居間勞務(wù)合同
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同也是非常有必要的行為。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編整理的居間勞務(wù)合同,僅供參考,歡迎大家閱讀。

居間勞務(wù)合同1
甲方:_________
乙方:_________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》
第二十三條居間合同之規(guī)定甲方向乙方提供施工項目,乙方自愿支付甲方的居間勞務(wù)報酬。雙方約定如下:
第一條:合同事項
1、甲方向乙方提供提供聯(lián)絡(luò)、簽約機會,促成簽定合同媒介服務(wù)。
2、乙方應(yīng)提供簽定合同的有效文本及蓋有鮮章的復(fù)印件。
第二條:報酬
乙方自愿承諾與甲方簽定的合同總金額%作為居間勞務(wù)報酬。(以主合同簽定的總金額為準(zhǔn))
第三條:付款方式
第四條:特別約定
1、甲方末促成合同成立,所簽定的居間合同及乙方所承諾的勞務(wù)酬金無效。
2、如乙方的單位法人代表變更,受權(quán)代理人因工作等原因發(fā)生變更,所簽定的合同及承諾的事項,乙方不得以任何理由拒絕向甲方支付本合同承諾的`居間勞務(wù)報酬。
3、甲方向乙方提供信息必須屬實,方可促成合同簽定;若乙方蓄意避開甲方與發(fā)包方簽定合同,視為居間人促成合同成立;乙方須同樣履行承諾支付甲方居間勞務(wù)報酬,否則甲方有權(quán)向人民申請強制執(zhí)行。
第五條違約責(zé)任及合同生效
1、乙方末按時間支付甲方居間勞務(wù)費,視為乙方違約;除繼續(xù)承擔(dān)應(yīng)付款項外,同時還承擔(dān)逾期支付的違約責(zé)任,按甲方應(yīng)得勞務(wù)報酬總額的%乘以逾期天數(shù)計得金額,作為罰金迫加支付給甲方。
2、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,合同自簽字蓋_(印)之日起生效。乙方提供與甲方簽定的主合同復(fù)印件(委托人蓋_簽字)一份,委托人付清全部居間勞務(wù)報酬后本合同自動解除。
乙方(章_):_________甲方(章_):_________
法人代表:_________法人代表:_________
授權(quán)代理人:_________授權(quán)代理人:_________
身份證號:__________________身份證號:__________________
聯(lián)系電話:__________________聯(lián)系電話:__________________
________年____月____日
居間勞務(wù)合同2
委托方(甲方):
(公司代表:)
居間方(乙方):
乙方受甲方委托,雙方就陜西旌詳實業(yè)有限公司“藍天狩獵場別墅項目”工程委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:委托事項
1、乙方負責(zé)介紹甲方與____________有限公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陜西旌詳實業(yè)有限公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與____有限公司就“________________項目”約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價約為1.6億元,最終以實際結(jié)算為準(zhǔn)。
第二條:居間報酬的'計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算,支付給乙方勞務(wù)報酬稅后人民幣每平方米30元,共計200多萬(以實際結(jié)算為準(zhǔn))。
2、勞務(wù)費用分多次支付,第一次支付時間為甲方與陜西旌詳實業(yè)有限公司簽訂合同進場后三日內(nèi),需支付給乙方勞務(wù)報酬30萬人民幣整,以后支付,按陜西旌詳實業(yè)有限公司支付給甲方工程量每平方米________元計算為準(zhǔn),(款項到甲方賬上三日內(nèi)支付給乙方)。
3、勞務(wù)報酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第三條:違約責(zé)任
甲方在乙方的勞務(wù)居間委托事項完成后,必須按照本合同第二條支付勞務(wù)報酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔(dān)勞務(wù)報酬總額20%的違約金。
第四條:其它約定事項
1、如____________有限公司和委托方(甲方)最終未達成合作,本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商后,以補充協(xié)議方式約定,補充協(xié)議與本合同同樣生效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日
_________年____月____日
居間勞務(wù)合同3
上訴人(原審原告):_________________張某某,女
被訴人(原審被告):_________________有限公司
法定代表人:_________________某某職務(wù):_________________總經(jīng)理
上訴請求
請求貴院依法撤銷__________人民法院(__________)民字第某某號民事判決,發(fā)回重審或依法改判。
事實與理由
原審法院認定事實錯誤
1、我與被上訴人存在事實勞動關(guān)系。
