消防合同模板合集6篇
隨著法律觀念的日漸普及,合同出現(xiàn)的次數(shù)越來(lái)越多,簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。合同有不同的類(lèi)型,當(dāng)然也有不同的目的,以下是小編收集整理的消防合同6篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。

消防合同 篇1
甲方(買(mǎi)方):奧邦置業(yè)有限公司
乙方(賣(mài)方): 有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等自愿、互利互惠的基礎(chǔ)上,為明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,特簽訂以下合同條款。
一、 合同標(biāo)的物
1、志燈 由甲方向乙方購(gòu)買(mǎi)。
2、本合同標(biāo)的物描述及價(jià)款如下表:
3、乙方提供的貨物應(yīng)當(dāng)符合以下標(biāo)準(zhǔn):
。1)國(guó)家規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)( 既消防驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn))
(2)符合設(shè)計(jì)規(guī)范及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),無(wú)任何次劣產(chǎn)品 。
4、乙方向甲方提供的貨物應(yīng)是國(guó)家規(guī)定有相應(yīng)生產(chǎn)資質(zhì)企業(yè)所生產(chǎn)。
本合同簽訂時(shí),乙方須提供產(chǎn)品生產(chǎn)廠家營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件(蓋章)及產(chǎn)品質(zhì)量合格證,以便甲方備案之用。
二、 合同期限
本合同期限為:20xx年9月28日 至20xx年9月28日
三、 供貨及驗(yàn)收
1、甲方向乙方購(gòu)買(mǎi)貨物,由乙方送貨至xxx,送貨方式為xxx
2、甲方需乙方送貨應(yīng)于送貨前間準(zhǔn)備貨物,保證按時(shí)到貨。貨到時(shí),甲方負(fù)責(zé)提供放置貨物的場(chǎng)地。
3、乙方將貨物送至合同約定地點(diǎn)后,甲方負(fù)責(zé)提供放置貨物的場(chǎng)地。
4、乙方將貨物送至合同約定地點(diǎn)后,甲方檢驗(yàn)后收貨,具體步驟如下:
(1)貨到后,乙方提供貨物清單,甲方(項(xiàng)目部)指定 管理員 在 當(dāng)天 時(shí)間內(nèi)組織檢驗(yàn)。檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)檢驗(yàn)貨物數(shù)量、質(zhì)量、損耗等方面。
。2)甲方(項(xiàng)目部)驗(yàn)收貨物時(shí)乙方應(yīng)有相關(guān)人員在場(chǎng),并在貨物清單上簽字。
(3)檢驗(yàn)合格后甲方(項(xiàng)目部)正式收貨物,并在貨物清單上簽字確認(rèn),乙方依此作為送貨憑證及甲方支付憑證,否則甲方不予付款。
。4)貨物驗(yàn)收不合格(包括貨物質(zhì)量不合約定、型號(hào)不符等),甲方向乙方在場(chǎng)人員說(shuō)明情況后,不予確認(rèn),并有權(quán)要求乙方調(diào)換貨物、退貨,因此造成乙方損失的,由乙方自行負(fù)擔(dān)。
四、 貨款支付 貨款支付采取以下方式:
1、認(rèn),乙方以此為憑證,報(bào)請(qǐng)甲方領(lǐng)導(dǎo)簽字后,甲方付貨款的60%;余額待竣工驗(yàn)收合格后15日內(nèi)付至95%,其他5%待一年合同期滿后付清。
2、貸款的支付采取支票、轉(zhuǎn)賬等非現(xiàn)金方式進(jìn)行。
3、乙方在收款時(shí)應(yīng)采取相應(yīng)金額的合法發(fā)票。
五、雙方權(quán)利義務(wù)及違約責(zé)任
1、乙方未按甲方要求的時(shí)間地點(diǎn)送達(dá)貨物,應(yīng)承擔(dān)此次送貨數(shù)額的違約金。造成甲方工程上損失,甲方保留要求乙方賠償?shù)臋?quán)利。
2、乙方送達(dá)之貨物經(jīng)甲方經(jīng)驗(yàn)收不合格,甲方有權(quán)拒絕或要求乙方退貨、補(bǔ)貨。乙方應(yīng)承擔(dān)此次送貨數(shù)額款項(xiàng) 50% 的違約金。造成甲方工程損失的,甲方保留要求乙方賠償?shù)臋?quán)利。
3、乙方不能按合同約定數(shù)量交貨,應(yīng)在約定交貨時(shí)間提前方。甲方可根據(jù)乙方狀況進(jìn)行評(píng)估,如果甲方根據(jù)評(píng)估認(rèn)定乙方不能繼續(xù)履約,可解除本合同,并與三天前通知乙方,乙方不得有異議。甲方根據(jù)甲方(項(xiàng)目部)認(rèn)定供貨數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。由此造成甲方損失的乙方應(yīng)應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、乙方無(wú)正當(dāng)理由停止供貨的,應(yīng)承擔(dān)未履行部分貨款總值金,造成甲方工程施工無(wú)法進(jìn)行、耽誤工期或其他損失的',甲方有權(quán)要求乙方賠償實(shí)際損失。
5、乙方所提供的貨物質(zhì)量不符合合同約定、貨物總數(shù)量短缺或其他應(yīng)當(dāng)歸責(zé)于乙方的原因,造成甲方工程施工無(wú)法進(jìn)行、耽誤工期或其損失的,乙方向甲方支付本合同總價(jià)款 20% 的違約金,甲方并有權(quán)保留要求乙方賠償實(shí)際損失的權(quán)利。
