（薦）承攬合同范本
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，合同的法律效力與日俱增，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編為大家收集的承攬合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬合同范本1
委托方(甲方)
承攬方(乙方)
依照《合同法》、《廣告法》等有關(guān)法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂此合同，共同遵守。
第一條、制作承攬內(nèi)容
1.1項目：
1.2項目內(nèi)容：
1.3工期要求：
1.4其他要求：
第二條、制作費用
2.1費用明細：乙方按照甲方標準完成相關(guān)項目制作及安裝要求，待甲方驗收合格后，按項目結(jié)算相關(guān)費用。
第三條雙方約定的其他事項
3.1甲、乙雙方為委托方與承攬方關(guān)系，甲方無義務(wù)為乙方提供任何安全責(zé)任保險及福利。
3.2乙方在廣告相關(guān)制作、安裝時，必須規(guī)范操作，不得違章作業(yè);乙方需做好相關(guān)安全措施，以確保人身安全。
3.3合同期間，乙方各種工具、設(shè)備等均由乙方自備。廣告項目使用的施工機械、工器具及防護設(shè)施，乙方必須按時進行安全檢查。交通工具、設(shè)備和工具的維修與保養(yǎng)費用，乙方自行承擔(dān);乙方及乙方雇傭的'臨時工、民工或勞務(wù)協(xié)作者，在各項目執(zhí)行過程中發(fā)生傷亡事故的費用均由乙方負責(zé)承擔(dān)，安全責(zé)任均由乙方負責(zé)。甲方不負任何連帶責(zé)任。
3.4本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自雙方蓋章之日起生效。
甲方：乙方：
年月日
承攬合同范本2
委托方：_________(以下簡稱甲方)
承攬方：_________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》第十五章關(guān)于承攬合同的規(guī)定，經(jīng)過甲、乙雙方充分協(xié)商約定，由乙方承擔(dān)甲方的作業(yè)，并約定以下條款以便雙方共同遵守。
一、承攬項目：
具體內(nèi)容和要求：
二、數(shù)量(設(shè)計數(shù)量)：
三、質(zhì)量標準：
四、價款
1、合同價款說明：生產(chǎn)成本按現(xiàn)時現(xiàn)地條件勞動定額執(zhí)行
(一)輔助工資：按直接生產(chǎn)工人工資總額提取。
(二)附加費：(費率20%)
內(nèi)容包括：1、承攬作業(yè)人員因工、非因工負傷、疾病的醫(yī)療費、就醫(yī)路費、住院費、補助費救濟費及因工、非因工死亡的喪葬費、撫恤費、補助費、救濟費。
2、承攬作業(yè)人員的直系親屬因疾病或死亡而發(fā)生的醫(yī)療費、住院費、就醫(yī)路費及喪葬費、補助費、救濟費。
3、承攬作業(yè)人員所有的福利方面和補助費。
4、承攬作業(yè)人員的旅差費、辦公費、簽證部門提取費。
5、承攬作業(yè)人員的勞動保護用品費、安全教育費和氣候變化等因素造成的停工工資。
6、不可遇見費及其他費。
五、承攬作業(yè)地點：
六、乙方承攬工作期限：自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
七、驗收：
1、乙方應(yīng)在甲方規(guī)定的時間內(nèi)完成承攬工作，承攬工作完成后及時通知甲方驗收，甲方派人巡查后認為符合驗收條件時，組織相關(guān)部門進行驗收。
2、甲方應(yīng)按照同行業(yè)的標準及本合同第三條規(guī)定的標準進行驗收。
3、甲方驗收合格后應(yīng)向乙方出具驗收合格手續(xù)。
八、結(jié)算
1、甲方在出具驗收合格手續(xù)后與乙方進行結(jié)算。
2、結(jié)算的價款應(yīng)以本合同第四條規(guī)定的單價和驗收手續(xù)確認的實際工作量為計算依據(jù)。
九、雙方的權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽訂后甲方應(yīng)告知乙方承攬工作區(qū)域的具體界限，并派出管理人員對乙方完成的作業(yè)成果定期檢驗。
2、甲方有權(quán)根據(jù)本行業(yè)驗收規(guī)范、質(zhì)量標準和合同要求對乙方的履約情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)作業(yè)大批量不合格時，有權(quán)要求乙方立即返工，嚴重違反相關(guān)規(guī)定的有權(quán)取消作業(yè)資格，并按照違反規(guī)定的程度追究責(zé)任。
3、甲方在乙方承攬的工作完成后，應(yīng)按規(guī)定的時間及時進行驗收和結(jié)算。
4、乙方必須以自己的名義從事承攬工作，自行組織生產(chǎn)，自籌生產(chǎn)所需資金，自行招募、組織、管理人員;自帶生產(chǎn)工具、設(shè)備或畜力完成承攬勞務(wù)作業(yè);自主決定其內(nèi)部勞動組織、分配形式;自負盈虧，獨立承擔(dān)民事責(zé)任。
5、乙方應(yīng)遵守林業(yè)政策、護林防火等方面的法律、法規(guī)，接受有關(guān)行政主管部門的檢查。如因乙方違反有關(guān)法律法規(guī)等規(guī)范性文件導(dǎo)致甲方受到有關(guān)行政管理部門經(jīng)濟處罰的，由乙方承擔(dān)的該項損失。
6、乙方自行承擔(dān)安全設(shè)施、安全教育、勞動保護的安全生產(chǎn)責(zé)任。乙方及其雇傭人員在實施承攬勞務(wù)過程中，若發(fā)生人員傷亡和財產(chǎn)損失應(yīng)及時處理，不得影響工期，發(fā)生的賠償、補償責(zé)任和費用由乙方自行承擔(dān)。
7、乙方自主安排工作計劃和進度，按期完成承攬工作任務(wù)。
十、違約責(zé)任
1、甲方逾期付款的，每逾期一日按照逾期付款向乙方支付千分之五的違約金。
2、乙方逾期完成承攬工作的，每逾期一日向甲方支付合同價款支付千分之五的違約金。逾期15日甲方有權(quán)解除合同。
3、乙方勞務(wù)成果不合格的.，應(yīng)無償返工，因返工而造成超過合同規(guī)定工期的，應(yīng)按照逾期完工承擔(dān)違約責(zé)任。
4、甲方擅自解除合同的，應(yīng)向乙方賠償經(jīng)濟損失。
5、乙方未完成承攬工作擅自解除合同的，甲方不予支付已經(jīng)完工的工作價款，給甲方造成損失的應(yīng)給予賠償。
十一、合同解除的條件
1、雙方協(xié)商一致。
2、發(fā)生不可抗力導(dǎo)致合同無法履行的。
3、合同履行期限未滿，但根據(jù)乙方的現(xiàn)有工作進度和生產(chǎn)能力不可能在規(guī)定的期限內(nèi)完成承攬任務(wù)，甲方有權(quán)提前解除合同，對乙方已有的工作成果進行適當(dāng)補償，補償標準為已經(jīng)完成工作量的60%。
十二、其他約定事項：
十三、本合同在執(zhí)行過程中發(fā)生糾紛應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成的，在泉陽林區(qū)人民法院提起訴訟。
十四、本合同經(jīng)雙方簽字、蓋章并公證后生效，本合同一式五份，甲方保存三份、公證處、乙方各保存一份。
甲方簽字(蓋章)：_________乙方簽字(蓋章)：_________
時間：__________________
時間：__________________
承攬合同范本3
簽訂合同單位：______(以下簡稱甲乙方)
簽訂條款如下：
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定：
2.交貨辦法：
(1)交貨地點：_________
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責(zé)，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法：乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.附則：