_____年_____月_____日,我到被上訴人處工作,雙方未簽訂書面勞動合同。每天的工作時間是從8:00至14:_________________00,18:00到22:00,除此時間外,還經(jīng)常再延長工作時間。被上訴人給我辦理了工資卡,并發(fā)放了我自20__年11月至20__年3月的部分工資,派出所也出具了被上訴人欠我工資的證明。一審法院認定我自主支配自己的勞動,我與被上訴人存在勞動關(guān)系是無事實根據(jù)的。
2、被上訴人提交的考勤表記賬憑證是虛假的,會員卡明表均已涂改,該證據(jù)均不能作為定案的依據(jù)。
被上訴人將不在一個工作地點上班的員工名字混雜在一起,甚至將不再上班的人員名字也寫上湊數(shù),考勤表上的制表和考勤人員的簽字都不是本人簽字,記賬憑證沒有附有相應(yīng)的憑證,會員卡辦理人員登記表將我的名字故意涂改,顯然都是臨時應(yīng)對上訴人的'虛假行為。但原審法院竟然無視上訴人的質(zhì)證意見和要求相關(guān)人員到庭質(zhì)證的申請,無端的采信了被上訴人制造的虛假證據(jù)。
二審法院適用法律錯誤
1、原審法院無視上訴人工資卡的存在,認定我與被上訴人存在勞務(wù)關(guān)系,屬于適用法律錯誤。
2、原審法院未要求被上訴人承擔(dān)證明其向我發(fā)放勞務(wù)報酬的依據(jù)及我在被上訴人的工作記錄屬于分配舉證責(zé)任錯誤。
3、原審法院未認定我的各項請求金額140630。77元,屬于適用法律錯誤。
綜上所述,原審法院認定事實及適用法律均有錯誤,請求貴院依法撤銷濟寧市中級人民法院(20__)民字第1618號民事判決,發(fā)回重審或依法改判。
此致
_______________中級人民法院
上訴人:_________________
_____年_____月_____日
居間勞務(wù)合同4
(甲方)委托人(施工承包方):
(乙方)居間人(委托受理方):
依據(jù)《中華人民共和國合同法》第二十三章居間第四百二十條,第四百二十六條之規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方協(xié)商一致,訂立如下條款,共同遵照執(zhí)行。
工程名稱:
工程條款:
(一)、居間人促成委托人與工程發(fā)包方簽訂工程施工合同完善,皆視居間方已完成委托方的要求,委托方承諾應(yīng)支付居間人有償勞務(wù)酬金絕不食言,作為居間人員的人力、人際關(guān)系資源及合同前期費用投資回報。工資、勞務(wù)、差旅、通訊、招待、福利等綜合費用。
(二)、居間酬金付款辦法:按工程總造價%計算,共計人民幣____萬元,分____次稅后現(xiàn)金付清。
(三)、如委托人不按時支付酬金給居間人時,居間人有權(quán)委托工程發(fā)包方支付酬金,甲方不得有異議,居間人可憑此合同向法院起訴,申請仲裁或強制執(zhí)行。如工程不實在或居間方合同前期工作失誤,訂不到工程合同,甲方不付分文。
(四)、居間受理方不承擔(dān)委托方與工程發(fā)包方的'經(jīng)濟糾紛,不承擔(dān)工程發(fā)包方任何風(fēng)險責(zé)任。
(五)、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,酬金支付完畢失效。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(簽字):法定代表人(簽字):
___年___月___日___年___月___日
居間勞務(wù)合同5
甲方:_________法定代表人:________聯(lián)系方式:_________
法定地址:__________證件類型及編碼:______
電子郵箱:____________銀行賬戶:__________
乙方:________法定代表人:________聯(lián)系方式:________
法定地址:____________證件類型及編碼:_____電子郵箱:______
銀行賬戶:___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會,雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下:
第一條 合意事項雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系,不適用其它勞務(wù)關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定,乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人,而提供簽約之機會。
第二條 居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效,并于契約撤銷期限經(jīng)過,確定生效后,乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關(guān)報酬標(biāo)準(zhǔn)支領(lǐng)報酬。
第三條 合約期間本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效,乙方同意以甲方核定之生效日為準(zhǔn)。本合約以個月為一期,每期屆滿后個月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條 權(quán)利義務(wù)雙方同意遵守本合約之規(guī)定,乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定,或為本合約約定范圍外之行為,致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時,應(yīng)負損害賠償責(zé)任。
第五條 爭議的處理
本協(xié)議的制定、解釋及其在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的'、或與本協(xié)議有關(guān)的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律的約束。
2。本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
。1)提交_______仲裁委員會仲裁。
