承攬合同書(合集15篇)
隨著人們法律意識的加強，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編精心整理的承攬合同書，僅供參考，歡迎大家閱讀。
承攬合同書1
甲方：內(nèi)蒙古世紀華盛房地產(chǎn)有限責任公司
乙方：呼和浩特市金博建材門窗有限責任公司
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務。
第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場機械設備，技術(shù)人員配合指導、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色（白色）鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規(guī)范：根據(jù)國家有關(guān)百葉窗戶標準及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計價原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算，多退少補。
第九條付款方式：1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關(guān)人員進行驗收。
第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的'一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責。
第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。
甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：
負責人簽字：負責人簽字：
年月日年月日
承攬合同書2
甲方：________________
乙方：________________
根據(jù)《_________》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，_________情況分別為：
1、廠牌車型____________，營運證號碼____________，發(fā)動機號____________，車架____________，
2、廠牌車型____________，營運證號碼____________，發(fā)動機號____________，車架____________。
第二條、服務期限
期限從____________年____________月____________日時起，至____________年____________月____________日時止，共計____________天。
第三條、服務費用
合同總費用為____________元(人民幣)(大寫____________元整)，乙方在服務期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責任
1、負責向乙方提供技術(shù)狀況完好的_________和相應的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。
2、甲方提供的_________和自行聘請的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的_________從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的`原始記錄。
4、負責服務期內(nèi)_________的二級維護及_________年檢、年審。
5、負責機動車第三者責任_________、_________損失_________、司乘座位_________、玻璃破碎_________等。
6、如果服務_________在服務期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故_________的任何法律責任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定，即《________省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務_________收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的_________完成運輸服務義務。
10、服務期內(nèi)，應遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務_________進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的_________出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責。
12、服務期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)_________使用異常或技術(shù)故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應立即與當?shù)毓步煌ü芾聿块T及_________公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現(xiàn)場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔_________公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。
16、甲方中途如不能按約定提供_________，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。
第五條、乙方責任
1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務________進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號，是甲方_________的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方_________行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的_________和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務期間，甲方承擔妥善保管_________的義務和責任，若發(fā)生_________被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。
甲方：________________乙方：________________
日期：________________日期：________________
承攬合同書3
甲方(定做方)：____________________________
乙方(承攬方)：____________________________
一、亮化工程內(nèi)容及要求：
二、承攬方式：乙方包工、包料、設計、制作、安裝、調(diào)試及維修不留缺口。
三、總造價(總費用)為拾萬仟佰拾元整。
四、結(jié)算方法：
五、交付時間：乙方應于________年____月____日前完工，交甲方驗收。
六、保修辦法：保修壹________年。但因誤操作、電源、人為及不可抗力的原因造成的故障，不在保修范圍。
七、施工保障：甲方負責施工所需水、電源。協(xié)調(diào)施工同相關(guān)單位和個人的關(guān)系，辦理工商、城建、業(yè)主等相關(guān)手續(xù)，交納相關(guān)費用，保證施工順利進行。否則，由此造成的一切后果概由甲方承擔。
八：安全責任：乙方應安全施工、科學施工、文明施工，保障自身及他人的`人身安全。因乙方原因?qū)ψ陨砘蛩嗽斐傻膫Γ梢曳匠袚控熑巍?/p>
九、違約責任：
1、甲方不按合同要求付款或自身其他原因，造成工期拖延，乙方不負責任。
2、乙方不按合同要求施工，甲方有權(quán)不付款或緩付款。
3、甲方應在乙方提出驗收要求的一周內(nèi)組織驗收，并在驗收合格后簽字確認。甲方未經(jīng)驗收而使用，乙方則視為驗收合格。
4、如需變更方案，乙方應征得甲方同意，否則視為違約。
十、本合同在履行中如發(fā)生糾紛，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成�？烧埱笾俨媒鉀Q。
十一、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，履行完畢失效。合同一式二份，附件與合同具有同等法律效力。未盡事宜，可再行商議。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
承攬合同書4
委托單位(甲方)：________________
承攬單位(乙方)：________________
為規(guī)范裝飾裝潢施工，保護甲乙雙方的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》以及有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定的原則，結(jié)合本項目的具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商同意，就乙方承攬甲方的裝飾裝修工程事宜訂立本合同并共同遵守。
一、工程概況
1.工程名稱：__________________________________。
2.工程地點：__________________________________ 。
3.承包范圍：參見合同附件之預算表。
4.工程承包方式：雙方商定采取下列第____________種承包方式：
(1)承包人包工、包料;
(2)承包人包工、包部分輔料，發(fā)包人提供裝修主要材料;
(3)承包人包工、發(fā)包人包料。
5.施工圖紙：雙方施工圖采取下列第____________種方式提供：
(1)發(fā)包人自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，發(fā)包人、承包人各一份;
(2)發(fā)包人委托承包人設計施工圖紙，設計費(大寫)____________元，由發(fā)包人支付(此費用不在工程價款內(nèi)).