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在____天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以______罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站________ (6)收貨人_________ (7)合同糾紛的處理__________ 甲及代表人：(簽字蓋章) 乙及代表人：(簽字蓋章) 開戶銀行：________開戶銀行：_______ 帳號：__________帳號：_________ 電話：__________電話：_________ 簽訂日期：____年__月__日
承攬合同范本4
簽訂日期：____年__月__日
承攬方(全稱)：______
定作方(全稱)：______
經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
1、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期：
2、質(zhì)量標準、驗收方法及地點：____________
3、原材料來源及互利方法：______________
4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔(dān)：__________
5、貨款結(jié)算時間及方法：_________________
6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔(dān)：_________
7、違約責(zé)任：________________
8、其他：_______________
9、不可抗力_____________
10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。
11、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)向仲裁機關(guān)提出書面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
12、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份___________
13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。
承攬人：法人委托書號碼____ 定作人：法人委托書號碼______
營業(yè)執(zhí)照號碼 營業(yè)執(zhí)照號碼
承攬人： 定作人： (蓋章)
法定代表人： 法定代表人：
開戶銀行： 帳號： 開戶銀行： 帳號：
電話號碼： 電話號碼：
住址： 住址：
承攬合同范本5
定作方：
承攬方： 身份證號碼：
聯(lián)系電話：
關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。
第二條 承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條 承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內(nèi)將器械運輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗收合格后支付相應(yīng)的報酬。
第四條 承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù)，若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。
第五條 安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應(yīng)保證運輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。
第六條 承攬方在安裝過程中應(yīng)嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶（即器械購買方）的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應(yīng)按市場價進行賠償。
第七條 承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問題的，應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時起24小時內(nèi)向定作方更換同等型號的器械；如未及時更換，定作方有權(quán)不支付報酬，承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。
第八條 驗收標準：承攬方應(yīng)按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條 報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當(dāng)利潤等部分組織。報酬標準結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。
第十條 報酬結(jié)算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的'報酬。
第十一條其它約定：
1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù)；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務(wù)，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。
定作方（簽字或蓋章）：
承攬方（簽字摁印）：
簽訂日期： 年 月 日
承攬合同范本6
認立合同雙方：
承攬方：
定作方：
甲方委托乙方承接加固翻新長春至吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌，并擴大廣告牌面積的工作。經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，共同遵守。
第一條加工；成品；編號；名稱；規(guī)格；單位；數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求：
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
（1.根據(jù)合同約定，定作方應(yīng)按照約定的時間、數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格提供原材料給承攬方，以便完成工作。承攬方有責(zé)任及時對定作方提供的原材料進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況，應(yīng)立即通知定作方更換或補充。承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料，也不得私自替換物品。關(guān)于原材料等物品的交（提）日期計算，雙方應(yīng)協(xié)商確定。
第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供
�。�1.在承接定制方的工作時，如果發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求存在不合理之處，承接方應(yīng)及時通知定制方，并等待定制方在規(guī)定時間內(nèi)提出修改意見。同時，如果定制方要求保密，承接方應(yīng)嚴格遵守，未經(jīng)定制方許可不得保留技術(shù)資料的復(fù)制品。此外，承接方應(yīng)按時提供技術(shù)資料、圖紙等，確保工作按時完成。
第五條合同簽訂后，訂作商需支付給承攬方總價款的30%作為首付款。當(dāng)加工量達到50%時，定作方需支付給承攬方總價款的40%作為第二筆款項。加工量全部完成并定作方驗收合格后，定作方需支付給承攬方剩余的30%作為尾款。另外，定作方需預(yù)留一定金額作為質(zhì)保金，一年后支付清。支付的金額或酬金將按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，若沒有明確規(guī)定則由雙方協(xié)商確定。
