實用施工合同政府采購施工合同

時間：2024-04-09 08:39:08 合同

實用施工合同范文政府采購施工合同范本

　　在人們越來越相信法律的社會中，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。那么問題來了，到底應(yīng)如何擬定合同呢？下面是小編為大家整理的實用施工合同范文政府采購施工合同范本，希望對大家有所幫助。

實用施工合同范文政府采購施工合同范本

實用施工合同范文政府采購施工合同范本1

　　甲方（發(fā)包方）：___________（以下簡稱甲方）

　　乙方（承包方）：___________（以下簡稱乙方）

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)，增強(qiáng)雙方責(zé)任感，確保工程的順利完工，雙方在平等、自愿、公平、協(xié)調(diào)一致的基礎(chǔ)上訂立本合同，條款如下：

一、工程概況

　　工程名稱：工程地點：

　　工程內(nèi)容：設(shè)計施工圖紙所包含的.所有內(nèi)容。

　　二、工程合同價款：本工程合同造價為人民幣__元，即人民幣___元整。本造價內(nèi)含兩年養(yǎng)護(hù)費用。

　　三、承包方式：

　　由乙方設(shè)計，采用大包干，即包工、包料、包管理、包質(zhì)量、包工期等完全總承包。承包范圍和內(nèi)容：設(shè)計施工圖紙范圍內(nèi)的所有綠化工程（詳見施工圖）。

　　四、工期

　　本工程工期為：20______年__月__日至__年__月__日綠化工程養(yǎng)護(hù)期為：20______年___月___日至20______年___月___日。

　　五、工程價款的支付與結(jié)算

　　1、按工程進(jìn)度每月支付完成產(chǎn)值的______%；

　　2、新工工程完工后支付工程總造價的驗收合格后______天內(nèi)一次性付清剩余%的款項；

　　3、本工程價款不含稅金。

　　六、本合同未盡事宜，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商達(dá)成補充協(xié)議，所達(dá)成的補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　七、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生爭議的，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向人民法院訴訟解決。本合同一式兩份，甲方執(zhí)一份，乙方執(zhí)一份。本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。

　　（公章）___________（公章）___________

　　甲方代表簽字：___________乙方代表簽字：___________

　　20______年___月___日20______年___月___日

實用施工合同范文政府采購施工合同范本2

　　發(fā)包人(全稱) ___________(以下簡稱甲方)

　　承包人(全稱) ___________(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程事項協(xié)商一致，訂立本合同并共同遵照執(zhí)行。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：___________

　　2、工程地點：___________

　　二、工程的承包形式及范圍

　　1、輕包形式，按圖紙要求施工

　　2、承包范圍

　　所有材料由甲方負(fù)責(zé)、工具類全部由乙方負(fù)責(zé)，將未完成的強(qiáng)弱電、消防、通風(fēng)等(所有電的施工)，按圖紙要求施工，直至完工驗收合格為止。

　　三、合同數(shù)量及價款

　　1、按圖紙要求

　　2、工程價款

　　總價款為___________萬元正(___________)

　　四、合同期

　　開工日期20______年3月15日竣工日期20______年5月15日合同工

　　期總天數(shù)___________天。期間如遇不可抗力因素的影響，經(jīng)甲方和監(jiān)理簽字認(rèn)可后，工期可相應(yīng)順延。

　　五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)符合國家驗收標(biāo)準(zhǔn)

　　六、付款方式

　　簽訂合同工人進(jìn)場后，甲方預(yù)付生活費___________元(___________)，施工中每完成一層付工資款___________元(大樓共計六層)，剩余部分待工程竣工驗收合格后一次性付清。

　　七、施工組織與工期

　　1、乙方在收到甲方正式施工圖紙后三日內(nèi)向甲方提交施工方案，甲方對乙方的施工組織方案進(jìn)行核準(zhǔn)審查，安排圖紙技術(shù)交底。

　　2、乙方必須按合同工期和批準(zhǔn)的進(jìn)度計劃組織施工，接受甲方、監(jiān)理對工程進(jìn)度的監(jiān)督、檢查，工程實際進(jìn)度與計劃不符合時，甲方、監(jiān)理有權(quán)限期改進(jìn)，乙方應(yīng)按甲方、監(jiān)理的要求提出整改措施報甲方、監(jiān)理審批后執(zhí)行，期間趕工費用由乙方自理。

