房屋合同9篇（推薦）
在不斷進步的社會中，合同在生活中的使用越來越廣泛，它可以保護民事法律關(guān)系。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的房屋合同9篇，歡迎大家分享。
房屋合同 篇1
甲方：
乙方：
甲乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致訂立本合同，以資共同遵守。
一、甲方已經(jīng)簽署了一份動遷補償合同（以下簡稱合同），根據(jù)該合同，甲方將20 年月日獲得動遷房一套。甲方是動遷合同規(guī)定的該動遷房及該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)（以下簡稱房地產(chǎn)）的權(quán)利人。
該房地產(chǎn)具體狀況如下（如果本款所表述的房地產(chǎn)之條件與實際情況不符或者不詳盡，以該合同的記載內(nèi)容為準(zhǔn)，且雙方同意不再另行簽訂補充合同予以變更或者確認）：
1、 座落
2、 房屋類型 結(jié)構(gòu)
3、 房屋平面圖和四至范圍
4、 土地使用權(quán)
5、 室內(nèi)裝修情況
6、 隨房屋同時轉(zhuǎn)讓的設(shè)備（非房屋附屬設(shè)備）
7、 是否已經(jīng)設(shè)立抵押 抵押權(quán)人
8、 是否已經(jīng)設(shè)立租賃
9、 合同約定的交房日
在本合同有效期間，甲方不得設(shè)立任何抵押、其他租賃關(guān)系，也不得遷入任何戶口。
二、甲方同意自房地產(chǎn)交付入住之日起，將房地產(chǎn)租賃給乙方使用。租期20年。租賃期間屆滿，乙方有權(quán)要求依照原租賃合同的條件續(xù)訂租賃合同，甲方應(yīng)當(dāng)簽訂。依次類推。
自甲方獲得房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)證，并且該房地產(chǎn)根據(jù)國家或者地方的動遷房政策，可以依法轉(zhuǎn)讓登記之日起，甲方應(yīng)當(dāng)將房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給乙方（租賃合同相應(yīng)自然終止）。甲方應(yīng)當(dāng)自可以轉(zhuǎn)讓之日三個工作日內(nèi)，和乙方簽訂《上海市房地產(chǎn)買賣合同》（或者當(dāng)時房地交易主管機關(guān)推薦的示范文本），并在此期間內(nèi)和乙方一起赴房地產(chǎn)所在的房地產(chǎn)交易中心（或者當(dāng)時有權(quán)的類似組織）辦理房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
根據(jù)第二條第二款簽訂的買賣合同應(yīng)當(dāng)不違反本合同所述的交易條件；買賣合同約定不明確的，本合同所述的交易條件構(gòu)成買賣合同的一部分。
雙方可以另行簽署租賃合同，租賃合同應(yīng)當(dāng)不違反本合同所述的交易條件；沒有另行簽署租賃合同或者租賃合同約定不明確的，本合同所述的交易條件構(gòu)成租賃合同或者租賃合同的一部分。
任何一方都不得主張不合理的買賣、租賃條件。如果任何一方主張的條件，在當(dāng)時國家主管機關(guān)推薦的買賣、租賃示范文本（如果有）上沒有示范條款的約定的，或者屬于空白可以自由約定的，而另外一方在本合同約定的期限內(nèi)無法同意的，視為該方的主張不合理；雙方應(yīng)當(dāng)對該條件不再進行討論，也不做約定（雙方可以約定“未盡事宜，依法處理”）；任何一方不得以此為由不履行本合同。
三、 本合同所述的交易，總價款為人民幣元整，另加第二款所述款項。
1、 乙方應(yīng)當(dāng)，自本合同簽訂之日起三日內(nèi)，支付人民幣萬元整給甲方。
2、 乙方應(yīng)當(dāng)，自甲方將房地產(chǎn)交付乙方租賃使用之日起三日內(nèi)，支付人民幣萬元整給甲方。
3、 乙方應(yīng)當(dāng)，自房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過戶給乙方之日起三日內(nèi)，支付人民幣萬元整給甲方。
