨時及施工用水用電都由乙方負責施工接駁至作業(yè)面。
三、 承包范圍
1、 本主體工程圖紙范圍內(nèi)的水電工程、消防工程以及公共部分的水電、消防工程的預埋、制作、布管、布線、安裝等所有項目。
2、 水電、消防工程所有場區(qū)內(nèi)的管線、窨井(雨水井、污水井、化糞池、強電井、弱電井、消防給水、生活給水閥門井)制安及挖填方，以市政管線對接為節(jié)點。
3、 本主題工程圖紙范圍內(nèi)的弱電工程的預埋項目由乙方施工(弱電承包方承擔人工材料成本費 )，決算納入弱電工程結算。
四、 結算依據(jù)
1、 安裝工程按20__年《江西省安裝工程消耗量標準》，根據(jù)國家工程量清單計價及《江西省建設工程計價辦法》等相關文件計取。材料價差按同期《鷹潭建設造價》公布的預算價格調(diào)整。
2、 工程量計算方式以設計圖紙及業(yè)主確定的變更簽證為準，計算規(guī)則按國家省市現(xiàn)行預算定額規(guī)定執(zhí)行。數(shù)量、工程量由審計計算核定。
五、 付款方式
1、 預埋項目墊資主體工程封頂，封頂后甲方按工程量的70%支付乙方工程進度款。甲方不扣除乙方該項目下浮點。
2、 安裝項目按每月完成工程量為一節(jié)點，甲方按完成節(jié)點工程量的70%支付乙方工程進度款。甲方相應扣除5%該項目下浮點。
3、 工程竣工后七個工作日內(nèi)，甲方按總工程款的90%支付乙方工程進度款。甲方相應扣除乙方下浮點至20%。
4、 工程驗收合格后七個工作日內(nèi)，甲方按總工程款的98%支付乙方工程款。甲方相應扣除乙方下浮點至26%。
5、 剩余工程總款的2%作為工程保修金，一年后一次性返還。甲方相應扣除乙方下浮點至28%，至此結算完畢合同終止。
6、 乙方領取工程款時，必須向甲方提供期間施工班組民工工資(生活費)發(fā)放表(必須有民工簽名按印及身份證復印件)，確保工資及生活費發(fā)放至民工，不得擅自挪用，造成糾紛由乙方負責。
六、 質(zhì)量要求
1、 乙方按建設方的圖紙施工，保質(zhì)保量，嚴禁偷工減料，所有材料必須要有合格證，如質(zhì)量不符合，所造成的`一切經(jīng)濟損失由乙方負責。
2、 按建設單位及監(jiān)理單位要求，已購水電材料(如管線、線材)需提供二次檢驗報告。
七、 安全和責任
1、 乙方在施工過程中必須遵守安全操作規(guī)程，加強安全生產(chǎn)廣利職工安全教育。并對所承包的施工區(qū)域、施工地段的所屬相關配套組完成的每道工序進行監(jiān)督和檢查驗收，確保安全合格和無施工隱患后，方能進入本縣工作的施工。如達不到施工安全要求，責令所屬班組進行整改。直至整改合格，方能作業(yè)。
2、 工地禁用55歲以上及18歲以下民工，嚴禁有癔病、心臟病、高血壓、疾病等進入工地施工，每個工作人員必須有自我安全保護能力的安全意識。如違反安全操作規(guī)程發(fā)生安全事故，由乙方自行承擔。
3、 乙方必須做到使用操作前，堅持每天先交底，檢查并確保無安全隱患，操作過程中確保安全生產(chǎn)。
4、 乙方施工人員如果在工地上打架斗毆，所發(fā)生的一切經(jīng)濟費用歸乙方承擔，并每發(fā)生一次罰款100元，由乙方承擔，在工程款中扣除。
5、 乙方自合同簽訂后，不得以此另行肢解，轉(zhuǎn)賣工程，從中牟利，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)甲方有權終止合同，沒收非法所得，親退出場。
八、 甲方責任：
1、 依照設計圖紙等技術資料向乙方進行技術交底，并為乙方班組提供技術指導、咨詢、監(jiān)督、隨時對工程技術、質(zhì)量安全生產(chǎn)等各個環(huán)節(jié)進行檢查監(jiān)督，提供完整的藍圖三套。
2、 甲方在安全生產(chǎn)方面，嚴格按"安全管理目標操作實施細則"對乙方進行管理，對違章作業(yè)者進行處罰。
3、 甲方在文明施工方面，按企業(yè)規(guī)章制度及各項管理規(guī)則，對乙方的違章進行處罰。
4、 甲方督促乙方人員遵守國家法律、法規(guī)、重視精神文明建設，制止刑事犯罪，乙方若有違法行為，甲方將配合公安部門予以懲罰，直接追究刑事責任。
5、 乙方從業(yè)人員須持本人身份證并填表登記，否則不能進入施工現(xiàn)場。
6、 甲方必須嚴格按合同支付乙方工程款，不得拖欠。
7、 承擔非直接費一切開支。
8、 甲方提前3天通知乙方進場，進場前甲方保證三通一平。如乙方接到甲方通知時不進場，合同作廢，保證金不退。
九、 乙方職責：
1、 乙方必須嚴格設計圖紙和技術交底以及甲方編制的施工組織設計及施工規(guī)范進行施工，確保工程質(zhì)量。
2、 乙方應履行節(jié)約，合理使用材料，愛護工地設施，不得隨意浪費各種材料，不得浪費水源和電源，材料浪費按雙倍材料價罰款，罰款單交財務在支付分段工程進度款中扣除。
3、 乙方嚴格遵守甲方制定的各項規(guī)章制度若有違反將承擔相應處罰。
4、 乙方應對從業(yè)人員嚴格審查，必須杜絕有犯罪行為的人員進入工地，以確保項目正常施工，對乙方從業(yè)人員偷竊，甲方一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方則承擔盜竊的罰款，另交公安機關處理。
5、 乙方在施工過程中所有的勞保用品及費用自理，乙方進場人員必須帶好身份證，特種行業(yè)工作證，持證上崗作業(yè)。
6、 在施工中如乙方材料不到位或其他原因造成甲方停工誤工，乙方應承擔甲方的一切經(jīng)濟損失。同時乙方由于甲方材料或其他班組原因，造成乙方停工待料，甲方應承擔乙方的一切經(jīng)濟損失。
7、 乙方唏噓安排專職水電工配合現(xiàn)場臨時水電安裝，日常線路維護維修以及照明燈具的安拆工作，保證各工種班組施工(含夜班)正常用水用電。
九、 保質(zhì)金的交納和退還款方式：
該工程施工合同簽訂后，乙方 叁 天內(nèi)向甲方支付 人民幣貳萬元整 保證金，工程完至 竣工驗收 一次性返還。
十、其它：
工人住宿由甲方負責，從乙方施工人員進場之日起生活費由乙方墊付。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。簽字生效，具備同等法律效力，未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水電工程合同6
摘要：合同管理是水利水電工程項目監(jiān)管的主要方式，會對工程建設的工期、質(zhì)量、資金投入等造成巨大影響，同時也關系到企業(yè)的利益。本文首先闡述了強化水利水電工程合同管理的意義，然后分析了水利水電工程合同管理中存在的缺陷，最后結合實際案例，提出了水利水電工程合同管理的改進對策。
關鍵詞：水利水電工程；合同管理；缺陷；改進對策
目前我國社會主義市場經(jīng)濟持續(xù)發(fā)展，水利水電工程相關的法律法規(guī)也進一步完善。工程項目管理需要受到合同的管束，而水利水電工程合同是由業(yè)主與承包商雙方共同擬定的職責和權益之間關系的協(xié)議。有了合同的約束，雙方才能更好地履行職責，確保水利水電工程項目建設正常實施。水利水電工程施工時間長，難度系數(shù)大，因此國內(nèi)大部分企業(yè)在合同管理時都會遇到很多問題，影響了工程項目建設。
