公司合同

時間：2023-09-12 08:49:31 合同

公司合同常用(8篇)

　　在當今不斷發(fā)展的世界，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的公司合同8篇，希望對大家有所幫助。

公司合同常用(8篇)

公司合同篇1

　　委托方(甲方)：

　　承接方(乙方)：

　　甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程地址：XXXXX。

　　2、居室規(guī)格：計XX平方米。

　　3、委托方式：包工包料。

　　4、工程開工日期：20xx年X月X日。

　　5、工程竣工日期：20xx年X月X日。

　　工程總天數(shù)：XX天。

　　第二條：工程價款

　　工程價款：XXX元整(小寫：XXX元整)。

　　第三條：質(zhì)量要求

　　1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。

　　2、工程驗收標準，雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規(guī)定。

　　3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。

　　4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負;施工質(zhì)量由乙方負責。

　　5、甲方如自聘工程監(jiān)理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。

　　第四條：材料供應(yīng)

　　1、乙方須嚴格按照國家有關(guān)價格條例規(guī)定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見《家庭裝潢工程材料預(yù)算表》。甲方所提供的材料均應(yīng)用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應(yīng)按挪用材料的'雙倍價款補償給甲方。

　　2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。

　　3、甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，詳見《甲方提供裝潢材料清單》的內(nèi)容，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。

　　第五條：付款方式

　　1、合同一經(jīng)簽訂，甲方即應(yīng)付20%工程材料款和施工工費的10%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余30%尾款待甲方對工程竣工驗收后結(jié)算。甲方在應(yīng)付款日期不付款是違約行為，乙方有權(quán)停止施工。驗收合格未結(jié)清工程價款時，不得交付使用。

　　2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應(yīng)簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結(jié)清。

　　3、甲方未按本合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。

　　第六條：本合同未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。

　　第八條：本合同自簽訂之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約日期：年月日

公司合同篇2

　　甲方(借調(diào)單位)：地址：法定代表人：

　　乙方(借出單位)：地址：法定代表人：

　　甲乙雙方因工作開展需要，經(jīng)協(xié)商一致，借調(diào)乙方員工 (身份證 )至甲方從事工作。借調(diào)員工勞動關(guān)系及社會保險和公積金等人事關(guān)系仍保留在乙方。甲乙雙方本著平等自愿、友好協(xié)商的原則，共同簽署本協(xié)議。

　　一、借調(diào)期限

　　從_____年____月____日起到_____年__ __月__日止，為期_____個月。如借調(diào)時間調(diào)整，由甲方雙方協(xié)商確定。

　　二、甲方權(quán)利和義務(wù)

　　1、負責借調(diào)人員的日常管理，按甲方規(guī)章制度對借調(diào)人員進行管理和考評。借調(diào)人員如違反甲方管理規(guī)定，甲方有權(quán)按甲方規(guī)定文件對借調(diào)人員進行處罰;借調(diào)人員如不能勝任甲方工作需要或嚴重違紀，甲方可將其退回乙方，由乙方進行處理。

　　2、根據(jù)國家、地方有關(guān)規(guī)定為借調(diào)人員提供符合國家安全衛(wèi)生標準的工作場所、勞動保護設(shè)施、勞動條件和完成工作任務(wù)所必需的勞動工具。

　　3、承借調(diào)人員借調(diào)期間的'各項管理費用，包括工資、社會保險和公積金及其他補貼費用等。

　　三、乙方權(quán)利和義務(wù)

　　1、按照甲方要求向甲方提供借調(diào)人員的準確人事信息和勞動合同、工資、福利信息。

　　2、負責借調(diào)人員社會保險和公積金費用代繳。

　　3、負責對借調(diào)人員工作情況的了解，配合甲方管理借調(diào)人員，如因工作需要或其他原因造成借調(diào)人員提前返回的，應(yīng)提前告知甲方。

　　四、費用及結(jié)算

　　1、借調(diào)人員的各項待遇，包括薪資、社會保險、公積金、差旅及其他福利，均按照甲方相關(guān)管理制度執(zhí)行;

