(優(yōu)選)工程合同6篇
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強,人們運用到合同的場合不斷增多,合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。你所見過的合同是什么樣的呢?以下是小編為大家整理的工程合同6篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

工程合同 篇1
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲乙雙方就蘆花洲項目地下室防水工程,本著公平、公開、公正的`原則,特簽訂此合同,內(nèi)容如下:
第一條:工程名稱
第二條:工程量及造價
1:工程量:工程施工結(jié)束后,按實際發(fā)生工程量計算。
2:工程造價:每平方米2,最終面積據(jù)實結(jié)算。
第三條:承包方式及付款方式
付款方式:按每棟樓單獨計算,所承包樓全部防水施工完成驗收后抵頂西夏古城營業(yè)房,房屋價格為售房部開盤價,房屋價格與工程款差價現(xiàn)金找補,留3%為保修金,保修期過后付3%,保修期________年。
第四條:施工工期
本防水工程自施工條件開始,暫定自________年____月____日至年____月____日完成。
第五條:工程質(zhì)量
所有進場材料必須為合格產(chǎn)品,提供材料合格證,現(xiàn)場抽樣復(fù)試合格(提供進場材料復(fù)試檢驗報告),卷材厚度滿足設(shè)計及現(xiàn)場監(jiān)理、甲方要求,(主材為 牌或 牌)。
第六條:雙方責(zé)任:
1:甲方責(zé)任:
(1) 乙方人員進入現(xiàn)場后,負責(zé)清除現(xiàn)場障礙物,并交施工技術(shù)交底一份;
(2) 協(xié)調(diào)乙方與地方外界環(huán)境干擾及其它施工單位之間的關(guān)系;
2:乙方責(zé)任:
(1) 根據(jù)國家技術(shù)驗收規(guī)范圖紙設(shè)計,保質(zhì),保量,按時完成本合同工程項目;
(2) 按照國家規(guī)范和甲方要求,經(jīng)雙方協(xié)商提供各項技術(shù)材料;
(3) 乙方所有人員必須服從甲方現(xiàn)場管理人員及建設(shè)單位、監(jiān)理總包的管理。
(4) 工程竣工后,負責(zé)清理好現(xiàn)場;
(5) 如乙方因施工組織、人力、機具設(shè)備等原因造成工期拖延,甲方有權(quán)要求乙方在指定時間內(nèi)無條件撤離人員、機具、材料,或者另行指派施工隊伍,由此引起勞務(wù)費用增加的部分由乙方雙倍承擔(dān)。
第七條:工程驗收結(jié)算
工程竣工后,乙方通知甲方,由甲方邀約有關(guān)單位進行驗收,辦理好交接手續(xù)。
第八條:本合同一式3份,甲方2份,乙方1份,未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
第九條:本合同如有違約和爭執(zhí),到仲裁部門解決。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程合同 篇2
訂立合同雙方:
建設(shè)單位,____________,以下簡稱甲方;
拆遷戶(單位),_______市(縣)______區(qū)(鎮(zhèn))_____街(路)____號房主(代表人)_______,以下簡稱乙方.
根據(jù)__________建筑安裝工程的建設(shè)需要,經(jīng)規(guī)劃部門和拆遷房屋主管機關(guān)批準,拆遷乙方現(xiàn)有住房.為了明確甲乙雙方的權(quán)利義務(wù),保證拆遷工作的順利進行,經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以供雙方遵守執(zhí)行.