1.強化水利水電工程合同管理的意義
隨著建筑行業(yè)的快速發(fā)展，各大建筑企業(yè)也逐步走向了國際化的發(fā)展道路。水利水電工程合同是掌控項目建設質(zhì)量、提高施工進度、降低投資成本的重要根據(jù)，滲透到了工程項目監(jiān)管的每一個環(huán)節(jié)中，成了建筑企業(yè)施工項目管理成功與否的決定性因素。合同管理是項目建設的重中之重，能夠促進企業(yè)規(guī)范化管理，確保合同雙方切實履行自己的責任與義務。除此之外，合同管理還有利于避免項目糾紛，提升企業(yè)信用度。目前水利水電工程市場競爭越來越激烈，企業(yè)的經(jīng)濟利益也大幅度下降，合同管理已經(jīng)成了各大建筑企業(yè)獲取經(jīng)濟回報的最佳方法。因此，改進合同管理方法，不僅可以獲得更多經(jīng)濟利益，還能提高企業(yè)的市場競爭能力，幫助企業(yè)在水利水電工程市場上占據(jù)一席之地。
2.水利水電工程合同管理中存在的缺陷
2.1合同簽訂不規(guī)范
有的水利水電工程企業(yè)還未意識到合同管理的必要性，對一些潛在風險的規(guī)避意識也不強，因此在合同簽訂時，還存有許多不規(guī)范的問題。首先，部分合同本身就不合法，提出了違背法律的條款，實則是無效合同，此后難免會給其中一方造成重大損失。然后，有些企業(yè)簽訂合同沒有選用規(guī)范文本，甚至用協(xié)議替代合同，且合同內(nèi)容不嚴密，形式上也存在漏洞，達不到相關要求。最后，還有一些企業(yè)缺乏科學合理的合同管理制度與方法，合同蓋章也不合標準，因而給合同管理帶來了許多難題。
2.2合同一方或雙方無法兌現(xiàn)承諾
從業(yè)主角度看，在工程項目建造時，依據(jù)通常規(guī)定，發(fā)包方要盡快提供建設文件，確保“三通一平”，順利完成項目建設，并協(xié)調(diào)好場地周圍的外在條件關系。而有些業(yè)主未能按時提供建設相關文件，導致工程擱置，不能開工。尤其是針對部分中小型項目，如果前期工作就缺少法律支撐，則容易使得施工困難、進度緩慢、項目延期。而從承包商角度看，有些工作人員、設施數(shù)目、建造期限等內(nèi)容都可能與合同并不一致，尤其是投標項目，若不能兌現(xiàn)合同中的承諾，則項目建造必然會受到很大影響。
2.3合同變更較多
水利水電工程建造項目很大程度上會受到外部自然條件的影響，尤其是地質(zhì)、水文、氣候條件等。不管是承包商，或是建筑企業(yè)，都無法完全掌握自然因素的變化。例如，在施工中可能會出現(xiàn)地下水位驟升、排水困難、大壩下陷等問題，抑或巖土地基出現(xiàn)破裂帶等。此外，設計、技術、材料、工期等多個方面都可能出現(xiàn)合同變動的問題，具體情況可見表1。
3.水利水電工程合同管理的改進對策
3.1招投標階段的合同管理
投標前，承包方要作好市場調(diào)查，搜集招標工程的相關信息，并對信息作出仔細分析與篩選。要全面研究理解招標文件的內(nèi)容，明確文件所寫的招標條件、形式、合同條款、工程范圍、工程技術等，并根據(jù)這些內(nèi)容進行科學合理的報價。然后，還要對工程實施環(huán)境展開全面調(diào)查。工程環(huán)境會對實際方案、合同期限與成本產(chǎn)生重要影響，也會隱藏一些施工風險。確定投標措施后，可以利用適當?shù)膱髢r技巧，并按招標文件規(guī)定撰寫投標書，作為合同的`其中一部分。在合同形成時，還要注意經(jīng)濟保函的辦理，比如投標保證書、預付金額保證書等，并辦理好相關保險，為后續(xù)履約打下伏筆，才能進行合同簽訂。
3.2加強合同實施管理，避免合同變動
從理論層面講，合同管理是一個動態(tài)的過程，隨時隨地可能產(chǎn)生變化，因此需要管理人員對其實施及時合理的調(diào)整。合同是業(yè)主與承包商雙方利益的代表和保障，需要經(jīng)由正確合法的程序，才能使合同目標變?yōu)楝F(xiàn)實。在水利水電工程建設期間，各方面都可能出現(xiàn)難以預測的問題，導致合同出現(xiàn)變動，從而引起工期延遲、成本上升等問題，不利于項目建設的正常開展。所以，在合同管理時，要針對各項經(jīng)濟技術指標，實行深入探究，找出科學合理的操作方法，以及建設過程中產(chǎn)生的問題與因素，對其采取相應措施及時糾正，盡量避免合同變動等情況發(fā)生。
3.3加強合同索賠管理
合同索賠是承包商維護自身利益、彌補投資損失的重要方法。在雙方履行合同的過程中，若出現(xiàn)對方違約、合同出錯、合同變動、環(huán)境改變、不可抗力等情況，承包方可申請項目延期、工期縮短、設計改變等索賠。合同索賠可以將合同履行期中產(chǎn)生的風險進行二次分配，使責任承擔更科學合理。合同索賠要全面了解設計圖紙、技術標準、合同協(xié)議等內(nèi)容，做到有理有據(jù)，申請及時，索賠才可能成功。例如，某個水利工程于20xx年2月正式投入建設，20xx年10月底根據(jù)合同實現(xiàn)了河道截流，跨入主要施工階段。而根據(jù)施工總進度計劃安排，要求圍堰于20xx年4月建成。就在此時，突然遇到超標準洪水，沖垮了圍堰。承包商認為洪水超過了設計標準備，據(jù)此對監(jiān)理工程師提出索賠400余萬元的申請，工程師依據(jù)合同內(nèi)容，調(diào)查取證，與承包方共同協(xié)商，最終提出了賠償200余萬元的報告。因此，索賠的正確流程是：索賠通告、索賠取證、協(xié)商、索賠報告。該索賠案件處理的重點是依據(jù)合同內(nèi)容擬定風險職責，公正公平地分擔損失。對于自然因素等不可抗力，索賠可以成立。但因證據(jù)不足，或是人員器械還能更優(yōu)化調(diào)配，則補償金額低于索賠金額。
3.4竣工決算階段的合同管理
竣工決算要做好項目核查、工程量統(tǒng)計、資金核算等工作，合同管理要整合并制作出竣工決算證書，移交給建立工程師審核。監(jiān)理批復的金額匯總表要與財務結算匯總表基本達成一致�？⒐Q算時還要對工程項目進行歸納總結，承包方可獲得一部分款項。此外，還要做好審計工作。水電工程工期較長，審計工作需要在1—2個月完成。對于工程驗收，則要重點關注分部工程與單位工程驗收，把相關資料裝訂好然后交給業(yè)主。最后，通常要按照合同內(nèi)容，在驗收結束后業(yè)主將銀行履約保函交給承包方，并向承包方返還每期工程款項中扣除的保證金。
4.結語
水利水電工程合同管理是一項較為繁雜的系統(tǒng)性工作，其管理內(nèi)容涉及到水利水電工程建設項目的所有環(huán)節(jié)，因此合同是否能得到有效管理，決定著水利水電工程能否順利實施。合同的管理對水利水電工程質(zhì)量、進度、成本等因素都會產(chǎn)生重要影響，所以，合同雙方都要嚴格按照國家相關法律法規(guī)辦事，擬定合理的管理制度，培養(yǎng)更多優(yōu)秀的合同管理人才，為項目建設作好鋪墊。
參考文獻：
[1]甘學文,張濤,王長春.淺析水利水電工程合同管理中變更索賠的風險分析與對策[J].會計師,20xx,04:85-86.