。2)依法向_______人民法院起訴。
第六條 其它約定本合約之條款及甲方所訂其它相關(guān)辦法均為本居間合約之構(gòu)成部份。本合約未盡事宜,悉依中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)辦理。本合約一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效
甲方(簽章): 乙方(簽章):
法定代表人(簽章): 法定代表人(簽章):
委托代理人(簽章): 委托代理人(簽章):
______年___月___日______年___月___日
居間勞務(wù)合同6
甲方:__________
乙方:__________
乙方受甲方委托,雙方就_____工程委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條委托事項
1、乙方負責(zé)介紹甲方與_____接洽等事宜,具體施工及合作條件由_____與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與_____就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價約為1.6億元,最終以實際結(jié)算為準(zhǔn)。
第二條居間報酬的.計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算,支付給乙方勞務(wù)報酬稅后人民幣每平方米30元,共計200多萬(以實際結(jié)算為準(zhǔn))。
2、勞務(wù)費用分多次支付,
第一次支付時間為甲方與_____簽訂合同進場后____日內(nèi),需支付給乙方勞務(wù)報酬30萬人民幣整,以后支付,按_____支付給甲方工程量每平方米30元計算為準(zhǔn),(款項到甲方賬上____日內(nèi)支付給乙方)。
3、勞務(wù)報酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第三條違約責(zé)任
甲方在乙方的勞務(wù)居間委托事項完成后,必須按照本合同
第二條支付勞務(wù)報酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔(dān)勞務(wù)報酬總額20%的違約金。
第四條其它約定事項
1、如_____和委托方(甲方)最終未達成合作,本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方可向當(dāng)?shù)厝嗣裉崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商后,以補充協(xié)議方式約定,補充協(xié)議與本合同同樣生效。
甲方:__________
乙方:__________
日期:__________
日期:__________
居間勞務(wù)合同7
委托方(甲方):________(公司代表:________ )
居間方(乙方):________
乙方受甲方委托,雙方就陜西________公司藍天狩獵場別墅項目工程委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:委托事項
1、乙方負責(zé)介紹甲方與陜西________公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陜西________公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與陜西________公司就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價約為1.6億元,最終以實際結(jié)算為準(zhǔn)。
第二條:居間報酬的計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算,支付給乙方勞務(wù)報酬稅后人民幣每平方米30元,共計200多萬(以實際結(jié)算為準(zhǔn))。
2、勞務(wù)費用分多次支付,
第一次支付時間為甲方與陜西________公司簽訂合同進場后____日內(nèi),需支付給乙方勞務(wù)報酬30萬人民幣整,以后支付,按陜西XX公司支付給甲方工程量每平方米30元計算為準(zhǔn),(款項到甲方賬上____日內(nèi)支付給乙方)。
3、勞務(wù)報酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第三條:違約責(zé)任
甲方在乙方的.勞務(wù)居間委托事項完成后,必須按照本合同第二條支付勞務(wù)報酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔(dān)勞務(wù)報酬總額20%的違約金。
第四條:其它約定事項
1、如陜西________公司和委托方(甲方)最終未達成合作,本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方可向當(dāng)?shù)厝嗣裉崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商后,以補充協(xié)議方式約定,補充協(xié)議與本合同同樣生效。
委托方(甲方):________居間方(乙方):________
簽訂日期:________年________月________日
簽訂日期:________年________月________日
公司蓋章:________
蓋章________
居間勞務(wù)合同8
委托方(甲方):____________(公司代表:_________)
居間方(乙方):_____________
乙方受甲方委托,雙方就陜西旌詳實業(yè)有限公司“藍天狩獵場別墅項目”工程委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:委托事項