第六條驗收標準和方法
�。�1.根據(jù)合同規(guī)定的質(zhì)量標準、設(shè)計圖紙和樣品進行驗收。定制方需在約定的時間內(nèi)驗收承包方完成的工作。驗收前，承包方需向定制方提交必要的技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量證明。對于短期內(nèi)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的定制物品或項目，雙方應(yīng)進行協(xié)商處理。在保修期內(nèi)出現(xiàn)問題時，若非由于定制方的使用或保管不當(dāng)導(dǎo)致質(zhì)量問題，則由承包方負責(zé)修復(fù)或更換。雙方對定制物品和項目的質(zhì)量產(chǎn)生爭議時，可請求法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)進行檢測并提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點為在長春市長吉高速東出口一公里處，具體交貨時間為雙方簽訂合同之日起計算30日。
�。�1.交付作物的期限應(yīng)當(dāng)按照合同約定執(zhí)行。如果一方要求提前或延期交付作物，必須事先與對方達成協(xié)議，并嚴格按照協(xié)議執(zhí)行。雙方也可以根據(jù)約定的方式進行期限的調(diào)整。
第八條包裝要求及費用負擔(dān)
第九條運輸辦法及費用負擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其它
�。ㄈ纾焊鶕�(jù)國家相關(guān)規(guī)定，定作方可以向承攬方支付定金，定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。如果定作方不履行合同，則無權(quán)要求返還定金；而承攬方不履行合同的話，則應(yīng)雙倍返還定金。此外，根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方約定，定作方可以向承攬方支付預(yù)付款。如果承攬方未履行合同，則除了承擔(dān)違約責(zé)任外，還必須全額返還預(yù)付款。如果定作方未履行合同，則可以將預(yù)付款抵扣作為違約金和賠償金；如有剩余款項，則可以要求返還。
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按照實際質(zhì)量進行合理定價，可以適當(dāng)降低酬金或價款；如定作方不同意利用，承攬方應(yīng)當(dāng)負責(zé)修整或更換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；修整或更換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定制物品（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定制方支付違約金__元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)參照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定制方支付違約金）以定制費用計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的定制費用總額的千分之一支付違約金。未經(jīng)定制方同意，提前交付定制物品，定制方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的__％（30－50％的幅度）或酬金總額的__％（30－50％幅度）違約金。
八、如果由于保管不善導(dǎo)致定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物等物品損壞或丟失，責(zé)任方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此遭受的`損失。
九、未按合同規(guī)定的方式和時間對定作方提供的原材料進行檢驗，或者發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求卻未及時通知定作方調(diào)換或補齊的情況發(fā)生時，由承攬方承擔(dān)工作質(zhì)量和數(shù)量方面的責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承包方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承包方有權(quán)解除合同，委托方應(yīng)當(dāng)賠償承包方因此而造成的損失；承包方不要求解除合同的，除交付委托物的日期得以順延外，委托方應(yīng)當(dāng)償付承包方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定的領(lǐng)取期限未頎取定作物的，定作方應(yīng)支付違約金，并承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費用。若定作方超過領(lǐng)取期限六個月仍未領(lǐng)取定作物，承攬方有權(quán)將其變賣。變賣所得款項在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費用后應(yīng)退還給定作方；如果變賣所得不足以支付上述費用，則定作方需補足不足部分。若定作物無法變賣，定作方應(yīng)賠償承攬方的損失。
五、逾期付款的情況下，應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方支付違約金。如果根據(jù)合同約定是以酬金計算的，每延遲一天支付，就需支付酬金總額的千分之一作為違約金。
六、拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、更改交付定制產(chǎn)品的地點或接收單位（人）可能會導(dǎo)致額外費用的產(chǎn)生，這些費用將由發(fā)起更改的一方承擔(dān)。
第十四條在合同約定的履行期限內(nèi)，若因不可抗力導(dǎo)致定作物或原物毀損，承攬方經(jīng)合法證明后可免除違約責(zé)任，但應(yīng)積極采取措施，盡力減少損失。若發(fā)生在合同約定履行期限之外，則不得豁免責(zé)任。若定作方延遲接受或無故拒收導(dǎo)致的損失應(yīng)由定作方承擔(dān)，并賠償承攬方的損失。
第十五條當(dāng)承攬合同發(fā)生糾紛時，雙方當(dāng)事人應(yīng)首先進行協(xié)商解決；如果協(xié)商不成，任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院提起訴訟。
本合同自雙方簽署之日起生效，合同履行完畢即失效。在合同執(zhí)行期間，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致同意，不得隨意變更和解除合同。如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式__份，交__（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方：（蓋章）
承攬方：（蓋章）
代表人：（蓋章）
代表人：（蓋章）
地址：
地址：
電話：
電話：
開戶銀行：
開戶銀行：
帳號：
帳號：
年月日訂
承攬合同范本7
訂做方(甲方)：
制作方(乙方)：
一、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量、單價、金額、交貨日期
交貨日期：合同簽定起日內(nèi)
其它說明：
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標準：
三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。
四、包裝要求及費用負擔(dān)：
五、交貨方式及地點：乙方負責(zé)送到甲方安裝地(北京范圍內(nèi)),六、結(jié)算方式及期限：