一、乙方在甲方用地范圍內(nèi)共有______結(jié)構(gòu)的住房______幢______間,共______平方米〈原住房面積的數(shù)量,私有房屋以產(chǎn)權(quán)證標明自住的數(shù)量為準;租住公房以承租數(shù)量為準,單位公用房屋按拆除房屋的建筑面積為準),全部交給甲方拆除(乙方自行拆除的,甲方應(yīng)付給乙方拆除費).甲方負責(zé)于一九____年____月____日以前為乙方安排住房(拆除單位的公用房屋,一般由甲方撥給相應(yīng)的'投資,材料,由其挖掘土地潛力自行遷建,或由甲方在城市規(guī)劃管理部門批準的地區(qū)內(nèi)進行遷建)______平方米(安置房屋原則上不超過原住房面積,乙方原住房過寬或有出租的房屋,在對其安置時應(yīng)適當壓縮,但對壓縮面積應(yīng)按房地產(chǎn)管理部門的規(guī)定作價補償;乙方原住房嚴重擁擠不便的,應(yīng)按其家庭人口情況給予適當照顧).
二、乙方應(yīng)于一九____年____月____日以前搬往甲方安置的住房或周轉(zhuǎn)房(或乙方自找的周轉(zhuǎn)房),甲方于乙方搬遷后____日內(nèi)一次付給乙方搬遷費_____元.
三、甲方對乙方在臨時周轉(zhuǎn)期間按下列情況給予補助:
。,乙方自行找房周轉(zhuǎn),每人每月補助______元;
。玻梢曳剿诠ぷ鲉挝唤鉀Q乙方周轉(zhuǎn)房致使其家庭人口分散居住的,每人每月補助____元;
3,乙方用甲方的簡易房周轉(zhuǎn)的,周轉(zhuǎn)期間免收房租.簡易周轉(zhuǎn)房沒有取暖裝置的,取暖季節(jié)每人每月補助______元取暖費,并按規(guī)定補助增加的公共交通月票費用.
四、甲方安置乙方的住房位于______,共______套______間,______層______號,配有______等設(shè)備.
五、乙方家庭的全部成員(18歲以上者)_________等_______人一致簽字同意______作為乙方代表人,授權(quán)他(她)在合同文本和其他文字上簽字.甲方付給乙方的各項費用,一律由乙方代表人______領(lǐng)取.甲方對乙方家庭成員中發(fā)生與拆遷房屋有關(guān)的分家析產(chǎn)、繼承糾紛等,一律不負責(zé)任.
六、甲方如不按合同規(guī)定的日期向乙方交付各種費用,逾期一日,應(yīng)按所欠款額的______%向乙方償付違約金(如不按時按量向乙方單位撥給報應(yīng)的投資,材料和遷建用地,每逾期一日,應(yīng)向乙方償付______元違約金);甲方如不按合同規(guī)定的地點和面積、層次給乙方安置住房,應(yīng)向乙方償付______元的違約金,乙方可以向有管轄權(quán)的法院起訴,要求甲方按合同履行義務(wù).
乙方如經(jīng)甲方按合同規(guī)定安置住房后,仍拒不搬遷的,由甲方申請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門對乙方限期搬出,如逾期仍不搬遷的,每逾期一日,應(yīng)向甲方償付違約金______元,甲方并可向有管轄權(quán)的人民法院起訴.乙方如遇陰雨天或其它不可抗力原因不能按時搬遷,時間順延,但必須告知甲方情況.
七、其它______________________________________________________.
本合同自甲乙雙方簽字之日起生效,合同生效后,甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同.合同中如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定.補充規(guī)定與本合同具有同等效力.合同執(zhí)行中如發(fā)生糾紛,經(jīng)雙方協(xié)商仍不能解決的,可提請當?shù)胤康禺a(chǎn)管理部門調(diào)解,調(diào)解不成的,可提請合同管理機關(guān)仲裁或有管轄權(quán)的人民法院裁決.
本合同正本一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____市(縣)房地產(chǎn)管理局,建設(shè)銀行,建委,計委____等單位各留存一份.