　　2、借調(diào)人員社會保險和公積金企業(yè)繳納部分，由甲方承擔，個人繳納部分，由借調(diào)人員自行承擔，并由乙方代為辦理繳納手續(xù)。企業(yè)繳納部分的相關(guān)費用，由甲乙雙方定期結(jié)算。

　　五、其他

　　1、借調(diào)期間，甲方需與借調(diào)員工簽訂《顧問合同》，明確工作內(nèi)容、待遇等相關(guān)信息。

　　2、本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效，具有同等法律效力。

　　3、如有其他約定，雙方可另行約定，以作此協(xié)議的附件。

　　甲方(蓋章)：乙方：(蓋章)：

　　法定代表人：法定代表人：

　　或委托代理人(簽章)：或委托代理人(簽章)：

　　日期：年月日日期：年月日

公司合同篇3

　　公司：本公司因發(fā)展需要，經(jīng)國家工商行政管理局審核，公司名稱由原 “”變更為“” ，公司法定代表人、經(jīng)營范圍、營業(yè)地址、稅號和識別碼、聯(lián)系方式(可根據(jù)實際情況進行種類增減)不變，各種登記及變更手續(xù)已于年月日辦理完畢。自年月日開始，公司將啟用新的名稱對外開展工作，原公司名稱停止使用，具體告知事項如下：

　　一、原公司所有的業(yè)務(wù)、資產(chǎn)及一切權(quán)利和義務(wù)由新公司繼續(xù)承擔，簽訂或正在履行的合同仍然有效，原公司使用的各類資質(zhì)文件新公司暫時延用。

　　二、原戶名賬號保留個月（于年月日停止使用），僅限于電匯和轉(zhuǎn)賬。新賬號于年月日正式啟用。

　　新戶名：

　　賬號：

　　開戶行：

　　三、各客商及廠家開給我司稅務(wù)發(fā)票，請年月日起以（新公司名稱）為付款單位。

　　四、我司開給各客商及廠家的發(fā)票，將以（新公司名稱）為收款單位。因我司公司名稱變更而需要各客商及廠家配合辦理的'事項，若有造成不便的，請大家諒解。

　　以上，謹此周知，敬祈配合及協(xié)助！

　　公司原名稱：變更后公司名稱：

　�。ㄉw章）（蓋章）

　　日期：年月日

公司合同篇4

　　甲方：

　　乙方：______________

　　甲乙雙方在自愿、平等的基礎(chǔ)上，協(xié)商一致，達成以下條款：

　　一、甲方聘請乙方為專職司機。

　　二、本合同自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，期限屆滿本合同自行終止，經(jīng)雙方同意，可以另簽勞動合同。

　　三、其中試用期為三個月即_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，試用期限內(nèi)甲方有權(quán)隨時解除勞動合同，若乙方造成甲方車輛等到任何損失，應(yīng)照價賠償。

　　四、乙方經(jīng)甲方聘用后，自愿將身份證、戶口本交由甲方保管，一直到離職為止，如乙方在職期間用到身份證、戶口本可跟甲方暫借，用完后再歸還甲方暫保管。

　　五、______________自愿作為乙方的.保證人，若保證人是自然人，則必須無任何違法犯罪記錄，并擁有合法所有權(quán)的車子或房子作抵押，保證人自愿對乙方行為所產(chǎn)生的任何后果承擔連帶賠償責任。

　　六、甲方每月向乙方支付工資人民幣______________元，每月_______日為發(fā)薪日，甲方應(yīng)按時支付工資。

　　七、乙方應(yīng)遵守甲方公司所有規(guī)定，盡忠職守，維護公司利益。

　　八、乙方應(yīng)定時保養(yǎng)車子，如換機油、檢查輪子等到，要經(jīng)常保持車輛安全性能，保持車內(nèi)外之整潔，若因乙方未盡至以上職責，造成車輛損壞，則由乙方承擔全部賠償責任。