6、甲方未能按約定付款的,應(yīng)承擔(dān)未付款的違約金。如因乙方偽造數(shù)據(jù)、改變合同約定的貨物單價(jià)等,而制作付款申請(qǐng)書(shū)請(qǐng)求甲方付款的,甲方有權(quán)決絕付款,并不承擔(dān)違約責(zé)任
六、保修期限及責(zé)任
產(chǎn)品由甲方負(fù)責(zé)成套設(shè)備的安裝。乙方負(fù)責(zé)調(diào)試、糾正及驗(yàn)收手續(xù)的辦理。產(chǎn)品送檢合格其費(fèi)用由甲方提供;如送檢不合格一切損失皆由乙方負(fù)責(zé),保修期內(nèi)應(yīng)主動(dòng)配合甲方進(jìn)行維修、調(diào)試,保修期內(nèi)如因產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題,造成甲方無(wú)法使用的,應(yīng)有乙方及時(shí)無(wú)償更換。產(chǎn)品最終質(zhì)量以有專(zhuān)業(yè)檢測(cè)資質(zhì)的檢測(cè)單位出具的復(fù)試報(bào)告為準(zhǔn)。
七、不可抗力
1、本合同履行過(guò)程中出現(xiàn)不可抗力是指合同簽訂時(shí)不能預(yù)見(jiàn)、不能避免、不能克服的自然客觀條件。
2、合同履行過(guò)程中出現(xiàn)不可抗力的情形,致使一方或雙方不能履行合同約定條款時(shí),不能履行方應(yīng)在不可抗力情形發(fā)生之日起日內(nèi)向?qū)Ψ綍?shū)面通知,在取得合法機(jī)關(guān)有效證明后,根據(jù)不可抗力對(duì)合同履行的影響程度,經(jīng)一方同意后履行方可拖延期履行、部分履行或不履行合同義務(wù),并可根據(jù)部分或全部免除履行方責(zé)任。
3、合同遲延履行所發(fā)生的不可抗力,履行方不免除責(zé)任,并必須承擔(dān)遲延履行的違約責(zé)任。
八、其他
1、雙方應(yīng)在本合同簽訂時(shí)提交給對(duì)方相應(yīng)資料備案:
。1)乙方是法人、個(gè)體工商戶或其它經(jīng)濟(jì)組織的,應(yīng)提交《企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照》或《個(gè)體工商戶營(yíng)業(yè)執(zhí)照》副本復(fù)印件并加蓋公章;
(2)乙方屬個(gè)人的,應(yīng)提交合法的身份證明文件;
。3)乙方以代理人身份簽訂本合同的,應(yīng)當(dāng)提交被代理人出具的《授權(quán)委托書(shū)》,《授權(quán)委托書(shū)》中應(yīng)明確載明代理人授權(quán)范圍;
。4)乙方提交生產(chǎn)廠家名稱(chēng)、生產(chǎn)質(zhì)量合格證書(shū)及相關(guān)說(shuō)明,以便甲方備案使用;
2、本合同簽訂時(shí)需甲方公司蓋章及項(xiàng)目經(jīng)理簽字認(rèn)可,否則本合同不產(chǎn)生法律效力。
3、本合同的簽訂,除甲方(項(xiàng)目經(jīng)理)簽字或者蓋章認(rèn)可的,甲方的其他工作人員不能代表甲方處理因本合同引起的債權(quán)債務(wù),擅自處理債權(quán)債務(wù)行為包括但不限于出具欠款證明、對(duì)賬單據(jù)等等,因此而產(chǎn)生的債權(quán)債務(wù)甲方不予認(rèn)可,且對(duì)甲方不產(chǎn)生法律效力。
九、爭(zhēng)議的解決
凡因本合同履行產(chǎn)生的一切爭(zhēng)議,甲乙雙方本著互利互惠的態(tài)度,通過(guò)友好協(xié)商解決爭(zhēng)議。如協(xié)商不能達(dá)成一致,雙方中任何一方可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。
十、合同效力及其他
1、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。
2、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,同具法律效力。
3、本合同未盡事宜,雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議于本合同同時(shí)使用,補(bǔ)充合同與本合同矛盾的,以補(bǔ)充合同為準(zhǔn)。
4、本合同的附件包括雙方的資格資料、送貨收貨清單、來(lái)往賬單、支付證明等,與本合同同時(shí)使用,同具法律效力。
甲方(蓋章) 乙方(簽字或蓋章)
項(xiàng)目經(jīng)理:簽約負(fù)責(zé)人:
年月日年 月 日
消防合同 篇2
______________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)委托人)與________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)咨詢?nèi)?經(jīng)過(guò)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、委托人委托咨詢?nèi)藶橐韵马?xiàng)目提供建設(shè)工程造價(jià)咨詢服務(wù):
1.項(xiàng)目名稱(chēng):________________
2.服務(wù)類(lèi)別:________________
二、本合同的措詞和用語(yǔ)與所屬建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同條件及有關(guān)附件同義。
三、下列文件均為本合同的組成部分:
1.建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同標(biāo)準(zhǔn)條件;