建設(shè)單位(甲方):
地址:
代表人:
電話:
簽約日期:
拆遷戶(乙方)代表人:
家庭18歲以上成員:
地址:
電話:
簽約日期:
工程合同 篇3
(一)分包與轉(zhuǎn)包
1.轉(zhuǎn)包合同。①概念。轉(zhuǎn)包合同,指承包人以營利為目的,將承包的工程"全部"交由第三人完成的行為。②法律效果。(a)轉(zhuǎn)包合同一律無效;(b)承包人非法轉(zhuǎn)包的,發(fā)包人有權(quán)解除建設(shè)工程施工合同(《建設(shè)工程施工合同解釋》第8條);(c)收繳當事人已經(jīng)取得的非法所得。
2.分包合同。
(1)合法分包合同。合法分包合同,指建設(shè)工程的承包方(勘察人、設(shè)計人、施工人)經(jīng)發(fā)包方同意后,依法將其承包的"部分"工程交給第三人完成的行為。合法分包應(yīng)具備三個條件:①經(jīng)發(fā)包人同意;②被分包的工程只能是承包人承包的"部分"工作;③被分包的工程不能是承包人承包的主體工程;④分包人具有相應(yīng)的資質(zhì);⑤只能分包一次,分包人不得再分包。
(2)違法分包合同。違法分包合同,指承包人違反法律的強制性規(guī)定而與第三人訂立的分包合同。下列違法分包合同均屬無效合同:①承包人將其承包的全部建設(shè)工程肢解后以分包的名義分別承包給第三人;②分包人不具有相應(yīng)的資質(zhì);③承包人將自己承包工程的主體結(jié)構(gòu)分包給第三人;④分包人將其分包的工程再分包。
(3)分包人的連帶責(zé)任。無論是合法分包合同還是違法分包合同,工程質(zhì)量不合格的,分包人與承包人對發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任。具體而言:①分包合同有效的,分包人與總承包人或者勘察、設(shè)計、施工承包人向發(fā)包人承擔(dān)連帶責(zé)任(《合同法》第272條第二款)。②違法分包或者非法轉(zhuǎn)包的`,因建設(shè)工程質(zhì)量發(fā)生爭議,發(fā)包人可以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟(《建設(shè)工程施工合同解釋》第25條)。
(二)建設(shè)工程施工合同無效的情形
下列建設(shè)工程施工合同無效:①非法轉(zhuǎn)包合同。②違法分包合同。③承包人未取得或超越相應(yīng)資質(zhì)的。但是,承包人在建設(shè)工程"竣工前"取得相應(yīng)資質(zhì)的,不按無效處理。④沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的。⑤建設(shè)工程必須進行招標而未招標或者中標無效的。
(三)建設(shè)工程施工合同無效時實際施工人的權(quán)利
1.實際施工人的工程價款請求權(quán)
(1)建設(shè)工程施工合同無效,但建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收合格的,實際施工人有權(quán)請求參照合同約定支付工程價款。
(2)建設(shè)工程施工合同無效,建設(shè)工程經(jīng)竣工驗收不合格,經(jīng)修復(fù)后驗收合格的,實際施工人有權(quán)請求參照合同約定支付工程價款。修復(fù)后經(jīng)竣工驗收不合格的,實際施工人無權(quán)請求支付工程價款。
2.轉(zhuǎn)包、分包合同無效時的訴訟當事人。
(1)實際施工人可以僅以轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為被告起訴。
(2)實際施工人也可以直接以發(fā)包人起訴。此時,人民法院"可以"追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為"本案當事人"。需要注意兩點:①法院是"可以"追加,而不是"應(yīng)當"追加。②法院可以追加發(fā)包人為"當事人",即追加為無獨立請求權(quán)的第三人或者追加為共同被告(《建設(shè)工程合同解釋》第26條)。
(20xx-3-62)甲大學(xué)與乙公司簽訂建設(shè)工程施工合同,由乙為甲承建新教學(xué)樓。經(jīng)甲同意,乙將主體結(jié)構(gòu)的施工分包給丙公司。后整個教學(xué)樓工程驗收合格,甲向乙支付了部分工程款,乙未向丙支付工程款。下列哪些表述是錯誤的?