　　九、乙方應(yīng)嚴格履行本合同約定，如有違反，乙方還要賠償因此給甲方造成的損失。

　　十、乙方聘用期間須服從公司安排出車，不得有任何理由拒絕及拖延之情形，如有違反，公司依情節(jié)輕重給予警告、記過、罰款或開除處理。

　　十一、乙方在職期間內(nèi)一律不準有私下用車之情形或依公而辦私之行為，如有發(fā)現(xiàn)一律按嚴重違反勞動紀律解除勞動關(guān)系處理。

　　十二、乙方關(guān)于安全駕駛等管理之規(guī)定，按照國家交通管理法律法規(guī)辦理。

　　十三、乙方應(yīng)杜絕貪污、侵占公司財物，否則，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)立即開除，情節(jié)嚴重者移送司法機關(guān)處理。

　　十四、甲、乙方應(yīng)嚴格按本合同履行，若有違反，則要賠償因此而給對方造成的一切損失。

　　十五、本合同經(jīng)雙方及保證人簽署生效，一式兩份，雙方各執(zhí)一份，同等效力。

　　乙方代表人：_______ ____ 甲方：_重慶國武運輸公司______ _______

　　身份證號：________________ 甲方代表人：_____ ___ 住址：_____________________ 住址： ____________ 乙方保證人：______________ 蓋章有效

　　身份證號：_________________

　　簽訂日期：_______ ___

公司合同篇5

　　根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，以及裝飾行業(yè)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，并共同履行。

　　第一條工程項目

　　甲方委托乙方承擔以下家裝設(shè)計任務(wù)：

　　工程地址：_____________________________

　　第二條設(shè)計收費及支付方法

　�。ㄒ唬� 本工程設(shè)計收費按照國家和現(xiàn)行市場收費標準執(zhí)行。

　　經(jīng)甲乙雙方商定設(shè)計收費為元/平方米（套內(nèi)使用面積，不含電腦效果圖），估算總收費____元，金額大寫____元。

　　（二）付款方式

　　甲乙雙方采用以下付款方式

　　1、量房前付預(yù)付款1000元（其中200元上門測量費和800元方案費）;

　　2、方案通過后，出全套施工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙;

　　3、出電腦效果圖，價格：800元/張（A4）;

　　第三條設(shè)計內(nèi)容及完成日期的約定

　�。ㄒ唬� 乙方提供的設(shè)計圖中應(yīng)有詳細的設(shè)計說明。

　�。ǘ� 平立面圖

　　1、原房型圖

　　2、墻體改造圖

　　3、平面家具布置圖

　　4、地面圖

　　5、天花圖

　　6、現(xiàn)場制作的家具立面圖（根據(jù)實際情況出或者不出）

　　7、門立面圖（根據(jù)實際情況出或者不出）

　　6、廚房、衛(wèi)生間局部立面圖（定做的廚房除外）

　　7、電視背景墻立面圖

　　8、其它現(xiàn)場需施工墻面的立面圖

　�。ㄈ� 剖面圖

　　1、應(yīng)標明材質(zhì)、用料、顏色等

　　2、門窗套剖面圖

　　3、玄關(guān)剖面圖

　　4、天花剖面圖

　　5、電視背景墻剖面圖

　　6、其它需施工處剖面圖

　�。ㄋ模� 水電施工圖

　�。ㄎ澹� 甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內(nèi)完成平面方案圖;

　　平面方案甲方通過后，乙方在7天內(nèi)完成全套施工圖。

　　第四條雙方責任

　�。ㄒ唬┘追截熑�

　　1、如期向乙方提交設(shè)計所需的資料（物業(yè)認可的房型圖、結(jié)構(gòu)平面圖），并保證所提交資料質(zhì)量達到工程設(shè)計要求;

　　2、按約定的日期和數(shù)量付給乙方預(yù)付款和工程設(shè)計費;

　　3、本工程建筑材料、設(shè)備的加工定貨如需乙方設(shè)計人員配合時，所需費用由甲方承擔;

　　4、在甲乙雙方確定方案后，進行施工圖設(shè)計階段過程中，由于甲方原因需要變更原設(shè)計方案的（如整體風格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間布置和擺設(shè)的局部修改），

　　甲方須一次性付給乙方30%設(shè)計返工費，再進行第二次方案設(shè)計;