2.建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同專(zhuān)用條件;
3.建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同執(zhí)行中共同簽署的補(bǔ)充與修正文件。
四、咨詢?nèi)送獍凑毡竞贤囊?guī)定,承擔(dān)本合同專(zhuān)用條件中議定范圍內(nèi)的建設(shè)工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)。
五、委托人同意按照本合同規(guī)定的期限、方式、幣種、額度向咨詢?nèi)酥Ц冻杲稹?/p>
六、本合同的建設(shè)工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)自________年_____月_____日開(kāi)始實(shí)施,至________年_____月_____日終結(jié)。
七、本合同一式四份,具有同等法律效力,雙方各執(zhí)兩份。
委托人:(蓋章)咨詢?nèi)耍?蓋章)
法定代表人:(簽字)法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字)委托代理人:(簽字)
住所: 住所:
開(kāi)戶銀行: 開(kāi)戶銀行:
帳號(hào): 帳號(hào):
郵政編碼: 郵政編碼:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
電子信箱: 電子信箱:
年月日年月日
第二部分建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同標(biāo)準(zhǔn)條件
詞語(yǔ)定義、適用語(yǔ)言和法律、法規(guī)
第一條下列名詞和用語(yǔ),除上下文另有規(guī)定外具有如下含義。
1.“委托人”是指委托建設(shè)工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)和聘用工程造價(jià)咨詢單位的一方,以及其合法繼承人。
2.“咨詢?nèi)恕笔侵赋袚?dān)建設(shè)工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)和工程造價(jià)咨詢責(zé)任的一方,以及其合法繼承人。
3.“第三人”是指除委托人、咨詢?nèi)艘酝馀c本咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)的當(dāng)事人。
4.“日”是指任何一天零時(shí)至第二天零時(shí)的時(shí)間段。
第二條建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同適用的是中國(guó)的法律、法規(guī),以及專(zhuān)用條件中議定的部門(mén)規(guī)章、工程造價(jià)有關(guān)計(jì)價(jià)辦法和規(guī)定或項(xiàng)目所在地的地方法規(guī)、地方規(guī)章。
第三條建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同的書(shū)寫(xiě)、解釋和說(shuō)明,以漢語(yǔ)為主導(dǎo)語(yǔ)言。當(dāng)不同語(yǔ)言文本發(fā)生不同解釋時(shí),以漢語(yǔ)合同文本為準(zhǔn)。
咨詢?nèi)说牧x務(wù)
第四條向委托人提供與工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)的資料,包括工程造價(jià)咨詢的資質(zhì)證書(shū)及承擔(dān)本合同業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)人員名單、咨詢工作計(jì)劃等,并按合同專(zhuān)用條件中約定的范圍實(shí)施咨詢業(yè)務(wù)。
第五條咨詢?nèi)嗽诼男斜竞贤陂g,向委托人提供的服務(wù)包括正常服務(wù)、附加服務(wù)和額外服務(wù)。
1.“正常服務(wù)”是指雙方在專(zhuān)用條件中約定的工程造價(jià)咨詢工作;
2.“附加服務(wù)”是指在“正常服務(wù)”以外,經(jīng)雙方書(shū)面協(xié)議確定的附加服務(wù);
3.“額外服務(wù)”是指不屬于“正常服務(wù)”和“附加服務(wù)”,但根據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)條件第十三條、第二十條和二十二條的規(guī)定,咨詢?nèi)藨?yīng)增加的額外工作量。
第六條在履行合同期間或合同規(guī)定期限內(nèi),不得泄露與本合同規(guī)定業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的保密資料。
委托人的義務(wù)
第七條委托人應(yīng)負(fù)責(zé)與本建設(shè)工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)的'第三人的協(xié)調(diào),為咨詢?nèi)斯ぷ魈峁┩獠織l件。
第八條委托人應(yīng)當(dāng)在約定的時(shí)間內(nèi),免費(fèi)向咨詢?nèi)颂峁┡c本項(xiàng)目咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)的資料。
第九條委托人應(yīng)當(dāng)在約定的時(shí)間內(nèi)就咨詢?nèi)藭?shū)面提交并要求做出答復(fù)的事宜做出書(shū)面答復(fù)。咨詢?nèi)艘蟮谌颂峁┯嘘P(guān)資料時(shí),委托人應(yīng)負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)達(dá)及資料轉(zhuǎn)送。