A.乙、丙之間分包合同有效
B.甲可以撤銷與乙之間的建設(shè)工程施工合同
C.丙可以乙為被告訴請支付工程款
D.丙可以甲為被告訴請支付工程款,但法院應(yīng)當追加乙為第三人
【答案】ABD
(20xx-3-59)甲公司將一工程發(fā)包給乙建筑公司,經(jīng)甲公司同意,乙公司將部分非主體工程分包給丙建筑公司,丙公司又將其中一部分分包給丁建筑公司。后丁公司因工作失誤致使工程不合格,甲公司欲索賠。對此,下列哪些說法是正確的?
A.上述工程承包合同均無效
B.丙公司在向乙公司賠償損失后,有權(quán)向丁公司追償
C.甲公司有權(quán)要求丁公司承擔(dān)民事責(zé)任
D.法院可收繳丙公司由于分包已經(jīng)取得的非法所得
【答案】BCD
(四)承包人的優(yōu)先受償權(quán)
1.承包人優(yōu)先受償權(quán)的構(gòu)成要件
構(gòu)成要件有四:①建設(shè)工程合同有效;如果合同無效,承包人不享有優(yōu)先受償權(quán);②發(fā)包人不支付到期價款;③經(jīng)承包人催告后,發(fā)包人在合理期限內(nèi)仍未支付;④建設(shè)工程在性質(zhì)上適宜折價或拍賣。
2.承包人優(yōu)先受償權(quán)的行使
根據(jù)《關(guān)于建設(shè)工程價款優(yōu)先受償權(quán)問題的批復(fù)》(20xx年6月),承包人行使優(yōu)先受償權(quán)具有以下效力與限制:①承包人有權(quán)以建設(shè)工程折價或者以拍賣建設(shè)工程的價款優(yōu)先清償發(fā)包人欠付的工程價款。②承包人的優(yōu)先受償權(quán)優(yōu)先于普通債權(quán);也優(yōu)先于在建設(shè)工程上設(shè)定的抵押權(quán)。③消費者交付購買商品房的全部或者大部分款項后,承包人的優(yōu)先受償權(quán)不得對抗買受人。④建設(shè)工程承包人行使優(yōu)先權(quán)的期限為6個月,自建設(shè)工程竣工之日或者建設(shè)工程合同約定的竣工之日起計算。
工程合同 篇4
甲方:
乙方:
某某公司因生產(chǎn)需要安裝******kVA配電變壓器**臺以及架設(shè)**等級線路**km。根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定,本著平等、自愿、公平和誠實守信的原則,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商決定,甲方將此受電工程以包死形式承包給乙方并達成本協(xié)議,雙方共同遵守。
第一條工程名稱:
第二條工程地點:
第三條工程內(nèi)容:
第四條 施工期限: 年月日至年月日確因不可抗力或民事工作影響而被迫停工時,工期順延。
第五條 合同價款
合同價款總額(大寫) (人民幣),(小寫)
。 (元。)
第六條付款方式:甲方于合同簽訂后兩日內(nèi)向乙方支付合同價款的80%;工程結(jié)束,驗收合格送電前結(jié)清剩余工程款。
第七條 甲方責(zé)任
1、甲方負責(zé)本工程的青苗賠償、樹木砍伐、附著物的拆遷和賠償以及保證施工正常進行而采取的地方性行政協(xié)調(diào)工作,負責(zé)為線路
施工所跨越的公路、電力線、通訊線、河流辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。若因甲方協(xié)調(diào)工作未及時處理,而導(dǎo)致乙方的怠工,甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)誤工費用。
2、甲方按合同規(guī)定撥付工程款。
3、甲方負責(zé)監(jiān)督乙方的施工進度與工程質(zhì)量。
第八條乙方責(zé)任
