建筑的合同14篇
隨著法律知識(shí)的普及,很多場(chǎng)合都離不了合同,它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么常見(jiàn)的合同書是什么樣的呢?以下是小編收集整理的建筑的合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。

建筑的合同 篇1
甲方:________
乙方:________
經(jīng)甲、乙雙方在“平等、自愿、互惠、互利”原則下,雙方協(xié)商一致,將甲方一棟以全帶資包工包料的方式承包給乙方施工。為確保雙方利益,特訂立如下合同條款,供雙方共同遵守。
一、工程地點(diǎn)及工程結(jié)構(gòu):
1、工程地點(diǎn):通羊鎮(zhèn)洋都村九組前與鑫達(dá)建材市場(chǎng)之間的菜園地。
2、工程結(jié)構(gòu):一層空架,層高內(nèi)空4.2米,二至七層磚混節(jié)后住宅,層高3米(具體按甲方提供的施工圖紙為準(zhǔn))。
二、承包范圍:
1、建筑承包期工程范圍為設(shè)計(jì)圖紙所示的全部?jī)?nèi)容。乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙及相關(guān)建筑規(guī)范作規(guī)定的要求施工,包括房屋一面貼外墻磚,正面貼磚,東面壓光,西北面水泥磨砂。如達(dá)不到設(shè)計(jì)要求及國(guó)家相關(guān)規(guī)定的'要求質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),因此而造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。
2、空架卷閘門、入戶門、塑鋼窗等選用中等材料,乙方負(fù)責(zé)購(gòu)買材料,制作、安裝,水電由甲方負(fù)責(zé)。
三、甲、乙雙方的責(zé)任:
1、甲方負(fù)責(zé)施工場(chǎng)地及進(jìn)場(chǎng)路面平整,水、電、路三通。盡可能地不影響工程正常施工。
2、乙方負(fù)責(zé)路面施工時(shí)損壞的維修工作。甲方負(fù)責(zé)做好與當(dāng)?shù)亟M民的關(guān)系,不得與組民發(fā)生任何影響雙邊關(guān)系的糾紛。
3、本棟因暫無(wú)證件建筑,如有執(zhí)法部門要求拆除,所有一切經(jīng)濟(jì)損失由甲方承擔(dān)。
四、本工程及工程款結(jié)算方式:
1、本工程按包工包料每平方700元人民幣價(jià)格與乙方結(jié)算工程款。包括化糞池、水溝,上面樓梯房每一個(gè)補(bǔ)壹萬(wàn)元給乙方。
2、工程面積計(jì)算,整棟房屋為一層空架,二至七層磚混結(jié)構(gòu),按實(shí)做面積計(jì)算。
3、房屋漏水及立體質(zhì)量在三年保證期內(nèi),由乙方負(fù)責(zé)維修(維修范圍不包括用房戶使用不當(dāng)造成的質(zhì)量損壞問(wèn)題)。
4、甲方可用房屋抵現(xiàn)金付給乙方,甲方將四至七層按單元均價(jià)每平方米人民幣2180元計(jì)價(jià)抵工程款給乙方,由西邊往東邊順序。
五、工程工期交付使用期限:
1、延期:原則上乙方不得延期開(kāi)工,如遇政策調(diào)整因素,計(jì)劃重大變更不可抗力因素,可延期開(kāi)工(一個(gè)月)。工期從開(kāi)基到完成為(拾個(gè)月時(shí)間日)遲一天罰款貳佰元。
2、停工:甲方確有必要,可要求乙方暫停施工,乙方應(yīng)按甲方要求停工,并妥善保護(hù)已建工程,停工期間的工期相應(yīng)順延,如有部門干涉等因素,甲方要求乙方停工,每次不得超過(guò)15天。
3、工程因變更設(shè)計(jì)或增加工程量,或不可抗力因素造成停工的,并辦理現(xiàn)場(chǎng)簽證后,甲方應(yīng)給予乙方相應(yīng)順延工期,非以上因素,工程不能按約定工程交付,由乙方承擔(dān)違約責(zé)任損失。
六、工程材料進(jìn)場(chǎng):
為保證工程質(zhì)量,嚴(yán)禁禁止不合格材料進(jìn)入工地,使用不合格建筑材料,所使用的建筑材料,必須有生產(chǎn)廠家的出廠合格證,甲方對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料存在質(zhì)量懷疑,乙方必須和甲方共同在現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢測(cè)部門檢測(cè),檢測(cè)合格后才能用于本工程。
七、乙方應(yīng)經(jīng)常教育工人遵章守規(guī),文明安全地進(jìn)行施工,進(jìn)工地必須配帶安全帽,酒后嚴(yán)禁進(jìn)工地,對(duì)新進(jìn)工地工人必須達(dá)到培訓(xùn)合格后再上崗施工,要做好班前安全施工技術(shù)交底。
1、高空作業(yè)必須系安全繩,如果發(fā)生安全事故,一切責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)承擔(dān)。
2、乙方所參與本工程施工的人員,乙方必須為工人辦理2份,意外事故保險(xiǎn)投保,費(fèi)用由乙方處理,保單送乙方備份。
3、本合同履行中若發(fā)生爭(zhēng)議,若未盡事宜,可由甲、乙雙方共同協(xié)商解決,協(xié)商不成可通過(guò)當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾幚怼?/p>
4、本合同簽字生效,如有一方違約賠償對(duì)方叁拾萬(wàn)元整,本合同一式貳份,雙方各執(zhí)正本一份。
5、本合同自簽訂之日起生效至結(jié)算工程款后自然失效。
甲方簽字:____乙方簽字:____
____年____月____日
建筑的合同 篇2
甲方(需方): 法定地址: 法人代表: 簽約代理人: 電話: 傳真:
乙方(供方): 法定地址: 法人代表: 簽約代理人: 電話: 傳真:
經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,本著平等互利共贏的原則,進(jìn)一步強(qiáng)化品牌及擴(kuò)大市場(chǎng)份額,規(guī)范產(chǎn)品交易行為,保護(hù)供需雙方的合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著平等自愿、互惠互利、共同發(fā)展的精神,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,就甲方與乙方材料采購(gòu)事宜,達(dá)成一致意見(jiàn),為明確雙方權(quán)利和義務(wù),保證正常交易程序,特訂立本合同: 第一條、合作主要內(nèi)容
一、乙方合作材料名稱:
二、產(chǎn)品規(guī)格、質(zhì)量(技術(shù)指標(biāo))、單價(jià)等
結(jié)算工程量,以實(shí)際供貨量為準(zhǔn)。
1、乙方應(yīng)保證所供材料質(zhì)量,甲方有權(quán)要求所用材料的合格證,如有需要須出具相應(yīng)產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。
2、所供產(chǎn)品如有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的,不得低于國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的,不得低于行業(yè)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn);無(wú)國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的,且無(wú)行業(yè)強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)的,由雙方共同協(xié)商產(chǎn)品質(zhì)量要求,如甲方或施工方有特殊要求的,列入補(bǔ)充條款。
3、合作期間乙方所供建筑材料如出現(xiàn)不合格產(chǎn)品,由此引發(fā)的法律、經(jīng)濟(jì)糾紛由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)連帶責(zé)任,同時(shí)給甲方帶來(lái)的影響,甲方有權(quán)追究法律責(zé)任及所帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)損失。