[2]周琳.論水利工程施工合同缺陷與防范措施[J].現(xiàn)代經(jīng)濟信息,20xx,23:10-11+14.
[3]鄭國.淺論水利水電工程建設管理中存在的問題及應對措施[J].中國高新技術企業(yè),20xx,03:118-120.
水電工程合同7
根據(jù)國家《建筑法》、《合同法》。平等、公開、公平、自由的原則甲方現(xiàn)將廣元利州區(qū)計生服務站綜合樓水電安裝承包于乙方，經(jīng)雙方同意協(xié)議如下：
1.乙方應在甲方組織下按要求施工，如沒按圖紙和甲方要求造成一切損失費用乙方自理，如甲方失誤造成返工費用甲方負責，如圖紙不合理之處乙方應同甲方協(xié)商后才能施工，否則造成返工費用乙方自理
2. 乙方應提前三天提出所需材料，乙方要本著實事求是提報，如果材料造成大于百分之三的`損壞和浪費(不含提報數(shù)目誤差)，甲方有權追究賠償
3. 乙方應做到每道工序完工場清，不能亂扔亂放，堆放到甲方指定位置。剩余材料及時歸庫。材料到工地乙方自己負責下車，特殊情況可以大家協(xié)商
4. 乙方應在保質(zhì)保量的前提下按甲方要求準時完工，甲方應在合同簽訂日期起五個月內(nèi)主體完工否則乙方有權追究誤工費用
5. 乙方必須遵守甲方規(guī)章制度，文明施工、安全施工。如果違章操作造成一切安全事故乙方自理
6. 在工程中因停工、中途退出、不服從甲方管理清出場(乙方自身原因)。甲方有權扣出所有工程款做為工程損失費用。
7. 對于一切工具自己解決。甲方提供的工具竣工必須完好退回，損壞自理
8. 甲方有權要求乙方臨時調(diào)動，產(chǎn)生的工日，大工120元/日(8小時)付給乙方，外出用工甲方只負責車費，乙方應配合甲方調(diào)動
9. 付款方式：
預埋件每層完工。甲方將一個星期內(nèi)付每層工程款百分之三十。每層穿線、插頭、開關、箱子安裝完工，甲方將一個星期內(nèi)付每層工程款另外百分之三十。余下百分之四十款項竣工驗收合格后一個月內(nèi)付清價格：26元/㎡，(按實際收方的建筑面積)
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水電工程合同8
發(fā)包方：_____________________簡稱：甲方
承包方：_____________________簡稱：乙方
依據(jù)？中華人民共和國合同法？、？中華人民共和國建筑法？及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：______________________
2、工程地點：____________________________________________
3、施工范圍：____________________________________________
4、工程性質(zhì)：____________________________________________
5、單位工程造價：___________元/平方米（建筑面積）
二、質(zhì)量要求
按國家現(xiàn)行工程質(zhì)量規(guī)范要求執(zhí)行。若因乙方的原因造成返工，由此造成的一切損失由乙方負責。
三、甲乙雙方的權利和義務
1、甲方的權利和義務
（1）甲方可根據(jù)現(xiàn)行的施工規(guī)范，隨時檢查乙方的施工進度及施工質(zhì)量，若發(fā)現(xiàn)施工進度及施工質(zhì)量不符合國家現(xiàn)行規(guī)范或圖紙設計要求，可書面通知乙方進行整改或返工，由此造成的一切損失由乙方負責，乙方若拒不整改，甲方有權要求乙方停止施工。
�。�2）甲方負責組織分部分項工程的中間驗收、竣工驗收。
�。�3）甲方必須按照合同的約定支付乙方的`工程進度款。
2、乙方的權利和義務
�。�1）乙方負責安裝的臨時施工用水、電工程必須按照國家及地方的現(xiàn)行規(guī)范和建設單位的要求進行施工安裝。
（2）乙方的每道分部分項工程完工后必須通知甲方進行驗收，并由甲方組織監(jiān)理及建設單位進行驗收。
�。�3）乙方負責組織職工進行安全教育培訓，進入甲方的施工現(xiàn)場必須配戴安全帽及一切安全措施。
�。�4）遵守甲方的一切規(guī)章制度，嚴格執(zhí)行國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、文明施工，隨時接受甲方對工程質(zhì)量的檢查及監(jiān)督，若因本身原因造成的安全、質(zhì)量事故由乙方負責。
�。�4）乙方在施工過程中做好成品保護工作，不得破壞甲方場地已有的設施。
�。�5）工程竣工后，協(xié)助甲方組織有關部門進行檢查驗收，按甲方要求做好工程收尾工作。
四、付款方式
_________________________________；
五、其它
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后同具法律效力，在履行合同過程中，若發(fā)生爭議及未盡事宜，雙方協(xié)商解決，若協(xié)商解決不成的，向工程所在地仲裁機構或法律裁決，雙方履行合同全部義務后，合同自行失效。
甲方（蓋章）：______________________乙方（蓋章）：______________________
甲方代表：______________________乙方代表：______________________
___________年______月______日___________年______月______日
水電工程合同9
業(yè)主（以下簡稱甲方）：____________聯(lián)系電話：____________身份證_________________
施工隊（以下簡稱乙方）：_________聯(lián)系電話：___________身份證_________________
甲乙雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同。
一、工程概況
工程地址：________________________；工程量____________平方米
二、價格
清包工費：____________
其中所談工程包括________________________________________________
三、付款方式
1：按每人每月支付生活費
2：：工程結束在一個月內(nèi)支付總工程款的_________
3、保修金_________元，從竣工之日起_________月后支付。
四、施工
1、甲方須向乙方提供水電圖紙共_________張，并負責________________________________________________工作。
2、圖紙中沒有注明的地方，乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可；
4、施工質(zhì)量將按照如下進行驗收。
五、材料
1、乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在2天內(nèi)及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經(jīng)濟損失；