1、乙方負責(zé)介紹甲方與陜西旌詳實業(yè)有限公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陜西旌詳實業(yè)有限公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與陜西旌詳實業(yè)有限公司就“藍天狩獵場別墅項目”約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價約為____億元,最終以實際結(jié)算為準(zhǔn)。
第二條:居間報酬的.計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包工程總造價每平方米____元計算,支付給乙方勞務(wù)報酬稅后人民幣每平方米___元,共計____多萬(以實際結(jié)算為準(zhǔn))。
2、勞務(wù)費用分多次支付,第一次支付時間為甲方與陜西旌詳實業(yè)有限公司簽訂合同進場后三日內(nèi),需支付給乙方勞務(wù)報酬_____萬人民幣整,以后支付,按陜西旌詳實業(yè)有限公司支付給甲方工程量每平方米X30元計算為準(zhǔn),(款項到甲方賬上三日內(nèi)支付給乙方)。
3、勞務(wù)報酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第三條:違約責(zé)任
甲方在乙方的勞務(wù)居間委托事項完成后,必須按照本合同第二條支付勞務(wù)報酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔(dān)勞務(wù)報酬總額20%的違約金。
第四條:其它約定事項
1、如陜西旌詳實業(yè)有限公司和委托方(甲方)最終未達成合作,本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商后,以補充協(xié)議方式約定,補充協(xié)議與本合同同樣生效。
委托方(甲方):__________居間方(乙方):____________
簽訂日期:_________簽訂日期:___________
公司蓋章:________蓋章:_____________
居間勞務(wù)合同9
甲方:__________
乙方:_______________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第二十三條居間合同之規(guī)定,乙方向甲方提供重慶豪鉦實業(yè)有限公司鋼結(jié)構(gòu)及園林、綠化、道路管網(wǎng)工程施工項目,居間成功后甲方支付乙方居間勞務(wù)報酬,具體協(xié)議條款如下:
第一、合同事項
1、乙方向甲方提供重慶豪鉦實業(yè)有限公司鋼結(jié)構(gòu)及園林、綠化、道路管網(wǎng)工程項目工程信息、業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)、簽約協(xié)調(diào)、促成施工合同的簽訂。
2、甲方提供合同簽訂的有效文本及相關(guān)資料。
3、合同未簽訂前所發(fā)生的差族、協(xié)調(diào)等相關(guān)費用由甲乙雙方各自承擔(dān)。
第二條報酬
1、雙方共同協(xié)商確定由甲方支付乙方合同總金額的%作為居間勞務(wù)報酬(以主合同簽訂金額為標(biāo)準(zhǔn))。
2、支付方式:甲方在收到業(yè)主方預(yù)付款兩個工作日內(nèi)向乙方支付預(yù)付款總額的%,以后均按工程進度款支付%(分次支付完畢)。
第三條特別約定
1、乙方未促成合同簽訂,所簽訂的居間合同及所涉及的勞務(wù)報酬均無效。
2、如甲方法定代表人變更、授權(quán)代理人因工作等原因變更,對所簽訂的居間合同及報酬承諾事項不受變更因素影響仍然生效。
3、乙方向甲方提供的工程信息必須真實,如因工程虛假、信息失真而給甲方造成的`重大經(jīng)濟損失(含合同履約金)甲方有權(quán)追究其責(zé)任。
4、甲方在施工中所發(fā)生的安全事故、虧損等管理因素與乙方無關(guān)。
5、本合同外其他條款遵循甲方和業(yè)主方簽訂合同條款。
第三條違約責(zé)任及合同生效
1、甲方未按約定時間支付乙方勞務(wù)費用視為甲方違約,除繼續(xù)承擔(dān)相應(yīng)款項外,同時還需承擔(dān)逾期支付違約責(zé)任,并支付乙方應(yīng)
得報酬總金額%乘以逾期天數(shù)計得金額作為罰金追加支付給乙方。
2、本合同一式叁份,存檔一份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,合同簽字蓋章(。┲掌鹕В追叫杼峁┡c業(yè)主方簽訂的合同復(fù)印件一份作該合同附件),甲方支付完約定費用后該合同自行失效。
3、特注:甲方在支付乙方居間報酬費用時,必須是所有乙方簽字人在場,才能支付款項。
甲方:___________
主要負責(zé)人:_________
身份證號:________
委托負責(zé)人:_________
身份證號:___________
____年__月__日
乙方:_________
法定代表人:_______
身份證號:________
授權(quán)代理人:_______
身份證號:_________
______年____月___日
居間勞務(wù)合同10
上訴人(原審被告):_________________某某有限責(zé)任公司
法定代表人:______________某某,董事長
住所地:__________________
代理人:______________律師事務(wù)所__________律師
被上訴人(原審原告):_________________某某股份有限公司
法定代表人:______________某某,董事長
住所地:_________________省某某市某某縣某某街某某號
上訴請求
1、依法撤銷某某縣人民法院(20__)來民二初字第00099—1號民事裁定書;
2、將本案移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院進行審理。