七、違約責(zé)任：雙方應(yīng)嚴格遵守本合同的約定，如出現(xiàn)問題根據(jù)問題所屬承擔(dān)責(zé)任。
八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。
九、其它事項：由雙方協(xié)商解決。
十、戶名：___有限
公司帳號：
開戶行：
訂做方
______年____月____日
制作方
______年____月____日
承攬合同范本8
承攬合同
合同編號：
定做人：簽訂地點：
承攬人： 簽訂時間： 年 月 日
第一條 承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）
第二條 技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_______________________
第三條 承攬人對質(zhì)量負責(zé)的期限及條件：_________________
第四條 定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____
第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______
第六條 定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是：_______________
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________
第八條 結(jié)算方法和期限：______________________
第九條 定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。
第十條 定做人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條 定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。 第十二條 違約責(zé)任：______________________。
第十三條 合同爭議解決方式：本合同在履行中出現(xiàn)爭議的，雙方協(xié)商
解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項：_____________________________________
定做人： 承攬人： 單位地址： 單位地址： 法人代表： 法人代表： 聯(lián)系電話： 聯(lián)系電話：篇三：承攬合同范本：技術(shù)開發(fā)承攬合同范本
承攬合同范本：技術(shù)開發(fā)承攬合同范本
承攬合同范本：技術(shù)開發(fā)承攬合同書
項目名稱：________________________________
委托方（甲方）__________________________
研究開發(fā)方（乙方）______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法：
二、技術(shù)開發(fā)合同是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。
三、計劃內(nèi)項目應(yīng)填寫國務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市（縣）級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃（/）表示。
四、標的技術(shù)的內(nèi)容、形式：
包括開發(fā)項目應(yīng)達到的技術(shù)經(jīng)濟指標、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。 提交開發(fā)成果可采取下列形式：
1.產(chǎn)品設(shè)計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術(shù)文件；
2.磁盤、磁帶、計算機軟件；
3.動物或植物新品種、微生物菌種；
4.樣品、樣機；
5.成套技術(shù)設(shè)備。
五、研究開發(fā)計劃：
包括當(dāng)事人各方實施開發(fā)項目的階段進度，各個階段要解決的技術(shù)問題，達到的目標和完成的期限等。
六、技術(shù)情報資料的保密：
包括當(dāng)事人各方情報和資料保密義務(wù)的'內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。
七、其他：
合同如果是通過中介機構(gòu)介紹簽訂的，應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當(dāng)事人約定定金、財產(chǎn)抵押及擔(dān)保的，應(yīng)將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔(dān)保手續(xù)的復(fù)印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時，應(yīng)出具委托證書。
九、本合同書中，凡是當(dāng)事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃（/）表示。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，合同雙方就___________________項目的技術(shù)開發(fā)（該項目屬_________計劃），________經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、標的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求：
________________________________________
二、應(yīng)達到的技術(shù)指標和參數(shù)：
________________________________________
三、研究開發(fā)計劃：
________________________________________
四、研究開發(fā)經(jīng)費、報酬及其支付或結(jié)算方式：
（一）研究開發(fā)經(jīng)費是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本；報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補貼。
本項目研究開發(fā)經(jīng)費及報酬：___________元
其中：甲方提供____元，乙方提供____元。
如開發(fā)成本實報實銷，雙方約定如下：
（二）經(jīng)費和報酬支付方式及時限（采用以下____種方式）
�、僖淮慰偢叮篲___________元，時間：________________
�、诜制谥Ц叮篲___________元，時間：________________
____________元，時間：________________
③按利潤________%提成，期限：________________
④按銷售額____ %提成，期限：________________
⑤其他方式：______________________________________
五、利用研究開發(fā)經(jīng)費購置的設(shè)備、器材、資料的財產(chǎn)權(quán)屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地點）履行。 本合同的履行方式：________________________________
七、技術(shù)情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容
__________________________________________________
九、風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)