2、未經(jīng)甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用；
4、乙方應驗收甲方所購建材的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，甲方承擔因材料質(zhì)量引起的損失；
5、乙方應幫助甲方收貨，核對數(shù)量和配件的準確性；
6、乙方應做好材料的.保管工作，禁止閑雜人員進入工地現(xiàn)場；
7、乙方應做好對施工完成成品的保護工作；
8、未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發(fā)現(xiàn)偷竊現(xiàn)象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
六、工期
從20年8月25日起至20年8月15日止，工期為360天。因甲方因素工期拖延，工期順延；因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工費30元/天。
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方任何施工人員應無條件搬運。
八、垃圾清運
1、垃圾袋裝化；
2、垃圾應日日清；
3、垃圾應由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
九、勞動力管理
1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件；
2、未經(jīng)甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜；
3、甲方應及時替乙方辦理小區(qū)出入證件并支付相關費用；
十、施工機具
1、乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費；
十一、工地現(xiàn)場管理
安全問題協(xié)議_______________________________________________________________
十二、維修
因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，乙方應在_________（多長時間）內(nèi)無償維修。
十三、合同爭議
1、出現(xiàn)爭議甲乙雙方應先協(xié)商；
2、協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
此合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽定后生效。兩份合同書具有同等法律效力。
甲方簽章：___________；乙方簽章：___________
簽約日期：20年_______月______日簽約日期：20年________月________日
水電工程合同10
發(fā)包方： 以下簡稱甲方 承包方： 以下簡稱乙方
現(xiàn)甲方將新都華城1#、2#、3#、4#工程中的水電分項工程發(fā)包給乙方，為了明確雙方的義務和責任，本著平等互利的原則，經(jīng)雙方共同協(xié)商鑒定本合同。
一.承包方式：
乙方按工程承包范圍承包人工、機械、小型材料、燈具、配線、電鉆、小型機具、扎絲等小五金材料，包括工期、質(zhì)量、安全及施工全部安全。
二.承包范圍、承包內(nèi)容：
本工程設計和變更范圍內(nèi)的分項工程。本工程包工不包料(小五金，小耗材除外)
1.強電所有圖紙范圍內(nèi)的施工內(nèi)容，電線到總電電柜。
2.弱電只穿管不穿線。
3.給水到總閥門、排水到雨水井和污水井。
4.所有避雷施工工程。
三.甲.乙雙方人員及設備：
1.甲方人員、設備
甲方駐工地主管代表甲方履行本合同中約定的權利和義務，本工程中甲方的所有文件必須經(jīng)甲方工地主管簽署后方為有效，若甲方主管換人，需提前3天通知乙方。甲方工地主管授權工地的其他管理人員按合同規(guī)定對乙方的進度、質(zhì)量、安全、文明施工、材料等進行管理，乙方必須無條件接受，有異議時找甲方工地主管確認。
2.乙方人員、設備
乙方駐工地代表合同約定的義務。乙方的要求通知均以書面形式由乙方工地代表人簽字后遞交甲方，但其中對本合同的任何修訂、工程決算款的審定等重要文件，需有乙方簽字，若乙方工地代表換人，應提前3天通知甲方。 乙方工地應配備其它管理人員1人，工人應按甲方指定工期保質(zhì)保量完成任務。
四.甲方責任：
1.甲方向乙方提供施工圖紙1套，其它有關資料1套。
2.審核乙方編制的材料計劃，并按計劃及時組織材料進場，避免造成停工待料。
3.審核乙方編制的'水電施工方案等，并應深入現(xiàn)場指導工作，對存在質(zhì)量問題和不安全因素，隱患及時提出整改意見和措施。
4.認真做好各分部分項工程進度、質(zhì)量、安全技術交底，并督促乙方按進度、質(zhì)量、安全技術交底要求進行作業(yè)，發(fā)現(xiàn)有違章作業(yè)和指揮應及時制止，對有嚴重的險情應及時停止施工。
5.分層分項工程完成后應及時檢查、驗收對存在質(zhì)量問題提出整改意見和措施，對乙方不執(zhí)行整改或逾期不整改，可進行處罰。
五.乙方責任：
1.遵守有關法律、法規(guī)和規(guī)定，乙方在施工過程中如違反有關法律、法規(guī)和規(guī)定，乙方將承擔法律責任，并承擔由此給甲方造成的一切損失。
2履行合同中規(guī)定的乙方有關權利和責任，按合同文件要求及施工圖紙、圖紙會審紀要、設計變更單、甲方的指令、施工及驗收規(guī)范進行施工，如乙方未能完成或按期完成合同文件規(guī)定的內(nèi)容，造成甲方損失的，乙方負責賠償甲方的相關損失。
3.負責采購配齊乙方施工時所需小型工具及個人勞動保護用品。
4.認真執(zhí)行安全技術交底，必須嚴格督促乙方施工人員安全技術交底要求進行操作。
5.不違章作業(yè)，對違章指揮有權拒絕施工，并向上級主管部門報告。
6.對于未正式移交的已完工程，乙方應負責成品保護工作，期間如發(fā)生損壞或丟失，乙方應自行負責修復或賠償。
六：承包金額及變更、簽證、結算方式
1.合同承包金額暫定為人民幣80萬元(按實際完成工程量增加,減)。
2.合同承包金額是有乙方根據(jù)文件資料、工地現(xiàn)場條件、乙方自身水平等投標報價并經(jīng)甲方確認的包工總價，包括文件資料規(guī)定工程分包范圍內(nèi)的所有人工費、材料費、機械費、管理費和利潤等費用，并考慮了風險因素，結算時除合同約定的可調(diào)整內(nèi)容以外均不作調(diào)整。
3.甲方有權決定增加零星項目是否由乙方施工，如甲方?jīng)Q定將以上項目委托給乙方施工，乙方予以配合并按時完成，價格按照合同約定條款計取，如乙方拒絕接受甲方指令，甲方將該項目委托給其它班組施工，差價由乙方負責。
4.結算方式按實際完成建筑面積計算。
5.單價按建筑面積每平方米26元計算。
七.質(zhì)量管理及保修：
1.本工程最低質(zhì)量標準：按驗收評定標準，評定結果合格。