6.施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認后，提供方應當負責在約定的開工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門確認或者批準。
施工圖紙一式二份，甲乙雙方各持一份，作為本合同的附件。
7.甲方自愿將項目委托給乙方施工。工程總造價計圓整，大寫金額：圓整(附報價清單)。
二、施工時間
工程期限日，時間自起至日止。如在制作期限內(nèi)甲方提出變更而造成待工，工程時間順延。
三、甲方工作
1、開工前_______天，全部騰空或部分騰空房屋，清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外)，對未能全部騰空的房屋的家具和陳設采取保護措施，為承包人進場做好準備工作。
2、辦理工程施工所需要的各種申請、批件等手續(xù)，保證乙方能夠順利進場施工，除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應當由乙方辦理的手續(xù)外。
3、提供符合施工要求的水源、電源，負責協(xié)調(diào)鄰里及管理機構(gòu)之間的關(guān)系。
4、參與工程質(zhì)量和施工進度的監(jiān)督，負責材料進場、竣工驗收確認工作。
5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的，應當負責做好施工現(xiàn)場的保護等工作，應當注意為施工提供各種便利條件。
6、按照約定的期限支付工程費，依據(jù)規(guī)定交納應由其承擔的各種稅費。
四、乙方工作
1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說明會議或現(xiàn)場交底，擬定施工方案和計劃交甲方審定確認。
2.施工中嚴格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設備管線。
4.保護好原居室室內(nèi)的家具、陳設及水電管線的完好，保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。
5.對于施工過程中的有關(guān)事項(如材料的進場、隱蔽工程的驗收、竣工驗收等)需要甲方確認的，應當及時并給予其必要的準備時間。
6.嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理的'規(guī)定，不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場的整潔，工程完工后負責清掃施工現(xiàn)場。
7.工程竣工前未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的設施和工程成品進行保護。
五、驗收和標準
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
六、工程款付款方式如下表：
付款時間
付款百分比
金額
合同簽訂后開工前二至五天
50%
施工完成交付驗收后兩日內(nèi)
40%
竣工驗收一個月后
10%
七、違約責任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方_________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的_________%支付違約金。
2、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_________%向甲方支付違約金。
3、甲方未辦理有關(guān)手續(xù)，強行要求乙方拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)及共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并擔責任。
4、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由
乙方負責并承擔責任。
八、質(zhì)保期
乙方承諾裝修質(zhì)保期六個月，質(zhì)保期間出現(xiàn)裝修質(zhì)量問題，乙方負責維修。
九、其他：
1、本合同一式份，
2、本合同自雙方代表簽字、蓋字后生效，需辦理鑒(公)證的，自辦理鑒(公)證之日起生效，工程竣工驗收符合要求過質(zhì)量保修期后終止。
3、本合同簽訂后，若雙方需要提出修改時，經(jīng)協(xié)商一致后，可簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
4、雙方因履行合同發(fā)生的爭議，由雙方協(xié)商解決，如協(xié)商不成，依法向杭州仲裁委員會申請仲裁。
委托方(甲方)：________________承攬單位(乙方)：________________
代表人：________________代表人：________________
日期：________________日期：________________
地址：________________地址：________________
電話：________________電話：________________
傳真：________________傳真：________________
承攬合同書5
承攬方:河南安信達防水有限公司黑龍江分公司（以下稱乙方）
定作方:哈爾濱振陽建筑工程有限責任公司（以下稱甲方）
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、 承攬名稱：、方式、地點、竣工日期。
a、 承攬項目名稱：北樹小區(qū)6#樓
b、 承攬項目地點：哈爾濱道外區(qū)三棵樹大街三機街、北樹小學、天恒小區(qū)地段
c、 本工程自20xx年 月 日開工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。
d、 承攬方式：包工不包料。
e、 承攬價格：
以實際粘貼面積4.5元/㎡計算。
f、 工程量計算方法：
每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。
2、 承攬工程內(nèi)容：
窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、 質(zhì)量標準：
a、 材料由甲方自行進場。
b、 施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達到優(yōu)良，符合國家防水工程驗收標準。
4、 付款方式：
工程完工驗收后 天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗收方法：
工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認單。
6、 工程保修期限：
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的 %保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。
7、 工期：根據(jù)定作方的要求而定。
8、 安全施工條例：