在履行本合同的過程中，確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難，導(dǎo)致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失，風(fēng)險責(zé)任由________承擔(dān)。（1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定）經(jīng)約定，風(fēng)險責(zé)任甲方承擔(dān)____ %，乙方承擔(dān)____ %.
本項目風(fēng)險責(zé)任確認的方式為：______________________________
十、技術(shù)成果的歸屬和分享
�。ㄒ唬⿲＠暾垯�(quán)：________________________________________
�。ǘ┓菍＠夹g(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)：______________________________
十一、驗收的標準和方式
研究開發(fā)所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術(shù)指標，按____標準，采用_____方式驗收，由_____方出具技術(shù)項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定，違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
�。ㄒ唬┻`反本合同第____條約定，______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)方式和違約金額如下：____________________
�。ǘ┻`反本合同第____條約定，______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任，承擔(dān)方式和違約金額如下：____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發(fā)生爭議，雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決，也可以請求________進行調(diào)解。
雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。
承攬合同范本9
甲方：
乙方：
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營需要，在平等自愿的基礎(chǔ)上，與乙方經(jīng)友好協(xié)商達成如下協(xié)議：
一、 合同期內(nèi)，甲方根據(jù)本合同的約定將空調(diào)安裝維修等售后服務(wù)工作交由乙方完成。
二、 合同期自 年 月日至 年 月日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續(xù)簽。
三、 甲方的責(zé)任和義務(wù)：
1. 甲方委托乙方安裝甲方指定的空調(diào)品牌有
2. 甲方委托乙方安裝的.具體品牌、時間、數(shù)量，甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日 臺。
3. 甲方有權(quán)隨時對乙方的安裝技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進行監(jiān)督檢查。
4. 甲方所售空調(diào)必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務(wù)（支架由 方承擔(dān)）。
四、 乙方的責(zé)任和義務(wù)：
1. 合同時，需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照，法人身份證明，空調(diào)安裝資質(zhì)等材料，并提供安裝工的身份證，上崗證復(fù)印件等材料。
2. 乙方必須安排技術(shù)合格及其他方面適合安裝空調(diào)的人員來履行本合同，必須嚴格執(zhí)行國家《空調(diào)機安裝技術(shù)規(guī)范》，各類空調(diào)牌的《安全操作規(guī)范條例》，以及甲方的《安維人員上門服務(wù)規(guī)范》，以及其他相關(guān)規(guī)定，保證安裝的技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量、維護甲方的企業(yè)形象和信譽。
3. 乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責(zé)。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經(jīng)濟和其他損失，須由乙方自行承擔(dān)。
4. 乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進行安裝，若超出區(qū)域安裝的相關(guān)費用（交通費）由甲方承擔(dān)。
5. 乙方在安裝過程中可能出現(xiàn)的退換機事宜由甲方負責(zé)協(xié)調(diào)解決，因安裝出現(xiàn)的質(zhì)量問題除外。
6. 乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發(fā)生人身安全問題，由乙方自行承擔(dān)。
五、 費用結(jié)算（有安裝卡結(jié)算）：
1. 必須在次月5日前向甲方核對上月所發(fā)生的空調(diào)安裝承包費的明細，并在隔月10日前結(jié)清所有費用，甲方不得直接向廠家結(jié)算安裝費，所有空調(diào)安裝卡的結(jié)算必須由乙方和各工廠進行。
2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：（除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉(xiāng)鎮(zhèn)）掛機元/臺 2P柜機/臺3P柜機/臺 5P柜機元/臺
3．下鄉(xiāng)安裝空調(diào)交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。
六、違約責(zé)任：
1．乙方當(dāng)天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調(diào)安裝卡結(jié)算費用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。
2．乙方如服務(wù)不規(guī)范面引起的用戶投訴，經(jīng)甲方查證屬實，乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。
3．甲方在合同期內(nèi)，所售空調(diào)不得再向其他單位或個人承包，如被乙方發(fā)現(xiàn)，甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。
七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協(xié)議一式兩份，自雙方簽字蓋章后生效。
甲方：（公章） 乙方：（公章） 代表人： 代表人：
電話：電話：
日期：日期：
承攬合同范本10
承攬方(甲方)：________
定作方(乙方)：________
雙方根據(jù)有關(guān)法律協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守執(zhí)行：
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定：________。
2.交貨辦法：________
(1)交貨地點：________
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責(zé)，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法：乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.違約責(zé)任：________
6.附則：