第十條委托人應(yīng)當(dāng)授權(quán)勝任本咨詢業(yè)務(wù)的代表,負(fù)責(zé)與咨詢?nèi)寺?lián)系。
咨詢?nèi)说臋?quán)利
第十一條委托人在委托的建設(shè)工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)范圍內(nèi),授予咨詢?nèi)艘韵聶?quán)利:
1.咨詢?nèi)嗽谧稍冞^(guò)程中,如委托人提供的資料不明確時(shí)可向委托人提出書(shū)面報(bào)告。
2.咨詢?nèi)嗽谧稍冞^(guò)程中,有權(quán)對(duì)第三人提出與本咨詢業(yè)務(wù)有關(guān)的問(wèn)題進(jìn)行核對(duì)或查問(wèn)。
3.咨詢?nèi)嗽谧稍冞^(guò)程中,有到工程現(xiàn)場(chǎng)勘察的權(quán)利。
委托人的權(quán)利
第十二條委托人有下列權(quán)利:
1.委托人有權(quán)向咨詢?nèi)嗽儐?wèn)工作進(jìn)展情況及相關(guān)的內(nèi)容。
2.委托人有權(quán)闡述對(duì)具體問(wèn)題的意見(jiàn)和建議。
3.當(dāng)委托人認(rèn)定咨詢專(zhuān)業(yè)人員不按咨詢合同履行其職責(zé),或與第三人串通給委托人造成經(jīng)濟(jì)損失的,委托人有權(quán)要求更換咨詢專(zhuān)業(yè)人員,直至終止合同并要求咨詢?nèi)顺袚?dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
咨詢?nèi)说呢?zé)任
第十三條咨詢?nèi)说呢?zé)任期即建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同有效期。如因非咨詢?nèi)说呢?zé)任造成進(jìn)度的推遲或延誤而超過(guò)約定的日期,雙方應(yīng)進(jìn)一步約定相應(yīng)延長(zhǎng)合同有效期。
第十四條咨詢?nèi)素?zé)任期內(nèi),應(yīng)當(dāng)履行建設(shè)工程造價(jià)咨詢合同中約定的義務(wù),因咨詢?nèi)说膯畏竭^(guò)失造成的經(jīng)濟(jì)損失,應(yīng)當(dāng)向委托人進(jìn)行賠償。累計(jì)賠償總額不應(yīng)超過(guò)建設(shè)工程造價(jià)咨詢酬金總額(除去稅金)。
消防合同 篇3
委托方(甲方):
受托方(乙方):
根據(jù)上海市消防局有關(guān)規(guī)定。經(jīng)甲方申請(qǐng),乙方對(duì)甲方新(改)建工程的固定消防設(shè)施提供技術(shù)服務(wù)。為了保證此次服務(wù)工作順利進(jìn)行,經(jīng)雙方協(xié)商同意,特簽訂如下合同,以共同遵守履行。
一、工程名稱(chēng):
二、技術(shù)服務(wù)內(nèi)容:
火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)
室內(nèi)外消火栓給水系統(tǒng)
自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)(干式、濕式)
氣體滅火系統(tǒng)(CO2、煙烙盡、泡沫)
防排煙系統(tǒng)
其它消防設(shè)施
三、相關(guān)工作:
1.乙方派員全面負(fù)責(zé)技術(shù)服務(wù)工作,有關(guān)儀器設(shè)備和交通工具由乙方解決。
2.甲方需按工作程序,派專(zhuān)人負(fù)責(zé),并請(qǐng)相關(guān)專(zhuān)業(yè)人員到場(chǎng)配合乙方消防技術(shù)服務(wù)工作,為乙方工作提供各種方便。
四、檢測(cè)結(jié)果:
由上海希黎消防工程檢測(cè)有限公司向甲方出具檢測(cè)報(bào)告。
五、服務(wù)費(fèi)用和付款方式:
1.消防技術(shù)服務(wù)費(fèi)總價(jià)為(人民幣) ;
2.付款方式:
分期支付:合同簽約后預(yù)付總價(jià)的50%,余款在取檢測(cè)報(bào)告時(shí)付清。
六、其它事項(xiàng):
1.乙方在消防技術(shù)服務(wù)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋給甲方,甲方整改后,乙方提供免費(fèi)服務(wù)一次;
2.甲方整改后,再次需要復(fù)檢服務(wù),每次服務(wù)費(fèi)按總價(jià)10%收取,但最低標(biāo)準(zhǔn)不少于20xx元/次;
3.復(fù)檢技術(shù)服務(wù)費(fèi)由甲、乙雙方填妥簽證單后,甲方在結(jié)款時(shí)一次性付清。
七、本合同未盡事宜,由甲、乙雙方協(xié)商解決。
八、本合同一式兩份,經(jīng)雙方代表簽字、單位蓋章后即生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
消防合同 篇4
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
甲方將消防安裝工程交由乙方負(fù)責(zé)施工,為明確甲乙雙方的責(zé)、權(quán)、利,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)雙方協(xié)商一致,現(xiàn)就該工程達(dá)成以下協(xié)議:
第一條 工程名稱(chēng) 消防水噴淋、消火栓供水系統(tǒng)(工程內(nèi)容以施工圖紙內(nèi)容為準(zhǔn))。
第二條 工程范圍