事實和理由
_____________。上訴人認為某某縣人民法院的裁定違背了事實和法律規(guī)定,屬于錯誤的裁定,應(yīng)根照《民事訴訟法》第22條的規(guī)定,依據(jù)“原告就被告”的原則將本案移送至上訴人的住所地人民法院(山東省濟南市某某區(qū)人民法院)審理。具體理由如下:_________________
一、原審認定事實和適用法律錯誤
_________________
二、某某縣人民法院對本案無管轄權(quán)
_________________
三、本案應(yīng)移送至上訴人的`住所地人民法院管轄,即_______________某某區(qū)人民法院。
本案中既約定仲裁又約定訴訟,應(yīng)為無效,故應(yīng)該以法定管轄界定本案管轄權(quán);根據(jù)《民事訴訟法》第二十二條確定的“原告就被告”的原則,由于本案的上訴人山東某某有限責(zé)任公司住所地在山東省濟南市某某區(qū),因此上訴人認為該案應(yīng)移送至山東省濟南市某某區(qū)人民法院審理即符合法律規(guī)定,也充分體現(xiàn)了合同雙方當(dāng)事人的真實意愿,顯得更為合適。
綜上所述,上訴人認為:_________________原審法院認定事實和適用法律錯誤,必然導(dǎo)致裁判的錯誤,故上訴人依法向貴院提起上訴,望裁如所請。
此致
___________人民法院
具狀人: ___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
居間勞務(wù)合同11
甲方:
乙方:
銀行賬戶:___________________________茲因乙方同意為甲方提供訂立保險契約之機會,雙方依誠實信用原則訂立居間合約如下:
第一條 合意事項雙方依本合約之約定成立居間關(guān)系,不適用其它勞務(wù)關(guān)系相關(guān)約定或規(guī)定,乙方同意為甲方尋覓及指示可與其簽訂保險契約之相對人,而提供簽約之機會。
第二條 居間報酬保險契約因乙方之居間而成立生效,并于契約撤銷期限經(jīng)過,確定生效后,乙方始得按甲方「展業(yè)制度」之相關(guān)報酬標(biāo)準(zhǔn)支領(lǐng)報酬。
第三條 合約期間本合約自甲方完成相關(guān)程序并核定生效日起生效,乙方同意以甲方核定之生效日為準(zhǔn)。本合約以個月為一期,每期屆滿后個月內(nèi)如乙方無異議則視同續(xù)約。
第四條 權(quán)利義務(wù)雙方同意遵守本合約之規(guī)定,乙方倘有違反本合約及其它相關(guān)辦法之約定,或為本合約約定范圍外之行為,致?lián)p及甲方或第三人權(quán)益時,應(yīng)負損害賠償責(zé)任。
第五條 爭議的處理
1.本協(xié)議的.制定、解釋及其在執(zhí)行過程中出現(xiàn)的、或與本協(xié)議有關(guān)的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律的約束。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第種方式解決:
(1)提交_______仲裁委員會仲裁。
(2)依法向_______人民法院起訴。
第六條 其它約定本合約之條款及甲方所訂其它相關(guān)辦法均為本居間合約之構(gòu)成部份。本合約未盡事宜,悉依中華人民共和國相關(guān)法律法規(guī)辦理。本合約一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
居間勞務(wù)合同12
甲方(委托人):
乙方(居間人):
工程名稱:
甲乙雙方為了發(fā)揮各自的優(yōu)勢,根據(jù)《中華人民共和國民法典》,及相關(guān)法律法規(guī),經(jīng)雙方充分協(xié)商,依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t,達成如下協(xié)議:
一、委托事項
1.1乙方接受甲方委托,負責(zé)就(以下稱該工程項目),引薦甲方,向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息,并最終促成甲方與總承包單位簽訂該工程項目的專業(yè)分包合同,取得施工權(quán)。
1.2居間成功是指完成甲方與總承包單位簽訂專業(yè)分包合同,即視為乙方全部完成居間服務(wù)委托事項。甲方未簽訂專業(yè)分包合同以取得實質(zhì)性施工權(quán),則視為委托事項未完成。
二、乙方的義務(wù)
2.1乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目前期的主要信息,并提供相關(guān)的業(yè)務(wù)咨詢服務(wù),開展與總承包方有效的協(xié)調(diào),并促成甲方取得工程施工分包權(quán)。
2.2乙方承諾向甲方提供的關(guān)于該工程項目基本信息真實可靠。在乙方促成甲方與總承包方見面溝通后,由甲方自行向總承包方咨詢,乙方對其完整性、真實性等不具進一步核實義務(wù),不承擔(dān)連帶責(zé)任,最終促成甲方能夠如約進場進行實質(zhì)性施工。否則,視為乙方提供信息不真實,居間服務(wù)不成功,甲方不予支付任何居間服務(wù)報酬。
2.3乙方應(yīng)盡到作為居間人的謹慎和誠實義務(wù),協(xié)助甲方做好各項前期準(zhǔn)備工作。為甲方協(xié)調(diào)爭取并達成專業(yè)分包合同后,乙方仍有義務(wù)協(xié)助甲方協(xié)調(diào)好與建設(shè)單位、總承包單位的關(guān)系(前提是甲方已經(jīng)及時的履行了本合同約定的義務(wù),向乙方足額支付了相應(yīng)的居間服務(wù)報酬。且如需乙方出差,其差旅費、交通費、食宿費等一切費用均由甲方承擔(dān),否則乙方有權(quán)不予協(xié)調(diào)。
2.4在居間服務(wù)過程中,乙方具體開展的渠道、方式、人物、過程等細節(jié),不必向甲方匯報溝通,不屬于本合同履行之前提條件。