1、按照施工圖和有關(guān)規(guī)范要求組織文明施工,服從甲方代表的監(jiān)督。
2、按照施工工藝保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),并負責(zé)竣工驗收等事宜。
3、嚴格執(zhí)行《電力安全工作規(guī)程》、《電力建設(shè)工作規(guī)程》,依據(jù)有關(guān)規(guī)程要求組織施工。乙方在施工中因違反安全工作規(guī)定和現(xiàn)場工作要求,以及由于個人違章所造成的人員、設(shè)備、工程質(zhì)量等方面的事故,均由乙方自行承擔(dān),與甲方無關(guān)。
4、乙方承包工程范圍內(nèi)的項目,必須自行組織施工,不得轉(zhuǎn)包、分包,否則甲方有權(quán)停止其轉(zhuǎn)、分包施工,由此發(fā)生的全部經(jīng)濟損失由乙方承擔(dān)。
第九條驗收及移交
1、工程驗收:工程竣工驗收由乙方書面通知甲方,由甲方會同驗收單位按施工圖紙及《電力建設(shè)施工、驗收及質(zhì)量驗評標準匯編》作為質(zhì)量評定和驗收標準。在驗收中發(fā)現(xiàn)屬乙方施工質(zhì)量問題,乙方
應(yīng)及時無償返工處理,如造成工程延期每日按已收工程款的千分之三向甲方支付違約金。(如因設(shè)計和材料存在問題,由乙方負責(zé)。)
2、工程移交:工程竣工驗收合格后交付甲方。
第十條質(zhì)量保修
本工程所使用材料質(zhì)量保修期為 個月,保修期起始日自工程竣工驗收交付之日計算。保修期內(nèi)因材料質(zhì)量出現(xiàn)問題,由乙方無償進行返修。因甲方原因造成的`維修,相關(guān)費用由甲方承擔(dān)。
第十一條爭議解決
因履行合同所發(fā)生的一切爭議,甲乙雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不能解決爭議,則應(yīng)將爭議提交合同簽訂地法院進行裁決。除非法院另有裁定,訴訟費用應(yīng)由敗訴一方承擔(dān)。在法院訴訟期間,除訴訟部分之外的其他合同條款應(yīng)繼續(xù)履行。
第十二條附則
1、本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效,本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,效力均等,完成合同規(guī)定的全部內(nèi)容后終止。
2、本合同條款的任何變更,須經(jīng)雙方協(xié)商一致并簽訂書面協(xié)議,該協(xié)議作為本合同的附件。
甲方(蓋章) 乙方(蓋章)
委托人: 委托人:
時間: 年月日 時間: 年月日 合同簽訂地點:
工程合同 篇5
發(fā)包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律、法規(guī),遵循公平競爭、自愿和誠信的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本補充合同,其他合同或協(xié)議書條款與本補充合同有沖突時,以本補充合同為準。
一、 工程名稱、地點:一#廠房、二#廠房;紹興袍江工業(yè)區(qū)
二、 工作內(nèi)容:施工圖內(nèi)土建及水電安裝
三、 承包方式:包工包料。所有分部分項工程不得分包及轉(zhuǎn)包
四、 工程約定:
1、 合同工期為歷天。具體開工日期以開工報告為準;
2、 連續(xù)三天以上停水、停電,工期相應(yīng)順延;
3、 本工程采用預(yù)應(yīng)力管樁,由管樁造成對周圍建筑物的影響所產(chǎn)生的糾紛和經(jīng)濟損失由甲方負責(zé)與乙方無關(guān)。
五、 工程質(zhì)量標準為合格。如達不到合格標準,一切損失由承包人承擔(dān)。