1）、定作方應向承攬方有關(guān)人員進行有關(guān)的`特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。
2）、承攬方有關(guān)人員進入定作方施工現(xiàn)場應遵守定作方有關(guān)制度。
3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責任由承攬方負責。
9、 糾紛的處理：
發(fā)生糾紛雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可以通過法律解決。
10、 期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結(jié)清，合同自動失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應雙方進行協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定 作 方：
承 攬 方：
定作方代表：
承攬方代表：
20xx年 月 日
承攬合同書6
甲方：（定做方）
乙方 （承攬方）附加身份證復印件
加工xx，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期?? 月，200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
年月日
供方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
需方（全稱）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點：
三、原材料來源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
五、貨款結(jié)算時間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：
七、經(jīng)濟責任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明，可免予承擔經(jīng)濟責任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報雙方業(yè)務主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份，工商行政管理機關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
承攬方（全稱）： _________________________________________
定作方（全稱）：_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交（收）貨數(shù)量
備注
月
月
月
月
月
總金額（大寫）__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計人民幣（大寫）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質(zhì)量標準：
1、定作方應該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi)，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符．
2、承攬方應該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
定作方應自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議，應于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題，定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔：定作物由承攬方負責包裝，以定作物不受損壞為準，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運輸）時間、辦法及地點要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運人）承運，由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù)，運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求：交定作物期限應按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應該至少在約定的'交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢�，并且取得對方同意�?/p>
委托承運人運輸?shù)�，以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求：定作方應于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預付款（按照定作款總額的百分之＿＿＿ 計算），該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責任：
第一點：定作方的違約責任
�。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時，應償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
（２）中途解除合同的，定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
�。�3） 未按合同規(guī)定日期付款的，除應該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�4）無故拒絕接收定作物的，應賠償承攬方因而造成的損失，
�。�5）錯填到貨地點或接貨人的，或者變更交付定作物地點或者接收人的，應該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點：承攬方的違約責任
�。�1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應照數(shù)補交，否則應償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
�。�2）包裝不符合合同規(guī)定的，應重新包裝，并承擔因此而支付的費用 ；
�。�3） 承攬方無故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權(quán)拒收。
�。�4）因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向XX市人民法院起訴。
十、如需提供擔保，雙方應另行簽訂合同擔保書，作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應定作物數(shù)量上有±10%的浮動，在交付時間上有±＿＿天的浮動。
十二、本合同履行過程當中，雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿
開戶銀行：＿＿＿＿＿＿開戶銀行：＿＿＿＿＿