乙方在支付本條第一款所述第3期價款時，乙方應(yīng)當(dāng)支付如下款項給甲方，其計算方式如下：
�。ㄈ嗣駧湃f元）X（自交付租賃使用之日起至房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)過戶之日所跨的時間）X （同期人民銀行同期定期存款利率）
四、無論在租賃期還是房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時，應(yīng)當(dāng)由甲方支付給有關(guān)國家、公司、其他組織的維修基金、電話初裝費、煤氣初裝費、有線電視開通費等均已包括在本合同所述價款之內(nèi)，由甲方自行支付，不再與乙方另行結(jié)算；但是，
1、租賃期間，水、電、煤、電話的使用費由乙方承擔(dān)，甲方應(yīng)當(dāng)提供繳納費用的便利；
2、房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時，甲方雙方應(yīng)當(dāng)共同完成以上各項的更名手續(xù)，更名費用由乙方承擔(dān)。
五、無論在租賃期還是房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓時，該房地產(chǎn)內(nèi)的附屬設(shè)施、設(shè)備以及裝修的價格均以包含在本合同價款之內(nèi)，并由該房地產(chǎn)轉(zhuǎn)讓之時一并轉(zhuǎn)讓給乙方。
六、甲方承諾戶口
七、自房地產(chǎn)交付給甲方入住使用之日起，甲方?jīng)]有將房地產(chǎn)交付乙方使用的'，從交付給甲方之日起第15天起，乙方有權(quán)選擇：
要求甲方支付本合同第三條所述房價款（扣除第三條第二款所述價款）的10%作為違約金，并解除合同；或者要求繼續(xù)履行合同，甲方每遲延一日（從房地產(chǎn)交付給甲方之日起計算），應(yīng)當(dāng)支付100元作為違約金。
在房地產(chǎn)交付給甲方入住使用之日起，在甲方通知到乙方，但是乙方?jīng)]有租賃房地產(chǎn)的，從通知到乙方第15天起，甲方有權(quán)選擇：要求乙方支付本合同第三條所述房價款（扣除第三條第二款所述價款）的10%作為違約金，并解除合同；或者，要求繼續(xù)履行合同，乙方每遲延一日（從甲方通知到乙方之日起計算），應(yīng)當(dāng)支付100元作為違約金。
乙方開始租賃使用之后，甲方單方解除租賃關(guān)系，或者拒不簽訂房屋買賣合同、或者拒不辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)的，乙方有權(quán)選擇：要求甲方返還已經(jīng)支付的所有款項，并且支付本合同第三條所述房價款（扣除第三條第二款所述價款）的20%作為違約金，甲方無權(quán)主張任何租金；或者要求繼續(xù)履行合同，并賠償乙方因此導(dǎo)致的損失。
乙方開始租賃使用之后，乙方單方解除租賃關(guān)系，或者拒不簽訂房屋買賣合同，或者拒不辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)的，甲方有權(quán)選擇：要求乙方支付本合同第三條所述房價款（扣除第三條第二款所述價款）的20%作為違約金，乙方已經(jīng)支付的款項，在扣除同期市場合理租金之后予以返還；或者要求繼續(xù)履行合同，并賠償乙方因此導(dǎo)致的損失。
八、本合同系雙方在平等自愿的基礎(chǔ)上經(jīng)過充分協(xié)商達成的一致意見，任何一方在未征得其他方同意的前提下不得擅自變更本合同內(nèi)容。
由于本合同簽訂時甲方未取得以甲方為權(quán)利人的該房地產(chǎn)之產(chǎn)權(quán)證，而且本合同履行期限較長，雙方確認對此情況有充分認識。雙方對各自的權(quán)利、義務(wù)清楚明白，并愿按本合同約定嚴(yán)格履行。如任何一方違反本合同，另外一方有權(quán)按本合同約定索賠。
甲方：
日期：
乙方：
日期：
房屋合同 篇2