　　（二）乙方責任

　　1、如期向甲方將付本合同規(guī)定的設(shè)計文件，并保證設(shè)計文件的質(zhì)量符合國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī)范的要求，符合甲方的建設(shè)使用要求;

　　2、負責本合同所列工程設(shè)計項目開工前的.設(shè)計交底工作（限一次）;

　　第五條違約責任

　�。ㄒ唬┯捎谝曳皆蚨鴽]有按本合同規(guī)定的時間提交設(shè)計文件時，乙方從應(yīng)提交日期的次日起計算，向甲方賠償延誤設(shè)計損失100元違約金/天;

　�。ǘ┮曳讲宦男泻贤瑫r，應(yīng)雙倍返還甲方預(yù)付款，同時返還已收取預(yù)付款外的全部設(shè)計費;

　�。ㄈ┘追轿赐ㄟ^乙方所做的方案，乙方退還甲方預(yù)付款中的方案費，但測量費不退，同時方案圖紙歸乙方所有;

　�。ㄋ模┘追酵ㄟ^方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預(yù)付款，同時不得帶走施工圖紙。

　　第六條合同生效、中止與結(jié)束

　　（一）本合同需經(jīng)甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章（非法人公司需負責人章）后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。

　�。ǘ┍竞贤砸曳较蚣追教峁┍竞贤幸�(guī)定的全部家裝設(shè)計文件，甲方按本合同規(guī)定付清全部設(shè)計費之日起，結(jié)束本合同關(guān)系，本合同另有條款約定的除外。

　　第七條合同糾紛解決方式

　　本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛，雙方協(xié)商不成時，采取下列第____種方式解決：

　　一、向消費者委員會申請調(diào)解;

　　二、向有管轄權(quán)的人民法院起訴;

　　三、其它解決方式：_______________ 。

　　第八條未盡事宜與附加條款

　�。ㄒ唬┍竞贤幢M事宜由甲乙雙方協(xié)商確定，并形成書面協(xié)議作為本合同附件執(zhí)行。

　　（二）本合同附加條款如下：

　　1、設(shè)計師負責本合同所列工程設(shè)計項目開工前的設(shè)計交底工作（限一次）;

　　2、設(shè)計師免費提供該項目施工期間及時解決與設(shè)計有關(guān)的技術(shù)問題（上門服務(wù)二次）;

　　3、設(shè)計師免費參加工程竣工的驗收（工地現(xiàn)場圖紙驗收）（一次）;

　　4、設(shè)計完成后由工程助理提供詳細的工程量清單;

　　5、設(shè)計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務(wù)（一次）;

　　第九條合同文本

　　一、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。

　　二、本合同簽訂后乙方不得轉(zhuǎn)包設(shè)計工程。

　　三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　四、合同履行完后自動終止。

　　五、本合同實行當事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區(qū)的工商行政管理分局進行合同鑒證，以保護合同雙方當事人的合法權(quán)益。

　　甲方：乙方：

　　簽章：簽章：

　　簽約地址：簽約地址：

　　簽約日期：簽約日期：

公司合同篇6

　　出賣人：____________________（以下簡稱甲方）

　　買受人：____________________（以下簡稱乙方）

　　第一條經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，交易活動必須履行本合同條款。具體品類需簽訂要貨成交單，并作為本購銷合同的附件；對本合同中的未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。合同附件與本合同具有同等效力。

　　簽訂成交單，除上級規(guī)定按計劃分配成交外，其余商品一律采取自由選購、看樣成交的方式。

　　第二條合同簽訂后，不得擅自變更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同；乙方因市場發(fā)生驟變或不能防止的原因，確需變更合同時，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更合同。但提出方應(yīng)提前通知對方，并將“合同變更通知單”寄給對方，辦理變更合同的手續(xù)。

　　按乙方指定花色、品種、規(guī)格生產(chǎn)的商品，在安排生產(chǎn)后，雙方都要嚴格執(zhí)行合同。如需變更，由此產(chǎn)生的損失，由乙方負擔；如甲方不能按期、按質(zhì)、按量、按指定要求履行合同，由此造成的損失由甲方負擔。