帳號：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
承攬合同書7
委托方(甲方)：________________
承攬方(乙方)：________________
依照《合同法》、《廣告法》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂此合同，共同遵守。
第一條、制作承攬內(nèi)容
1.1項目：
1.2項目內(nèi)容：________________
1.3工期要求：________________
1.4其他要求：________________
第二條、制作費用
2.1費用明細：乙方按照甲方標準完成相關(guān)項目制作及安裝要求，待甲方驗收合格后，按項目結(jié)算相關(guān)費用。
第三條雙方約定的其他事項
3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關(guān)系，甲方無義務為乙方提供任何安全責任保險及福利。
3.2乙方在廣告相關(guān)制作、安裝時，必須規(guī)范操作，不得違章作業(yè);乙方需做好相關(guān)安全措施，以確保人身安全。
3.3合同期間，乙方各種工具、設備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設施，乙方必須按時進行安全檢查。交通工具、設備和工具的`維修與保養(yǎng)費用，乙方自行承擔;乙方及乙方雇傭的臨時工、民工或勞務協(xié)作者，在各項目執(zhí)行過程中發(fā)生傷亡事故的費用均由乙方負責承擔，安全責任均由乙方負責。甲方不負任何連帶責任。
3.4本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章之日起生效。
甲方：________________乙方：________________
________年____月____日
承攬合同書8
發(fā) 包 方（簽章）：（以下稱甲方） 法定代表人：
地址：聯(lián)系電話：
承 包 方（簽章）：（以下稱乙方） 法定代表人：
地址：聯(lián)系電話：
乙方承包甲方XXXX號別墅裝修工程，為了明確雙方責任及義務，
保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規(guī)定，并結(jié)合本工程具體情況，雙方經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：
第一條：工程概況
工程地點： XXX市XX區(qū)XX路XXX號別墅工程內(nèi)容：室內(nèi)/室外裝飾工程；
承包方式：乙方包工包料；
工程造價：總承包價人民幣（大寫）：
施工工期： 本工程暫定自2013年 月 日開工，于 2013年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質(zhì)保期限為12個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。
第二條：施工圖紙
2.1 乙方進行設計，并向甲方提供施工圖紙、施工說明和工程報價單。
2.2 甲方對乙方設計的施工圖紙、施工說明及工程報價單分別進行書面簽字確認。
2.3 施工圖紙、施工說明及工程報價單經(jīng)甲方書面確定后作為本合同的附件和組成部分。
第三條：工程變更和終止
3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協(xié)商一致簽定《工程項目變更單》，同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
3.2 工程量變化和設計變更
(1)所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。
(2)甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。
(3) 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。
(4)《工程項目變更單》簽定后作為本合同的`附件和組成部分。
3.3 合同終止
（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現(xiàn)的情況出現(xiàn)，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結(jié)算后雙方簽署結(jié)算單，本合同終止；
�。�2）甲、乙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同；
�。�3）因一方的違約行為，相對方根據(jù)約定終止本合同的；
（4）本合同履行期限屆滿自行終止；
（5）本合同依法解除。
第四條：工期延誤
4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經(jīng)甲方確認，工期相應順延：
（1）工程量變化和設計變更；
（2）不可抗力因素；
（3）甲方同意工期順延的其他情況。
4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。
4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。
4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。
第五條：雙方權(quán)利與義務
5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關(guān)手續(xù)。
5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。
5.3 甲方有權(quán)對乙方的施工提出整改意見。
5.4 乙方應于本合同簽訂后3日內(nèi)安排人員進場施工。
5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經(jīng)甲方書面同意，否則甲方有權(quán)拒絕支付該材料費用；
5.6 乙方應規(guī)范、安全施工，保質(zhì)保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關(guān)，甲方的協(xié)助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權(quán)利，甲方承擔后可向乙方追償；
5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內(nèi)完成整改。
5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；
5.9 甲方在本合同期限內(nèi)，發(fā)現(xiàn)因乙方施工工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內(nèi)免費完成修理或返工。
第六條：工程結(jié)算及工程款支付方式
6.1 本合同根據(jù)工程施工進度，按實際驗收進度進行結(jié)算。具體為：乙方完成每階段裝修施工任務后，提交該階段裝修施工報告給甲方確認。
6.2 在施工過程中,如產(chǎn)生工程變更和工程量的增減所需費用，雙方簽定《工程項目變更單》后,視為工程款總額補充,費用由雙方另計，不在總承包價范圍內(nèi)；