三、甲方義務(wù)
3.1甲方負責(zé)提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責(zé)施工所需的各類資金的籌措,并做好簽訂合同前所需的手續(xù)準(zhǔn)備。
3.2如果居間成功,則由甲方全面履行和總包單位所簽訂專業(yè)分包合同。甲方履行專業(yè)分包合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù),與乙方無關(guān)。
3.3如果居間成功,則甲方應(yīng)按本合同約定,向乙方支付居間服務(wù)報酬。如遇下列情形(包括但不限于),均不影響甲方對第3.2和3.3條的執(zhí)行,甲方已支付給乙方的居間服務(wù)報酬不得索還。
3.1甲方將此工程予以轉(zhuǎn)包、分包或與第三方公司個人合作的;
3.2因甲方技術(shù)、資金等原因,導(dǎo)致甲方無法繼續(xù)履行專業(yè)分包合同的;
3.3因施工過程中出現(xiàn)安全事故、工程質(zhì)量等問題,被業(yè)主方或總包方勒令停工、中止專業(yè)分包合同;
3.4其它非不可抗力原因?qū)е碌耐9、中止?br/>
四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式
4.1根據(jù)《中華人民共和國民法典》第426條關(guān)于居間人促成合同成立的,委托人應(yīng)當(dāng)按照約定支付報酬的規(guī)定,甲方完成簽訂該工程項目專業(yè)分包合同時,本合同立即生效。合同生效后甲方必須按如下方式支付居間服務(wù)費:
4.1.1本項目居間服務(wù)報酬合同金額為人民幣(大寫):萬元,小寫:元(稅后),作為甲方支付給乙方的居間服務(wù)報酬。
4.1.2本合同簽字生效,甲方與總承包方簽訂專業(yè)分包合同后,總承包方第一次支付甲方工程款的同時,一次性全部支付清乙方的間服務(wù)報酬萬元,特殊情況延遲支付不得超過____日。
4.1.3甲方支付乙方居間服務(wù)報酬時不需要居間人開具任何,具體賬號、方式等,由乙方指定,甲方無條件服從。
五、特別約定
5.1甲方承諾向乙方、建設(shè)方及總包方提供的相關(guān)資料是真實、有效、合法的',是可查詢、可驗證的。
5.2甲方支付給乙方的居間服務(wù)報酬如需納稅,由甲方承擔(dān),乙方所得居間服務(wù)報酬為稅后的合法資金,擁有永久性支配和使用權(quán)。
5.3甲方取得工程項目專業(yè)分包合同后,若惡意逃避或故意拖延支付居間服務(wù)報酬,本合同自動轉(zhuǎn)為甲方公司欠居間人居間服務(wù)報酬的欠條;追回應(yīng)兌現(xiàn)的居間服務(wù)報酬并按該筆費用總額加收滯納金3(2日);按所欠居間服務(wù)報酬部分的二倍收取罰金;追索期間所產(chǎn)生的一切費用(含律師費、訴訟費、執(zhí)行費、財產(chǎn)保全費、公證費、違約金、罰金、差旅費等)均由甲方承擔(dān)。
5.4居間服務(wù)成功完成后,在工程建設(shè)期間,若建設(shè)方、總包方與甲方發(fā)生實施過程中一切執(zhí)行糾紛或資金糾紛等,與居間人無關(guān),居間人不承擔(dān)任何責(zé)任,一切法律責(zé)任和經(jīng)濟風(fēng)險由甲方全部承擔(dān)。
5
3.5本居間合同為不可撤銷、不可更改的無條件合同、保證兌現(xiàn)的見索即付憑證,與甲方其他相關(guān)義務(wù)不相抵觸,獨立執(zhí)行,不受甲方企業(yè)改制、更名或更換法人代表或股東而影響,具有永久法律效力。
六、保密事項
6.1甲、乙雙方均應(yīng)充分保守本合同所涉及的商業(yè)秘密,包括甲方的財務(wù)信息、技術(shù)專利、經(jīng)營信息等,也包括乙方對居間服務(wù)報酬的支配權(quán)等。任何一方以任何形式泄露本合同內(nèi)容,由泄__承擔(dān)一切后果。但法律法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有書面約定的除外。
6.2保密期為________年。
七、合同終止
7.1本合同簽字生效后,本工程項目專業(yè)分包合同由
第三方獲得,乙方未完成居間任務(wù)的,本合同自動終止。
7.2如果居間成功,本合同完全履行完畢后終止。
7.3甲乙雙方協(xié)議解除合同或有其他法定事項時,本合同終止。
八、爭議解決方式
8.1有關(guān)本合同或在執(zhí)行本合同中發(fā)生的一切爭執(zhí),雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決;如協(xié)商不成,雙方同意提交乙方所在地仲裁委員會或當(dāng)?shù)靥崞鹪V訟解決。
九、其他事項
9.1乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。
9.2本合同一式貳份,雙方各持一份,均具有同等法律效力。
9.3本合同不得作任何修改,如其中一方合同有涂改、破損等,均以另一方完好的合同為準(zhǔn)。如有未盡事宜,雙方可通過協(xié)商,達成一致后簽訂書面協(xié)議予以補充,與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
________年____月____日________年____月____日
居間勞務(wù)合同13
依照《中華人民共和國合同法》第二十三章第424條、第426條、第428條之規(guī)定,財政部國家稅務(wù)總局財稅20xx第29號文件和國家工商行政總局第60號文件關(guān)于“傭金支付”的規(guī)定,甲方現(xiàn)已將全部法律責(zé)任、經(jīng)濟責(zé)任及個人承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任簽署此份承諾書,乙方向甲方提供 贛州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)金東北路(香江大道-華裕路)工程等項目,甲方自愿承諾支付乙方勞務(wù)居間服務(wù)費。雙方約定如下并共同遵照執(zhí)行。