　　第三條成交單中的商品價格，必須遵守國家有關(guān)物價管理的規(guī)定。有些商品雙方亦可協(xié)商優(yōu)惠辦法；已放開的商品價格由雙方協(xié)商定價。

　　在簽訂合同時，確定價格有困難，可以暫定價格成交，上下幅度由雙方商定。

　　國家定價的商品，在合同規(guī)定的交（提）貨期限內(nèi)，如遇國家或地方行政部門調(diào)整價格，按交貨（指運出）時的價格執(zhí)行。

　　逾期交貨的，如遇價格上調(diào)時，按原價執(zhí)行；遇價格下調(diào)時，按新價執(zhí)行。逾期提貨的，遇價格上調(diào)時，按新價執(zhí)行；遇價格下調(diào)時，按原價執(zhí)行。由于調(diào)整價格而發(fā)生的差價，購銷雙方另行結(jié)算。

　　第四條對異地的商品調(diào)撥價格，均為車、船交貨價，裝車、裝船以前的費用，由甲方負擔；如裝車、裝船費與運費列在一張單據(jù)不能分割的，由乙方負擔。對同城要貨單位（包括外省駐本地單位）就廠就庫直撥商品由工廠送貨或乙方自提。對運費負擔，也可按雙方協(xié)商的辦法辦理。

　　第五條甲方應(yīng)從對乙方負責和維護消費者利益出發(fā)，嚴格執(zhí)行合同規(guī)定的質(zhì)量標準，認真檢驗，嚴格把關(guān)，保證商品質(zhì)量。

　　第六條商品包裝必須牢固，甲方應(yīng)保障商品在運輸途中的安全。乙方對商品包裝有特殊要求，雙方應(yīng)在具體合同中注明，增加的包裝費用，由乙方負擔。

　　第七條商品調(diào)撥，應(yīng)做到均衡、及時。對合同期內(nèi)的商品可考慮按3：3：4的比例分批發(fā)貨；季節(jié)性商品按承運部門所規(guī)定的最遲、最早日期一次發(fā)貨；當令商品、零配件和數(shù)量較少的品種，可一次發(fā)貨。可在合同期的前7天或延后10天內(nèi)開單調(diào)撥（庫存商品按開單日，工廠直送的以車站、碼頭收貨日為準）。

　　受交通運輸影響或其他特殊原因造成延期及乙方要求暫緩發(fā)貨（暫緩期宜在30天以內(nèi)）的.，不作延誤合同處理。

　　異地調(diào)撥，均由甲方代發(fā)貨，如乙方自提，應(yīng)持加蓋財務(wù)印章的自提證明；同城調(diào)撥，除工廠直送部分外，均由乙方在貨款結(jié)算后7天內(nèi)自提（遇節(jié)假日順延），超期未提部分，由乙方負責倉儲費用。

　　第八條對有有效期限的商品，其有效期在2/3以上的，甲方可以發(fā)貨；有效期在2/3以下的，甲方應(yīng)征得乙方同意才能發(fā)貨。

　　第九條甲方應(yīng)按乙方確定的合理運輸路線、工具、到達站（港）委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。

　　如一方需要變更運輸路線、工具、到達站（港）時，應(yīng)及時通知對方，并進行協(xié)商，取得一致意見后，再辦理發(fā)運。由此而影響合同期限，不以違約處理。

　　第十條商品從取得發(fā)運證明起，所有權(quán)即屬乙方。在運輸途中發(fā)生的丟失、短少、殘損等責任事故，由乙方負責向承運部門交涉賠償，需要甲方協(xié)助時，甲方應(yīng)積極提供有關(guān)資料。乙方在接收商品時，必須派人到現(xiàn)場監(jiān)督，清點大件，檢查包裝，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時向承運部門索取規(guī)定的記錄和證明并立即詳細檢查，及時向有關(guān)責任方提出索賠。若有關(guān)單據(jù)未能隨貨同行，貨到后，乙方可先向承運部門具結(jié)接收，同時立即通知甲方，甲方在接到通知后5日內(nèi)答復(fù)。屬于多發(fā)、錯運商品，乙方應(yīng)做好詳細記錄，妥為保管，收貨后10日內(nèi)通知甲方，不能自行動用，因此而發(fā)生的一切費用由甲方負擔。