　　八、安全及文明施工與管理

　　1、乙方必須嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)安全操作管理規(guī)范。

　　2、不得招收無身份證、有劣跡、身體殘疾人員及童工，否則后果自負(fù)。

　　3、特殊工程需要持有勞動部門核發(fā)的上崗證，持證上崗。

　　4、在施工過程中發(fā)生的工傷事故或其他內(nèi)部糾紛，由乙方自行處理并承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任。工期不得順延。

　　5、乙方應(yīng)按當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)部門規(guī)定進(jìn)行施工場地標(biāo)準(zhǔn)化管理，因標(biāo)準(zhǔn)化管理不到位引起的一切處罰和損失由乙方自行承擔(dān)。

　　6、乙方應(yīng)優(yōu)先發(fā)放施工人員工資，不得拖欠，并處理好勞資糾紛及相關(guān)問題，不得因此影響施工，以及不得給甲方造成不良影響，否則甲方有權(quán)采取解除合同、責(zé)令退場、要求賠償損失、支付違約金等措施。

　　九、甲方責(zé)任

　　1、甲方必須遵守合同付款方式。

　　2、甲方為乙方勞務(wù)工人提供住宿。

　　3、如甲方原因造成停工，甲方負(fù)責(zé)支付乙方的機(jī)械設(shè)備租賃費(按市場價計算)工期順延。

　　十、乙方責(zé)任

　　1、按約定保質(zhì)保量的完成施工任務(wù)，符合工期及質(zhì)量要求。

　　2、必須服從甲方現(xiàn)場管理，遵守法律及行政規(guī)章、遵守各項規(guī)章制度，維護(hù)甲方名譽，如發(fā)生有故意損害甲方聲譽，嚴(yán)重違反紀(jì)律，違反協(xié)議的行為，甲方有權(quán)要求乙方賠償經(jīng)濟(jì)損失或承擔(dān)違約責(zé)任，直至終止合同。

　　3、乙方不得以任何理由擅自停工或消極怠工，以及采取吵鬧、威脅等不當(dāng)手段，否則，甲方有權(quán)責(zé)令其退場，一切后果由乙方承擔(dān)擔(dān)。

　　4、本工程的'質(zhì)保期一年，質(zhì)保期內(nèi)若發(fā)生質(zhì)量問題，乙方應(yīng)在接到甲方電話或書面通知日內(nèi)進(jìn)場維修，日內(nèi)維修完畢，否則維修費從質(zhì)保金中扣減，不足部分，乙方應(yīng)予賠償。質(zhì)保期滿，如無質(zhì)量問題，質(zhì)保金退還乙方，不計利息。

　　5、乙方應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，主動對工程項目進(jìn)行質(zhì)量跟蹤回訪。

　　6、乙方必須保護(hù)好已鋪好的地板磚等，如有損壞，由乙方全部負(fù)責(zé)。

　　十一、違約責(zé)任

　　1、雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守協(xié)議，如有違反，按本協(xié)議相關(guān)約定承擔(dān)違約責(zé)任。

　　2、甲方如遲延付工程款，應(yīng)承擔(dān)應(yīng)付款部分的銀行貸款利息。

　　3、乙方如延誤工期，乙方應(yīng)承擔(dān)對甲方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

　　十二、附則

　　1、雙方在本協(xié)議中未約定的，按國家法律規(guī)定執(zhí)行。

　　2、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，本協(xié)議一經(jīng)簽字，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守，如因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，由簽約所在地人民法院裁決。

　　3、本協(xié)議一共四頁一式份，雙方各執(zhí)份，具有同等法律效力。

　　發(fā)包人：___________承包人：___________

　　住所：___________住所：___________