贈與人：_______ 簽訂時間：_______年______月________日
受贈人：_______ 簽訂地點：_________
第一條贈與房屋的坐落位置、面積與房間數(shù)量和價值等
一、坐落位置：___________________________________________________________
二、面積與房間數(shù)量：_____________________________________________________
三、價值：_______________________________________________________________
第二條贈與目的：________________________________________________________
第三條本贈與合同（是／否）是附義務(wù)的贈與合同。所附義務(wù)是：________________
第四條贈與房屋（是／否）有瑕疵。瑕疵是指贈與物的____________________________
第五條贈與房屋的交付時間、地點及方式：____________________________________
第六條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的'爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按下列第_________種方式解決。
房屋合同 篇3
甲方：(以下簡稱甲方)乙方：(以下簡稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方商定，由甲方委托乙方對石巖頭供所辦公樓進行加固維修，有關(guān)事宜商議如下：
1、房屋加固維修設(shè)計方案由甲方負責(zé)提供。乙方按照甲方提供加固維修設(shè)計方案和國家規(guī)范進行施工加固。
2、甲方有權(quán)隨時監(jiān)督抽查，對未按圖施工不合格規(guī)范提出整改意見，乙方應(yīng)改正。
3、結(jié)算方式，本工程屬加固維修工程，乙方施工費用結(jié)算由甲方驗收，簽證后進行決算。
4、施工工期，本工程施工工期自20xx年11月10日起至20xx年3月10日結(jié)束，(人力不可抗拒情況下，順延工期)。
5、質(zhì)量保證，乙方必須按照甲方要求和國家規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)完成工程項目。
6、安全保證。在施工作業(yè)期間，乙方應(yīng)做足安全措施，必須對乙方施工人員加強安全教育和管理，按照高空作業(yè)規(guī)定做好防御措施。
7、以上條款經(jīng)甲乙雙方簽字生效，未盡事宜協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
年月日
房屋合同 篇4
甲方：
乙方：
甲方在xx市xx鎮(zhèn)金竺村建房屋一棟，建筑層數(shù)兩層，由乙方承包施工。雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，經(jīng)雙方協(xié)商同意特制定本合同，希望雙方嚴(yán)格執(zhí)行，共同遵守。
一、承包方式
采用包工不包料方式承包。
甲方提供建房所需的材料，包括：紅磚、河砂、碎石、石灰、水泥、鋼材、水管、下水管、鐵釘、扎絲、水電等等一切建筑材料。
乙方提供勞務(wù)、施工技術(shù)、施工工具、及生產(chǎn)生活的一切用具等。
二、承建項目
乙方按照設(shè)計圖紙或甲方提出的要求承建。甲方房屋主體工程的'建筑，包括墻體、梁、柱、樓梯、樓面、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層;裝飾室內(nèi)粗粉刷、前沿外墻貼瓷磚、后沿外墻面粉水泥砂漿、墻面貼瓷磚、頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。
三、承包價格
每平方米人民幣大寫：元，建筑面積按三層計算，斜屋面面積不計。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體。