2.乙方在現(xiàn)場必須有兼職質(zhì)檢員，遵守甲方的質(zhì)量管理規(guī)定及驗收條件。
3.乙方在每層分項工程施工完成后，應自檢符合質(zhì)量等級后通知甲方進行質(zhì)檢，質(zhì)檢符合要求后方可進行下道工序施工。
4.乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計圖紙要求以及甲方依據(jù)合同發(fā)出的指令施工，隨時接受甲方檢查、檢驗，為檢查、檢驗提供便利條件，及時根據(jù)檢查結果進行大面積施工。
5.保修期內(nèi)乙方應做到服務周到、隨叫隨到、保證維修的質(zhì)量及效果，乙方未能及時進場維修、不能維修或未能在甲方指定的合理期限內(nèi)維修完好，經(jīng)過兩次維修都未能修好的，甲方有權自行另請他人代為維修并確定價格，所有費用可以從甲方支付乙方的任何款項扣除，但不等于解除乙方任何應付的責任。
八.安全生產(chǎn)、文明施工管理：
1.乙方應貫徹執(zhí)行甲方的各項安全管理制度及規(guī)定，無條件的配合甲方努力打造安全生產(chǎn)、文明施工雙優(yōu)工地，從工人進場的入場安全教育開始抓起，對違章指揮和違章操作人員要嚴肅處理，如乙方在施工過程中因違反安全操作規(guī)程所造成的后果由乙方負責，如甲方提供的施工條件惡劣造成的事故由甲方負責。
2.乙方認同甲方的管理制度，乙方施工人員違反甲方相關規(guī)定，甲方有權按公司管理制度對乙方及施工人員進行處理、處罰。
3.甲方為規(guī)范工地文明施工，對乙方施工人員的安全帽、工作服，相關費用由乙方負責，費用總額從乙方進度款內(nèi)扣除。
4.勞務公司等工人盜竊公司財務，給予當事人1000—3000元每次，罰款從當事人勞務公司或班組工程款中代扣。
九.工程進度款核算及支付：
1.甲方月中不發(fā)生活費用，主體預埋管5層施工完后甲方付給乙方已完成工程量總款的10%。
2.二次結構予埋5層完成付已完成工程量的10%，5層以上完成付到已完成工程量總款的20%。
3.給排水完成后付到已完成工程量總款的40%。
4.穿線、安裝完成、初驗合格后付到已完成工程量總款的80%。
5.經(jīng)甲方驗收合格后，辦理確認手續(xù)后甲方再支付乙方至總價款的90%。
6.工程保修金為10%，保修金分三年三次進行支付，保修期為五年。
7.當乙方與其工人等發(fā)生糾紛時與甲方無關，若因上述情況而損害甲方利益，乙方必須付全部經(jīng)濟責任和法律責任。
十.工程驗收、移交及結算：
1.因乙方原因中途退場，已完成的所有工程量按70%予以結算，乙方不得有異議。
2.乙方承包的項目完工后，應及時申報甲方驗收及報送總結算，驗收及總結算在一個月內(nèi)完成。
3.乙方承包的工程量均根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)行定額計算規(guī)則按時計算，工程承包單價按報價表為準。
十一、合同違約、爭議、生效、終止及份數(shù)：
1.乙方不得將承包的工程分包或轉(zhuǎn)包他人，若發(fā)現(xiàn)者，甲方有權終止合同，所造成的損失由乙方負責，乙方代表必須常住工地。
2.如乙方在施工時中途無故退場或由乙方造成的退場，甲方有權拒絕乙方任何條件，對其退場處理方法有甲方單方自行決定，所發(fā)生的經(jīng)濟后果(包括對甲方所造成的經(jīng)濟損失)由乙方負責。
3.甲乙雙方在履行合同是發(fā)生爭議，雙方可協(xié)商解決，或由所在地主管部門解決、協(xié)商，調(diào)解不成時，雙方均可向所在地人民法院提起訴訟。
4.乙方有拖欠、克扣工人勞動報酬行為的，甲方有權在乙方工程款中扣除相應的款項，由甲方直接支付給乙方所屬工人。
5.經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，可以解除本合同，本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份，簽字即日生效，竣工驗收雙方工程款項交割完畢后自行失效。
十二、補充條款：
1.乙方工人的安全乙方自己負責承擔。
2.乙方必須配備一個帶班管理，負責與甲方項目部溝通協(xié)調(diào)。
3.除工程設計變更外，其余單價不予調(diào)整。
4.甲方只提供乙方室內(nèi)正常照明、手機充電、風扇等用電費用，乙方嚴禁使用電磁爐、熱得快、電飯煲等大功率電器，若發(fā)現(xiàn)使用則按每次200元罰款。
5.乙方不提供稅票。
甲方單位(章)
甲方代表(章)
年月日：
水電工程合同11
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：法定代表人：
施工隊(以下簡稱乙方)：法定代表人：
依照《中華人民共和國合同法》和有關規(guī)定結合項目實際遵循平等自愿公平的原則雙方簽定以下協(xié)議。
一、工程名：
二、工程地點：
三、工程范圍
建筑面積共計平米(結款時以實際建筑面積為準)
四、承包性質(zhì)：包工不包料
五、承包內(nèi)容：
(一)基礎工程
1、鋪褥墊層
2、砼墊層
3、基礎支模拆模
4、鋼筋焊接、制作、綁扎
5、基礎砼澆筑。
(二)主體工程
1、主體的柱、梁、板支模拆模
2、主體鋼筋焊接、制作、綁扎
3、主體砼澆筑。
(三)二次結構
1填充墻砌筑2構造柱過梁鋼筋制作、焊接、綁扎3過梁構造柱的支模拆模4過梁構造柱澆筑。
(四)內(nèi)外裝修工程(不包括水電暖、門窗、粉刷、防水)
內(nèi)外裝修必須按照圖紙和甲方要求施工，且符合驗收規(guī)范。
(五)主體施工放線并保質(zhì)，保量，包安全，文明施工。
六、材料
乙方應提前3天向甲方提供需購材料清單，甲方應在3天內(nèi)及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經(jīng)濟損失。
七、工期
從年月日起至年月日止，工期為天，因甲方因素拖延，工期順延并付窩工費技工元/天，壯工元/天；因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費元/天；因不可抗拒因素可順延工期。
八、材料搬運
甲方材料送至乙方指定場地位置，乙方無條件搬運。
九、勞動力管理
a、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的身份證復印件。
b、甲方應及時替乙方辦理工地所在區(qū)域暫住的一切證件并支付相關費用若因證件不全引起的`相關損失由甲方承擔。
c、乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員，工地現(xiàn)場必須保持2人以上的施工人員。
d、未經(jīng)甲方同意，除不可抗拒因素或天氣因素外乙方不得停工或殆工。
十、施工機具
甲方提供施工所需的一切工具，并保證工具的安全性和良好使用性，甲方承擔工具維修費。
十一、工地現(xiàn)場管理
1、甲方提供工人居住的房屋，并保證工人照明用電及吃水方便，工人應做到生活垃圾定點堆放。
2、乙方不承擔任何工具及材料的丟失責任。
乙方應做到材料分開放置，干一層清一層。
3、乙方應做到工具不亂丟，小型材料及時拾成堆做到少丟的原則
4、付款方式