乙方必須按照甲方提供的本工程的消防施工圖紙,依據(jù)消防工程驗(yàn)收有關(guān)規(guī)范,按設(shè)計(jì)圖紙要求施工,在沒(méi)有經(jīng)甲方和設(shè)計(jì)方同意修改前,乙方無(wú)權(quán)修改和變更設(shè)計(jì)。乙方施工必須達(dá)到本工程消防各系統(tǒng)功能的設(shè)計(jì)要求。
第三條 承包方式
包工包料,使用的產(chǎn)品或材料與預(yù)算書(shū)相符,并符合規(guī)范要求及設(shè)計(jì)要求。乙方向甲方提供消防各系統(tǒng)主要設(shè)備相關(guān)的產(chǎn)品合格證。
第四條 工程造價(jià)
工程總造價(jià)暫定為(人民幣): 圓整(¥ 元 )(含稅金,不含檢測(cè)費(fèi)用)。材料單價(jià)按照《 建設(shè)工程造價(jià)信息》施工期間平均價(jià)計(jì)取。
第五條 工程期限
工期:乙方須在 個(gè)日歷天內(nèi)完成本合同約定的施工內(nèi)容和范圍并通過(guò)甲方的初驗(yàn),在施工過(guò)程中若甲方要求施工變更,則工期相應(yīng)順延。
第六條 質(zhì)量要求
嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)規(guī)范進(jìn)行施工,達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。
第七條 付款方式
合同簽訂后,以甲方書(shū)面通知開(kāi)工、乙方進(jìn)場(chǎng)施工三個(gè)工作日內(nèi),甲方按工程預(yù)算總造價(jià)預(yù)付40%給乙方作備料款。工程完成,經(jīng)核實(shí)工程量后,甲方向乙方支付到已完成工程量的90%。在本工程通過(guò)消防部門(mén)驗(yàn)收合格,并且乙方將竣工圖等相關(guān)資料送交甲方后,甲乙雙方在15個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行結(jié)算,其余款一次性撥付給乙方(須扣除結(jié)算總造價(jià)的2%作為工程質(zhì)量保質(zhì)金,保修期屆滿后十個(gè)工作日內(nèi)結(jié)清質(zhì)保金給乙方,質(zhì)保金不計(jì)息)。結(jié)算付款前,乙方須按總價(jià)先提供發(fā)票。
第八條 驗(yàn)收
乙方完工后,甲方應(yīng)在30天內(nèi)向市消防支隊(duì)申請(qǐng)驗(yàn)收,乙方保證能通過(guò)消防部門(mén)的一次性驗(yàn)收,并將竣工圖及資料交齊甲方后方可進(jìn)行結(jié)算。如工程未能通過(guò)驗(yàn)收的,乙方須返工至通過(guò)驗(yàn)收合格為止,各種費(fèi)用自理并承擔(dān)逾期交付的`違約責(zé)任。
第九條 工程結(jié)算
1、 本工程套用《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額 單位估價(jià)表》及相配套的費(fèi)用定額,取費(fèi)按 類(lèi)計(jì)取。
2、進(jìn)行增減。
第十條 雙方責(zé)任
一、 甲方:
如工程項(xiàng)目有增減或設(shè)計(jì)更改的內(nèi)容,按實(shí)際發(fā)生的項(xiàng)與量
1、 提供該工程圖紙四份,消防審核意見(jiàn)書(shū)一份(復(fù)印件);
2、 提供施工現(xiàn)場(chǎng)使用的水電(產(chǎn)生的水、電費(fèi)由乙方承擔(dān));
3、 提供臨時(shí)材料房一間;
4、 協(xié)調(diào)乙方與其他交叉施工單位的關(guān)系。
二、 乙方:
1、 根據(jù)甲方提供的(經(jīng)消防監(jiān)督審定)圖紙進(jìn)行會(huì)審。會(huì)審后方可組織施工;
2、 嚴(yán)格按照國(guó)家消防系統(tǒng)有關(guān)規(guī)范、技術(shù)要求施工,確保工程質(zhì)量,并提供消防工程竣工驗(yàn)收資料二套給甲方,提供全套設(shè)備的相關(guān)技術(shù)資料及為甲方免費(fèi)培訓(xùn)兩名操作人員。
3、 乙方在施工期間,必須對(duì)相鄰的工程設(shè)施及管線進(jìn)行保護(hù),如有損害須負(fù)責(zé)賠償。
4、 在施工過(guò)程中如乙方因施工需要須對(duì)綠化或其他設(shè)施造成破壞的,必須在征得甲方同意后才可進(jìn)行,并在施工完畢后由乙方負(fù)責(zé)恢復(fù)原狀,否則所造成的一切責(zé)任由乙方承擔(dān)。
5、 乙方按合同文件要求以及國(guó)家相關(guān)的技術(shù)規(guī)范、施工操作規(guī)范完成本工程的施工,并注意安全文明施工,施工中發(fā)生的一切事故均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任。
6、 保證施工完成后能通過(guò)消防部門(mén)的驗(yàn)收并合格。
第十一條 產(chǎn)品要求
乙方應(yīng)按要求進(jìn)行施工,所使用的產(chǎn)品必須為合格產(chǎn)品(須有合格證、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告),如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品有質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)、尺寸不符的立即退貨,由此造成的費(fèi)用由乙方承擔(dān),乙方不得使用不合格產(chǎn)品或偽劣產(chǎn)品的,乙每違反一次,乙方應(yīng)向甲方支付¥元/次的違約金。已施工部分,乙方須無(wú)條件返工,費(fèi)用自理,造成逾期交付的,乙方還應(yīng)承擔(dān)逾期交付的違約責(zé)任。
第十二條 保修責(zé)任