四、付款方式
合同簽訂完畢，工具進場，人員到位，付款元，完成第一層磚砌并搗制好樓面付款元，完成第二層以及屋頂付款元，工程全部完工，交驗完畢付到90%，預(yù)留10%為質(zhì)量保證金，完工一年內(nèi)無質(zhì)量問題，清尾款。
五、雙方責(zé)任
甲方負責(zé)水電到位供給及原材料及時進場。
乙方必須保證工程質(zhì)量和進度，按設(shè)計圖紙和甲方要求施工，節(jié)約材料，并保管好材料，不得丟失。
六、質(zhì)量要求
乙方應(yīng)當(dāng)按照國家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，不合格由乙方負責(zé)返工，返工的一切費用由乙方負責(zé)并由甲方在乙方工程款中扣除。
七、注意安全
甲方給乙方提供安全保險一份。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現(xiàn)工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責(zé)，甲方不負擔(dān)任何責(zé)任和費用。文明施工，講究職業(yè)道德，講究清潔衛(wèi)生。
八、工期要求
從簽訂合同之次日起計算，乙方必須在年月日前完成主體工程，遇天氣原因順延，乙方不能因各種原因拖延甲方建房完工時間。遇乙方所需材料，應(yīng)提前向甲方提出計劃，以便及時籌備。
九、后期維修
因乙方質(zhì)量問題所產(chǎn)生的一切維修費用都由乙方承擔(dān)，并承擔(dān)由此發(fā)生的相關(guān)賠償以及責(zé)任
十、違約
十一、其它未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
十二、雙方如有違約按《中華人民共和國合同法》嚴(yán)格執(zhí)行。
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，從簽字之日起生效。
甲方簽字(章)：
房屋合同 篇5
甲方(贈與人)：xx，男，漢族，住址：身份證號：。
乙方(受贈人)：xx，女，漢族，住址：身份證號： 。
甲方與乙方于20xx年xx月xx日依法辦理結(jié)婚登記，為了保持家庭和睦，增進夫妻之間的感情與信任，甲方與乙方在平等自愿的基礎(chǔ)上達成協(xié)議，甲方自愿將其名下所有的`位于石家莊市的房產(chǎn)贈與乙方。按照合同法等有關(guān)法律規(guī)定，雙方自愿達成贈與房產(chǎn)協(xié)議如下：
第一條：甲方自愿將位于石家莊市的房產(chǎn)贈與給
乙方，乙方自愿接受該房屋;贈與不附加任何條件，贈與完成后該房產(chǎn)為乙方個人財產(chǎn)。
第二條：房產(chǎn)狀況
1、該房產(chǎn)建筑面積_____平方米，地下室平方米，合計 平方米，產(chǎn)權(quán)證號
為：;
2、該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)隨該房屋一并贈與。
3、該房屋的相關(guān)權(quán)益隨該房屋一并贈與。
第三條：甲方保證房屋在此贈與合同簽訂前以及合同簽訂后一直到過戶完畢期間該房屋權(quán)屬狀況完整和其他具體狀況完整，并保證房屋不受他人合法追索。
第四條：甲方承諾此贈與協(xié)議不可撤銷，此房產(chǎn)在未辦理過戶之前所有權(quán)益歸乙方所有，未經(jīng)乙方同意不得將此房產(chǎn)抵押、轉(zhuǎn)賣或出租給他人，否則抵押、轉(zhuǎn)賣或出租行為無效。
第五條：在本房產(chǎn)符合辦理該房屋過戶手續(xù)時，甲方應(yīng)按約定積極協(xié)助乙方轉(zhuǎn)移辦理過戶手續(xù)，因辦理過戶登記手續(xù)而產(chǎn)生的稅費由方承擔(dān)。
第六條：本協(xié)議未盡事宜，甲、乙雙方可另行訂立補充條款或補充協(xié)議。補充條款或補充協(xié)議以及本契約的附件均為本契約不可分割的部分。
第七條：甲、乙雙方在履行本合同中若發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，提交有管轄權(quán)人民法院裁決。