本協(xié)議的承包價格按建筑平米結算，每平米價格為240元，結算時以實際建筑面積為準。
1、施工隊進場，預支生活費：XX0元(兩萬元整)。
2、主體框架按110元每平方米計算，每層930平方米。
每層封頂后五天內(nèi)支付本層工程款的85%。
3、二次結構每平方米45元，每完成三層結算完成工程量的85%。
4、內(nèi)外裝修每平方米85元，每完成三層結算完成工程量的85%。
5、主體剩余款項經(jīng)主體驗收合格后結清。
二次結構剩余款項經(jīng)二次結構驗收合格后結清。
內(nèi)外裝修剩余款項經(jīng)驗收合格后結清。
十二、違約責任
1、甲方不按時向乙方支付勞務款造成工人停工工期順延并甲方承擔一切責任。
2、乙方在施工過程中，完成上一道工序后經(jīng)甲方和監(jiān)理等部門檢驗合格后再進入下一道工序的施工。
乙方必須嚴格執(zhí)行操作規(guī)程如因不按規(guī)定施工造成的損失由乙方負責。
十四、圖紙變更
1、乙方按圖紙正常施工中如有圖紙變更甲乙雙方應以書面形成文字。
2、圖紙變更所增加的人工費應以書面形成文字。
以上兩點作為結算依據(jù)。
十五、因乙方違章作業(yè)出現(xiàn)施工安全責任事故造成人員傷亡的，一千元以下由乙方負責解決，如出現(xiàn)嚴重事故由雙方協(xié)商解決。
十六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。
本協(xié)議雙方簽字、蓋章(按手印)生效。
結清工程款后合同終止。
甲方：乙方：
簽章：簽章：
簽定日期：簽定日期：
水電工程合同12
甲方：
乙方：
甲乙雙方依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，就乙方承包施工甲方總包的烏海市兒童醫(yī)院改造裝飾工程的電氣工程及給排水工程，本著誠信信用，互惠互利的原則，雙方就本項目供貨、施工事項經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同，并嚴格執(zhí)行本合同。
一、 工程名稱、地點及范圍：
工程名稱：烏海市兒童醫(yī)院改造裝飾工程
工程地點：烏海市海勃灣區(qū)甘德爾大街
承包范圍：施工圖中強電工程、給排水工程、弱電工程的施工安裝和材料采購，燈具、開關插座及衛(wèi)生潔具的安裝。柴油發(fā)電機、燈具、開關插座及衛(wèi)生潔具的采購除外。
二、承包方式：包工包料、保質(zhì)量、包驗收。
三、合同工期：
乙方根據(jù)甲方裝修工程進度施工。
四、工程合同價款：
本工程總價：按建筑平米140元/㎡×8640㎡工程總價為人民幣：1204000.00元(大寫：壹佰貳拾萬肆仟元整)。
五、工程價款的支付：
1、 按月進度實際工程進度產(chǎn)值的 70%支付;
2、 工程竣工驗收合格后支付到工程總價 90% ;
3、 工程竣工結算完畢支付到工程總價 95 %。
4、 剩余合同額的 5 %作為質(zhì)保金，待保修期過后，乙方無違約現(xiàn)象，質(zhì)保金退還乙方。
六、施工圖紙外產(chǎn)生的增項工程另行協(xié)商。
七、工程質(zhì)量要求：
1、工程所用的材料必須符合國家有關標準。
2、施工工藝必須按照設計及國家現(xiàn)行規(guī)范執(zhí)行。
3、工程所用材料及設備進場，必須攜帶檢測報告、合同證。
八、甲方的責任、權利與義務：
1、甲方負責材料到場的指定地點堆放。
2、甲方負責協(xié)調(diào)乙方與其他施工隊伍的交叉作業(yè)事宜。
3、甲方有權利對乙方施工進行監(jiān)督、檢查。
九、乙方的責任、權利與義務：
1、乙方在施工過程中必須服從甲方代表的管理。
2、乙方必須按合同要求保質(zhì)保量，按期完成工程任務。
3、乙方進入施工現(xiàn)場，應聽從甲方統(tǒng)一調(diào)動和指揮，服從甲方工地管理的.各項規(guī)章制度。
4、乙方必須對施工人員進行安全文明施工教育，施工時乙方應為施工人員配備安全防護用具，乙方應加強安全管理，文明施工，杜絕安全事故發(fā)生，出現(xiàn)一切安全事故均由乙方負全責。
十、甲乙雙方的違約責任：
1、乙方的施工內(nèi)容未達到驗收標準，甲方視為乙方違約;乙方未按期交工，甲方視為乙方違約;乙方在簽訂此合同后中途毀約，甲方視為乙方違約。
2、簽訂此合同后，甲方在乙方?jīng)]有違約的前提下將該工程另行報給他人，乙方視為甲方違約。
3、違約方付對方違約金為合同總金額的20%，并承擔由于違約而給對方造成的一切損失。
十一、工程交工驗收：
乙方負責其施工部分順利通過質(zhì)量監(jiān)督部門驗收，由甲方、乙方、業(yè)主及監(jiān)理公司四方共同驗收交接。
十二、質(zhì)保及保修
1、該工程設備保修期為2年。工程竣工后，在保修期內(nèi)乙方無償負責水電的維修。
2、出現(xiàn)故障，乙方必須在24小時內(nèi)到達現(xiàn)場，如乙方不能到底現(xiàn)場維修，甲方甲方有權了雇傭他人維修，所產(chǎn)生的一切費用由乙方承擔。
十三、解決合同糾紛的方式：
如本合同履行過程中發(fā)生爭議，雙方可通過友好協(xié)商解決，如協(xié)商不成，任何一方均可向人民法院提及訴訟。
十四、本合同未盡事宜，甲乙雙方共同協(xié)商，作出補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
十五、本協(xié)議一式四份，甲乙雙方各執(zhí)兩份，本合同自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
水電工程合同13
發(fā)包人；
承包人：
合同簽訂日期；
水電單項工程承包合同
發(fā)包人（全稱）：（以下簡稱甲方）
承包人（全稱）：(以下簡稱乙方)
有效證件：
承包人住址：
聯(lián)系方式：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律，遵循自愿、公平、公正和誠實信用的原則，經(jīng)甲乙雙方就建設工程勞務合作事項協(xié)商一致，特訂立本合同如下：
一、工程概況及承包工作內(nèi)容
1、工程名稱：昭通市公安局昭陽分局城區(qū)六個派出所綜合業(yè)務用房建設項目
2、工程概況：昭通市公安局昭陽分局城區(qū)六個派出所綜合業(yè)務用房建設項目位于昭通市昭陽區(qū)城區(qū)，包含鳳凰派出所、蒙泉派出所、南城派出所、珠泉派出所、龍泉派出所、太平派出所六個派出所，工程總建筑面積約15000.00平方米。
3、結構類型：混凝土框架結構
4、建設地點：昭通市昭陽區(qū)
5、建筑面積（水電安裝）：以土建竣工實際面積為準
6、總建筑面積：以土建竣工實際面積為準
二、乙方進場人數(shù)（附名冊）
乙方按國家有關規(guī)定，聘用臨時工并簽訂勞動施工協(xié)議，按本工程承擔的內(nèi)容，組織進場所需工種人員，并按昭通市流動人員管理辦法持本人身份證、健康證、婚育證到相關管理部門辦理就業(yè)證、作到“三證齊全”，相關工種、特殊工種必須持上崗證書，無關人員不得進駐現(xiàn)場。
三、工期進度要求
�。ㄒ唬╅_工日期：年月日
�。ǘ┛偅ㄈ諝v）工期：個月