工程驗(yàn)收合格后,從通過(guò)消防部門(mén)驗(yàn)收合格之日起保修12個(gè)月,在保修期內(nèi),如使用過(guò)程中發(fā)生工程質(zhì)量問(wèn)題,甲方或使用方通知乙方(電話或書(shū)面通知),乙方應(yīng)在接到通知后48小時(shí)內(nèi)派人到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修。如乙方不派人來(lái)維修,甲方或使用方將另行組織維修,費(fèi)用從保質(zhì)金中扣除,保質(zhì)金不足以支付維修費(fèi)用的,仍由乙方承擔(dān)。
第十三條 違約責(zé)任
。1) 甲方不按時(shí)付款的,甲方從逾期付款之日起,每逾期一天,按應(yīng)付款的千分之一向乙方支付違約金。
(2) 乙方不按時(shí)完成工程,超工期的,每超工期一天,按合同總額的千分之一向甲方支付違約金。
(3) 乙方完成的工程不符合質(zhì)量要求的,消防部門(mén)一次性驗(yàn)收不合格 的,應(yīng)返工直至達(dá)到要求,造成超工期的,按本條第(2)項(xiàng)支付雙倍的違約金。造成復(fù)檢的費(fèi)用由乙方承擔(dān)(包括二次檢測(cè)費(fèi))。
第十四條 施工期間至未通過(guò)消防驗(yàn)收合格之前,乙方自行保管好材料、設(shè)備等,并加強(qiáng)施工安全的管理,如出現(xiàn)施工的安全事故及材料損失,一切責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)。
第十五條 其他:本合同如有未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商解決。如雙方不能協(xié)商解決的,由南寧市仲裁委員會(huì)仲裁或直接向有管轄權(quán)的人民法院起訴。。
第十六條 本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力,自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法人代表:
經(jīng)辦人:
電 話:
帳 號(hào):
開(kāi)戶行:
合同簽訂日期:
年月法人代表: 經(jīng)辦人: 電話: 帳號(hào): 開(kāi)戶行: 日
消防合同 篇5
總包單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方):
分包單位(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方):
由福建省琯頭建筑工程有限公司開(kāi)發(fā)的御景華庭二期項(xiàng)目工程由甲方中標(biāo)總包施工,本工程分項(xiàng)消防工程由乙方分包施工。為明確甲、乙雙方各自權(quán)利義務(wù),本著互相協(xié)作,緊密配合的原則,根據(jù)有關(guān)規(guī)定和本工程實(shí)際情況,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,訂立如下條款,雙方共同遵守執(zhí)行。
一、分包工程內(nèi)容和承包范圍
1、分包工程內(nèi)容:
福州市建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)的圖紙:消防栓系統(tǒng)、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)
2、乙方承包范圍:
消防栓系統(tǒng)、自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)安裝(包括材料)。
二、分包工程造價(jià)及承包方式
1、分包工程造價(jià):以審定價(jià)為準(zhǔn)。
承包范圍外增加工程項(xiàng)目結(jié)算另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議追加合同造價(jià)。
2、承包方式:包工、包工期、包質(zhì)量、包安全。
三、工期及質(zhì)量要求
1、工期
開(kāi)工日期:20xx年 月 日
竣工日期:20xx年 月 日
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按國(guó)家驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格。
四、施工現(xiàn)場(chǎng)代表
甲、乙雙方均指定一人為施工現(xiàn)場(chǎng)代表,負(fù)責(zé)施工過(guò)程中雙方一切問(wèn)題的處理解決。
甲方現(xiàn)場(chǎng)代表: 、聯(lián)系電話: 乙方現(xiàn)場(chǎng)代表: 、聯(lián)系電話: 甲、乙雙方責(zé)任
甲方責(zé)任:
1、甲方負(fù)責(zé)安排交叉進(jìn)度計(jì)劃,協(xié)調(diào)施工中存在的問(wèn)題。
2、甲方利用現(xiàn)場(chǎng)垂直運(yùn)輸機(jī)械(如塔吊、施工電梯等)及腳手架為乙方提供方便。甲方并承擔(dān)該項(xiàng)所發(fā)生的人工費(fèi)及電費(fèi)等一切費(fèi)用。
3、凡土建圖紙已明確的預(yù)留洞,由甲方負(fù)責(zé)預(yù)留,如有遺漏,則由甲方負(fù)責(zé)處理。
4、為乙方提供生產(chǎn)及生活用水、用電。
5、負(fù)責(zé)該工程建筑安全防護(hù)設(shè)施的搭設(shè)、維護(hù)、管理及公共部份施工照明的`敷設(shè)。
6、因甲方原因造成對(duì)乙方的安全傷害,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任和費(fèi)用。
乙方責(zé)任:
1、乙方必須根據(jù)甲方的施工進(jìn)度安排,及時(shí)配合甲方的施工進(jìn)度,確保工程按時(shí)竣工。如因乙方原因造成工期拖延,影響了施工進(jìn)度,造成甲方停工、窩工和工期損失,由乙方負(fù)責(zé),在乙方工程款中扣除后支付給甲方。