第八條：本合同一式_____份。其中甲方留執(zhí)_____份，乙方留執(zhí)_____份，均有同等效力。
甲方： 乙方：
簽約日期： 簽約日期：
房屋合同 篇6
甲 方：
乙 方：
經(jīng)雙方協(xié)商，甲方將位于的自住用房的建設(shè)工程，承包給乙方實施修建，雙方本著公平、公正、平等自愿的原則，就工程承包有關(guān)事宜協(xié)議如下，并共同遵守執(zhí)行。
一、承包方式
甲方采用包工包料的方法，承包給乙方實施修建。
二、甲方責(zé)任
1、協(xié)調(diào)處理好周邊鄰里糾紛，確保乙方正常施工；
2、負責(zé)并保證乙方施工所需水、電、路的通暢；
3、按期足額支付工程進度款。
三、乙方責(zé)任
1、負責(zé)組織施工隊建設(shè)并自行解決施工所需的所有設(shè)備、原材料；
2、負責(zé)施工安全防護措施落實工作，因安全措施落實、工地管理、施工操作不到位，造成的一切安全責(zé)任和損失由乙方全權(quán)負責(zé)，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、負責(zé)保證施工中材料質(zhì)量和技術(shù)水平達標(biāo)；
4、嚴(yán)格管理施工人員；
5、按期交付房屋。
四、施工要求
1、基礎(chǔ)工程：基礎(chǔ)為條形基礎(chǔ)，長度為1700cm,入深為900cm(放線時以實際情況確定)�；A(chǔ)開挖深度為50cm，寬度為140cm（基礎(chǔ)需出地面高度230cm）。地基必須夯實，底層鋪10cm混凝土，震實后鋪16Φ螺紋鋼，再澆筑30cm混凝土震實。綁地梁鋼筋，主筋為16Φ螺紋鋼6根，箍筋為0.8Φ鋼筋，高度為50cm,寬度為24cm,混凝土澆筑�；A(chǔ)圈梁和下部相同。
2、主體工程：磚混結(jié)構(gòu)二層，第一層高為360cm,第二層高為340cm,圈梁使用12Φ螺紋鋼4根，規(guī)格為24cm×30cm.立柱要求16根，規(guī)格為50cm×24cm，箍筋使用0.8Φ鋼筋，間距15cm,混凝土為C30商混澆筑制作。墻體必須使用國標(biāo)優(yōu)質(zhì)紅磚，砂漿標(biāo)號為C10砂漿砌筑，要求磚砌平整，紅磚間隙不能大于1.2cm,磚層誤差不能大于2cm。上部圈梁和現(xiàn)澆板一次澆筑，主筋為10Φ鋼筋，副筋為8Φ鋼筋，間隙為15cm×15cm，圈梁箍筋間隙不能大于20cm。主梁鋼筋使用25Φ螺紋鋼4根，20Φ螺紋鋼3根，高度為50cm.寬度為24cm，箍筋圈使用10Φ鋼筑制作，間隙為10cm。二層圈梁現(xiàn)澆板要求和一層相同，混凝土使用C35商混澆筑。欄板使用鋼混結(jié)構(gòu)，高度不低于90cm,頂部欄板與一層相同。以上所用鋼材全部采用酒鋼鋼材。
3、裝飾工程：外墻粉刷使用C20水泥砂漿，分兩次粉刷壓光。前墻使用全瓷小方磚貼面，包括檐柱（瓷磚每塊不低于 元）。樓梯、走廊、臺階使用花崗巖貼面。樓梯圍欄使用不銹鋼材質(zhì)制作。內(nèi)墻粉刷使用C20水泥砂漿粉刷，白
灰罩面。地板貼品牌高檔地磚，墊層使用C20混凝土，厚度不低于15cm,每平方造價不低于 元。地腳線貼磚，每片價格不低于元。涂料使用仿瓷涂料刮墻，乳膠漆罩面。上下兩層相同。
4、門窗工程：房門使用國優(yōu)品牌安全防盜門（每扇門不低于 元），顏色由甲方選擇。窗使用雙層玻璃鋁合金推拉窗和不銹鋼防盜網(wǎng)制作，鋁合金材料為國優(yōu)品牌材料，玻璃單層厚度為0.5cm,防盜網(wǎng)使用1.2cm材質(zhì)制作，間隙不能大于9cm。
5、電路工程：電網(wǎng)工程為埋管暗裝，使用群邦牌銅線，每間安裝三插一燈，線徑為主線10平方米，副線4平方米。設(shè)臵兩個回路，每層安裝電路控制箱和電表。燈具使用優(yōu)質(zhì)節(jié)能燈。
6、外圍工程：磚砌圍墻50米，高不低于2.5米；并修建磚混大門一座。
7、其他事宜：乙方不得私自將該工程轉(zhuǎn)包第三方進行施工。工程質(zhì)量必須按國家建筑規(guī)范執(zhí)行。
五、施工工期