（三）具體工期與作業(yè)內(nèi)容，必須遵照甲方制定的進度節(jié)點完成施工。
四、承包方式與范圍
（一）承包方式：包工、包質(zhì)量、包輔材、包工具、包工期、包安全、包文明施工。
（二）承包范圍：
1.給排水安裝：給水管安裝到使用房間、排水管安裝到化糞池、地漏的安裝、閥門及試水龍頭的安裝等。
2.電氣安裝：包括穿線管的預埋、管內(nèi)穿線、橋架安裝、電箱的安裝，防雷接地、燈具安裝，；室內(nèi)開關插座的安裝、水泵、動力箱、電控箱等設備安裝等
3.弱電安裝：電話、電視、監(jiān)控、寬帶線管預埋底盒安裝。
4.以設計圖所列和投標文件中的所有分部、分項施工范圍。
5.水電測試、試通水、試通電等。
6.工長及管理人員由乙方自己配置，費用由乙方自行承擔。
�。ㄈ┮曳匠邪こ滔鄳膯蝺r（包工包料）：合計元/㎡總價萬元，結算面積以建筑施工圖面積結算。
1.該工程圖紙范圍內(nèi)的水電安裝人工費及管理費，乙方負責為所屬員工購買意外傷害保險。
2.所需固定工具、手動工具、焊機、套絲機、溝槽機、熱熔機、切割機、試驗工具等所有工具費用；材料下車及搬運費用水用電等。
3.輔材指：氧氣、乙炔、泡沫、扎絲、鋼絲、鐵絲、釘子、膨脹螺絲、封口膠帶、鋸條、砂輪切割片、絕緣膠布、抱箍、焊條、無齒鋸片、云石機片、磨光機片、密封條、海綿條、安全帽、安全帶、絕緣鞋、眼鏡、雨鞋、雨衣、電焊面罩、螺母、木螺絲、麻絲、鉛油、自攻絲、平墊、彈墊、網(wǎng)格布、紅藍鉛筆、手電、電池、墨汁、膠水、拖掃帚、滾刷、彩條布、勞保手套、防塵面罩、塑料布、尼龍繩、竹掃把、小掃把、麻繩、膠皮水管、噴霧器、膠帶、粉筆、低壓燈泡、棉絲、各種油漆、稀料、汽油、機油、黃油、齒輪潤滑油、酒精、去污粉、界面劑等費用。
4.需水電相配合的其他分包班組的配合(如消防、通風、照明、施工用電線、電表等)。乙方進入施工時，一律由乙方自備。
5.對于設計變更，人工費增加1000元以內(nèi)的甲方不再對乙方補價；超過1000元，超出部分按實補價。
五、工程要求：
�。ㄒ唬┵|(zhì)量要求：按ISO9002質(zhì)量標準和工程質(zhì)量驗收標準組織施工。
1.必須具備于自己承包工作范圍相應的工程技術和組織管理能力，能夠獨立履行相應的現(xiàn)場管理職責，施工人員也必須具備相應的資質(zhì)、操作證和上崗證。
2.乙方必須依據(jù)國家有關規(guī)范和標準，按照設計圖紙（含書面通知）和施工組織設計要求進行施工，工程驗收每個部分必須合格，通過備案并達到合格標準。
3.乙方必須積極配合甲方，如實做好工程施工過程的記錄，并接受甲方的質(zhì)量檢查及現(xiàn)場簽證和各種試驗。
4.對檢出的不合格品（項），乙方必須無條件地進行及時整改，直至通過質(zhì)量檢驗達到要求。
5.乙方必須負責對半成品及成品進行切實有效的保護，其保護措施須事先報經(jīng)甲方認可，以保證產(chǎn)品的交驗質(zhì)量。
6.乙方必須配備相應的技術人員和管理人員。若因乙方技術不到位或?qū)D紙理解造成的錯誤，遺漏及返工。乙方除承擔人工費和工期外，還應賠償相應的材料費。
7.甲方提倡各施工方開展進度質(zhì)量安全文明施工競賽，比技術比管理比進度比質(zhì)量比安全文明施工，對于好的單位給予獎勵。對在管理進度質(zhì)量安全文明施工等方面嚴重不足或經(jīng)建設單位、監(jiān)理、甲方管理人員提出整改而未整改者進行相應的經(jīng)濟處罰，嚴重者清退出場。
8.保修期為二年。
�。ǘ┕て谝�
1、乙方必須按甲方制定的進度計劃組織施工，乙方接受監(jiān)理單位、建設方及甲方工程施工管理人員對進度的`檢查、整改、監(jiān)督；工程實際進度與施工進度計劃不符時，乙方應按建設方、監(jiān)理工程師或甲方的要求提出整改措施，經(jīng)確認后執(zhí)行。
2、工期延誤
�。�1）乙方在施工中要積極主動施工，預埋線管不單獨安排時間，鋼筋安裝完工時水電的預埋也必須完工。
�。�2）如因乙方自身原因延誤工期，一切損失（含建設方罰款）由乙方自行承擔；甲方處以乙方雙倍罰款。
�。ㄈ┏杀究刂埔�
1.乙方必須科學管理、合理施工，避免窩工現(xiàn)象發(fā)生；努力提高工效，履行節(jié)水，節(jié)電、節(jié)材料等原則。
2.各種工程材料必須實行限額領料，乙方超耗部分及因乙方返工造成浪費和因返工延誤的工程損失全部由乙方承擔。
3.乙方如用到甲方的材料必須經(jīng)甲方同意簽字方可領用。
4.乙方領出的材料如出現(xiàn)丟失或損壞，乙方雙倍賠償。
5.乙方必須遵守甲方材料的管理制度。
�。ㄋ模┌踩┕ひ�
1.甲方對乙方進行安全技術交底及安全教育。
2.乙方必須遵守執(zhí)行安全生產(chǎn)法規(guī)、條例、規(guī)章、操作規(guī)程,嚴格按“一標三規(guī)范”要求組織施工檢查。
3.乙方必須對所屬員工進行安全教育，未進行安全技術交底和安全教育不得上崗操作，更不得違章指揮、違章作業(yè)。
4.乙方做好勞動保護工作，按國家有關規(guī)定為其操作層人員繳納意外傷害保險，且回執(zhí)單上交甲方備案。
5.乙方在施工過程中所發(fā)生的（包括由乙方原因造成的人員）工傷、死亡、病殘按勞動部辦公廳《關于如何確認臨時用工主體的復函》規(guī)定辦理，均由乙方負全部責任責，甲方不予承擔。
六、結算公式
基價結算方式:原則上根據(jù)乙方的施工進度，工程款以雙方約定結算乙方的勞務費價款結算。
1、甲方每次向建設方申報成功工程進度款后，向乙方工程款的70%。
2、安裝調(diào)試一次性竣工驗收合格后，甲方向建設方辦理完畢工程竣工結算手續(xù)后的30日內(nèi)甲方向乙方支付到勞務費的93%。
3、3%的維修質(zhì)保金，兩年后一次性支付。
4、在質(zhì)保期內(nèi)因質(zhì)量問題，甲方通知乙方進行維修若乙方維修不及時甲方有權按比例扣除維修質(zhì)保金。
七、違約責任處理
�。ㄒ唬┓渤霈F(xiàn)以下情況均視為違約：
1.乙方工程施工質(zhì)量未達到本協(xié)議所列述的各項工程要求；
2.乙方擅自將承包的工程再行轉(zhuǎn)包、分包；
3.其他造成工程各種損失的過失行為；
4.乙方不履行或擅自變更一切及單方解除協(xié)議。
5.不服從甲方的管理。
�。ǘ┻`約處罰
1.乙方不按質(zhì)量工期要求施工的違約行為，甲方有權以口頭和書面指證。若乙方不予及時整改和糾正，甲方有權終止合同，并追賠由此帶來的損失。
2.對其他違約行為守約方有權向違約方追罰三萬元的違約罰金。
3.乙方必須確保自己勞務隊伍的工資及生活費的發(fā)放，杜絕使用童工。若乙方的勞務隊伍在施工期間至竣工驗收3個月內(nèi)，勞務隊伍人員出現(xiàn)勞務糾紛問題，勞動監(jiān)管部門每出面一次罰款1000～5000元。
4.乙方對材料管理不到位，甲方對乙方一次罰款1000～5000元。
5.不服從甲方的管理，在工作中出現(xiàn)扯皮、推諉及整改不及時，造成甲方管理困難對乙方每次罰款20xx～5000元的。
�。ㄈ┢渌剳图s定
發(fā)生治安案件，除乙方自行承擔相應責任外，同時接受甲方的處罰，第一次罰款10000元。再次發(fā)生，則乙方自動接受無條件的退場處理，由此帶來的工程損失由乙方負責。
九、附則：