六、 安全生產(chǎn)及文明施工:承包人應(yīng)嚴格遵守安全生產(chǎn)管理條例和操作規(guī)程,精心組織工,確保安全生產(chǎn),遵守紹興市有關(guān)建設(shè)工程文明施工規(guī)范和規(guī)定。在施工過程中出現(xiàn)的一切安全事故均有乙方承擔(dān),與甲方無涉。
七、 工程結(jié)算口徑;:
1、 廠房一、廠房二:按圖紙要求施工一次性包干920萬元,增加工程和場外工程執(zhí)行20xx版《浙江省建筑安裝工程預(yù)算定額》不作下浮,決算材料價格按紹興市建設(shè)工程造價管理處發(fā)布的'當月信息價執(zhí)行,無市信息的參照省信息價。
2、 增加工程和場外工程量按實結(jié)算;經(jīng)監(jiān)理工程師初審,并經(jīng)建設(shè)單位管理人員簽章確認的聯(lián)系單、簽證單作為結(jié)算依據(jù)。
3、 增加和場外工程結(jié)算審計事宜:工程竣工,承包人提供完整結(jié)算資料并能積極配合。
八、 工程款支付:
1、 承包人進場三天內(nèi)甲方支付乙方工程預(yù)付款100萬元;
2、 承包人基礎(chǔ)施工完畢,支付合同造價(920萬元作付款基數(shù),下同)25%工程款;
3、 二層主體施工完畢支付合同造價25%工程款;
4、 主體結(jié)頂支付合同造價25%工程款;
5、 工程款竣工驗收合格并資料移交完畢后支付合同造價25%工程款;
6、 增加工程和場外工程付款按實際工程量經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商后再定。
九、 合同爭議:
補充合同履行過程中產(chǎn)生爭議時,約定向人民法院提起訴訟解決。
十、 工程保修:
保修期限按國家規(guī)定為土建、水電安裝各二年,屋面五年,自竣工驗收交付使用之日計算。
十一、合同份數(shù):
本合同正本一式二份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方代表簽字、蓋章后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇6
合同編號:119771
凡是當事人需要取得對方標的物的臨時使用、收益而無須取得所有權(quán),并且該物不是消耗物時,都可以適用租賃合同。下面是小編搜集的工程挖機租賃合同范本五篇,希望對你有所幫助。
出租方:(以下簡稱甲方)
承租方:(以下簡稱乙方)
由乙方承包土石方開挖、礦石開采任務(wù),需要租用乙方挖掘機一臺,依照《中華人民共和國合同法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、租用時間:
自________年____月____日至乙方施工生產(chǎn)不需用為止,租期至少一個月,如需繼續(xù)租用,應(yīng)在本合同期滿前____日內(nèi),重新簽訂合同。
二、合同價款與支付
1、合同價款采取月租賃方式,每月甲方支付給乙方租賃費(人民幣)叁萬伍仟元元(小寫人民幣35000.00元)。機械每月工作時間不得低于270小時,超過270小時以上則按月租除以每月天數(shù)計算費用。
2、租賃費支付:甲方根據(jù)乙方每日簽發(fā)的機械作業(yè)單為結(jié)算憑證,每月____日結(jié)算上月租賃費,延期支付不得超過10個工作日,租賃期滿后余額一次付清。
三、合同生效
本合同雙方約定:合同雙方簽字蓋章后生效。
四、雙方權(quán)利和義務(wù)
乙方:
1.1按照合同規(guī)定及時向甲方支付租賃費。
1.2乙方為甲方墊付機械進場費用元整,機械租賃時間滿半年以上乙方將不承擔(dān)機械設(shè)備進場費用,乙方所墊付機械進場費用將從支付給甲方的租賃費中扣除;如租賃時間未滿半年,乙方將承擔(dān)機械進場費用,設(shè)備的退場費用由甲方承擔(dān)。