工程工期為個月，即 20xx 年 月 日至 月 日止。乙方需嚴(yán)格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。
六、付款方式
工程報價：每平方1，400.00元（壹仟肆百元整），擬建
面積 平方，工程預(yù)算約 元（元整），最終以實際建筑面積為準(zhǔn)。
1、地圈梁完成后，甲方支付乙方首批款萬元；
2、第一層封頂后，甲方支付乙方萬元；
3、第二次封頂后，甲方支付乙方萬元；
4、完成墻面粉刷、貼墻磚、貼地磚、圍墻、大門等收尾工程后，甲方支付乙方 萬元；
5、剩余尾款約 萬元（不超過1萬元）作為質(zhì)量保證金，自驗收合格之日起一年后，如房屋未出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，甲方將剩余款項全部支付給乙方；若出現(xiàn)質(zhì)量問題，由乙方進行維修或由甲方協(xié)調(diào)第三方維修，維修金從剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的，甲方有權(quán)向乙方繼續(xù)索要不足部分的維修金。
七、違約責(zé)任：
1、乙方承建的房屋如出現(xiàn)重大質(zhì)量隱患（自然災(zāi)害除外），無法居住的`，乙方需向甲方進行索賠，索賠金額=全額建房款+全額建房款×20%；
2、因乙方責(zé)任導(dǎo)致未按期完工的，逾期超過一月以上，乙方需向甲方支付不低于1.5萬元的違約金；
3、因甲方責(zé)任導(dǎo)致乙方不能正常完工的，逾期超過一月以上，甲方應(yīng)向乙方支付不低于1.5萬元的誤工費、設(shè)備租憑費等。
4、本合同經(jīng)雙方簽署后，即產(chǎn)生法律效應(yīng)，若乙方單方面終止合同，需賠償甲方全額損失，并支付違約金2萬元；若甲方單方面終止合同，需按工程進度進行結(jié)算，并支付違約金2萬元。
八、其他未盡事宜
在施工過程中，如有工程變更或協(xié)議未盡事宜，由甲乙雙方共同協(xié)商解決，需新定協(xié)議事宜的，另行補充。
九、本協(xié)議在履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決，協(xié)商或協(xié)調(diào)不成的，任意一方均可向法院提起訴訟。
十、本協(xié)議自雙方簽字（蓋章）之日起生效。協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
身份證號：身份證號：
簽約時間： 年月日
房屋合同 篇7
出售方（以下簡稱甲方）：_______________
購買方（以下簡稱乙方）：_______________
根據(jù)《重慶市公有房屋出售管理辦法》及相關(guān)房改政策的規(guī)定，甲、乙雙方協(xié)商一致，簽訂如下協(xié)議：
一、乙方自愿按照住房制度改革的政策規(guī)定，向甲方購買下表列住房一套。
房屋座落
建筑結(jié)構(gòu)：戶型
建筑面積：其中分?jǐn)?/p>
公用面積
配套情況：獨廚、獨廁、陽臺、地區(qū)類別
二、甲方同意乙方按以下第_____種方式購買乙方在購房面積控制標(biāo)準(zhǔn)之內(nèi)的面積部分。超面積_____平方米按該房地區(qū)類別成本價______元／平方米購買，超面積___平方米按該房地區(qū)的市場價______元／平方米購買。
1、以經(jīng)評估的成本價______元／平方米，并享受二項折扣購買（其中工齡折扣___元／年，夫婦雙方合計工齡________年，現(xiàn)住房折扣______）。
2、以經(jīng)評估的成本價購買，不享受二項折扣。
3、以所購房所在地區(qū)類別成本價的25%購買。
三、乙方按以上第二條的計算方式購買該住房應(yīng)付金額_____元（大寫：____拾____萬____仟____佰____拾_____元____角____分）。此款由乙方在________年____月____日一次性付給甲方，甲方于乙方繳款次月起停收住房租金。房價款____%計______元建立住房公共維修基金，由甲方專項交存，其余部分金額_____元為甲方的.售房收入。