三、貨物驗(yàn)收:
1、產(chǎn)品驗(yàn)收按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或封樣樣品進(jìn)行驗(yàn)收,并由雙方指定人員在交貨地點(diǎn)對(duì)到貨產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收、簽收,并由甲方在供貨單(出庫(kù)單)上簽字;如特殊材料需施工方進(jìn)行驗(yàn)收的,由施工方指定人員進(jìn)行確認(rèn)、檢驗(yàn),合格后再統(tǒng)一簽字。如貨物有損壞或者缺少,乙方應(yīng)在 工作入內(nèi)補(bǔ)齊或有下次供貨中扣除。
2、對(duì)于建筑施工管理規(guī)范中要求進(jìn)行復(fù)試的材料,現(xiàn)場(chǎng)抽樣進(jìn)行復(fù)試,質(zhì)量、品質(zhì)、環(huán)保及其他等級(jí)指標(biāo)達(dá)到國(guó)家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、復(fù)試合格試驗(yàn)費(fèi)用由甲方承擔(dān),不合格有乙方承擔(dān)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。
3、如有需要施工方安裝驗(yàn)收的,應(yīng)在安裝完畢后共同驗(yàn)收,未達(dá)到約定安裝標(biāo)準(zhǔn)的,乙方應(yīng)無(wú)條件返工。
四、價(jià)格及運(yùn)輸:
1、經(jīng)雙方商定,乙方按照產(chǎn)品的市場(chǎng)最低階供貨,乙方銷售的價(jià)格不得低于甲方制定產(chǎn)品最低價(jià)銷售,若違背由此給甲方造成的損失,由乙方負(fù)責(zé)。 2、工程訂貨和大批量訂貨價(jià)另議。
3、產(chǎn)品價(jià)格如有變動(dòng),乙方需提前兩周書面通知甲方委派的負(fù)責(zé)人簽收,同時(shí)將該產(chǎn)品的最新報(bào)價(jià)提供給甲方,如因市場(chǎng)價(jià)格體系變動(dòng)未及時(shí)通知甲方由此影響到甲方利益的,由乙方承擔(dān)一切損失。
4、考慮到雙方的長(zhǎng)期合作關(guān)系,根據(jù)甲方的材料用量采用梯級(jí)下浮的辦法,年度購(gòu)貨金額達(dá)到 萬(wàn)時(shí),價(jià)格下浮 ,年度購(gòu)貨金額達(dá)到 萬(wàn)時(shí),價(jià)格下浮 ,因價(jià)格下浮而造成的甲方向乙方付款額與實(shí)際貨款額之間的差額,在年度甲乙雙方盤點(diǎn)后三日內(nèi),由乙方以現(xiàn)金的方式返還給甲方。
5、乙方報(bào)價(jià)為到貨價(jià),其中不包括運(yùn)輸、裝、卸等相關(guān)費(fèi)用,除有特殊需求需雙方協(xié)商外,一般情況下均由乙方承擔(dān)。
五、付款方式:
1、甲方收到施工方當(dāng)月進(jìn)度款后,由甲方按不高于甲方自身收款比例同比例支付乙方貨款。最高不得高于總價(jià)款的80%。
2、乙方必須在工程驗(yàn)收交付后的甲方在收到乙方提交的合格結(jié)算材料后 日內(nèi)審核完畢并通知乙方,并支付 工程款,付款時(shí)預(yù)留5%作為質(zhì)量保證金,一年后無(wú)息付清。在甲方支付乙方貨款時(shí),乙方需提供與支付金額相符的增值稅發(fā)票,否則甲方拒絕支付該款項(xiàng)。
3、支付方式是以轉(zhuǎn)賬支票,不支付現(xiàn)金,乙方支領(lǐng)進(jìn)度款所用印鑒與簽訂本合同所使用的'印鑒單位相符。
第二條、雙方權(quán)利與義務(wù)
一、甲方責(zé)任:
1、在貨物交付時(shí),甲方按規(guī)定對(duì)貨物的外觀、規(guī)格、數(shù)量、產(chǎn)品合格證進(jìn)行驗(yàn)
2、甲方如途中變更產(chǎn)品規(guī)格、品種、質(zhì)量或者規(guī)格,應(yīng)償付變更部分貨款總值的3%的罰金。
3、甲方如中途退貨,應(yīng)事先與乙方協(xié)商,乙方同意退貨的,甲方償付乙方退貨部分總貨款的 1%的罰金。乙方不同意退貨的,甲方仍按合同規(guī)定收貨。
4、乙方送貨或者代運(yùn)產(chǎn)品,如甲方拒絕接貨,甲方應(yīng)承擔(dān)因此而造成的損失及運(yùn)費(fèi)。
二、乙方責(zé)任:
1、乙方所供材料到達(dá)后及時(shí)進(jìn)行檢測(cè),如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,乙方必須立即現(xiàn)場(chǎng)處理善后事宜,如造成損失由乙方支付所有相關(guān)費(fèi)用。
2、因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問(wèn)題,引發(fā)甲方和施工方的施工進(jìn)度和事故,造成損失由乙方支付所有費(fèi)用,此責(zé)任不因甲方已進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)而免除。
3、如乙方未能按照規(guī)定時(shí)間送貨、送貨遲延或者貨物與合同約定不符,乙方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4、乙方配備一定的產(chǎn)品樣品的資料給甲方,并根據(jù)實(shí)際情況給予甲方樣品和人員的無(wú)條件支持。
5、合作期間,乙方應(yīng)排專人負(fù)責(zé)及時(shí)供貨,并對(duì)后期進(jìn)行跟蹤。 甲乙雙方應(yīng)保守合作事宜的商業(yè)機(jī)密,不得向外泄露。
三、爭(zhēng)議、違約
1、凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的爭(zhēng)議,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,除甲、乙雙方同意停止施工外,乙方都應(yīng)保護(hù)施工進(jìn)度,保護(hù)好已完工程。
2、若工程發(fā)生重大事故,或在質(zhì)量檢查中被質(zhì)檢部門評(píng)為不合格;工期已確定的節(jié)點(diǎn)考核要求;甲方有權(quán)決定終止協(xié)議的履行。
3、甲方不能履行義務(wù),應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,相應(yīng)順延工期。
4、因乙方不能履行義務(wù),應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
5、如有爭(zhēng)議雙方協(xié)商不成,向甲方項(xiàng)目所在地有管轄權(quán)的人民法院起訴的方式解決。
四、其他
1、雙方在業(yè)務(wù)往來(lái)中恪守正當(dāng)交易,雙方對(duì)在業(yè)務(wù)交往中所知悉的對(duì)方商業(yè)秘密和業(yè)務(wù)資料有保密義務(wù),包括合同及有關(guān)協(xié)議、收獲但據(jù)、文件資料、銷售數(shù)據(jù)及其他商業(yè)秘密信息等。如一方違反保密約定,守約方有權(quán)要求違約方賠償損失。
2、工程中因需方對(duì)原設(shè)計(jì)進(jìn)行變更需要增加的工程內(nèi)容簽訂的附加合同,同原合同具有同等效力。
3、乙方保證為甲方提供的所有證件、證書等文件為真實(shí)合法文件。
五、補(bǔ)充條款:
六、協(xié)議期限:
本協(xié)議期限為 年 月 日至 年 月 日,協(xié)議期滿,雙方有意向繼續(xù)合作,需另行簽約。
七、協(xié)議效力
1、本協(xié)議自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
2、本協(xié)議一式 份,雙方各執(zhí) 份,有關(guān)變更及附加條款以雙方簽章的書面形式為準(zhǔn)。
3、協(xié)議中應(yīng)包括雙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和法人身份證復(fù)印件。 訂立合同人:
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人(簽字):
年月日:
建筑的合同 篇3