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站。
(6)收貨人。
(7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章)：________
乙方(簽字蓋章)：________
開戶銀行：________
開戶銀行：________
賬號：________
賬號：________
簽訂日期：________
承攬合同范本11
甲方（定作人）：
地址：
代理人：
聯(lián)系電話：
乙方（承攬人）：_________產(chǎn)品設(shè)計有限公司
地址：
代理人：
聯(lián)系電話：
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，本著誠實信用的原則，現(xiàn)就甲方委托乙方承攬_________________________工業(yè)設(shè)計項目，達成如下協(xié)議：
一、項目名稱及服務(wù)內(nèi)容
1、________工業(yè)設(shè)計
2、服務(wù)內(nèi)容包括：__________________________________；
�。�1）外觀造型設(shè)計；
（2）彩色及絲印等設(shè)計；
（3）結(jié)構(gòu)設(shè)計；
�。�4）手板、模具加工及生產(chǎn)樣機制造過程的跟進和質(zhì)量控制。
二、設(shè)計要求及項目計劃進度
1、設(shè)計要就按雙方溝通后簽署的技術(shù)文件；
2、項目各個階段工作完成時間，參照《項目設(shè)計計劃進度表》；
3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節(jié)假日（如五一、十一、春節(jié)等），不包含甲方評審和確認時間。
4、乙方全新設(shè)計項目以收到甲方填寫好的《設(shè)計需求表》和冰果甲方書面確認的硬件資料之日開始算起，硬件資料包括系統(tǒng)及硬件構(gòu)成、所有硬件的3D文件，相關(guān)借口及附件的規(guī)格書，操作界面（包括顯示器、操作按鍵）定義等。
4、在合同執(zhí)行過程中，前一階段的成果得到甲方書面確認后，乙方才會安排項目下一階段的工作。
5、《項目設(shè)計計劃進度表》中的外觀設(shè)計時間為乙方第一次提交ID方案的時間，如第一次提交方案未獲得甲方確認火災(zāi)設(shè)計過程中，由于機房變更硬件或者設(shè)計要求等，則項目進度順延，新的時間節(jié)點雙方協(xié)商確定。
風(fēng)險提示：
加工承攬業(yè)務(wù)切忌質(zhì)量約定不清或口頭約定質(zhì)量，目的在于避免發(fā)生糾紛。質(zhì)量條款要約定明確仔細。
如果質(zhì)量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
三、成果形成
1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印文件；
2、提交三位結(jié)構(gòu)電子文件，加工分類表、二維結(jié)構(gòu)電子圖及圖紙文件（只標注重要的檢驗尺寸，以及開模所需要的必要尺寸）。
風(fēng)險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗收，經(jīng)驗收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。
3、提交整機裝配材料清單（需要甲方配合）。
四、項目費用及付款方式
本協(xié)議所涉及的項目費用為人民幣（大寫）____________________元（小寫__________元），此費用只包括合同條款第一項，第二款的服務(wù)內(nèi)容，提交第3項的成果形式。其他費用如：手板、模具的加工及調(diào)色費用由甲方負擔(dān)。項目費用按下列方式支付：
1、合同簽字生效的同時，甲方支付項目費用的______%（人民幣_______元），作為預(yù)付款。
2、外觀造型效果圖通過甲方評審后三日內(nèi)，甲方再支付項目費用的'______%（人民幣_______元）。
3、結(jié)構(gòu)設(shè)計完成，甲方支付設(shè)計費用的______%（人民幣_______元）；款項到賬一個工作日內(nèi)，乙方向甲方提交全套正式開模文件。
4、模具驗收或試產(chǎn)________后三日內(nèi)，支付余款。
5、如果提交的方案，甲方選擇超過一款以上，并獲得其知識產(chǎn)權(quán)，甲方須就多選的每個方案支付設(shè)計費用________元，付費方式為：外觀設(shè)計去人付______%，結(jié)構(gòu)設(shè)計完成，提交所有設(shè)計后一日內(nèi)，甲方再支付設(shè)計費用的_____%；模具驗收量產(chǎn)______付余款。
五、雙方責(zé)任和義務(wù)
1、乙方為甲方安排專人負責(zé)造型、結(jié)構(gòu)、模具跟進三個階段，項目啟動后向甲方提供項目組成員名單及聯(lián)系方式。
2、乙方按約定按時向甲方角度設(shè)計方案及其他工作成功，并接受甲方對項目設(shè)計開發(fā)的質(zhì)量和進度的監(jiān)督檢查。
3、甲方應(yīng)確認設(shè)計要求，提供基本的實際資料，并對前期的設(shè)計舒服進行書面確認。
4、甲方有義務(wù)在乙方設(shè)計及開發(fā)過程中提供必要的配合，并對乙方提交的設(shè)計方案及其他工作成果進行審定，對每一階段的成果給予書面確認。
5、甲方應(yīng)能理解設(shè)計的復(fù)雜性，對項目執(zhí)行過程中可能的設(shè)計局部或細節(jié)調(diào)整和因此帶來的模具調(diào)整給予支持。
6、甲方應(yīng)按照本合同規(guī)定，按時向乙方支付費用。
六、知識產(chǎn)權(quán)
1、甲方應(yīng)對其選用的方案所涉及的知識產(chǎn)權(quán)承擔(dān)全部責(zé)任。乙方對俺甲方要求而在設(shè)計中選用的方案（包括外觀方案和應(yīng)客戶要就選用的參考外觀方案）、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權(quán)的責(zé)任或者連帶責(zé)任；
2、除以執(zhí)行本合同為目的，除非甲方書面同意，乙方不得以任何目的，任何形式使用甲方知識產(chǎn)權(quán)（包括專利權(quán)、商標和本次設(shè)計成果）；
3、乙方保證所提供的設(shè)計成果是自主開發(fā)設(shè)計的，并保證其設(shè)計成果不侵犯第三人的知識產(chǎn)權(quán)及其他權(quán)利；
4、本協(xié)議中乙方受甲方委托設(shè)計所陳勝并最終由甲方確認的開發(fā)設(shè)計成果的知識產(chǎn)權(quán)及包括專利權(quán)在內(nèi)的其他相關(guān)所有權(quán)利在項目費用全部支付完畢后均歸甲方所有。
七、保密義務(wù)
1、合同履行期間，乙方對甲方提供的所有設(shè)計信息、商業(yè)秘密承擔(dān)保密義務(wù)，對甲方選定的圖紙、方案應(yīng)當(dāng)嚴格保密；保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術(shù)信息；
2、甲乙方對雙方之間的合作成果，本洗衣的內(nèi)容以及本協(xié)議的存在富有保密義務(wù)，未經(jīng)對方書面許可，另一方不得向任何第三方泄露；
3、保密義務(wù)的有效期限至本合同終止后_____年。
八、違約責(zé)任
1、如乙方提交的造型方案，甲方均不滿意，甲方可以單方面終止合同，并書面通知乙方；合同預(yù)付款不退回；如乙方提交造型設(shè)計方案，機房巨不滿意，在甲方接受的前提下，乙方繼續(xù)提供造型方案供甲方評審，延長的時間是合同協(xié)議的無責(zé)任時間；
2、乙方未履行保密義務(wù)而使第三人直系上述技術(shù)信息和商業(yè)秘密，甲方有權(quán)利解除合同，并有權(quán)要求乙方承擔(dān)甲方所遭受的一切經(jīng)濟損失；
3、如甲方未根據(jù)合同按時履行支付階段設(shè)計費用的義務(wù)，乙方可以單方面終止合同，或等到甲方履行該付款后，通過協(xié)商重新安排后續(xù)工作，因此給甲方造成的損失，由甲方承擔(dān)；