　　第十一條商品的外包裝完整，拆包發(fā)現(xiàn)溢缺、殘損、串錯和商品質(zhì)量等問題，責任確屬甲方的，在貨到半年內(nèi)（貴重商品在7天內(nèi)）乙方可向甲方提出查詢。

　　發(fā)現(xiàn)商品霉爛變質(zhì)，乙方應(yīng)在60天內(nèi)通知甲方。經(jīng)雙方共同研究，明確責任，損失由責任方負擔。

　　接收進口商品和外貿(mào)庫存轉(zhuǎn)內(nèi)銷的商品，因關(guān)系到外貿(mào)查詢，查詢期為乙方收貨后的60天，逾期甲方不再受理。

　　乙方向甲方提出查詢時，應(yīng)填寫“查詢單”，一貨一單，不要混列。查詢單的內(nèi)容應(yīng)包括嘜頭、品名、規(guī)格、單價、裝箱單、開單日期、到貨日期、溢缺數(shù)量、殘損程度、合同號碼、生產(chǎn)廠名、調(diào)撥單號等資料，并保留實物。甲方接到“查詢單”后，10日內(nèi)作出答復(fù)，并在30天內(nèi)處理完畢。

　　為減少部分查詢業(yè)務(wù)，凡一張調(diào)撥單所列一個品種損益在2元以下、殘損在5元以下的均不作查詢處理（零件除外）。對笨重商品（如縫紉機頭、部件等的殘品）的查詢，乙方將殘品直接寄運工廠，查詢單寄交甲方，并在單上注明寄運日期。

　　第十二條商品貨款、運雜費等款項的結(jié)算，購銷雙方應(yīng)按____________銀行結(jié)算辦法規(guī)定，商定適宜的結(jié)算方式，及時妥善辦理。

　　貨款結(jié)算中，要遵守結(jié)算紀律，堅持“錢貨兩清”原則，分期付款應(yīng)在成交單上注明。有固定購銷關(guān)系的國營、供銷合作社商業(yè)企業(yè)，異地貨款結(jié)算可采用“托收承付”結(jié)算方式；對情況不明的交易單位，可采用信用證結(jié)算方式，或先收款后付貨。

　　第十三條甲、乙雙方任何一方有違約行為的，應(yīng)負違約責任并向?qū)Ψ街Ц哆`約金。因違約使對方遭受損失的，如違約金不足以抵補損失時，還應(yīng)支付賠償金以補償其差額。

　　1、甲、乙雙方所簽訂的具體合同要求，一方未能履行或未能完全履行的，應(yīng)向?qū)Ψ絻敻哆`約部分貨款總值1的違約金。

　　但如雙方協(xié)商辦理變更或解除合同手續(xù)的，不按違約處理。

　　2、甲方未能按期發(fā)貨，應(yīng)負逾期交貨責任，并承擔乙方因此而支付的實際費用；乙方未按期提貨，應(yīng)按____________銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向甲方償付逾期提貨的違約金，并承擔甲方實際支付的保管費用

　　3、因甲方提前交貨或多交、錯發(fā)貨而造成乙方在代保管期內(nèi)實際支付的費用，應(yīng)由甲方承擔。乙方逾期付款的，應(yīng)按照人民銀行有關(guān)逾期付款的規(guī)定，向甲方償付逾期付款違約金。4、違約金、賠償金，保管、保養(yǎng)費用和各種經(jīng)濟損失，應(yīng)在明確責任后10天內(nèi)償付，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行用扣發(fā)貨物或扣付貨款充抵。

　　第十四條甲、乙雙方履行合同，發(fā)生糾紛時，應(yīng)本著照顧大局、相互諒解的精神，及時協(xié)商解決。協(xié)商不成時，也可依據(jù)雙方達成的仲裁協(xié)議向仲裁機關(guān)申請仲裁。沒有達成仲裁協(xié)議的，可向人民法院起訴。