四、乙方購買該房取得《房屋所有權(quán)證》后享有完全產(chǎn)權(quán)，可以按重慶市公有住房出售后再交易的政策規(guī)定上市交易，在補交土地使用權(quán)出讓金和按規(guī)定交納稅費后，收入歸乙方所有。
五、該套住房戶內(nèi)的維修由乙方自行負責(zé)，但該房所在樓房的公用部位及共用設(shè)施的維修按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
乙方服從該房所在住宅區(qū)的售后物業(yè)管理。
六、甲方負責(zé)統(tǒng)一辦理《房屋所有權(quán)證》和《國有土地使用證》，辦好后交乙方執(zhí)存，有關(guān)辦證的費用由甲、乙雙方按政策規(guī)定各自承擔(dān)。
七、其他
八、本合同一式三份，甲、乙雙方簽字蓋章并由乙方在合同約定時間交清房價款后生效。本合同甲、乙雙方各執(zhí)一份，并交房地產(chǎn)權(quán)屬登記機關(guān)一份。
甲方：_________（簽章）乙方：________（簽字）
法定代表人：___（簽章）代理人：______（簽字）
________年____月____日________年____月____日
房屋合同 篇8
甲方（發(fā)包方）：乙方（承包方）：
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行房屋改造及裝修，訂立本協(xié)議，以共同恪守。具體如下： 一、工程地點：
二、形式結(jié)構(gòu)：獨棟式式7室2廳1廚3衛(wèi)1車庫 三、工程項目：
1、 一層：大廳東半部南墻面拆除及向外擴建至走廊立柱處；車庫屋頂拆除，車庫加高至與一層同高，車庫屋頂現(xiàn)澆，車庫開鑿修砌一個窗口。
2、 二層：東南房間南部墻面拆除；東面兩房間中間開鑿修砌一個門洞；北衛(wèi)生間砌墻；原陽臺與大廳之間的門砌墻；西南房間東面墻面在原創(chuàng)處開鑿修砌一個門洞。 3、 房屋屋頂拆除并翻新重建。
4、 貼一層大廳、衛(wèi)生間、西北房間、西南房間、車庫（除東北房間外）的地面地磚及墻面
墻磚；貼圍墻和車庫外墻墻磚。
5、 封6個窗，包括一層：大廳東窗，東北房間東窗、北小窗，西南房間西窗；二層：東南
房間東窗，東北房間東窗，西北房間西窗. 6、 建筑垃圾的.清理及運輸。
四、承包方式：除地磚和墻磚由甲方提供外，其余材料由乙方負責(zé)，乙方負責(zé)施工。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
1、 乙方提供的原材料須滿足質(zhì)量要求； 2、 施工質(zhì)量要符合安全要求； 3、 地磚墻磚的裝貼要平整； 4、 不得隨意浪費裝修材料；
5、 裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)；
6、 在施工過程中因乙方材料及施工原因出現(xiàn)損壞或質(zhì)量問題，乙方負責(zé)無償返工維修； 7、 工程竣工驗收合格后，12個月內(nèi)因乙方材料及施工原因出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責(zé)無償返工維修。
8、 須得到雙方認可。
六、施工期限：
由于是分階段施工，施工期限視具體情況定。
七、工程造價：
八、付款方式：
為確保工程質(zhì)量，暫扣1000元押金，工程竣工驗收合格后6個月無任何因乙方材料及施工原因出現(xiàn)的質(zhì)量，押金將全額返還乙方。
工程完工后，經(jīng)甲方驗收，如符合以上施工項目和設(shè)計要求，甲方在三天內(nèi)支付乙方所有費
用的80%，6個月后無任何因乙方材料及施工原因出現(xiàn)的質(zhì)量，甲方支付剩余20%費用。 其它問題：
裝修項目的具體要求，由甲方提出，乙方實施。本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。本協(xié)議自雙方簽字之日起生效。
九、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，具有相同效應(yīng)。
房屋合同 篇9
案情：