2、乙方必須嚴(yán)格按照施工圖紙、說(shuō)明、會(huì)審紀(jì)要、設(shè)計(jì)變更通知單以及國(guó)家有關(guān)的工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)、施工驗(yàn)收規(guī)范,操作規(guī)程進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量達(dá)到合格。
3、乙方應(yīng)采取有效措施,做到文明施工,確保施工安全,乙方造成的一切事故均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任和費(fèi)用。
4、乙方的材料進(jìn)場(chǎng)應(yīng)及時(shí)報(bào)驗(yàn),資料應(yīng)跟上工程進(jìn)度,并接受甲方工程資料管理人員的檢查和監(jiān)督。
5、臨時(shí)設(shè)施由乙方自行解決。
6、服從甲方施工現(xiàn)場(chǎng)的有關(guān)管理規(guī)定,乙方需使用甲方的現(xiàn)場(chǎng)材料時(shí),必須征得現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人的同意,辦理有關(guān)合理手續(xù),并承擔(dān)所發(fā)生的費(fèi)用。
7、乙方必須遵守甲方現(xiàn)場(chǎng)安全生產(chǎn)和文明施工的規(guī)定,對(duì)進(jìn)場(chǎng)施工人員進(jìn)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全和法制教育,不得違章作業(yè),接受甲方安全人員的安全檢查,甲方安全檢查工作人員有權(quán)對(duì)違規(guī)人員按管理規(guī)定處罰。
8、施工現(xiàn)場(chǎng)的一切安全防護(hù)設(shè)施,未經(jīng)甲方施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人同意,不得隨意拆除。如因工作需要必須拆除,必須經(jīng)甲方施工負(fù)責(zé)人同意后,方可拆除,并懸掛警示牌,使用完后及時(shí)恢復(fù)。因乙方原因造成安全事故由乙方負(fù)責(zé)全部責(zé)任和一切經(jīng)濟(jì)損失。
五、工程價(jià)款及結(jié)算的約定
1、甲方按建設(shè)單位結(jié)算價(jià)下浮10%與乙方結(jié)算(人工費(fèi)),在乙方的工程結(jié)算款中扣除后支付給甲方。
2、工程款支付方式:由甲方出具委托付款證明,建設(shè)單位直接撥付工程款給乙方。
3、工程款支付辦法:
1、工程無(wú)預(yù)付款,工程竣工并結(jié)算后,甲方工程款支付證明開(kāi)至合同價(jià)的90%,工程經(jīng)有關(guān)部門(mén)驗(yàn)收合格后10天內(nèi),甲方工程款支付證明開(kāi)至合同價(jià)的95%給乙方,余款5%為質(zhì)量保修款,保修期滿后14天內(nèi),甲方將剩余保修金返還委托付款證明給乙方。
2、因建設(shè)單位需要設(shè)計(jì)變更和增加本合同承包范圍外的工程項(xiàng)目造價(jià),由甲方報(bào)建設(shè)單位審定造價(jià),并追加合同價(jià)款。調(diào)整后合同價(jià)款與工程進(jìn)度款同期調(diào)整支付。
六、保修:
1、保修內(nèi)容:合同價(jià)款所包含的全工程項(xiàng)目,設(shè)計(jì)變更或修改現(xiàn)場(chǎng)簽證或文字約定,雙方或多方會(huì)議紀(jì)要約定的全部?jī)?nèi)容。
2、保修期限:工程竣工驗(yàn)收合格及甲方在驗(yàn)收證書(shū)簽字之日起計(jì)算。
3、屬于保修范圍和內(nèi)容的項(xiàng)目,甲方通知乙方二天內(nèi)未派人修理,甲方可委托他人維修,維修費(fèi)用從質(zhì)量保修金內(nèi)扣除,不足部分由乙方支付。
七、其它條款:
1、如需在甲方的食堂搭伙,應(yīng)按甲方的有關(guān)管理規(guī)定繳納管理費(fèi)用。
2、雙方必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行合同的條款,任保一方不得違約,否則承擔(dān)由此引起的全部后果,并賠償經(jīng)濟(jì)損失。
3、本合同未盡事宜,甲乙雙方友好協(xié)商解決。
4、本合同從甲、乙雙方簽字蓋章之日生效,貳年保修期滿后,自行失效。
5、本合同一式陸份,甲乙雙方各執(zhí)叁份,均具同等效力。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
消防合同 篇6
【案情簡(jiǎn)介】
20xx年7月15日,原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份,合同約定,日照市某家電公司將自己有權(quán)對(duì)外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某,用于開(kāi)電玩城,租期10年,租金每年30萬(wàn)元,第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%,合同還約定了其他條款。