委托人: (簡稱:甲方)
居間人:(受托人) (簡稱:乙方)
工程名稱:
工程地點:
工程規(guī)模:
一、甲方與總承包方(相關(guān)方)能夠正式簽訂本項目相關(guān)合同(含項目框架合作協(xié)議、建設(shè)工程施工合同、公司內(nèi)部承包合同、勞務(wù)合同等合同協(xié)議)后,甲方同意支付乙方勞務(wù)居間服務(wù)費,勞務(wù)居間服務(wù)費為工程項目規(guī)?傇靸r的1%,居間服務(wù)費合計人民幣:1195萬元(大寫金額:壹仟壹佰玖拾伍萬元整) ,全部以現(xiàn)金模式支付。
二、甲方與總承包方(相關(guān)方)正式簽訂本項目相關(guān)合同(含項目框架合作協(xié)議、建設(shè)工程施工合同、公司內(nèi)部承包合同、勞務(wù)合同等合同協(xié)議)后三天內(nèi)先支付第一筆勞務(wù)居間服務(wù)費的¥;400萬(大寫金額:肆佰萬元整)。剩余部份在甲方收到業(yè)主第一次工程款后3日之內(nèi)付清¥:795萬(大寫金額:柒佰玖拾伍萬元整)。以現(xiàn)金模式支付。
三、乙方應(yīng)促成甲方與總承包方(相關(guān)方)合同的簽訂,協(xié)議成立,甲方應(yīng)當(dāng)按照約定支付勞務(wù)居間服務(wù)費,如甲方在與相關(guān)簽約的前后變更人員或推薦其他人承接該工程,甲方亦應(yīng)按其約定履行支付勞務(wù)居間服務(wù)費的責(zé)任。
四、如甲方不按時或不支付勞務(wù)居間服務(wù)費給乙方,乙方可持此合同向項目所在地人民法院起訴、仲裁。甲方任何一期未按本協(xié)議約定付款,均視為甲方違約,甲方向乙方支付逾期付款利息,逾期付款利息計算方式:按逾期付款總金額乘以月利率2%計算逾期付款利息直至付清之日止。
五、乙方有權(quán)委托業(yè)主在甲方承建項目工程預(yù)付款、進度款,勞務(wù)工資內(nèi)代扣居間費,并將居間費直接支付給甲方,乙方對此不持任何異議,且不視為業(yè)主違約逾期付款。
六、無論合同名稱或項目負責(zé)人發(fā)生變化,甲方付給乙方的勞務(wù)居間服務(wù)費必須遵約履行。
七、本協(xié)議甲、乙雙方未經(jīng)雙方協(xié)商一致,任何一方均不得擅自解除。
八、甲乙雙方均應(yīng)對本項目嚴格保密,如任何一方將本項目相關(guān)內(nèi)容對任何人泄密,導(dǎo)致不能簽訂相關(guān)合同等不利因素,所產(chǎn)生的一切后果均由泄密方負責(zé),并承擔(dān)損失。
九、甲方與業(yè)主簽訂合同的'一切經(jīng)濟責(zé)任及法律責(zé)任均由甲方自行負責(zé)與乙方無關(guān);乙方與業(yè)主方簽訂了《施工合同》等工程文件,即視為甲方完成居間所有工作。
十、甲、乙雙方在履行本合同若產(chǎn)生爭議,由甲、乙雙方另行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,則向甲方所在地人民法院提起訴訟解決。
十一、本協(xié)議未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商,所達成的補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十二、本合同一式 2 份,甲乙雙方各執(zhí)1份,自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起正式生效。
委 托 人:
居 間 人:
身份證號碼:
身份證號碼:
聯(lián) 系 電 話:
聯(lián) 系 電 話:
簽訂日期: 年 月 日
簽訂日期: 年 月 日
簽訂地點:
居間勞務(wù)合同14
委托方(甲方): (公司代表: )
居間方(乙方):
乙方受甲方委托,雙方就陜西xx公司藍天狩獵場別墅項目工程委托事項協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條:委托事項
1、乙方負責(zé)介紹甲方與陜西xx公司接洽等事宜,具體施工及合作條件由陜西xx公司與甲方自行協(xié)商。
2、乙方協(xié)助甲方與陜西xx公司就藍天狩獵場別墅項目約7萬多平方米,工程簽訂施工合同,工程總造價約為1.6億元,最終以實際結(jié)算為準(zhǔn)。
第二條:居間報酬的'計算方法與支付時間和方式
1、甲方按照承包工程總造價每平方米2260元計算,支付給乙方勞務(wù)報酬稅后人民幣每平方米30元,共計200多萬(以實際結(jié)算為準(zhǔn))。
2、勞務(wù)費用分多次支付,
第一次支付時間為甲方與陜西xx公司簽訂合同進場后____日內(nèi),需支付給乙方勞務(wù)報酬30萬人民幣整,以后支付,按陜西xx公司支付給甲方工程量每平方米30元計算為準(zhǔn),(款項到甲方賬上____日內(nèi)支付給乙方)。
3、勞務(wù)報酬以現(xiàn)金(人民幣)形式支付。
第三條:違約責(zé)任
甲方在乙方的勞務(wù)居間委托事項完成后,必須按照本合同
第二條支付勞務(wù)報酬,不得以任何理由拒付、緩付。否則將承擔(dān)勞務(wù)報酬總額20%的違約金。
第四條:其它約定事項
1、如陜西xx公司和委托方(甲方)最終未達成合作,本合同自動失效。
2、合同爭議的解決方式,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,雙方可向當(dāng)?shù)厝嗣裉崞鹪V訟。
3、其他未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商后,以補充協(xié)議方式約定,補充協(xié)議與本合同同樣生效。
委托方(甲方): 居間方(乙方):
簽訂日期: 簽訂日期:
公司蓋章: 蓋章
居間勞務(wù)合同15
編號:________________
甲方:________________