6.3 工程款支付方式
�。�1）合同簽定后甲方付給乙方合同總價的30%作為工程預付款；
�。�2）工程施工進行至50% 時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內(nèi)支付工程總造價的20%作為工程進度款；
�。�3）工程施工進行至80% 時，甲方依照6.1條款完成書面無異議確認之后的10 日內(nèi)支付給乙方工程總造價的30%作為工程進度款；
�。�3）本工程竣工驗收合格后15日內(nèi)，甲方支付乙方工程總造價的15%；
�。�4）剩余工程總造價的5%做為質(zhì)保金，待12個月的質(zhì)量保修期經(jīng)過后，如無質(zhì)量問題，由乙方書面向甲方申請支付。
�。�5）甲、乙方在此約定，乙方的接收工程裝修款開戶行：XXXX,賬戶：XXXX,賬號：XXXX，如銀行賬戶信息有變更，應及時書面通知甲方。
第七條：工程驗收和工程保修
7.1 工程駿工后，乙方以書面形式向甲方提出工程結(jié)算，乙方應自接到通后10天內(nèi)組織驗收辦理驗收移交手續(xù)，填寫工程驗收單，不得無故拖延。（驗收時應以施工圖紙及說明書、國家頒發(fā)的施工及驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。）如10天內(nèi)甲方不組織驗收且不給予乙方明確答復則視為驗收通過。
7.2 本工程自驗收合格雙方簽字之日起，乙方承諾在施工范圍內(nèi)質(zhì)量保證期為12個月。
7.3 下列情況不屬于本合同保修范圍
�。�1）因使用不當或者第三方造成的質(zhì)量缺陷。
�。�2）自然不可抗拒因素造成的損壞(如雷擊、臺風、地震、電力負荷超標)
7.4 保修期內(nèi)，乙方負責免費對由于乙方產(chǎn)品或施工質(zhì)量所造成的任何質(zhì)量問題進行維修，費用由乙方負責，且必須在合理時限內(nèi)完成；因非乙方原因造成的事故、損壞，維修所需費用則由責任方支付。
第八條： 違約責任
8.1 本合同項下所裝修房屋被鑒定為不合格的，乙方應承擔由此造成甲方
承攬合同書9
合同編號：_________
定作方：_________
承攬方：_________
一、項目名稱、任務量、酬金、完成期限、備注
_________。
二、項目的內(nèi)容及質(zhì)量技術(shù)要求
_________。
三、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
_________。
四、驗收標準、方法和期限
_________。
五、結(jié)算方式及期限
_________。
六、違約責任
_________。
七、解決合同糾紛的.方式
_________。
八、雙方協(xié)商的其它條款
_________。
定作方（蓋章）：_________ 承攬方（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同書10
定作方：______________（簡稱甲方）
承攬方：______________（簡稱乙方）
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金（元）金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分
1．產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：______________________________________________
2．原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________________________
3．履行的期限、地點和方式：__________________________________________________
4．驗收標準和方法：__________________________________________________________
5．結(jié)算方式：________________________________________________________________
6．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
�。�1）承攬方的`違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。
�。�2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。
7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________
8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9．本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10．本合同一式______份，正本雙方各執(zhí)________份，副本送工商行政管理局所存查。
11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。
12．本合同簽訂日期：________年____月____日。
定作方：______________ 承攬方：____________
法定代表人：__________ 法定代表人：________
開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________
帳號：________________ 帳號：______________
________年____月____日
承攬合同書11
甲方(定作方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
乙方(承攬方)：
代理人：
地址：
聯(lián)系電話：
為明確雙方在合同中的權(quán)利、義務和經(jīng)濟責任，確保合同全面履行，經(jīng)雙方平等協(xié)商一致，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
1、防盜門名稱___________，
2、規(guī)格___________，
3、單位___________，
4、數(shù)量___________，
5、單價(元/M2)___________。
注：以實際安裝樘數(shù)結(jié)算，面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續(xù)訂貨時，提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求：
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負責制作、安裝，運輸?shù)绞┕ぐ惭b現(xiàn)場;
2、本合同價格內(nèi)已包含：制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內(nèi)容;
3、材質(zhì)標準：
4、乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品，如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍：