1.3機械的燃油費用由乙方負責(zé)(主油),甲乙雙方在設(shè)備投入使用前核定該設(shè)備的'最高油耗量,經(jīng)雙方核定該設(shè)備g,如甲方在使用時油耗超定額,超出部分由甲方負責(zé)。
1.4如因甲方車輛故障造成停駛4小時以上(含4小時)9小時以下(含9小時),乙方將扣除停駛當天的租賃費用;停駛12小時以上(含12小時)18小時以下(含18小時),乙方將按停駛兩天扣除租賃費用(每天租賃費為月租賃費除以30天),依此類推。
甲方:
2.1甲方按照乙方的要求于________年____月____日將設(shè)備運抵乙方指定地點。
2.2甲方進場人員由乙方提供住房;車輛潤滑油等副油及車輛修理費用自理。
2.3乙方擁有該臺機械在租賃期間的調(diào)度權(quán)和使用權(quán)。甲方的機械必須配備兩名技術(shù)熟練的操作手,并隨時滿足乙方24小時全天候作業(yè)的需要。
2.4合同期內(nèi),甲方設(shè)備由乙方統(tǒng)一管理使用,乙方下達合理生產(chǎn)任務(wù),甲方應(yīng)聽從指揮調(diào)遣,不得以任何形式、任何理由拒絕執(zhí)行;如甲方操作手不聽從乙方指揮調(diào)遣,每次罰款人民幣伍佰元整,連續(xù)3次以上直接清退出場。按乙方規(guī)定的時間、質(zhì)量標準、要求完成當日施工生產(chǎn)任務(wù)。
2.5在租期內(nèi),甲方應(yīng)為所出租的機械和自己雇傭的機駕人員購買保險,購買保險的費用由甲方承擔(dān)。甲方應(yīng)對機械的安全行使以及自己雇傭機駕人員的人身安全負全責(zé)。甲方的人員、機械等安全生產(chǎn)事故,勞動保護等費用自理。
2.6甲方應(yīng)根據(jù)乙方施工生產(chǎn)計劃,合理安排設(shè)備的維修、保養(yǎng)時間(費用自負)。在施工過程中必須保證乙方施工的連續(xù)性,工作期間不準進行保養(yǎng)。
2.7甲方操作手應(yīng)遵守乙方規(guī)定,由于甲方自身原因造成乙方承包的鉛鋅磷礦土石方開挖、礦石開采工程設(shè)施、物品損壞,損失由甲方負責(zé)賠償。
2.8若甲方人員在施工過程中不聽從乙方現(xiàn)場管理人員的正確指揮造成重大安全事故,由甲方全部負責(zé);若乙方現(xiàn)場管理人員的錯誤指揮造成重大安全事故,由乙方全部負責(zé)。
2.9乙方若不按合同約定方式支付租賃款,甲方有權(quán)終止本合同,且不承擔(dān)違約責(zé)任。
五、違約、爭議
1、違約:本合同中關(guān)于甲、乙雙方違約的具體責(zé)任如下:
甲方在施工期間違約,乙方將拒付前期甲方租賃費用,并賠償由此而造成的乙方經(jīng)濟損失至少兩萬元人民幣(上限按實際損失計算)。
2、爭議雙方約定,在履行合同過程中解決爭議的方式為提請乙方所在地法院或仲裁機構(gòu)進行調(diào)解、仲裁、起訴或由合同雙方協(xié)商處理。仲裁費用和勝訴方的律師費用應(yīng)由敗訴方承擔(dān)。
六、其它
1、若一方需終止合同應(yīng)在合同終止前七天通知對方。
2、本合同一式二份,甲方與乙方各執(zhí)一份,由雙方分別保存。本協(xié)議未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。本合同租賃期滿且乙方全部結(jié)清租賃費后合同自行廢止。
甲方:乙方:
法定或委托代理人:法定或委托代理人:
身份證號碼:身份證號碼:
電話:電話:
合同簽訂日期:________年____月____日
【工程合同】相關(guān)文章:
工程工程合同02-24
工程工程合同模板07-26
工程工程合同【薦】04-19
【熱】工程工程合同04-20
工程合同工程合同03-02
工程工程合同15篇03-01
工程工程合同(15篇)03-01
工程工程合同 15篇03-02
工程土方工程合同02-23
工程工程合同范本03-25