4、因甲方的元嬰導(dǎo)致本協(xié)議所議項目取消或者計劃改變，乙方有權(quán)要求甲方支付已完成階段的各種費用。
九、項目合作過程中，雙方往來的技術(shù)文件，在相應(yīng)責(zé)任人簽字后可生效。
十、雇傭約定
本協(xié)議履行期間及協(xié)議終止后兩年內(nèi)，雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員，并且不得勸說或者誘使他們終止與對方的雇傭關(guān)系，如有違反本限制，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償相當(dāng)于此雇員在違反此規(guī)定錢12個月收入的五倍。
十一、未盡事宜雙方協(xié)商解決，如不能協(xié)商解決，可以向__________法院提起訴訟。
十二、項目結(jié)束后，乙方開具收款收據(jù)給甲方。
本合同自雙方簽字日起生效，合同本人一式四份，甲乙雙方各執(zhí)二份。
甲方（蓋章）：
代理人（簽字）：
________年___月___日
乙方（蓋章）：
代理人（簽字）：
________年___月___日
承攬合同范本12
委托方（甲方）：_____________公司
承接方（乙方）：________
甲、經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方?jīng)Q定授權(quán)乙方進行房屋窗戶更換服務(wù)，為此雙方達成以下協(xié)議，共同遵守。
一、工程地點：________
二、形式結(jié)構(gòu)：________普通裝修
三、工程項目：________
1、見預(yù)算書。
2、未盡細節(jié)的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：________乙方包工包料。
五、施工質(zhì)量必須符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同類型裝修標準，雙方一致認可。工程竣工驗收合格后，乙方承諾在竣工驗收合格之日起的3個月內(nèi)，對于因乙方施工引起的質(zhì)量問題，乙方將負責(zé)無償返工維修。
六、工程造價：以雙方確定的.預(yù)算書價格為準，驗收后，雙方可以在預(yù)算書的基礎(chǔ)上協(xié)商最終工程款，協(xié)商不成以預(yù)算書為準。
七、付款方式：工程驗收合格后支付全款。為確保工程質(zhì)量，暫扣部分款項作為保證金，工程完工后，經(jīng)甲方驗收合格后三天內(nèi)付清乙方全款。如工程質(zhì)量符合施工項目和設(shè)計要求，保證金將在工程完工后的指定時間內(nèi)全額返還乙方。
八、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。本協(xié)議自雙方簽署之日起生效。
備注：________以上工程款項的稅收由甲方承擔(dān)，乙方協(xié)助辦理。
甲方（公章）：_________________乙方（公章）：_________________
法定代表人（簽字）：_________________法定代表人（簽字）：_________________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同范本13
甲方：
住所地：
法定代表人：
電話：
乙方：
住所地：
法定代表人：
電話：
鑒于：甲方主營業(yè)務(wù)包括汽車銷售、汽車精品裝潢和汽車維修服務(wù)。乙方具有豐富的品牌售后服務(wù)客戶資源積累和豐富的維修服務(wù)經(jīng)驗。
甲乙雙方經(jīng)過充分溝通和協(xié)商，就共同合作開展維修售后業(yè)務(wù)達成以下協(xié)議：
一、合作項目標的：_____維修售后服務(wù)。
二、合作時間及地址：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
地址：車間的面積為150平方米，其中鈑金區(qū)占據(jù)了50平方米，噴漆區(qū)占據(jù)了30平方米，接待室占據(jù)了20平方米。
三、甲方投入資金共計___萬元，其中包括以原有設(shè)備、場地改造實物折價___萬元及現(xiàn)金___萬元；乙方投入資金共計___萬元，其中包括設(shè)備折價萬元及現(xiàn)金___萬元。
雙方約定：
�、匐p方實物投入和現(xiàn)金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產(chǎn)。
②設(shè)備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置，作為雙方共有的固定資產(chǎn)以及今后設(shè)備折舊、攤銷的'依據(jù)。
四、合作的經(jīng)營管理模式：雙方約定共同管理和經(jīng)營
雙方共同經(jīng)營汽車維修售后服務(wù)項目。甲方指定財務(wù)部經(jīng)理和維修服務(wù)部副經(jīng)理參與，乙方指定財務(wù)部副經(jīng)理和維修服務(wù)部經(jīng)理參與。雙方將在協(xié)議生效后的三個月內(nèi)制定經(jīng)營管理和財務(wù)管理制度，經(jīng)雙方確認后作為協(xié)議的補充，并具有同等法律效力。合作項目的資金往來設(shè)立共同確認的資金賬戶（包括轉(zhuǎn)賬賬戶和現(xiàn)金賬戶），經(jīng)營收入減去成本后（如場地租金、工資、稅金和日常管理費用），盈虧按照甲方___%、乙方___%的比例共同享有和承擔(dān)。
六、基于甲方目前每年場地費用為___萬元的情況，雙方合作項目的專用賬戶將分擔(dān)甲方每年___萬元的場地費用。甲方需在每年___月___日前提供正規(guī)的房屋租賃發(fā)票，以便入賬。合作項目將從年度開始按照每年___萬元的標準進行場地費用分攤，也需在每年___月___日前完成入賬手續(xù)。
七、設(shè)備折舊及攤銷：自合作開始之日起，根據(jù)雙方確認的具體折舊率，從合作項目中提取設(shè)備折舊。
八、雙方責(zé)任：
�。ㄒ唬┘追剑�
�、倮^續(xù)擴大和發(fā)展現(xiàn)有的維修業(yè)務(wù)，并在合作期間負責(zé)維修行業(yè)管理，以及處理保險、定損、交警支隊等方面的公共關(guān)系。
�、趯⑺N售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務(wù)中。
�。ǘ┮曳剑�
①將原有的奔馳、寶馬客戶納入雙方合作項目中。
�、跒楸捡Y、寶馬車輛維修工作需要具備良好的技術(shù)保障和專業(yè)的技術(shù)特訓(xùn)。
③開發(fā)客戶并介紹給甲方。
九、特別約定：
�、僭噲龅叵禐闋幦�"4s"品牌而設(shè)置，故一旦甲方爭取到新的品牌，乙方有優(yōu)先參與權(quán)。
�、陔p方同意，在本合同有效期內(nèi)，任何一方不得在市區(qū)（除外）范圍內(nèi)與任何第三方就本項目展開合作。
�、圩院献鲄f(xié)議生效之日起，如因維修投訴引起甲方經(jīng)濟損失，應(yīng)由雙方共同承擔(dān)。
�、茈p方協(xié)商一致，可以解除本協(xié)議，互不承擔(dān)違約責(zé)任。
�、莞鶕�(jù)經(jīng)營需要，甲方可以向乙方提出在_____市區(qū)內(nèi)就合作項目增開新店，乙方無正當(dāng)理由不得拒絕。
十、違約責(zé)任：任何一方如違反本協(xié)議的約定或損害對方利益，守約方有權(quán)要求違約方賠償損失，并有權(quán)解除本協(xié)議。如果損失難以計算，損失賠償金額為每年萬元乘以本合同未到期年限（不滿一年的按一年計）。
②未經(jīng)另一方同意，任何一方單方面與第三方合作，從中獲得的收益應(yīng)當(dāng)歸屬于合作雙方共同所有。
�、廴魏我环轿唇�(jīng)對方同意，不得擅自提前解除合同。如有一方違約解約，另一方有權(quán)要求賠償損失。若損失難以計算，按照萬元/年乘以本合同未到期年限（不滿一年的按一年計）計算賠償金額。
十一、爭議解決方式：雙方應(yīng)充分溝通協(xié)商解決，如協(xié)商不成，則由甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院管轄。