�。ㄒ唬┍緟f(xié)議發(fā)生糾紛時，應由雙方及時協(xié)商，協(xié)商不成時，雙方均可向各級經(jīng)濟合同促裁委員會申請仲裁，或直接向人民法院起訴，但處理糾紛期間，任何情況下不得影響工程施工，若影響正常施工超過兩天，視為乙方自動終止協(xié)議，乙方承擔全部責任，甲方有權另找勞務隊伍。
�。ǘ┍緟f(xié)議一式____份，甲方執(zhí)份、乙方執(zhí)份，雙方所執(zhí)協(xié)議具有同等法律效力。
�。ㄈ┍緟f(xié)議自雙方簽字之日起生效，至工程保修期完后自動失效。
發(fā)包單位（章）：
發(fā)包單位（章）：
發(fā)包人（簽章）
發(fā)包人（簽章）
委托代理人（簽字）：
委托代理人（簽字）：
地址：地址：
電話：電話：
水電工程合同14
甲方（發(fā)包人）：
住址：
乙方（承包人）：
住址：
甲、乙雙方在平等、友好、自愿、協(xié)商一致、互相信任的原則上，就甲方xx項目的水電工程委托給乙方施工，達成以下協(xié)議，共同遵守。
一、承包內(nèi)容
1、承包形式：
2、承包范圍：
3、承包價格：按國家招標建筑平方每平方米_______元。按圖紙設計和甲方要求，不論中途是否變更，一次性包定。
4、付款方式：
二、工程進度
按甲方及業(yè)主要求，工期跟著土建進度走，敷線盒、燈座、穿線、安裝開關等必須按甲方制定的生產(chǎn)小段進度計劃如數(shù)完成，乙方如完不成生產(chǎn)任務，甲方有權采取罰款進行制約。
三、工程質(zhì)量
該工程質(zhì)量必須達到xx標準，爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)主體。
四、安全條款
必須保證施工安全，杜絕任何大小事故。乙方必須配備安全員，安全帽由各工種自備，但乙方需購置符合國家安監(jiān)合格產(chǎn)品，對職工要簽定好安全合同，分項工程要有安全技術交底，服從現(xiàn)場安全管理，發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報，所有施工中的安全由乙方（承包人）負責，甲方不承擔任何責任。
五、罰款制度
施工不帶安全帽罰款xx元/人次；赤膊穿拖鞋施工罰款xx/人次；懸空拋物罰款xx元/人次；井字架吊籃乘人罰款xx元/人次；打架斗毆出現(xiàn)一次，處以xx元的`罰款，除追究其責任外，情節(jié)嚴重的交當?shù)貓?zhí)法部門處理；不服從現(xiàn)場管理、指出問題而不及時整改者罰款xx元。
六、違約責任
合同期內(nèi)，雙方必須信守合同。如乙方在施工中質(zhì)量和進度等達不到業(yè)主和甲方的要求，甲方有權中途更換承包人和采取其他制約措施；如乙方無理終止合同、合同期內(nèi)自己退場或未解除合同前退場，承包金額將永久拒絕支付。
七、爭議解決
若雙方在履行合同的過程中發(fā)生爭議，則雙方均可采用調(diào)解、和解的方式解決，解決不成的，任何一方均可向合同履行地的法院提起訴訟。
八、附則
1、此合同一式x份，雙方簽字后生效，具有相同的法律效力，各執(zhí)x份為憑，存檔x份，并作為甲乙雙方當事人法律依據(jù)。
2、本協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：
代表人：
合同履行地：
簽訂時間：______年______月______日
乙方：
代表人：
合同履行地：
簽訂時間：______年______月______日
水電工程合同15
發(fā)包方： (以下簡稱甲方)
承包方： (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿公平、誠實守信、平等互利，友好合作的原則。經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方將山水風景2#、3#樓水電預埋、安裝工程交給乙方施工，為圓滿完成此項工程，明確雙方責任，特擬訂以下條款：
一、工程地點：貴陽市小河區(qū)交椅山。
二、工程內(nèi)容：山水風景工程 2#、3#樓水電預埋、安裝，臨時施工用電、用水。
三、承包方式：包工不包料。
四、施工要求：
1、乙方必須服從甲方現(xiàn)場管理，與土建工作相互協(xié)調(diào)。
2、乙方必須嚴格按照甲方要求、設計圖紙及現(xiàn)行施工規(guī)范施工，預埋點準確到位，布線清晰，所完成工作能通過相關職能部門的檢查驗收。
3、如因乙方失誤出現(xiàn)質(zhì)量問題，除返工費用由乙方全部承擔外，甲方可根據(jù)問題大小，一次對乙方進行500～5000元罰款。
4、乙方在施工中應對甲方提供的材料進行妥善管理，合理使
五、安全要求：
1、乙方工作人員進場時必須報經(jīng)甲方作好安全教育技術交底，嚴格按照安全操作規(guī)程，持證上崗。
2、乙方領班組長必須不間斷對工作人員作好安全教育及班前活動，所有交底必須作好簽字手續(xù)備案，上崗人員必須遵從安全施工規(guī)范規(guī)定。
3、乙方應配合甲方的安全管理工作，參加甲方組織的'安全巡視、檢查工作，對提出的問題應及時整改，排除危險源。
4、進入施工現(xiàn)場必須配戴安全帽，乙方工作中不允許安全事故發(fā)生。
六、工期要求：
自 年 月 日至 年 月 日結束，共計 天。人力不可抗拒的自然因素或甲方原因耽誤工期時可順延。若因乙方原因延誤工期，甲方有權對乙方進行罰款，其額度在50元/天至100元范圍。
七、單價：包工不包料 元/㎡。
八、付款方式：乙方進場施工后，甲方每月按所完成工作量的80%付工程款給乙方，工程竣工驗收合格后兩月內(nèi)結清所有工程款;每次工程款的支付須由施工主管核準簽字后交甲方財務辦理。
九、附屬條件：
1、甲方所列罰款事項，一旦發(fā)生，就從當月工程款中扣出，如有不服者，甲方可按所完成工程量的50﹪結算工程款后,驅(qū)逐出場。
2、乙方自帶工具、器具，檢測儀、表，安全防護用品、用具。
3、甲方不提供住宿，現(xiàn)場也不允許住人(但可根據(jù)工作需要搭建工具房)，嚴禁乙方與工作無關的人員如：親屬、婦女、兒童等逗留現(xiàn)場(有急事可經(jīng)甲方門衛(wèi)通知)。以上如經(jīng)發(fā)現(xiàn)，對乙方進行500元/次罰款后，將無關人員驅(qū)逐出場。
4、乙方應對自己的施工人員進行嚴格管理，尊章守紀，不允許工地范圍內(nèi)出現(xiàn)酗酒鬧事。
十、適用法律：本合同發(fā)生爭議時，可申請貴陽市勞動爭議仲裁委員會仲裁，不服仲裁時可訴諸人民法院。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字之日生效，至款項結清失效，以收款憑條為據(jù)。
十二、未盡事宜，雙方可后續(xù)協(xié)商。
甲方簽字(蓋章)：
乙方簽字(蓋章)：
【水電工程合同】相關文章：
(經(jīng)典)水電工程合同05-26
水電工程合同05-13
[合集]水電工程合同08-15
水電工程安裝合同05-08
水電工程合同[優(yōu)]08-31
水電工程協(xié)議03-25
水電工程分包合同04-19
水電工程合同(15篇)03-14
水電工程合同經(jīng)典【15篇】09-01