2、工程地點：
第四條合同價款的計算、結(jié)算、支付方式
1、計算方法：面積以現(xiàn)場實際測量面積為準。
2、本合同簽訂后，乙方必須提供樣品，經(jīng)甲方同意后方可大量使用，乙方全額墊資。
3、付款方式：安裝完畢經(jīng)驗收合格付總價款的95%，余5%作為質(zhì)量保證金，待竣工驗收合格后無質(zhì)量問題質(zhì)保期滿后付清。
第五條合同價款與酬金
本合同價款共計：以實結(jié)算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關(guān)資料，具體施工尺寸由乙方現(xiàn)場實測。
2、乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表，相關(guān)費用及電費由乙方承擔。
3、乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型，甲方審核簽字后方可制作生產(chǎn)
4、乙方在施工階段應配合主包單位工作，按進度要求及時提供安裝。
5、為了保證工程的進度和質(zhì)量，總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負責保護安裝成品，屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
1、開工前三天甲方向乙方下達開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協(xié)商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后，工期相應順延：
(1)按施工準備規(guī)定，不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進場施工;
(2)在施工中如因現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質(zhì)量標準和驗收辦法
1、本工程質(zhì)量要求達到國家現(xiàn)行不銹鋼門窗規(guī)范合格標準。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應及時報告甲方派駐代表和當?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督站，一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果應送發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督站備案;重大質(zhì)量事故的處理方案，應經(jīng)設計單位、質(zhì)量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究，并經(jīng)設計單位簽證后實施，所發(fā)生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條質(zhì)量保修工程竣工并經(jīng)驗收合格后，乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修，保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行，在此期間凡屬乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時，乙方應及時維修，如乙方未能及時維修甲方有權(quán)安排人員維修，一切費用從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期滿后無發(fā)生保修費用，甲方全額退還質(zhì)保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規(guī)程進行操作，高空作業(yè)配安全帶，進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責協(xié)調(diào)、配合，所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應當以自己的.設備、技術(shù)和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內(nèi)容向第三方轉(zhuǎn)包，如有發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)隨時解除本合同。
第十一條違約責任
1、工程質(zhì)量不符合合同約定的，乙方負責無償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條爭議的處理
1、如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議，應當首先通過友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成時，可通過______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜，可由雙方協(xié)商一致后訂立補充協(xié)議處理，補充協(xié)議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數(shù)
本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
乙方(蓋章)：
代理人(簽字)：
合同簽訂地：
_________年____月____日
承攬合同書12
發(fā)包方(甲方)：___身份證號：
承包方(乙方)：___身份證號：
甲方在海南省樂東縣佛羅鎮(zhèn)佛南村自家宅基地建一棟三層框架結(jié)構(gòu)樓房，現(xiàn)已基礎(chǔ)完工，鋪設好水泥板，由乙方負責承攬施工建設。為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以資共同遵守。
一、承包方式
甲方負責供給乙方施工用水、用電、水泥、鋼筋等建筑材料。乙方負責施工建設并交付建房成果。乙方負責自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的各種施工機械以及模板、內(nèi)外腳手架、模板、頂木、鐵釘、鐵絲及生產(chǎn)生活用具等，費用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關(guān)。乙方所有工人的食宿等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。
二、承建項目
樓房為三層框架結(jié)構(gòu)，承包從正負零起，第一層高為3.90米，第二層高為3.6米，第三層高為3.3米。乙方負責房屋主體工程的建筑，完成麻批，包括框架、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、砌磚、搞地平、起隔墻、批粗面內(nèi)外墻體(含6個衛(wèi)生間)、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層等。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體,頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