法定代表人:__________
住所:________________
電話:________________
乙方:________________ ,性別:________________ ,民族:________________ ,年齡:________________
住址:________________
身份證號:________________
國內(nèi)指定聯(lián)系地址:________________
國內(nèi)指定聯(lián)系電話:________________
其他通訊方式:________________
根據(jù)我國《民法典》等法律、法規(guī)規(guī)定,甲、乙雙方本著平等、自愿的原則,經(jīng)充分協(xié)商,就乙方委托甲方勞務(wù)中介服務(wù)等事項達成如下約定:________________
一、委托事項
1、甲方向乙方提供介紹出國勞務(wù)的居間服務(wù)。包括但不限于向乙方介紹或推薦具有《對外勞務(wù)合作經(jīng)營資格證書》的公司。
2、乙方委托甲方向第三方(指從事出國勞務(wù)服務(wù)的公司)轉(zhuǎn)交相關(guān)資料或代辦有關(guān)手續(xù)。
3、甲方依據(jù)乙方的特長提供居間服務(wù),乙方的特長為:________________ 食品包裝工。
4、乙方意向出國勞務(wù)的國家為:________________ 荷蘭 。
5、乙方意向出國勞務(wù)的國家工作工資為:________________稅后工資2600歐元/月,根據(jù)工作表現(xiàn),老板會有漲薪;
6、乙方意向出國勞務(wù)的國家工作的福利待遇為:________________ 雇主方提供食宿,并履行代繳稅義務(wù),提供個人醫(yī)療保險;10小時/天左右,一周工作6天,加班另算,每年14天帶薪年假,往返機票雇主承擔(dān) 。
7、乙方意向出國勞務(wù)項目的`辦理時間為:________________ 3-6個月(資料遞交齊全開始計算辦理時間,如遇不可抗拒因素在合同期內(nèi)簽證沒下達成功,則自動順延1個月辦理時間)。
二、中介服務(wù)費
本合同項下的中介服務(wù)費為1800________元人民幣整,大寫:________________ 壹仟捌佰元 ,付款時間為簽訂合同三個工作日內(nèi)。
三、乙方可能承擔(dān)的其他費用
1、由甲方代收的,第三方(指從事出國勞務(wù)服務(wù)的公司)按有關(guān)規(guī)定收取的費用。
2、甲方轉(zhuǎn)交相關(guān)資料或代辦有關(guān)手續(xù)所產(chǎn)生的交通、住宿等費用。
3、乙方委托甲方委托代辦有關(guān)手續(xù)的,乙方出國勞務(wù)所需的護照費、體檢費、培訓(xùn)費、考試費、簽證費、交通費等。
4、上述費用根據(jù)實際情況,乙方須及時足額繳納。
5、上述費用均為實支費。甲方不因任何情況有退還的義務(wù)和責(zé)任。
四、甲方的權(quán)利和義務(wù)
1、甲方有按照約定收取中介服務(wù)費的權(quán)利。
2、甲方應(yīng)按委托事項的約定認真履行中介服務(wù)義務(wù)。
3、甲方應(yīng)就了解到的第三方單位的相關(guān)信息及其他有關(guān)信息如實向乙方介紹。
五、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、乙方應(yīng)如實向甲方提供與出國勞務(wù)相關(guān)的個人信息,包括:________________個人履歷、健康狀況、履約能力(包括但不限于能證明乙方特長的職業(yè)技能證書、職業(yè)資格證書等)、個人信用狀況等。
2、乙方應(yīng)按照約定向甲方支付中介服務(wù)費及應(yīng)由乙方承擔(dān)的其他費用。
3、乙方有要求甲方為其提供的個人信息保密的權(quán)利。
六、合同的解除
因乙方原因,導(dǎo)致甲方不能履行本合同的,甲方可以解除合同,收取的中介服務(wù)費不予退還。甲方因履行本合同所產(chǎn)生的一切其他費用由乙方承擔(dān)。
七、違約責(zé)任
本合同簽訂后,甲、乙雙方均需嚴格履行。如一方違約,違約方須依法承擔(dān)違約責(zé)任。
八、送達
本合同指定的聯(lián)系地址、電話和其他通訊方式為有效聯(lián)系地址、電話和通訊方式。雙方因履行本合同需要進行書面聯(lián)系或進行通知的,相關(guān)內(nèi)容和文書自通過電話、掛號信、快遞及雙方約定的其他通訊方式首次送達的,或直接送達后由指定聯(lián)系人簽收的,均視為有效送達。
九、附則
1、本合同未盡事宜,經(jīng)甲、乙雙方在協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,另行訂立補充合同。
2、本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字或蓋章生效。
3、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十、特別約定
甲方的員工不得私自接受乙方的委托,從事與本合同有關(guān)的服務(wù)事項。若乙方接受了員工的私自服務(wù),所產(chǎn)生的一切后果和責(zé)任均由乙方自行承擔(dān),與甲方無關(guān)。
甲方:________________ 乙方:________________
身份證號碼:________________
________年 ________月 ________日 ________年 ________月 ________日
【居間勞務(wù)合同】相關(guān)文章:
居間勞務(wù)合同范本03-06
出國勞務(wù)居間合同有資質(zhì)04-13
出國勞務(wù)中介居間合同05-05
介紹工程勞務(wù)居間合同范本12-17
居間合同04-23
居間的合同02-22
居間合同05-16
2023居間合同03-27
正規(guī)居間合同08-18
居間轉(zhuǎn)讓合同03-20