　　第十五條本合同一式4份，甲、乙雙方各執(zhí)2份，并送交當?shù)厝嗣胥y行及有關(guān)部門，監(jiān)督執(zhí)行。

　　第十六條本總合同雙方簽章后生效，有效期為______年______月______日至______年______月______日，期滿雙方如無異議，合同自動延長。任何一方需變更本總合同，須在期滿前1個月內(nèi)以書面通知對方。但本總合同有效期內(nèi)所簽訂的具體購銷分合同仍按本總合同辦理。

　　具體分合同，一般以一貨一單格式訂立。

　　甲方：____________________

　　開戶銀行：________________

　　賬號：____________________

　　地址：____________________

　　電話：____________________

　　乙方：____________________

　　開戶銀行：________________

　　賬號：____________________

　　地址：____________________

　　電話：____________________

公司合同篇7

　　法定代表人張慶輝。

　　委托代理人吳健生、林孝強，廣東建升律師事務(wù)所律師。

　　被上訴人(原審原告)紫荊花制漆(汕頭)有限公司。住所地汕頭市疊金工業(yè)區(qū)三片區(qū)。

　　法定代表人葉鳳娟。

　　委托代理人余超生，廣東明祥律師事務(wù)所律師。

　　上訴人潮州市聯(lián)華電子有限公司不服汕頭市金平區(qū)人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，向本院提起上訴。

　　上訴人上訴稱，XX年1月1日，上訴人與被上訴人簽訂了《工業(yè)漆銷售協(xié)議》，協(xié)議書是被上訴人提供的格式合同。在協(xié)議書中有一格式條款：“與本協(xié)議有關(guān)而產(chǎn)生的一切糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。根據(jù)《中華人民共和國合同法》第四十一條的規(guī)定，應(yīng)按上訴人的理解。上訴人認為，依以上條款的約定，如雙方發(fā)生糾紛，應(yīng)先協(xié)商解決，如解決不了，才能提交給供方住所地的人民法院裁決。被上訴人如果要選擇“供方住所地的人民法院”管轄，應(yīng)先與上訴人協(xié)商，協(xié)商不成，才能起訴。否則，本案只能按一般地域管轄的規(guī)定，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。鑒于被上訴人與上訴人發(fā)生合同糾紛后，沒有與上訴人協(xié)商解決。因此，有權(quán)管轄本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘橋區(qū)人民法院。請求撤銷汕頭市金平區(qū)人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，指令該院將案件移送潮州市湘橋區(qū)人民法院審理。

　　被上訴人答辯稱，被上訴人與上訴人XX年1月1日簽訂的《工業(yè)漆銷售協(xié)議》第十條明確約定了解決合同糾紛的方式：與本協(xié)議有關(guān)而產(chǎn)生的一切糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如解決不了則提交給供方(即被上訴人)住所地的人民法院裁決。因此，雙方當事人已協(xié)議選擇了原審原告住所地的人民法院管轄，該協(xié)議管轄條款未違反級別管轄和專屬管轄的規(guī)定，是合法有效的協(xié)議管轄條款。被上訴人依據(jù)協(xié)議管轄條款的約定向汕頭市金平區(qū)人民法院起訴，原審法院依法享有管轄權(quán)。被上訴人在起訴前，已與上訴人多次協(xié)商，協(xié)商不成才向人民法院起訴。況且，雙方協(xié)商也不是向人民法院起訴的前提條件，即使雙方?jīng)]有協(xié)商，被上訴人也有權(quán)起訴。上訴人提出應(yīng)先行協(xié)商，協(xié)商不成才能向金平區(qū)法院起訴，否則，就只能由被告所在地或合同履行地法院管轄的理由根本不能成立，依法應(yīng)予駁回。綜上所述，上訴人純粹是在玩弄文字游戲，所提理由根本不能成立，目的無非是拖延時間。請求依法駁回上訴人的上訴，以維護被上訴人的合法權(quán)益。