乙方必須嚴格按照設計圖紙或甲方提出的要求進行施工，若發(fā)現(xiàn)圖紙有不合理部分,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工。結(jié)構(gòu)及承重由乙方負責，若施工過程中房子就有問題，乙方要負完全責任。
三、施工安全
1、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，乙方負責找工人，組織、指揮工人施工。甲乙雙方當事人明確，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關(guān)系。
2、乙方應加強現(xiàn)場管理，乙方人員必須滿足雙方簽訂的協(xié)議條款的要求，并對自身的施工、技術(shù)、質(zhì)量、工期、安全、文明施工、消防保衛(wèi)、環(huán)境保護等全面負責，如乙方未能履行上述職責而造成工程、財產(chǎn)和人身傷害，由乙方
承擔責任及由此發(fā)生的一切費用。乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發(fā)生的一切費用。在乙方進入工地施工時到履行義務終了期間，由乙方對其工人及雇傭人員、財產(chǎn)和機械設備辦理相關(guān)保險并承擔其費用。乙方及其工人所發(fā)生的一切傷亡事故與甲方無關(guān)，任何安全事故由乙方負全部責任，甲方不負任何責任。
四、工程質(zhì)量要求
1、乙方按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標準和要求組織施工，工程質(zhì)量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件，建房后的墻體、窗戶、門等要做到平整、光滑,墻磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關(guān)標準。做到：⑴乙方完成每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關(guān)人員進行質(zhì)量監(jiān)督和驗收，達到標準后才能進行下一步的施工。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到"三個一"(即一塊磚、一鏟灰、一擠揉)砌筑法。⑶做水泥面前務必將砼表面清理洗掃干凈，將墻面殘存的砂漿、污垢、灰塵等清理干凈，用水將磚縫中的塵土沖凈，趁墻面濕潤開始抹灰，以提高粘結(jié)強度，防止出現(xiàn)空鼓開裂現(xiàn)象。⑷梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。⑸脫模后，梁、板、柱的表面必須平整光潔，線角方正順直，無漏漿、麻面。⑹軸線、門窗洞口的尺寸要準確，所有模板的平整度控制在3㎜內(nèi)，垂直度3米以內(nèi)控制在5㎜，總高控制在0.5‰，接頭處高低差控制在1㎜，所有陰陽角必須順直、整齊、每3米不超過5㎜。
2、工程竣工后，由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進行檢查驗收。___如出現(xiàn)工程質(zhì)量問題，由乙方進行返工、修改和重作，直到符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因工程質(zhì)量問題給甲方造成的全部損失。返工、修改和重作的費用(包括工時費用和材料費用)全部由乙方自行承擔。返工、修改和重作后仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質(zhì)量違約責任。
3、上條所說的工程質(zhì)量問題，包括以下等方面：(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;
(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;(4)天板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;(5)梁、柱、板面中空;(6)墻壁、屋頂上的.砂漿脫落;
(7)屋頂漏水，浸水。
4、房屋保修期按國家相關(guān)保修規(guī)定執(zhí)行。
五、承包價格
本工程按照每層水平投影面積計算付款，每平方米承包價貳佰伍拾元整(￥250元)。如不在結(jié)算范圍內(nèi)的工程由雙方協(xié)商一致后另行計付。
六、付款方式
乙方進場后，甲方先預付工程款壹萬元，以后將按工程進度付款。一、二、三層澆注封頂后，若無質(zhì)量問題，甲方即再向乙方分別支付壹萬元、貳萬元、貳萬元工程款。余下的款項待工程完工一月后甲方的住房無任何裂縫、無漏水、無樓梯積水等工程質(zhì)量問題發(fā)生，經(jīng)雙方驗收合格后五天內(nèi)，一次性付清給乙方。若有住房開裂、漏水、積水、傾斜等工程質(zhì)量問題出現(xiàn)，則要求乙方及時維修，否則甲方終止合同，沒收余款。
七、工期要求
___年___月___日開工，每15天一層，乙方必須在___年___月___日前完工。
八、違約責任及爭議的解決辦法
1、乙方承攬建設工程的質(zhì)量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作，造成損失的,乙方要賠償所有損失，因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。
九、合同的生效與終止
1、本合同共4頁，一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格并結(jié)清款項后失效。
3、乙方必須保證工程質(zhì)量和進度，節(jié)約材料，嚴格按照工期要求施工，否則甲方有權(quán)終止合同，并在承包款中扣除因乙方施工延誤而產(chǎn)生的費用，如鋼材、水泥、紅磚等材料的漲價費用等等。乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質(zhì)量。施工現(xiàn)場必須達到工完場地清，乙方負責清運工地周圍及室內(nèi)所有的建筑垃圾，打掃干凈。工程結(jié)束后，乙方腳手架留給甲方使用一個月。
以上合同,雙方必須共同遵守，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印)：___乙方簽字(手印)：___
日期：___
承攬合同書13
合同編號：75642
定作方：_______(簡稱甲方)
承攬方：_______(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守。
品名或項目
規(guī)格、型號
單位
數(shù)量
單價
價款或酬金(元)
金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
3.履行的期限、地點和方式：
4.驗收標準和方法：
5.結(jié)算方式：
6.違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。