十二、雙方未盡事宜，應(yīng)另行商定補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
十三、本協(xié)議一式四份，雙方各持兩份，經(jīng)雙方簽字后生效。
甲方：_____乙方：_____
法定代表人：_____代理人：_____
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
承攬合同范本14
定作人(委托方)：_______________(以下簡稱甲方)
承攬人(施工方)：_______________(以下簡稱乙方)
根據(jù)《_____》及相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，本著平等自愿、誠實守信原則，雙方經(jīng)充分協(xié)商，就乙方為甲方承攬安裝電線、電纜達成如下協(xié)議：
第一條：工程名稱
乙方承攬的中國聯(lián)通黎平縣水口鎮(zhèn)境內(nèi)電線電纜安裝工程。
第二條：工程地點______________________________
第三條：工程價款及付款方法
甲方應(yīng)于竣工驗收后當(dāng)日內(nèi)將工程款支付給乙方，支付方式為：現(xiàn)金。
第四條：工程期限
施工期限為_____年_____月_____日開始至_____年_____月_____日結(jié)束，施工期限為10個日。
第五條：工程質(zhì)量標準
乙方安裝的工程質(zhì)量應(yīng)符合國家標準及地方的規(guī)定，同時也應(yīng)符合甲方的要求。
第六條：承包形式及材料設(shè)備供應(yīng)
乙方承包方式為包工不包料，乙方準備施工設(shè)備及相應(yīng)人員，甲方負責(zé)提供施工所需的材料(材料清單另外附件)。
第七條：甲方義務(wù)
1、甲方應(yīng)于開工當(dāng)天向乙方提供施工圖。
2、甲方應(yīng)在開工前向乙方提供施工所需的材料并交乙方簽字確認。
3、施工前甲方應(yīng)為乙方整理出現(xiàn)場，施工后甲方應(yīng)為乙方施工提供相應(yīng)的便利
4、甲方負責(zé)監(jiān)督乙方的施工進程。
5、施工完工后三天內(nèi)甲方負責(zé)組織驗收工作。
6、按協(xié)議履行付款義務(wù)。
第八條：乙方義務(wù)
1、乙方進駐甲方工程工地后，應(yīng)嚴格遵守甲方的規(guī)章制度，不得損壞甲方的財物。
2、乙方接收材料后應(yīng)妥善保管甲方的'材料，保證材料不丟失或不被損壞。
3、乙方自行承擔(dān)施工人員和本人的食宿及相關(guān)_____，做好安全保障措施，如出現(xiàn)安全事故，由乙方全部負責(zé)。
4、乙方按施工圖負責(zé)組織施工，按期竣工�？⒐ず螅逄靸�(nèi)按規(guī)定將竣工資料整理好交甲方。
5、乙方應(yīng)保證施工質(zhì)量，嚴格按照國家施工驗收規(guī)范進行。
6、乙方不得中途解除合同。
第九條：違約責(zé)任
1、甲方應(yīng)按工程所需提供材料，如因甲方未能按時提供材料，導(dǎo)致乙方工期延長，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
2、乙方未能妥善保管甲方的材料造成材料丟失或損壞的，乙方負責(zé)賠償同種規(guī)格及品牌材料，由此造成工期延誤的，乙方應(yīng)按日支付違約金，每日違約金為合同總價款的1‰
3、乙方應(yīng)按期完工，未能完成承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
4、因乙方自身原因中途解除合同的，乙方承擔(dān)違約金人民幣：________元整。(大寫：貳萬元整)
第十條：本合同自雙方簽字蓋章后生效，本合同正本一式兩份，雙方各一份。
第十一條：乙方簽字確認的材料清單為本合同附件，與本合同具備同等法律效力。
第十二條：本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決，可簽訂補充協(xié)議。本合同履行期間雙方發(fā)生爭議，協(xié)商解決，未能解決，雙方同意提交甲方所在地法院裁決。
甲方（蓋章）：______________
乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________
乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________
地址：___________________________
電話：_______________________
電話：___________________________
傳真：_______________________
傳真：___________________________
日期：______年______月_____日
日期：_______年_______月_______日
承攬合同范本15
甲方(裝修方)：____________
乙方(承攬方)：____________
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議：
一、甲方提供裝修需求和要求，乙方進行咨詢、設(shè)計、報價等服務(wù)，并提供施工圖紙。乙方按照合同約定的時間和質(zhì)量標準進行施工，甲方按照國家規(guī)定的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費。在整個裝修過程中，乙方與甲方保持聯(lián)系，以確保工程進度和質(zhì)量達到雙方預(yù)期效果。
二、裝飾施工地點：____________
1、住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90m2，室內(nèi)面積84m2。
2、整體裝修包括以下工程：水電安裝工程、泥瓦工程、木工工程、抹灰工程、油漆工程，以及甲方其他所需的.工程。
3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。
三、工程施工期間，乙方應(yīng)自備相應(yīng)設(shè)備、工具和技術(shù)，并雇傭技術(shù)工人進行施工。同時，乙方需全面承擔(dān)安全事故的責(zé)任。
四、本合同采用乙方包工包料的承攬方式，但乙方必須嚴格按照甲方指定的材料品質(zhì)、價格、品牌和售貨單位購買所需材料。如甲方需要，乙方可以提前預(yù)支部分加工承攬費用以購買材料。若乙方提供的材料或設(shè)備不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，則應(yīng)禁止使用。如已經(jīng)使用造成了工程損失，則由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
五、雙方達成協(xié)議，乙方將按照圖紙指導(dǎo)進行分階段、分步驟的施工，每個施工單元都有相應(yīng)的施工圖。甲方將根據(jù)市場價格，與乙方協(xié)商并支付加工承攬費。每個施工單元的費用都將分別確定和支付。
六、乙方在進場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七、為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責(zé)任，直至交付使用后為止，否則應(yīng)對保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負全額賠償責(zé)任。
八、本合同一式三份，經(jīng)雙方簽字蓋章生效。乙方執(zhí)一份，遵照執(zhí)行。
甲方：_________乙方：_________
地址：_________地址：_________
電話：_________電話：_________
簽約代表：______簽約代表：______
簽約日期：______簽約日期：______
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬的合同03-21
承攬的合同05-03
承攬合同合同04-28
工程承攬合同03-27
有關(guān)承攬合同08-01
承攬合同通用11-15
運輸承攬合同02-08
設(shè)計承攬合同04-01
承攬加工合同07-01
承攬合同范文01-10