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑管理?xiàng)l例》和相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,甲方將承包的廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房的基礎(chǔ)工程單項(xiàng)承包給乙方,本著公開(kāi)、公平、公正的原則,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,特定合同如下:
一、工程概況
1、工程名稱:廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房基礎(chǔ)工程。
2、工程地址:千佛崖一組矛地彎。
3、工程內(nèi)容:模板工程按展開(kāi)面積18元/㎡(包括模板的制作、支拆、鐵釘、鐵絲等輔材,模板的清理、堆放、場(chǎng)地運(yùn)輸?shù)龋┯?jì)算。
4、付款方式:
、俨活A(yù)付金額;
、谥型静豢山柚;
③月底按完成工程量付總造價(jià)的80%;
、芄こ炭⒐,經(jīng)驗(yàn)收合格后按實(shí)際完成工程量計(jì)算的總金額,減去借支和已付工程款、保修金后,30日內(nèi)付清余款。
二、工程質(zhì)量:合格。
三、工程保修金:甲方按總造價(jià)的'3%計(jì)算,扣除乙方所承擔(dān)工程的質(zhì)量保修金,等甲方竣工交付給業(yè)主后30日內(nèi)通還給乙方。
四、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付,施工的各種技術(shù)指標(biāo)工作。
五、乙方必須嚴(yán)格按甲方和業(yè)主方提供的施工圖紙,變更通知單進(jìn)行施工。
六、合同簽訂后,乙方應(yīng)立即組織各種施工人員、各種機(jī)具、建筑輔材進(jìn)入施工場(chǎng)地。
七、乙方必須嚴(yán)格按建筑質(zhì)量、安全管理?xiàng)l例、各種規(guī)章制度進(jìn)行管理和文明施工,并嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)紀(jì)律、操作規(guī)程制度進(jìn)行管理和施工,嚴(yán)禁酒后上班等,如有違反發(fā)生的一切傷亡事故的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和民事法律責(zé)任一律由乙方自行負(fù)責(zé)。
八、乙方在施工過(guò)程中,如不按施工圖、變更通知、現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定施工,所造成的返工一切經(jīng)濟(jì)損失和工程延誤時(shí)間一律由乙方負(fù)責(zé)。
九、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機(jī)具、住宿住處的設(shè)施等的經(jīng)濟(jì)損失按現(xiàn)有價(jià)格的兩倍懲罰。
十、乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),堅(jiān)持文明施工,以人為本,密切同甲方和業(yè)主配合,并和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)、父老鄉(xiāng)親搞好團(tuán)結(jié),服從領(lǐng)導(dǎo)管理,使施工能夠順利進(jìn)行。
十一、乙方負(fù)責(zé)斗車的維修、管理,用后如數(shù)交還給甲方。
十二、單方違約:按總造價(jià)的50%進(jìn)行罰款。
十三、本合同甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字蓋章起生效,并具有同等法律效力,待工程余款付清后自動(dòng)失效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑的合同 篇4
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑管理?xiàng)l例》和相關(guān)法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,甲方將承包的廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房的基礎(chǔ)工程單項(xiàng)承包給乙方,本著公開(kāi)、公平、公正的原則,經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商,特訂合同如下:
一、工程概況
1、工程名稱:廣元市利州區(qū)工農(nóng)鎮(zhèn)千佛崖一組居民安置房基礎(chǔ)工程。
2、工程地址:千佛崖一組洞子口矛地灣。
3、工作內(nèi)容:基礎(chǔ)工程中的基槽土方清理、砼的上料攪拌、運(yùn)輸、澆筑。
4、工程規(guī)模:大小住戶約40戶左右。
二、工程造價(jià)和付款方式:
1、砼的上料攪拌、運(yùn)輸、澆筑等全過(guò)程按70元/m(包括清理基礎(chǔ)余土,砼振動(dòng)棒、電機(jī)小型機(jī)具等)計(jì)算。
2、付款方式:
、俨挥韪督痤~;
、谥型景垂こ踢M(jìn)度的工程量可借支;
③月底按完成工程量付總造價(jià)的80%;
、芄こ炭⒐,經(jīng)驗(yàn)收合格后按實(shí)際完成工程量計(jì)算的總金額,減去借支和已付工程款、保修金后,30日內(nèi)付清余款。
三、工程質(zhì)量:
合格。
四、工程保修金:
甲方按總造價(jià)的3%計(jì)算,扣除乙方所承擔(dān)工程的質(zhì)量保修金,等甲方竣工交付給業(yè)主后30日內(nèi)退還給乙方。
五、甲方責(zé)任
1、甲方向乙方提供職工的.食宿及各種施工場(chǎng)地。
2、甲方向乙方提前將各種建筑主要(水泥、沙石),攪拌機(jī)組織進(jìn)場(chǎng),一次性向乙方提供斗車五架。
3、甲方按合同約定給乙方組織好資金的支付,施工的各種技術(shù)指標(biāo)工作。
六、乙方責(zé)任
1、乙方必須嚴(yán)格按甲方和業(yè)主提供的施工圖紙,變更通知單進(jìn)行施工。
2、合同簽訂后,乙方應(yīng)立即組織各種施工人員、各種機(jī)具、建筑輔材進(jìn)入施工場(chǎng)地。
3。乙方必須嚴(yán)格按建筑質(zhì)量、安全管理?xiàng)l例、各種規(guī)章制度進(jìn)行管理和文明施工,并嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)紀(jì)律、操作規(guī)程進(jìn)行管理和施工,嚴(yán)禁酒后上班等,如有違反發(fā)生的一切傷亡事故的一切經(jīng)濟(jì)責(zé)任和民事法律責(zé)任由乙方自行負(fù)責(zé)。
4、乙方在施工過(guò)程中,如不按施工圖、變更通知、現(xiàn)行規(guī)范規(guī)定施工,所造成的返工一切經(jīng)濟(jì)損失和工程延誤時(shí)間一律由乙方負(fù)責(zé)。
5、乙方如有偷賣、損壞甲方建筑材料、機(jī)具、食宿住處的設(shè)施的經(jīng)濟(jì)損失按現(xiàn)有價(jià)格的兩倍懲罰。
6、乙方在施工現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí),堅(jiān)持文明施工,以人為本,密切同甲方和業(yè)主配合,并和當(dāng)?shù)仡I(lǐng)導(dǎo)、父老鄉(xiāng)親搞好團(tuán)結(jié),服從領(lǐng)導(dǎo)管理,使施工能夠順利進(jìn)行。
七、
單方違約:按總造價(jià)的5%進(jìn)行罰款。
八、
本合同一式同等的法律效力,待工程余款付清后自動(dòng)失效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑的合同 篇5
甲方:
乙方:
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程內(nèi)容
甲方將位于 房屋的施工工程承包給乙方。甲方負(fù)責(zé)建房所需的鋼筋、水泥、磚沙、石灰、碎石等材料,乙方負(fù)責(zé)工程施工,包工不包料。
二、工程工價(jià)
1.建筑1-3層,按樓層實(shí)際建筑面積計(jì)算工價(jià),每平方米計(jì)人民幣130元(木工除外)。
2.出沿部份工價(jià)按照樓層工價(jià)的50%另外計(jì)價(jià)。
3.外墻貼瓷面磚按20元/平方米計(jì)算另外計(jì)價(jià)。
4.