合同簽訂后,被告即將該涉案房屋交付給原告。次日,原告即開(kāi)始對(duì)涉案租賃房屋進(jìn)行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗(yàn)收合格手續(xù),被告一直未能提供。同年8月6日,被告法定代表人張某給原告出具承諾書(shū)一份,內(nèi)容為:承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位,過(guò)期承擔(dān)一切損失。到期后,被告仍未提供涉案房屋的消防驗(yàn)收合格手續(xù)。20xx年9月3日,原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同,合同約定,因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(shū)(消防驗(yàn)收合格證),造成承租方無(wú)法正常經(jīng)營(yíng),給承租方造成損失,承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由出租方承擔(dān),自20xx年9月3日起出租方不向承租方計(jì)算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬(wàn)元。
【意見(jiàn)分歧】
案件審理過(guò)程中,存在兩種不同意見(jiàn):
第一種意見(jiàn)是:本案所涉房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格即對(duì)外出租,違反法律的強(qiáng)制性規(guī)定,且不能實(shí)現(xiàn)合同目的,該房屋租賃合同應(yīng)為無(wú)效合同,因合同無(wú)效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔(dān)賠償責(zé)任。
第二種意見(jiàn)是:依法成立的合同受法律保護(hù),對(duì)雙方當(dāng)事人均具有約束力,雙方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同,系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示,該合同應(yīng)合法有效。因被告無(wú)法提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實(shí)現(xiàn)合同目的,雙方自愿達(dá)成解除合同的意思表示,應(yīng)當(dāng)尊重當(dāng)事人的意愿,但導(dǎo)致合同解除過(guò)錯(cuò)在被告,被告應(yīng)當(dāng)返還原告租金及押金并賠償原告損失。
【案例評(píng)析】
筆者同意第二種意見(jiàn)。
根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級(jí)人民法院<關(guān)于未經(jīng)消防驗(yàn)收合格而訂立的房屋租賃合同如何認(rèn)定其效力的函復(fù)>》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過(guò)消防機(jī)關(guān)驗(yàn)收的,人民法院不應(yīng)當(dāng)以該房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格為由而認(rèn)定合同無(wú)效”,第三條“租賃房屋用于開(kāi)設(shè)經(jīng)營(yíng)賓館、飯店、商場(chǎng)等公眾聚集場(chǎng)所的,向當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)構(gòu)申報(bào)消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開(kāi)辦經(jīng)營(yíng)者,但租賃標(biāo)的物經(jīng)消防安全驗(yàn)收合格,不是認(rèn)定房屋租賃合同效力的必要條件”的規(guī)定,原告所租賃的`房屋不屬于必須要按照國(guó)家工程建筑消防技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)的對(duì)象,雙方在簽訂合同時(shí),也未將租賃房屋經(jīng)消防驗(yàn)收合格約定為合同生效條件,故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無(wú)效的情形,雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗(yàn)收合格不是租賃合同生效的必要條件,但租賃房屋的消防驗(yàn)收是原告開(kāi)辦電玩城不可或缺的前提條件之一,因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗(yàn)收手續(xù),導(dǎo)致原告無(wú)法辦理電玩城開(kāi)業(yè)前所需手續(xù),致使原告簽訂合同的目的不能實(shí)現(xiàn)。原告提出解除合同,被告家電公司亦同意解除,經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達(dá)成的解除房屋租賃合同系雙方當(dāng)事人的真實(shí)意思表示。因此,導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告,被告應(yīng)當(dāng)返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)損失。
最終,法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴,該判決已發(fā)生法律效力。
【消防合同】相關(guān)文章:
消防的合同10-14
消防合同05-31
消防合同(經(jīng)典)10-20
消防勞務(wù)合同06-12
消防安裝合同05-31
消防檢測(cè)合同06-29
消防勞務(wù)合同10-11
消防服務(wù)合同09-09
消防合同優(yōu)質(zhì)07-10
消防維修合同06-10