被告申某與呂某(女)原為夫妻，原告系被告婚生子。X年1月6日，被告經(jīng)公證簽訂協(xié)議一份，約定共同出資購買位于花山區(qū)鋼窗宿舍某房屋一套贈與原告，當(dāng)時因原告年齡小，未能領(lǐng)辦到身份證，即將產(chǎn)權(quán)登記在被告名下，但該房實際上一直由原告與被告呂某居住。后因被告不肯辦理房屋過戶，以致成訴。庭審中，被告辯稱贈與房屋尚未過戶，贈與合同并不成立。
裁判：
法院審理認為，被告簽訂的贈與協(xié)議系雙方的真實意思表示，贈與房屋雖未過戶，但事實上一直由原告與其中的被告呂某居住，應(yīng)視為已經(jīng)交付，贈與合同合法有效，被告應(yīng)當(dāng)辦理該房過戶手續(xù)。法院據(jù)此判決被告申某、呂某于判決生效之日起十五日內(nèi)協(xié)助原告辦理贈與房屋的產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
評析：
本案是一起因贈與房屋未辦理產(chǎn)權(quán)變更登記而引發(fā)的贈與合同糾紛。所謂贈與合同是指贈與人將自己的財產(chǎn)無償給予受贈人，受贈人表示接受贈與的合同。贈與合同是一種諾成性合同，當(dāng)事人一方的意思表示一旦經(jīng)對方同意即能產(chǎn)生法律效果，即通常所說的“一諾即成”。當(dāng)然，合同成立并不意味著合同生效，贈與合同的生效還需要滿足法定要件。根據(jù)贈與對象的不同，贈與可以分為動產(chǎn)贈與與不動產(chǎn)贈與，動產(chǎn)贈與以贈與物交付為要件，而不動產(chǎn)贈與，因為法律對其產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移有特別規(guī)定而與前者有所區(qū)別。如本案中涉及的房屋贈與，根據(jù)法律規(guī)定，房屋產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移以登記過戶為要件，相對應(yīng)，對房產(chǎn)贈與合同，一般情況下也應(yīng)以產(chǎn)權(quán)登記的辦理為其生效要件。訴訟中，被告正是以此為由提出抗辯。
但事實上，房屋贈與未辦理過戶，并不意味著贈與合同必然未生效。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于貫徹執(zhí)行〈中華人民共和國民法通則〉若干問題的意見(試行)》第128條規(guī)定：公民之間贈與關(guān)系的成立，以贈與物的交付為準(zhǔn)。贈與房屋未辦理過戶手續(xù)，但贈與人根據(jù)書面贈與合同已將產(chǎn)權(quán)證書交與受贈人，受贈人根據(jù)贈與合同已占有、使用該房屋的，可以認定贈與有效，但應(yīng)令其補辦過戶手續(xù)。
有關(guān)本案的相關(guān)規(guī)定
《中華人民共和國繼承法》第十六條的.規(guī)定，公民可以立遺囑將個人財產(chǎn)指定由法定繼承人繼承或贈給法定繼承人以外的人。夫妻雙方對夫妻共同財產(chǎn)享有共同的權(quán)利、承擔(dān)共同的義務(wù)，雙方享有平等的財產(chǎn)處分權(quán)�！蹲罡呷嗣穹ㄔ宏P(guān)于貫徹執(zhí)行〈中華人民共和國繼承法〉若干問題的意見》第三十八條規(guī)定：“遺囑人以遺囑處分了屬于國家、集體或他人所有的財產(chǎn)，遺囑的這部分，應(yīng)認定無效”。因此，配偶中一方將夫妻共有財產(chǎn)贈給子女和朋友，如未經(jīng)另一方同意，該配偶擅自處分共有財產(chǎn)的遺囑應(yīng)認定部分無效，依照《中華人民共和國繼承法》第二十六條的規(guī)定，對該遺囑所涉及的共有財產(chǎn)，應(yīng)分出一半歸配偶所有，其余一半由遺囑指定的繼承人繼承。
【房屋合同】相關(guān)文章：
房屋合同[經(jīng)典]08-25
房屋合同【經(jīng)典】09-19
房屋合同（精選）09-23
房屋合同(精選)10-17
【精選】房屋合同10-17
（經(jīng)典）房屋合同10-18
房屋的合同10-12
房屋合同[精選]09-04
房屋合同(經(jīng)典)09-04
房屋合同08-18