4、所有的墻角、門窗、梁柱全部做包角。
5、屋內(nèi)每層地面必須抓平、磨光, 甲方指定要鋪地面磚除外。
6、澆水泥樓層、梁柱等不得有水泥紙、木榍及任何大塊其他雜物。
7、本協(xié)議質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)以國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。以上各款有超過(guò)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,按協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行,低于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求的以國(guó)標(biāo)為準(zhǔn)。
五、安全協(xié)議
為確保施工安全,甲方付給乙方人民幣 佰元整,作為乙方的保險(xiǎn)金額,乙方在施工前必須為本合同范圍內(nèi)所有施工人員參加保險(xiǎn),并且確保工程施工過(guò)程中施工人員安全。如果在施工過(guò)程中發(fā)生意外事故,甲方一概不負(fù)責(zé)任。
六、驗(yàn)收方式
乙方要確保施工質(zhì)量至少要符合國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),如達(dá)不到甲方要求,甲方有權(quán)要求乙方返工,返工所需工錢和材料全部由乙方負(fù)責(zé)。
七、付款方式
每層施工結(jié)果,雙方?jīng)]有爭(zhēng)議,甲方即預(yù)付人民幣5000元;余款于完工后10天內(nèi),在扣除總工程款的'20%后結(jié)清?鄢20%工程款,如在工程結(jié)果后一年內(nèi)沒(méi)有質(zhì)量問(wèn)題,于工程結(jié)束后一年時(shí)一次性結(jié)清。
八、施程時(shí)間
從地腳梁上正式砌墻之日起,120天完成施工任務(wù),不扣雨天。下墻腳、地腳梁上正式砌墻等具體時(shí)間均由甲方確定。每層樓面現(xiàn)澆后15天內(nèi),不得運(yùn)送任何建筑材料上該樓面。
九、其他協(xié)定
以上未盡事宜由雙方協(xié)商解決。以上協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,協(xié)議一經(jīng)簽定立即生效,不得反悔,違約賠償對(duì)方損失。
甲方(簽字、蓋章)
乙方(簽字、蓋章)
簽訂日期:
年 月 日
建筑的合同 篇6
甲方:
乙方:
為了整個(gè)工程的順利安全進(jìn)行,甲方委托乙方承擔(dān)施工任務(wù)。
雙方本著團(tuán)結(jié)協(xié)作,緊密配合,分工負(fù)責(zé)到底的精神,保質(zhì)保量保進(jìn)度,順利完成施工任務(wù),商定如下條款共同遵守。
一、工程項(xiàng)目
工程名稱:
工程地址:
工程規(guī)模:
二、工程范圍及質(zhì)量要求
1、工程范圍:
2、工程質(zhì)量符合農(nóng)村當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)
三、工程承包價(jià)格:
每平方米清包工價(jià): 合同總價(jià)
另外有混凝土泵車費(fèi)五千元
四、開(kāi)、竣工日期
1、計(jì)劃開(kāi)工日期: 年 月 日
2、計(jì)劃竣工日期: 年 月 日
五、責(zé)任
1、甲方責(zé)任
(1)負(fù)責(zé)該工程的`一切手續(xù)及費(fèi)用
(2)指派專人負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)聯(lián)絡(luò)
(3)在開(kāi)挖基礎(chǔ)過(guò)程中造成左右鄰舍和人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)
(4)負(fù)責(zé)看管乙方所有建筑設(shè)備及物品,丟失的建筑設(shè)備及物品由甲方承擔(dān)賠償
2、乙方責(zé)任
(1)必須按照?qǐng)D紙精心施工,增減工程量另行和甲方洽談?dòng)?jì)算
(2)做到安全施工,文明施工。
六、工程付款方式
該工程乙方每完成基礎(chǔ)、一層、二層、三層、四層和多層其中的任一項(xiàng),甲方應(yīng)當(dāng)在完成該項(xiàng)工程當(dāng)天付清該項(xiàng)工程款,甲方如不按期付款,乙方有權(quán)停工,如影響工期造成的一切后果,由甲方負(fù)全責(zé)。
備注:基礎(chǔ)層: 元
一 層: 元
二 層: 元
三 層: 元
四 層: 元
多 層: 元
甲方: 乙方: 中介人:
注:本合同一式兩份,雙方各一份,自合同簽訂之日起生效。
年 月 日
建筑的合同 篇7
甲方:________________
乙方:________________
根據(jù)《建筑流動(dòng)資金貸款辦法》(以下簡(jiǎn)稱《貸款辦法》)的規(guī)定,借款方為保證施工生產(chǎn)正常進(jìn)行,向貸款方申請(qǐng)建筑企業(yè)流動(dòng)資金貸款,經(jīng)貸款方審查同意發(fā)行,為明確各方權(quán)責(zé),特簽訂本合同,共同遵守。
第一條本合同規(guī)定_________年貸款額為人民幣(大寫)_________元,用于_________。
第二條借款方和貸款方必須共同遵守《貸款辦法》,有關(guān)貸款事項(xiàng)按辦法規(guī)定辦理。
第三條貸款自支用之日起,按實(shí)際支用數(shù)計(jì)收利息,利率為月息________‰,超計(jì)劃貸款的,超過(guò)部分利息為月息_______‰,逾期還款的加計(jì)利息_________%,挪用貸款的,對(duì)挪用部分加收罰息_________%。
第四條貸款方保證按照本合同的'規(guī)定供應(yīng)資金,貸款方如因工作差錯(cuò)貽誤放款,以致借款方遭受損失時(shí),應(yīng)按直接經(jīng)濟(jì)損失,由貸款方負(fù)責(zé)賠償。
第五條貸款方有權(quán)檢查貸款使用情況,檢查時(shí),借款方對(duì)調(diào)閱有關(guān)文件、帳冊(cè)、憑證和報(bào)表,查核物資庫(kù)存和施工生產(chǎn)情況等,必須給予方便。
第六條借款方如違反合同和貸款辦法的規(guī)定,貸款方有權(quán)停止貸款、提前收回部分或全部貸款。
第七條借款方的擔(dān)保人是_________,對(duì)借款方歸還貸款本息承擔(dān)連帶責(zé)任。借款方未按期清償貸款本息時(shí),擔(dān)保方應(yīng)在接到貸款方還款通知后_________個(gè)月內(nèi)負(fù)責(zé)歸還。
第八條本合同有效期自_________年______月_____日起,至_________年____月______日為止。
本合同正本一式_________份,借款方、貸款方、保證方各執(zhí)1份,副本_________份,_________、_________、_________等單位各執(zhí)1份。
甲方:________________乙方:________________
日期:________________日期:________________
建筑的合同 篇8
甲方:
乙方:
甲方現(xiàn)有私有建房基礎(chǔ)工程,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,將該工程基礎(chǔ)人工挖孔樁由甲方發(fā)包給乙方施工。具體事宜如下:
一、施工范圍:
乙方施工范圍為陳社橋私人建房孔樁基礎(chǔ)(包括人工挖孔樁、澆灌孔樁護(hù)壁、澆灌孔樁砼)。
二、工程質(zhì)量:
達(dá)到合格。
三、工程量計(jì)算方式:
按圖紙和設(shè)計(jì)變更施工,與實(shí)際驗(yàn)收工程量為準(zhǔn),孔樁方量按樁徑加護(hù)壁每邊加15cm和實(shí)際驗(yàn)收深度的砼計(jì)算工程量。(如:0.900m的孔徑方量計(jì)算式:3.14x0.6x0.6x高)。
四、工程造價(jià):
包工包料每立方人民幣叁佰元正(¥300。00)。本工程除人工材料。其它費(fèi)用和稅收均由甲方承擔(dān)。
五、付款方式:
1.孔樁澆灌時(shí)甲方應(yīng)付給乙方工程總價(jià)的`30%工程款。
2.孔樁全部澆灌完成后甲方付給乙方工程總價(jià)的50%工程款。
3.孔樁全部澆灌完成后三天后甲方將余款的20%付清給乙方。
六、本合同條款甲、乙雙方必須共同遵守,如單方違約,違約方必須承擔(dān)工程總價(jià)的10%違約金。
七、本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,貳份合同具有同等的法律效力。在施工過(guò)程中,出現(xiàn)安全事故由此發(fā)生的任何費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé),與甲方無(wú)關(guān)。
八、末盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商解決,合同自簽字之日生效。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑的合同 篇9
司法實(shí)務(wù)中,合同糾紛案件審理存在大量的管轄權(quán)爭(zhēng)議,原因在于《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國(guó)民事訴訟法〉的解釋》(以下簡(jiǎn)稱《民訴解釋》)未頒布前,合同糾紛案件管轄的法律規(guī)定不明確且存在法律適用的爭(zhēng)議。20xx年12月18日,最高人民法院審判委員會(huì)第1636次會(huì)議通過(guò)的《民訴解釋》明確了合同糾紛管轄法院確定的一般規(guī)則,具體闡述如下: 一、《民訴解釋》頒布前確定合同糾紛管轄法院的現(xiàn)狀
我國(guó)法律最早對(duì)合同糾紛管轄進(jìn)行規(guī)定的是1982年《中華人民共和國(guó)民事訴訟法(試行)》,該法第23條規(guī)定:因合同糾紛提起的訴訟,由合同履行地或者合同簽訂地人民法院管轄。其后民事訴訟法將合同糾紛管轄規(guī)定為:因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。在司法實(shí)踐中,被告住所地的確定很少產(chǎn)生爭(zhēng)議,但合同履行地的確定因法院對(duì)于法律理解的不同出現(xiàn)諸多爭(zhēng)議。
(一)程序法與實(shí)體法關(guān)于合同履行地的規(guī)定不統(tǒng)一
程序法和實(shí)體法關(guān)于合同履行地的規(guī)定相差甚遠(yuǎn),存在很大的脫節(jié)。
民事訴訟法對(duì)于合同履行地沒(méi)有具體規(guī)定,1992年《最高人民法院關(guān)于適用<中華人民共和國(guó)民事訴訟法>若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第18至22條只是對(duì)購(gòu)銷合同、加工承攬合同等五種合同的合同履行地進(jìn)行了列舉式規(guī)定。最高院對(duì)于合同履行地也作出了大量的批復(fù)、復(fù)函、通知。但上述這些規(guī)定是不完全列舉,沒(méi)有涵蓋合同的所有類型,同時(shí)內(nèi)容龐雜沒(méi)有規(guī)律可循,甚至出現(xiàn)了最高院批復(fù)前后矛盾的情況。
《合同法》等實(shí)體法則對(duì)合同履行地進(jìn)行了具體規(guī)定,《合同法》第62條第3項(xiàng)規(guī)定:履行地點(diǎn)不明確,給付貨幣的,在接受貨幣一方所在地履行;交付不動(dòng)產(chǎn)的,在不動(dòng)產(chǎn)所在地履行;其他標(biāo)的,在履行義務(wù)一方所在地履行!逗贤ā犯鶕(jù)合同當(dāng)事人雙方的權(quán)利義務(wù)分配和履行確定合同履行地。
。ǘ┧痉ú门兄械幕靵y
由于程序法未對(duì)“合同履行地”進(jìn)行定義,實(shí)體法對(duì)“合同履行地”作了具體規(guī)定,因此法院在審理合同履行地管轄爭(zhēng)議案件時(shí),存在能否當(dāng)然援引實(shí)體法中“合同履行地”解決程序法管轄問(wèn)題的爭(zhēng)論。一種觀點(diǎn)認(rèn)為,可以援引實(shí)體法中“合同履行地”的規(guī)定,即對(duì)履行地點(diǎn)約定不明確的合同,應(yīng)當(dāng)根據(jù)合同法第六十二條的規(guī)定確定履行地。另一種觀點(diǎn)認(rèn)為,不可援引實(shí)體法中“合同履行地”的規(guī)定,原因在于:實(shí)體法上的合同履行地具有兩個(gè)特點(diǎn):一是不確定性。當(dāng)事人是因合同糾紛才訴至法院,合同履行地也是實(shí)體審查的一部分,在法院作出裁判前,合同履行地?zé)o法確定。二是合同履行地具有多樣性。實(shí)體法合同義務(wù)的履行地,包括主合同履行地、從合同履行地、書面約定的履行地等等。兩種觀點(diǎn)的差異導(dǎo)致法院在司法裁判中關(guān)于合同履行地管轄權(quán)異議同案不同判的現(xiàn)象不斷出現(xiàn)。 二、《民訴解釋》對(duì)于合同履行地的確定規(guī)則
針對(duì)上述存在的問(wèn)題,《民訴解釋》確立了一個(gè)簡(jiǎn)便的合同履行地認(rèn)定規(guī)則,即以程序法的規(guī)定為原則結(jié)合實(shí)體法內(nèi)容,確定合同履行地。
(一)合同履行地的確定規(guī)則
《民訴解釋》第18條規(guī)定:合同約定履行地點(diǎn)的,以約定的履行地點(diǎn)為合同履行地。合同對(duì)履行地點(diǎn)沒(méi)有約定或者約定不明確,爭(zhēng)議標(biāo)的為給付貨幣的,接收貨幣一方所在地為合同履行地;交付不動(dòng)產(chǎn)的,不動(dòng)產(chǎn)所在地為合同履行地;其他標(biāo)的,履行義務(wù)一方所在地為合同履行地。即時(shí)結(jié)清的合同,交易行為地為合同履行地。合同沒(méi)有實(shí)際履行,當(dāng)事人雙方住所地都不在合同約定的履行地的,由被告住所地人民法院管轄。該條文引進(jìn)《合同法》第62條第3項(xiàng)的規(guī)定明確了合同履行地的確定規(guī)則,即除法律的特別規(guī)定,合同履行地有約定從約定,無(wú)約定的,爭(zhēng)議標(biāo)的不為給付貨幣或者不動(dòng)產(chǎn)的,履行義務(wù)一方所在地為合同履行地。該條文的核心規(guī)則為一般情形下,履行義務(wù)一方所在地為合同履行地。
(二)合同履行地確定規(guī)則的具體適用
《民訴解釋》明確了合同履行地首先以當(dāng)事人的約定為準(zhǔn)。即合同中明確約定的合同履行地點(diǎn)為合同履行地,不再依據(jù)實(shí)體履行義務(wù)的地點(diǎn)確定合同履行地,充分尊重當(dāng)事人的意思自治,滿足當(dāng)事人的管轄預(yù)期。
“爭(zhēng)議標(biāo)的為給付貨幣”中的“給付貨幣”是指實(shí)體內(nèi)容的合同義務(wù),并非訴訟請(qǐng)求中簡(jiǎn)單的金錢給付請(qǐng)求。當(dāng)事人在合同履行中要求對(duì)方支付金錢,包括根據(jù)合同義務(wù)支付價(jià)款,也包括以金錢的形式來(lái)承擔(dān)合同履行中產(chǎn)生的違約責(zé)任,但不能以類似違約金這種以給付金錢的責(zé)任承擔(dān)形式確定合同履行地,應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人的訴訟請(qǐng)求結(jié)合合同履行義務(wù)的內(nèi)容確定合同履行地。如買賣合同,甲為貨物出賣方,乙為買受方,如甲起訴要求乙支付貨款的,此處的貨款為合同義務(wù)中的“給付貨幣”,甲為接收貨幣一方,甲地為合同履行地;如乙起訴甲交付貨物不符合約定需要承擔(dān)違約金的,此處應(yīng)適用“其他標(biāo)的,履行義務(wù)一方所在地為合同履行地”,甲為履行義務(wù)一方,甲地為合同履行地。
根據(jù)條文關(guān)于合同履行地的確定規(guī)則,履行義務(wù)需要結(jié)合實(shí)體法的內(nèi)容確定。實(shí)體法中,合同的履行是指?jìng)鶆?wù)人作出作為債務(wù)內(nèi)容的給付,并因此使債權(quán)目的達(dá)到而歸于消滅,合同的'履行地點(diǎn)即為債務(wù)人履行債務(wù)和債權(quán)人接受履行的地方。一般而言,合同主要是雙務(wù)的,一方負(fù)有給付義務(wù)時(shí),另一方則會(huì)負(fù)有相應(yīng)的對(duì)待給付義務(wù)作為對(duì)價(jià)。雙方約定的義務(wù)內(nèi)容不同,履行的方式也不同,履行地點(diǎn)也可能發(fā)生相應(yīng)變化。如上述買賣合同,乙起訴要求甲交付貨物的,甲為履行義務(wù)一方,甲地為合同履行地。
針對(duì)合同多個(gè)履行義務(wù),應(yīng)當(dāng)依照履行合同主要義務(wù)所在地確定為合同履行地,何為主要義務(wù),也要結(jié)合合同履行的實(shí)體內(nèi)容來(lái)確定,如買賣合同中的主要義務(wù)為出賣人轉(zhuǎn)移標(biāo)的物所有權(quán)的義務(wù)和買受人支付價(jià)款的義務(wù)。主要義務(wù)履行地?zé)o法確定的,兩個(gè)以上合同履行地的法院均有管轄權(quán)的,依照《民事訴訟法》第35條的規(guī)定確定管轄法院。
《民訴解釋》確定了合同糾紛管轄法院的認(rèn)定規(guī)則,使得合同法中關(guān)于合同履行地的規(guī)定在程序法中充分適用,解決了司法實(shí)務(wù)中關(guān)于能否援引實(shí)體法中“合同履行地”解決程序法的管轄問(wèn)題的爭(zhēng)論,統(tǒng)一了裁判觀點(diǎn),有利于減少司法實(shí)務(wù)中合同糾紛案件管轄權(quán)爭(zhēng)議的數(shù)量,同時(shí)也便于當(dāng)事人訴訟和法院行使審判權(quán)。
建筑的合同 篇10
為了深化改革,強(qiáng)化安全管理,貫徹“安全第一,預(yù)防為主”安全生產(chǎn)工作方針的原則,加強(qiáng)一線管理人員的法制觀念,保障施工生產(chǎn)和職工的身體健康安全,制定此協(xié)議書。
一、工程項(xiàng)目:
1.工程名稱: 造工程橋面裝飾工程
2.建筑(裝飾)面積:_________ XX ㎡, 層數(shù):_________ / 層。
3.承包單位: 工程項(xiàng)目經(jīng)理部
4.工程造價(jià): 約900 萬(wàn)元。
5.工程開(kāi)/竣工日期: ___年___月___日至___年___月___日。
二、工地安全管理要求:
1.認(rèn)真貫徹安全生產(chǎn)責(zé)任制,對(duì)職工經(jīng)常進(jìn)行教育,提高安全意識(shí),真正落實(shí)到全人員、全時(shí)間、全過(guò)程、全方位的安全工作。
2.施工現(xiàn)場(chǎng)按jgj59-99安全檢查標(biāo)準(zhǔn),每周檢查一次,并留有記錄。
3.嚴(yán)格執(zhí)行公司《職業(yè)健康安全管理體系》文件,按有關(guān)法律法規(guī)和所有相關(guān)方的要求,實(shí)施并保持安全管理體系的`高效運(yùn)行。
4.安全內(nèi)業(yè)資料齊全,做到有施工方案(措施)、安全交底分部位、分工種針對(duì)性強(qiáng),施工人員進(jìn)場(chǎng)要進(jìn)行安全培訓(xùn)教育等。安全內(nèi)業(yè)資料按《天津市建設(shè)工程施工現(xiàn)場(chǎng)安全保證資料》的各項(xiàng)要求進(jìn)行填寫、收集、整理、歸檔。
5.杜絕重大傷亡事故的發(fā)生;杜絕重大火災(zāi)事故的發(fā)生。
三、獎(jiǎng)懲辦法:
1.工程造價(jià)在200萬(wàn)元以上的,符合安全達(dá)標(biāo)要求,獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目班子500元獎(jiǎng)金。
2.項(xiàng)目班子在安全生產(chǎn)上做出突出成績(jī)的另予嘉獎(jiǎng)。
3.檢查發(fā)現(xiàn)隱患,經(jīng)提出,整改不及時(shí),針對(duì)情節(jié)進(jìn)行處罰,罰款金額50元~500元。
4.工地發(fā)生重傷、多人及惡性事故,不但要受經(jīng)濟(jì)處罰還要追究安全第一責(zé)任人及相關(guān)人員的法律責(zé)任。
5.按照工程情況,簽協(xié)議的項(xiàng)目經(jīng)理要向公司交納工程造價(jià)2%的風(fēng)險(xiǎn)抵押金,待工程完工后,安全管理符合要求,公司如數(shù)償還風(fēng)險(xiǎn)抵押金。因管理不善或發(fā)生工傷事故,按情節(jié)酌情扣除部分或全部風(fēng)險(xiǎn)抵押金。
四、此協(xié)議由質(zhì)量安全保障部與工程項(xiàng)目承包人雙方簽署。
五、補(bǔ)充協(xié)議及有關(guān)日期:___年___月___日
1.補(bǔ)充協(xié)議:
、侔凑占瘓F(tuán)《文明施工管理規(guī)定》的要求做好現(xiàn)場(chǎng)的消防工作,項(xiàng)目周查、班組日查。
、谑┕がF(xiàn)場(chǎng)整體布局無(wú)隱患,臨建搭設(shè)無(wú)違章。
、巯乐攸c(diǎn)部位明確,嚴(yán)格動(dòng)火管理。
、軆(nèi)業(yè)資料:做到施工方案有防火、防盜措施,對(duì)施工班組操作人員作業(yè)有書面交底,有自查自改記錄,有應(yīng)急救援預(yù)案。
2.本協(xié)議自簽發(fā)日起生效,竣工結(jié)算終止。
協(xié)議簽發(fā)部門: _________ 項(xiàng)目經(jīng)理部:_________
負(fù)責(zé)人: _________ 項(xiàng)目經(jīng)理:_________
協(xié)議簽定日期: ___年___月___日至___年___月___日日
建筑的合同 篇11
甲方:_______________
乙方:_______________
因工程需要,甲方與乙方協(xié)商租用乙方的設(shè)施材料。甲方承認(rèn)乙方租賃辦法及設(shè)施材料歸還驗(yàn)收、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),在此基礎(chǔ)上,按照平等互利的原則,為明確雙方的權(quán)力關(guān)系,經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同:
一、租賃物資數(shù)量及價(jià)格:
二、租賃期限:貨物進(jìn)場(chǎng)至甲方將貨物歸還。起租期為90天。
三、甲方需向乙方交納合同履約保證金____元,保證金應(yīng)在甲方按約還清物資、付清租金之日一次性退還給甲方。
四、租賃貨物驗(yàn)收辦法:乙方提供的貨物由甲方指定人員在甲方場(chǎng)地點(diǎn)數(shù)及質(zhì)量驗(yàn)收;驗(yàn)收合格后在乙方出具的`收料單上簽字起開(kāi)始計(jì)算租費(fèi)。甲方指定人員為:____。
五、租賃貨物運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)(一次性少于3噸的,裝運(yùn)費(fèi)應(yīng)由甲方負(fù)擔(dān)):乙方負(fù)責(zé)送貨到甲方工地,運(yùn)費(fèi)、裝車費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。合同期滿后,甲方應(yīng)派人員將所租貨物及時(shí)送還乙方所在地,并由雙方現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)總數(shù)量,運(yùn)費(fèi)、裝車費(fèi)由甲方承擔(dān)。
六、租金結(jié)算辦法:按實(shí)際發(fā)貨數(shù)量及租用時(shí)間(天數(shù))計(jì)算租金,每個(gè)自然月末結(jié)算一次;在次月10日前付清上段租金。如果未能如期支付租金,則應(yīng)向乙方支付每日0.3%的違約金。
七、缺損賠償(賠償費(fèi)用付清時(shí)停止租金計(jì)算):
1、鋼管:甲方不得任意截?cái)。甲方在施工中造成硬彎、硬傷、電焊的損失、丟失短少的應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)格賠償。
2、扣件:螺絲每短少一套按0。65元賠償,扣件維修上油費(fèi)按0。3元/套,每短少一套按同類物品歸還時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格賠償。
3、絲桿:斷裂、螺桿彎曲變形損壞的做報(bào)廢處理,絲桿維修上油費(fèi)按0。5元/套,每短少一個(gè)螺帽按3。6元賠償,每短少一個(gè)底座按4。5元賠償,丟失及報(bào)廢處理的按同類物品歸還時(shí)的市場(chǎng)價(jià)格賠償。
八、過(guò)年期間應(yīng)正常計(jì)算租金,不接受報(bào)停。
九、甲方退還租賃物時(shí),應(yīng)參照送貨單上的品種及規(guī)格退還,否則乙方有權(quán)不予接收。
十、甲方所租用乙方的租賃物,其所有權(quán)歸乙方所有,未經(jīng)乙方許可,甲方不得自行轉(zhuǎn)租或倒賣,如甲方其它項(xiàng)目使用,須經(jīng)乙方書面同意,否則乙方有權(quán)終止合同并收回所有租賃物,所產(chǎn)生的一切費(fèi)用均由甲方承擔(dān)。
十一、本合同若發(fā)生糾紛,雙方協(xié)調(diào)解決,不能協(xié)商解決的,由乙方所在地人民法院受理解決。
十二、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,當(dāng)事人簽字蓋章后生效。
十三、雙方來(lái)往信函,收發(fā)料單等為本合同的依據(jù)。本合同有效期從簽訂之日起生效,結(jié)清物資、經(jīng)濟(jì)手續(xù)后失效。
甲方:_______________乙方:_______________
日期:_______________日期:_______________
建筑的合同 篇12
甲方:(房屋方) 身份證號(hào):
乙方:(承包方) 身份證號(hào):
甲、乙雙方通過(guò)充分了解和協(xié)商,本著公平、自愿、誠(chéng)實(shí)、信用的原則,經(jīng)雙方同意,就下列房屋建筑施工承包事項(xiàng),簽訂本合同,共同遵守。
一、甲方將座落在鴨子塘村陳家院子住房建設(shè)工程交給乙方施工建設(shè)。
二、工程結(jié)構(gòu):全框架三層。
三、工程內(nèi)容
主體工程:為鋼筋混泥土框架結(jié)構(gòu)。甲方將包括地基在內(nèi)的房屋建筑主體工程承包給乙方(含平整、基礎(chǔ)、框架柱、梁、墻體、樓梯、現(xiàn)澆樓面和地面、架模、拆模、澆筑、做地平、安裝落水管道、內(nèi)墻粉刷、外墻銀面瓷磚、樓梯間墻面粉刷、屋面和衛(wèi)生間防水、門前臺(tái)階、化糞池、水電施工敷設(shè)等)。
四、承包方式:該工程屬于包工不包料,甲方只負(fù)責(zé)購(gòu)買建房所需材料,一切工程的施工都有乙方負(fù)責(zé)。
五、施工質(zhì)量要求 :
1、地工基礎(chǔ):深度:深達(dá)硬土層,基礎(chǔ)柱下底面要求深度一致,上平面要求水平一致。
2、梁柱樁工程:框架柱要求高度一致,腳柱截面為1.5m1.5m,其他柱截面為0.4m0.3m,梁截面為0.3m0.3m,橫豎對(duì)齊(±1cm)。
3、墻體工程:砌筑時(shí)內(nèi)外錯(cuò)縫一般采用水泥漿強(qiáng)度要達(dá)到,.砌筑
前必須把磚浸水濕潤(rùn),砂漿的飽滿度必須要達(dá)到三一砌筑法(一塊磚 一鏟灰 一擠實(shí))的要求。
4、屋頂現(xiàn)澆板,混泥土C20級(jí)。
六、工程款結(jié)算方式:本工程按每平方米310元整(叁佰壹拾元整)。按實(shí)際丈量工程量為準(zhǔn),丈量按樓板面積計(jì)算。每層完工付工程款五萬(wàn)元整(5000.00),主體完工付工程款70%,完工交付使用付剩下30%,。
七、乙方包人工、模板、頂架、鐵釘、扎絲、電纜、灰機(jī)、攪拌機(jī)、防護(hù)網(wǎng)等工具機(jī)械。
八、施工期為:本工程總有效工期為90天,工期開(kāi)始從 年 月 日起計(jì)算,如遇雨天,冰凍天、停電、停水、執(zhí)法停工,工期順延。
九、施工安全:
1、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)的施工安全管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范施工,指派專人負(fù)責(zé),采取積極的安全防范措施,消除一切安全事故隱患。
2、乙方對(duì)所有施工作業(yè)人員進(jìn)行安全教育和安全培訓(xùn),切記安全第一,人人、個(gè)個(gè)講安全。
3、甲方不承擔(dān)任何安全事故帶來(lái)的.經(jīng)濟(jì)損失和其他損失。事故發(fā)生的費(fèi)用一切由乙方承擔(dān)。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效,具有同等法律效力。
甲方簽名:
乙方簽名:
簽訂日期:
建筑的合同 篇13
甲方:_______________
乙方:_______________
甲方在建房屋一棟,由乙方承包施工。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系,經(jīng)平等協(xié)商,雙方自愿簽訂本合同。
一、用具設(shè)備
二、承建項(xiàng)目
乙方按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求承建。主要包括主體房屋三層、單獨(dú)兩間院內(nèi)平房、院墻、大門樓。
三、工程工期
1、甲方規(guī)定動(dòng)工時(shí)間為_(kāi)___年__月__日至____年__月__日,乙方不得提前和推后。
2、在保證工程質(zhì)量的前提下,因下雨和建筑材料原因交房日期可順延,若因乙方人為原因工期延時(shí),甲方有權(quán)扣除乙方總施工費(fèi)20%。
四、承包價(jià)格付款方式每平方米人民幣大寫:__________元整(__________元),建筑面積按竣工后實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)。
第一層主體工程完工(第一層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方________元
第二層主體工程完工(第二層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方________元
第三層主體工程完工(第三層樓頂結(jié)束)后甲方付乙方________元
工程全部完工,交驗(yàn)完畢付到90%,預(yù)留10%為質(zhì)量保證金,完工一年內(nèi)無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,清尾款。
五、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工,不合格由乙方負(fù)責(zé)返工,返工費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)或由甲方在乙方施工費(fèi)中扣除。
房屋建成后一年內(nèi),若出現(xiàn)屋頂、墻體炸裂;墻體傾斜等質(zhì)量問(wèn)題的,乙方必須進(jìn)行免費(fèi)維修,并且甲方不再付給乙方全部質(zhì)量保證金。
六、安全生產(chǎn)及其它
安全施工,杜絕一切不安全事故。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護(hù)措施不到位出現(xiàn)工傷,或因施工造成他人損傷等事故,一切由乙方負(fù)責(zé),甲方不負(fù)擔(dān)任何責(zé)任和費(fèi)用。
在合同期內(nèi),乙方不得故意長(zhǎng)期停工或多加工錢,如果違反本條款,乙方必須賠嘗違約金2萬(wàn)元,已做工程不再支付工錢,本合同終止。
其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決,按國(guó)家以及本地標(biāo)準(zhǔn)從嚴(yán)執(zhí)行。承包方式包工不包料,甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)施工所需的'建筑材料,乙方負(fù)責(zé)施工,并負(fù)責(zé)所有施工。
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起生效。
甲方簽字(章):________________
乙方簽字(章):________________
________年____月____日
建筑的合同 篇14
合同糾紛管轄法院
1、因合同糾紛提起的訴訟,當(dāng)事人已經(jīng)約定管轄的,以約定為準(zhǔn)。
2、當(dāng)事人沒(méi)有約定管轄的,通常由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。
3、民事訴訟法第24條
因合同糾紛提起的訴訟,由被告住所地或者合同履行地人民法院管轄。
4、民事訴訟法第25條
合同的雙方當(dāng)事人可以在書面合同中協(xié)議選擇被告住所地、合同履行地、合同簽訂地、原告住所地、標(biāo)的物所在地人民法院管轄,但不得違反本法對(duì)級(jí)別管轄和專屬管轄的規(guī)定。
5、民事訴訟法第38條
人民法院受理案件后,當(dāng)事人對(duì)管轄權(quán)有異議的,應(yīng)當(dāng)在提交答辯狀期間提出。 人民法院對(duì)當(dāng)事人提出的異議,應(yīng)當(dāng)審查。
異議成立的,裁定將案件移送有管轄權(quán)的`人民法院;異議不成立的,裁定駁回。
6、民事訴訟法第241條
因合同糾紛或者其他財(cái)產(chǎn)權(quán)益糾紛,對(duì)在我國(guó)領(lǐng)域內(nèi)沒(méi)有住所的被告提起的訴訟,
如果合同在我國(guó)領(lǐng)域內(nèi)簽訂或者履行,或者訴訟標(biāo)的物在我國(guó)領(lǐng)域內(nèi),
或者被告在我國(guó)領(lǐng)域內(nèi)有可供扣押的財(cái)產(chǎn),或者被告在我國(guó)領(lǐng)域內(nèi)設(shè)有代表機(jī)構(gòu),
可以由合同簽訂地、合同履行地、訴訟標(biāo)的物所在地、可供扣押財(cái)產(chǎn)所在地、侵權(quán)行為地或者代表機(jī)構(gòu)住所地人民法院管轄。。
深圳律師:黃華(12年律師經(jīng)驗(yàn))
律師咨詢:132,4296,6417(免費(fèi))
執(zhí)業(yè)律所:廣東蛇口律師事務(wù)所(中國(guó)首家律所)
律所地址:深圳市南山區(qū)創(chuàng)業(yè)路海王大廈A座14層
【建筑的合同】相關(guān)文章:
建筑合同04-20
建筑的合同02-27
建筑合同模板04-10
建筑銷售合同03-30
建筑鋼筋合同03-29
建筑采購(gòu)合同02-23
有關(guān)建筑合同02-23
關(guān)于建筑合同03-01
建筑包工合同03-15
建筑勞務(wù)合同03-08