(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款：
8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協(xié)議，作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份，正本雙方各執(zhí)____份，副本送工商行政管理局所存查。
11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期：____年__月__日
定作方：_____ 承攬方：_____
法定代表人：_____ 法定代表人：____
開戶銀行：______ 開戶銀行：_____
帳號：_______ 帳號：_______
____年__月__日
承攬合同模板
簽訂日期：________經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
貨款共計人民幣(大寫)：
1.質(zhì)量標準：___________
2.交貨(運輸)辦法及地點：________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法：_________
4.包裝要求及費用負擔：__________
5.結(jié)算辦法及期限：_____________
6.原材料供應辦法：____________
7.其他：_______________
違約責任：
第一點：甲方承擔
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的，償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的'違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點：乙方承擔
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)其他：____________
本合同一式___份。
有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方：______
乙方：________
法定代表人：_______
電話：________
地址：________
開戶銀行：_____
帳號：________
承攬合同書14
甲方（承租方）：
乙方（出租方）：莆田市城廂區(qū)飛翔文化傳媒有限公司
因甲方演出需求，租用乙方演出器材設備，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，為明確甲.乙雙方的權(quán)利與義務，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條：承攬甲方活動的項目：
1. 舞臺搭建和舞美設計布置；
2. 燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作。
3. 活動所需設備和物品的運輸、裝卸；
4. 活動現(xiàn)場的錄像。
第二條：租賃設備概況
租賃用途：演出所用。
使用時間：20xx年 2 月 14 日.
安裝時間：20xx年 2 月 11 日開始，音響LED屏14日上午9時前交付使用
安裝地點：信和源華庭廣場
拆卸時間：20xx年 2 月16 日12時前拆卸完畢并撤離現(xiàn)場。
第三條：租賃設備的運輸與操作.
租賃設備的進退場調(diào)試安裝.操作由乙方承擔.
第四條：租賃設備的使用及規(guī)定
1.合同期內(nèi)，乙方設備由甲方統(tǒng)一管理使用，甲方下達合理.合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調(diào)遣，按甲方規(guī)定的時間，合同的`標準保質(zhì)保量完成.
2.乙方應根據(jù)演出的作息時間，合理安排設備的維修.保養(yǎng)(費用自負)，確保演出正常使用.
3.由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負責賠償.
4.甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發(fā)生，造成。后果由甲方負責。
第五條:安全與治安
1.甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作.因打架.斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責.(由乙方造成的原因除外)。
2.夜間值班，甲方須派數(shù)名保安人員協(xié)同乙方人員守好演出設備。
承攬合同書15
甲方：_________
乙方：_________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務。
第三條工期要求：根據(jù)甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式：包工包料。
第五條甲方提供：現(xiàn)場機械設備，技術(shù)人員配合指導、水電。
第六條質(zhì)量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規(guī)范：根據(jù)國家有關(guān)百葉窗戶標準及組裝有關(guān)規(guī)范
第八條計價原則：雙方根據(jù)窗戶圖紙和實際制作面積結(jié)算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數(shù)量結(jié)算，多退少補。
第九條付款方式：
1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修：保修期為一年。
第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關(guān)人員進行驗收。
第十二條結(jié)算方式：現(xiàn)金結(jié)算。
第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的.質(zhì)量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關(guān)后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關(guān)后果由甲方付全責。
第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，由法院裁決。
2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，均有同等法律效益。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
負責人簽字：_________
負責人簽字：_________
___年___月___日
___年___月___日
【承攬合同書】相關(guān)文章：
承攬合同書02-24
承攬合同書05-29
承攬合同書【推薦】03-12
【熱門】承攬合同書03-12
承攬合同書【薦】03-12
承攬合同書【精】03-12
承攬合同書【熱】03-12
【推薦】承攬合同書03-12
加工承攬合同書04-08
工程承攬合同書04-23