　　本院經(jīng)審查認為，本案是因買賣合同糾紛而提起的訴訟。被上訴人與上訴人簽訂的《工業(yè)漆銷售協(xié)議》明確約定“爭議的解決：與本協(xié)議有關(guān)而產(chǎn)生的'一切糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。依照法律規(guī)定，應(yīng)認定上訴人與被上訴人已協(xié)議選擇了原告住所地人民法院管轄。該條款的內(nèi)容不違反級別管轄和專屬管轄的規(guī)定，是有效的協(xié)議管轄條款。被上訴人的住所地在原審法院轄區(qū)內(nèi)，其作為原審原告，依據(jù)協(xié)議管轄條款的約定向原審法院起訴，原審法院裁定對本案有管轄權(quán)符合法律規(guī)定。上訴人的上訴理由不成立，依法不予采納。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條、第一百五十三條第一款第(一)項的規(guī)定，裁定如下：

　　駁回上訴，維持原裁定。

　　上訴審受理費人民幣50元由上訴人潮州市聯(lián)華電子有限公司負擔。

　　本裁定為終審裁定。

公司合同篇8

　　合伙人:____________

　　姓名________,性別____,年齡________,住址________________.

　　(其他合伙人按上列項目順序填寫)

　　第一條合伙宗旨

　　第二條合伙經(jīng)營項目和范圍

　　第三條合伙期限

　　合伙期限為________年,自________年____月____日起,至________年________日止.

　　第四條出資額,方式,期限

　　1.合伙人____________(姓名)以____________方式出資,計人民幣____________元. (其他合伙人同上順序列出)

　　2.各合伙人的出資, 于____________年________月________日以前交齊, 逾期不交或未交齊的,應(yīng)對應(yīng)交未交金額數(shù)計付銀行利息并賠償由此造成的損失.

　　3.本合伙出資共計人民幣____________元.合伙期間各合伙人的出資為共有財產(chǎn),不得隨意請求分割,合伙終止后,各合伙人的出資仍為個人所有,至時予以返還.

　　第五條盈余分配與債務(wù)承擔

　　1.盈余分配,以________為依據(jù),按比例分配.

　　2.債務(wù)承擔:合伙債務(wù)先由合伙財產(chǎn)償還,合伙財產(chǎn)不足清償時,以各合伙人的 ____________為據(jù),按比例承擔.

　　第六條入伙,退伙,出資的轉(zhuǎn)讓

　　1.入伙:①需承認本合同;②需經(jīng)全體合伙人同意;③執(zhí)行合同規(guī)定的權(quán)利義務(wù).

　　2.退伙:①需有正當理由方可退伙;②不得在合伙不利時退伙;③退伙需提前________ 月告知其他合伙人并經(jīng)全體合伙人同意;④退伙后以退伙時的財產(chǎn)狀況進行結(jié)算,不論何種方式出資,均以金錢結(jié)算;⑤未經(jīng)合同人同意而自行退伙給合伙造成損失的,應(yīng)進行賠償.

　　3.出資的轉(zhuǎn)讓:允許合伙人轉(zhuǎn)讓自己的出資.轉(zhuǎn)讓時合伙人有優(yōu)先受讓權(quán),如轉(zhuǎn)讓合伙人以外的第三人,第三人按入伙對待,否則以退伙對待轉(zhuǎn)讓人.

　　第七條合伙負責人及其他合伙人的權(quán)利

　　1.____________為合伙負責人.其權(quán)限是:①對外開展業(yè)務(wù),訂立合同;②對合伙事業(yè) 進行日常管理;③出售合伙的產(chǎn)品(貨物), 購進常用貨物;④支付合伙債務(wù);⑤____________.

　　2.其他合伙人的權(quán)利: ①參予合伙事業(yè)的管理;②聽取合伙負責人開展業(yè)務(wù)情況的報告; 檢查合伙帳冊及經(jīng)營情況;④共同決定合伙重大事項.

　　第八條禁止行為

　　1.未經(jīng)全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業(yè)務(wù)活動;如其業(yè)務(wù)獲得利益歸合伙,造成損失按實際損失賠償.

　　2.禁止合伙人經(jīng)營與合伙競爭的業(yè)務(wù).

　　3.禁止合伙人再加入其他合伙.

　　4.禁止合伙人與本合伙簽訂合同.

　　5.如合伙人違反上述各條, 應(yīng)按合伙實際損失賠償. 勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名.

　　第九條合伙的終止及終止后的`事項

　　合伙因以下事由之一得終止: