驗收合同[精華]
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，以下是小編收集整理的驗收合同，希望對大家有所幫助。
![驗收合同[精華]](/pic/00/bacfcdac4_2.jpg)
驗收合同1
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
甲乙雙方本著互惠互利、共同發(fā)展的原則，就共同開發(fā)電動車市場，由乙方向甲方提供電動車專用蓄電池一事，經(jīng)協(xié)商達成一致共識，特簽定以下協(xié)議：
1.技術(shù)要求：
1．1外觀：
蓄電池應(yīng)有正負極、商標、型號、規(guī)格、制造廠名、編號、出廠日期等標志，且標志應(yīng)清晰、牢固、不易脫落；電池外觀整潔。
1.2型號：
6－dzm－10（12v12ah 10hr）。
1.3外型尺寸及重量：
6－dzm－10：長（152±2）. 寬（98±2）. 高（97±2）.參考重量（4.25±0.05）。
1.4使用環(huán)境溫度：
膠體蓄電池在-20℃～50℃范圍內(nèi)能正常工作；普通鉛酸蓄電池在-10℃～50℃范圍內(nèi)能正常工作。
1.5放電容量：
單體蓄電池經(jīng)完全充電后，在溫度為25±5℃環(huán)境中靜置1～4h，以jb/t10262-20xx標準放電至蓄電池電壓10.50v終止，其放電時間不小于130min（允許3次循環(huán)）。
1.6大電流性能：
蓄電池經(jīng)完全充電后，在溫度為25±5℃環(huán)境中靜置1～4h，以3.0i2（a）放電5min，蓄電池端電壓不低于8.4v（以12v系列為例），且導(dǎo)電部分不得熔斷，外觀無異�，F(xiàn)象。
1.7安全性能：
蓄電池經(jīng)完全充電后，在溫度為25±10℃環(huán)境中以0.4i2（a）連續(xù)充電5h，然后檢查外觀應(yīng)無漏液及其它異�，F(xiàn)象。
1.8耐震性能：
蓄電池經(jīng)完全充電后，在溫度為25±10℃環(huán)境中，以正立狀態(tài)緊固在振動臺上，經(jīng)受振幅2；頻率16.7hz的垂直振動，1h后目視確認無漏液等異�，F(xiàn)象且端電壓必須在正常范圍內(nèi)。
1.9電池壽命：
按2.1方法充電，以jb/t10262-20xx標準中6.11的放電要求，循環(huán)次數(shù)“膠體環(huán)保型”不低于450次，“普通鉛酸型”不低于350次。
1.10端電壓及組合一致性：
配對單只電壓13.0v以上，2節(jié)電壓差不大于0.02v；3節(jié)電壓差不大于0.04v；4節(jié)電壓差不大于0.05v。
1.11過放電容量恢復(fù)性能：
“膠體環(huán)保型”電池開始以jb/t10262-20xx標準放電至接近0v之后，短接該電池兩極24h，再重新充滿電。重復(fù)上述5次放電、充電、短接后，該電池（組）以 jb/t10262-20xx標準放電至單節(jié)10.5v時，放出的容量應(yīng)大于標稱容量的90%（“普通鉛酸型”大于標稱容量的85%）。
2.蓄電池的使用：
2.1蓄電池的充電：
“膠體環(huán)保型”“普通鉛酸型”電池充電（以3節(jié)6-dzm-10電池組為例）：把蓄電池串聯(lián)形成一個額定電壓為36v的電池組，第一階段：恒流1.5～1.8a，電壓逐漸上升；第二階段：電壓逐漸上升到44.1±0.2v后保持恒定，電流逐漸下降到400±30ma；第三階段：涓流浮充充電，電壓41.5±0.5v，電流逐漸趨近于0ma。（也可采用脈沖方式充電，充電最大電流不大于2.2a；最高電壓不超過44.5v）
2.2電池擱置一段時間后應(yīng)及時補足電，嚴禁長期在虧電狀態(tài)下使用。
3.蓄電池的驗收：
3.1驗收內(nèi)容：
3.1.1外觀：
a外觀無變形及裂紋，外形尺寸及重量應(yīng)符合1.3條的規(guī)定。
b有正負極性、商標、型號、制造廠名、出廠日期、電池編碼等標志，且標志清晰，牢固。
c整箱包裝的蓄電池應(yīng)附檢驗合格證、使用說明書、售后服務(wù)保證書，包裝外側(cè)應(yīng)有提醒正確運輸?shù)臉酥尽?/p>
3.1.2性能：
a測量電池的極性，應(yīng)與正負極性標志相符。
b開箱后，電池組單節(jié)電池的開路電壓應(yīng)不小于13.0v
c蓄電池經(jīng)完全充電后，靜置1～4h，在25±5℃環(huán)境溫度以jb/t10262-20xx標準放電至蓄電池組電壓31.5v止，其放電時間不小于130min（允許3次循環(huán)）。
3.2檢驗方法：
3.2.13.1.1條采用目測、鋼卷尺和秤。
3.2.23.1.2條采用數(shù)字萬用表和放電儀。
3.2.3首批供貨時及正常供貨后，每隔半年由乙方對1.5、1.7、和1.9條進行試驗，并向甲方提供國家或行業(yè)認可的書面報告。
3.2.4每個批次抽同一包裝箱中的1組3只電池，按1.5；1.10條款檢驗（1.5條允許三個循環(huán)），若達不到上述條款要求則按檢驗規(guī)則加倍抽樣檢測，仍不合格則該批產(chǎn)品退貨。
4．雙方約定：
4.1甲方職責(zé)：
4.1.1甲方對乙方所提供的每批產(chǎn)品按上述規(guī)則檢驗，若有不合格項或質(zhì)量異議，須在收貨之日起10日內(nèi)書面或傳真提出。
4.1.2對使用過程中因制造原因而需退還給乙方的電池，甲方應(yīng)通知乙方服務(wù)人員到現(xiàn)場逐一檢測，凡不符合退貨要求的，乙方有權(quán)拒絕退貨或?qū)⒁淹穗姵胤颠�給甲方。
4.1.3甲方應(yīng)要求客戶（經(jīng)銷商）認真填寫好乙方所提供的售后服務(wù)保證書上的有關(guān)內(nèi)容，以便乙方掌握電池的有效使用期和建立好客戶檔案。
4.2乙方責(zé)任：
4.2.1乙方所提供給甲方的產(chǎn)品之質(zhì)量必須符合上述技術(shù)要求。
4.2.2以3×6－dzm－10電池組為例，甲方電動車最大電流不超過13.0a，正常工作電流在環(huán)境溫度25±2℃、風(fēng)力1～2級的平坦路面上，以70～75公斤的負載不大于7a；乙方產(chǎn)品使用天數(shù)與續(xù)行里程的`關(guān)系使用天數(shù)（12月計） 90 天180 天 270 天360 天
放 電 時 間110min 105 min95 min72 min
參考續(xù)行里程 35～ 55 km 30 ～ 50 km20 ～ 40 km 15 ～ 35 km
使用天數(shù)（15月計） 90天 180天270天360天450天
放 電 時 間120 min110 min105 min95 min 72 min
參考續(xù)行里程 40 ～60 km 35 ～55 km 30～50km 20～ 40km15～35km
注：參考里程是在環(huán)境溫度25±5℃，車、路況正常，最高車速20km/h，載重負荷不大于75kg的條件下進行的；且和電機效率、控制器控制參數(shù)等整車配制有關(guān)。
4.2.3乙方產(chǎn)品在正常使用條件下質(zhì)保期：
�。�1）“普通鉛酸型”和“代膠體環(huán)保型”出廠 15個月；使用12 個月
。（2）“代膠體環(huán)保型”出廠18 個月；使用 15個月。質(zhì)保期二個條件只要達到一條都視為超過質(zhì)保期，在質(zhì)保期內(nèi)若發(fā)生下列問題：①短路②斷路③反極④大面積脫粉，經(jīng)甲、乙雙方檢查確認后電池容量末達到標稱容量的60%，由乙方負責(zé)修理或調(diào)換，否則不予承保。（其它規(guī)格型號的電池質(zhì)保期雙方另行訂立）
4.2.4乙方每月根據(jù)甲方上月退回的經(jīng)雙方確認確屬乙方責(zé)任的電池數(shù)量，如數(shù)向甲方返還相同規(guī)格型號的電池：
a/電池出廠 8 個月以內(nèi)如出現(xiàn)容量明顯下降至額定容量80％以下（或漏酸、短路等故障），乙方負責(zé)調(diào)換全新電池，并重新計算質(zhì)保期；
b/電池出廠 8 個月以外且在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)容量明顯下降至額定容量60％以下（或漏酸、短路等故障），乙方負責(zé)調(diào)換標稱容量在80%以上的維護電池， 三包期從原使用電池的出廠日期起累計續(xù)保。
4.2.5乙方負責(zé)回收甲方過質(zhì)保期的“華富”廢舊電池，回收方法和價格另訂。
4.2.6乙方負責(zé)生產(chǎn)的電動車專用蓄電池由中國人民保險公司承擔產(chǎn)品信譽和產(chǎn)品責(zé)任保險。
4.3.本協(xié)議為雙方供貨合同的附件，具有同等效力，履行地為高郵，解釋權(quán)為乙方所有。
5．其它約定：
甲方： 乙方：
代表： 代表：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
日期：年 月 日 日期：年 月
驗收合同2
驗 收 合 同
甲方（買方）：
乙方（賣方）：
甲、 乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，茲簽訂如下協(xié)議并共同遵守：
在甲方的積極配合下，乙方順利完成甲方委托 （合同號為LZ20100605，以下簡稱本項目），在規(guī)定的時間內(nèi)，甲方就本項目的全部內(nèi)容進行審核和驗收之后，認定均符合合同要求，并同意通過驗收。
第一條 驗收方式
1．產(chǎn)品到達甲方指定地點進行安裝調(diào)試后，甲、乙雙方共同進行驗收、調(diào)試。甲方向乙方說明商品的安裝的位置，核對商品數(shù)量、規(guī)格，顏色，保證商品符合使用質(zhì)量狀況，經(jīng)乙方確認，當面向乙方交驗產(chǎn)品，并介紹產(chǎn)品的使用、維護方法，明示質(zhì)保期。
2．驗收標準：
1）產(chǎn)品外形、包裝完好；
2）產(chǎn)品符合合同要求及標準；
3）乙方應(yīng)提供產(chǎn)品合格證或質(zhì)量保證書及必要的技術(shù)資料；
4）甲方認可設(shè)備的安裝、調(diào)試無問題。
第二條 對產(chǎn)品提了異議的'時間和方法
1．雙方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的顏色、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與本合同附件規(guī)定不符，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定產(chǎn)品的貨款，并在產(chǎn)品到貨5日內(nèi)向乙方提出書面異議和處理意見。
2．如甲方未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產(chǎn)品符合合同附件一的規(guī)定。書面異議的提出時間以甲方簽發(fā)日期或交郵遞日期為準。
3．乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在3日內(nèi)提出書面處理意見，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第三條 本合同簽訂日，是產(chǎn)品驗收通過日。
第四條 本合同經(jīng)雙方簽字，視為本項目驗收通過。甲方應(yīng)向乙方結(jié)清本次合同所有剩余款項。如不按此合同執(zhí)行，逾期每日甲方向乙方支付合同總價款5%的違約金。
第五條 本合同經(jīng)雙方簽字認可，即產(chǎn)生法律效力。
第六條 本合同一式兩份 雙方各持一份。
甲 方（蓋章）： 乙 方（蓋章）：
地址：地址：
代表人（簽字）：法定代表人（簽字）：
聯(lián) 系 電 話： 聯(lián) 系 電 話：
年 月 日 年 月 日
驗收合同3
甲方：______________
乙方：______________
1、協(xié)議內(nèi)容：______ 經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，達成一致協(xié)議。某某有限公司建設(shè)的`調(diào)度中心及銅管車間、銅桿車間、倉庫樓四個單體工程，組織驗收資料承包給乙方制作。資料自簽訂協(xié)議起，2、資料總費用：_____ 資料費、試驗費等有關(guān)驗收資料的一切費用共計:______________萬元，大寫：______________元整
3、付款方式：______ 首付資料費______________萬元，資料完成，經(jīng)甲方認證驗收后，余款一次性付清。
4、甲方責(zé)任：甲方積極配合乙方完善驗收資料
5、乙方責(zé)任：
(1)資料內(nèi)容達到國家規(guī)定標準，乙方負責(zé)甲方資料驗收合格，并協(xié)助甲方辦理完成資料驗收。
(2)乙方保證所提供資料，真實有效，甲方在辦理房產(chǎn)手續(xù)期間，出現(xiàn)的有關(guān)資料問題，乙方付全部責(zé)任，并退還所有費用，并給予甲方雙倍賠 償。
6、在本合同履行過程中發(fā)生爭議雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向東營區(qū)人民法院起訴____天內(nèi)完成，交付甲方進行資料驗收。
7、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。
甲 方： ______________委托人：______________
乙 方：______________委托人：______________
___________年___________月_________日
驗收合同4
甲方：
地址：
乙方：
地址：
甲、乙雙方根據(jù)《合同法》和《中華人民共和國消防法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用互利的原則，結(jié)合本消防項目具體情況，達成協(xié)約如下：
一、工程概況：
1、驗收辦證名稱：
2、工程辦證地點：
二、工程驗收辦證范圍：
1、《消防工程設(shè)計審核合格證》及網(wǎng)上備案申報如隨機抽取應(yīng)辦理取得《消防工程驗收合格意見書》
2、提供設(shè)計圖和消費審核合格圖。
三、承包總價款：
1、合同總價款：貳萬伍仟元（￥）
含（①裝飾平面、天花、隔斷、地面電箱圖紙、及蓋裝房甲級設(shè)計資質(zhì)出圖章。②消防煙感、噴淋、消防栓、手報廣播系統(tǒng)布置圖紙及蓋消防設(shè)計甲級資質(zhì)出圖章。）③消防報建費用。④電器檢測費。⑤辦證費用。
2、假如隨機抽查，抽中甲方需多支付地氈及天花材料檢測費共10000 元。
四、付款方式：
1、合同簽定后，甲方支付乙方工程款總造價50%，即人民幣壹萬貳仟伍佰元正 。
2、取得《消防工程驗收合格證》 或網(wǎng)上備案證號，甲方支付乙方工程款總造價 50%，即人民幣壹萬貳仟伍佰元正。
五、辦證時間：
設(shè)計社會意見書為15 個工作日，出齊所有圖紙并加蓋出圖章為5 天，申請辦理驗收現(xiàn)時間為5 天，隨機抽查時間為15 個工作日。
六、違約責(zé)任與處理：
如乙方因素，不能辦妥《消防工程驗收合格證》乙方需向甲方付違約金貳萬伍仟元正。
七、其他：
1、今后雙方簽定的補充協(xié)議書具有同等法律效力。《建筑工程承包合同》、補充協(xié)議與本協(xié)議有抵觸的.，應(yīng)以本協(xié)議書準則。
2、本協(xié)議履行地為本工程所在地。
3、本協(xié)議一式二份，雙方各執(zhí)一份，雙方自簽字之日起生效。
甲方： __________________________乙方： ________________________
簽定日期：
驗收合同5
甲方：_________（以下簡稱甲方）
乙方：_________（以下簡稱乙方）
甲乙雙方本著互惠互利、共同發(fā)展的原則，就共同開發(fā)_________市場，由乙方向甲方提供_________專用蓄電池一事，經(jīng)協(xié)商達成一致共識，特簽定以下協(xié)議：
1．技術(shù)要求
1．1外觀
蓄電池應(yīng)有正負極、商標、型號、規(guī)格、制造廠名、編號、出廠日期等標志，且標志應(yīng)清晰、牢固、不易脫落；電池外觀整潔。
1．2型號
_________
_________
1．3外型尺寸及重量
_________（型號）：長（_________±2㎜）寬（_________±2㎜）高（_________±2㎜）參考重量（_________±005㎏）
_________（型號）：長（_________±2㎜）寬（_________±2㎜）高（_________±2㎜）參考重量（_________±005㎏）
1．4使用環(huán)境溫度
膠體蓄電池在—20℃~50℃范圍內(nèi)能正常工作；普通鉛酸蓄電池在—10℃~50℃范圍內(nèi)能正常工作。
1．5放電容量
單體蓄電池經(jīng)完全充電后，在溫度為25±5℃環(huán)境中靜置1~4h，以jb/t10262—____標準放電至蓄電池電壓1050v終止，其放電時間不小于130min（允許3次循環(huán)）。
1．6大電流性能
蓄電池經(jīng)完全充電后，在溫度為25±5℃環(huán)境中靜置1~4h，以30i2（a）放電5min，蓄電池端電壓不低于84v（以12v系列為例），且導(dǎo)電部分不得熔斷，外觀無異�，F(xiàn)象。
1．7安全性能
蓄電池經(jīng)完全充電后，在溫度為25±10℃環(huán)境中以04i2（a）連續(xù)充電5h，然后檢查外觀應(yīng)無漏液及其它異�，F(xiàn)象。
1．8耐震性能
蓄電池經(jīng)完全充電后，在溫度為25±10℃環(huán)境中，以正立狀態(tài)緊固在振動臺上，經(jīng)受振幅2㎜；頻率167hz的垂直振動，1h后目視確認無漏液等異�，F(xiàn)象且端電壓必須在正常范圍內(nèi)。
1．9電池壽命
按21方法充電，以jb/t10262—____標準中611的放電要求，循環(huán)次數(shù)“膠體環(huán)保型”不低于450次，“普通鉛酸型”不低于350次。
1．10端電壓及組合一致性
配對單只電壓130v以上，2節(jié)電壓差不大于002v；3節(jié)電壓差不大于004v；4節(jié)電壓差不大于005v
1．11過放電容量恢復(fù)性能
“膠體環(huán)保型”電池開始以jb/t10262—____標準放電至接近0v之后，短接該電池兩極24h，再重新充滿電。重復(fù)上述5次放電、充電、短接后，該電池（組）以jb/t10262—____標準放電至單節(jié)105v時，放出的容量應(yīng)大于標稱容量的90%（“普通鉛酸型”大于標稱容量的85%）。
2．蓄電池的使用
2．1蓄電池的充電
“膠體環(huán)保型”“普通鉛酸型”電池充電（以4節(jié)6—dzm—10電池組為例）：把蓄電池串聯(lián)形成一個額定電壓為48v的電池組，第一階段：恒流15~18a，電壓逐漸上升；第二階段：電壓逐漸上升到588±02v后保持恒定，電流逐漸下降到400±30ma；第三階段：涓流浮充充電，電壓555±05v，電流逐漸趨近于0ma。
2．2電池擱置一段時間后應(yīng)及時補足電，嚴禁長期在虧電狀態(tài)下使用。
3．蓄電池的驗收
3．1驗收內(nèi)容
3．1．1外觀
�。�1）外觀無變形及裂紋，外形尺寸及重量應(yīng)符合13條的規(guī)定。
（2）有正負極性、商標、型號、制造廠名、出廠日期、電池編碼等標志，且標志清晰，牢固。
（3）整箱包裝的蓄電池應(yīng)附檢驗合格證、使用說明書、售后服務(wù)保證書，包裝外側(cè)應(yīng)有提醒正確運輸?shù)臉酥尽?/p>
3．1．2性能
�。�1）測量電池的極性，應(yīng)與正負極性標志相符。
（2）開箱后，電池組單節(jié)電池的開路電壓應(yīng)不小于130v
�。�3）蓄電池組經(jīng)完全充電后，靜置1~4h，在25±5℃環(huán)境溫度以jb/t10262—____標準放電至蓄電池組終壓420v止，其放電時間不小于130min（允許3次循環(huán)）。
3．2檢驗方法
3．2．1311條采用目測、鋼卷尺和秤。
3．2．2312條采用數(shù)字萬用表和放電儀。
3．2．3首批供貨時及正常供貨后，每隔半年由乙方對15、17、和19條進行試驗，并向甲方提供國家或行業(yè)認可的書面報告。
3．2．4每個批次抽同一包裝箱中的1組3只電池，按15；110條款檢驗（15條允許三個循環(huán)），若達不到上述條款要求則按檢驗規(guī)則加倍抽樣檢測，仍不合格則該批產(chǎn)品退貨。
4．雙方約定
4．1甲方職責(zé)
4．1．1甲方對乙方所提供的每批產(chǎn)品按上述規(guī)則檢驗，若有不合格項或質(zhì)量異議，須在收貨之日起10日內(nèi)書面或傳真提出。
4．1．2對使用過程中因制造原因而需退還給乙方的電池，甲方應(yīng)通知乙方服務(wù)人員到現(xiàn)場逐一檢測，凡不符合退貨要求的'，乙方有權(quán)拒絕退貨或?qū)⒁淹穗姵胤颠�給甲方。
4．1．3甲方應(yīng)要求客戶（經(jīng)銷商）認真填寫好乙方所提供的售后服務(wù)保證書上的有關(guān)內(nèi)容，以便乙方掌握電池的有效使用期和建立好客戶檔案。
4．2乙方責(zé)任
4．2．1乙方所提供給甲方的產(chǎn)品之質(zhì)量必須符合上述技術(shù)要求。
4．2．2以4×6－dzm－10電池組為例，甲方電動車最大電流不超過150a，正常工作電流在環(huán)境溫度25±2℃、風(fēng)力1～2級的平坦路面上，以70～75公斤的負載不大于7a；乙方產(chǎn)品使用天數(shù)與續(xù)行里程的關(guān)系
使用天數(shù)（12月計）90天180天270天360天
放電時間110min 105 min 95 min 72 min
參考續(xù)行里程35～55 km30～50 km 20～40 km 15～35 km
使用天數(shù)（15月計）90天180天270天360天450天
放電時間120 min 110 min 105 min 95 min 72 min
參考續(xù)行里程40～60 km35～55 km 30～50km 20～40 km 15～35 km
注：參考里程是在環(huán)境溫度25±5℃，車、路況正常，最高車速20km/h，載重負荷不大于75kg的條件下進行的；且和電機效率、控制器控制參數(shù)等整車配制有關(guān)。
4．2．3乙方產(chǎn)品在正常使用條件下質(zhì)保期
（1）“普通鉛酸型”和“ⅰ代膠體環(huán)保型”出廠_________個月；使用_________個月。
�。�2）“ⅱ代膠體環(huán)保型”出廠_________個月；使用_________個月。質(zhì)保期二個條件只要達到一條都視為超過質(zhì)保期，在質(zhì)保期內(nèi)若發(fā)生下列問題：①短路②斷路③反極④大面積脫粉，經(jīng)甲、乙雙方檢查確認后電池容量末達到標稱容量的60%，由乙方負責(zé)修理或調(diào)換，否則不予承保。（其它規(guī)格型號的電池質(zhì)保期雙方另行訂立）
4．2．4乙方每月根據(jù)甲方上月退回的經(jīng)雙方確認確屬乙方責(zé)任的電池數(shù)量，如數(shù)向甲方返還相同規(guī)格型號的電池：
�。�1）電池出_________個月以內(nèi)如出現(xiàn)容量明顯下降至額定容量80％以下（或漏酸、短路等故障），乙方負責(zé)調(diào)換全新電池，并重新計算質(zhì)保期；
�。�2）電池出廠_________個月以外且在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)容量明顯下降至額定容量60%以下（或漏酸、短路等故障），乙方負責(zé)調(diào)換標稱容量在80%以上的維護電池，三包期從原使用電池的出廠日期起累計續(xù)保。
4．2．5乙方負責(zé)回收甲方過質(zhì)保期的“華富”廢舊電池，回收方法和價格另訂。
4．2．6乙方負責(zé)生產(chǎn)的電動車專用蓄電池由中國人民保險公司承擔產(chǎn)品信譽和產(chǎn)品責(zé)任保險。
4．3本協(xié)議為雙方供貨合同的附件，具有同等效力，履行地為_________，解釋權(quán)為乙方所有。
5．其它約定
_________
_________
甲方（簽章）：_________
乙方（簽章）：_________
代表：_________
代表：_________
電話：_________
電話：_________
傳真：_________
傳真：_________
日期：_________年__月__日
日期：_________年__月__日
驗收合同6
項 目 名 稱： 20xx年市級特色效益農(nóng)業(yè)資金項目
委 托 方（甲方）： 石柱縣農(nóng)業(yè)委員會
受 托 方（乙方）：
簽 訂 地 點： 石柱縣農(nóng)業(yè)委員會
簽 訂 日 期： 20xx年 月 日
委托方（甲方）：石柱縣農(nóng)業(yè)委員會
受托方（乙方）：
本合同經(jīng)甲乙雙方平等協(xié)商，在真實、充分地表達各自意愿的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》與國家發(fā)改委、重慶市物價局的有關(guān)收費標準，達成如下協(xié)議，并由雙方共同恪守。
第一條 甲方委托乙方獨立承擔“20xx年市級特色效益農(nóng)業(yè)資金項目”縣級驗收事宜，具體驗收內(nèi)容以20xx年1月21日“采購第三方驗收20xx年市級特色效益農(nóng)業(yè)資金項目”驗收內(nèi)容為準。
第二條 為保證乙方能順利開展項目驗收工作，甲方應(yīng)協(xié)調(diào)項目實施業(yè)主積極配合乙方工作；甲方應(yīng)為乙方驗收工作提供必要的工作條件，并指定專人負責(zé)聯(lián)絡(luò)；甲方應(yīng)協(xié)助項目業(yè)主向乙方提供與項目驗收有關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、圖紙資料、文字材料及相關(guān)附件等資料及竣工資料。提供的相關(guān)資料應(yīng)真實、有效。
在不影響乙方正常開展工作的情況下，甲方有權(quán)就本合同的執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督。
第三條 甲方應(yīng)支持乙方按照國家和地方有關(guān)項目管理、驗收規(guī)定開展驗收工作，讓乙方完成驗收工作具有公正性和科學(xué)性。
第四條 乙方應(yīng)按國家和地方有關(guān)項目管理、驗收規(guī)定，組建由相關(guān)專業(yè)工程技術(shù)人員、財務(wù)人員及有關(guān)專家為成員的驗收組，按照項目驗收相關(guān)技術(shù)及質(zhì)量要求，按時完成驗收工作，其成果內(nèi)容應(yīng)符合國家、地方的法律、法規(guī)要求與行業(yè)的技術(shù)標準和要求。
第五條 驗收方式及成果
乙方應(yīng)按甲方及項目相關(guān)驗收標準制定驗收方案，并嚴格按照驗收方案組織驗收工作，確保工程投資效益。項目驗收結(jié)束后，乙方應(yīng)向甲方提供以下成果：
1、石柱縣20xx年市級特色效益農(nóng)業(yè)資金項目（三個項目）建設(shè)內(nèi)容完成結(jié)果及完成投資匯總表。
2、石柱縣20xx年市級特色效益農(nóng)業(yè)資金項目（三個項目）建設(shè)內(nèi)容完成量及完成投資詳細清單表。
3、編制《石柱縣20xx年市級特色效益農(nóng)業(yè)資金項目（三個項目）縣級驗收總結(jié)》。
4、向甲方提供《石柱縣20xx年市級特色效益農(nóng)業(yè)資金項目（三個項目）縣級驗收報告及驗收意見》，所有資料一式5份。
第六條 本合同簽訂后，甲方按照單個項目的.完成情況通知乙方進行驗收。在驗收前向乙方提供項目驗收所有必要的基礎(chǔ)資料，包括項目計劃資金批復(fù)文件、竣工資料等。乙方在收到資料后要認真核對資料的完整性和真實性，對資料不齊或?qū)Y料有異議的應(yīng)及時提出，協(xié)助項目業(yè)主及時修改。確保在接到通知后20天內(nèi)按時完成驗收工作，并向甲方提交驗收成果。
第七條 資料保密、保管要求
1、甲方提供給乙方的基礎(chǔ)資料，乙方必須保守秘密，不得提供給第三方。落實專人保管制度，防止資料丟失和損毀。驗收結(jié)束后提交成果時一并退還全部基礎(chǔ)資料。
2、乙方提交的項目驗收成果，必須保證不能侵犯第三人的權(quán)利，若侵犯第三人的權(quán)利，產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔。
3、乙方提交的項目驗收成果，非經(jīng)甲方書面同意，不得向第三人提供。
第八條 本驗收工作為有償服務(wù)，經(jīng)甲乙雙方商定，由甲方支付給乙方驗收費 萬元（最高限價3.222萬元，大寫叁萬貳仟貳佰貳拾元整，正式合同以最終中標價為準）。
第九條 費用支付方式
1、本項目報酬：驗收費 萬元。
2、報酬分二次支付，支付進度詳見下表：
3、乙方的開戶銀行名稱及帳號
開戶銀行：
帳 號：
開 戶 名：
第十條 本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份，具有同等法律效力。
第十一條 本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效，未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方（蓋章）：
單位名稱：
法人代表：
委托代理人：
乙方（蓋章）：
單位名稱：
法人代表：
委托代理人：
20xx年 月 日
驗收合同7
分承包方：
日期： 年 月 日
質(zhì) 量 驗 收 協(xié) 議 書
甲方：錢江集團整車事業(yè)部
乙方：
為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和不斷提高，明確甲乙雙方的合同產(chǎn)品質(zhì)量問題責(zé)任，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，特簽訂本協(xié)議：
1. 乙方提供的產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)滿足甲方經(jīng)有關(guān)程序?qū)徟膱D樣、檢驗指導(dǎo)書（檢驗規(guī)程）、技術(shù)協(xié)議、封樣標準以及雙方洽談的有關(guān)記錄等標準及要求。
2. 乙方應(yīng)嚴格進行出廠產(chǎn)品的檢驗，保證將合格產(chǎn)品交付甲方，并在每批產(chǎn)品交貨時向甲方提供該批的檢驗合格證、檢測記錄等合格證明資料。同時，對甲方的其他標識要求乙方也應(yīng)嚴格執(zhí)行。如乙方交貨產(chǎn)品未按規(guī)定要求提供合格證明或未按甲方要求進行產(chǎn)品標識的，則在當月質(zhì)量考核中扣分，同時，每批索賠該批零件總價值的0.5%。
3. 乙方出廠產(chǎn)品應(yīng)根據(jù)供銷合同要求，使用包裝箱，應(yīng)在包裝箱外知名產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號（圖號）、數(shù)量、生產(chǎn)日期、企業(yè)名稱等必要信息；對易生銹易碎零件應(yīng)采用防護包裝；對特殊產(chǎn)品（如塑料件、焊接件等）應(yīng)逐步采用周轉(zhuǎn)箱，減少運輸、裝卸過程中磕碰傷。若未按購銷合同中要求進行產(chǎn)品的包裝和防護，則在該分承包方浜月質(zhì)量考核中扣分的同時，索賠該批產(chǎn)品總價值的1%，以進行包裝或防護達不到要求的索賠該批產(chǎn)品的總價值的0.5%。
4. 乙方送交甲方的產(chǎn)品的處理：
a、 經(jīng)檢驗的零部件，需提出評審的，評審后確定為讓步接受、降級使用或返修的外購?fù)鈪f(xié)件，按項目重要度對乙方給予該批零件總價值5～20%的索賠，即C類評審索賠5%，B類評審索賠10%，A類評審索賠20%。 b、乙方在送交前要求評審的，由甲方檢驗判訂情況屬實后，將在a款索賠的基礎(chǔ)上減半索賠。乙方應(yīng)積極整改，在雙方協(xié)商的整改期限外仍未整改到位的按a款索賠。
c、 對可以挑選或返工的零部件，由乙方負責(zé)立即進行挑選或返工，但不得在甲方廠區(qū)內(nèi)進行，該問題在以后零部件交驗收重復(fù)出現(xiàn)的，成倍收取檢驗費，若委托甲方挑選或返工的按50元/人、小時。
d、經(jīng)檢驗判為不合格的退貨的零部件，甲方有權(quán)作出銷毀處理。
e、 當產(chǎn)品在交驗、裝配過程中出現(xiàn)的單個不合格品，經(jīng)甲方檢驗判定為乙方責(zé)任的，則按不合格零件價值的兩倍由乙方負責(zé)賠償。
f、 由于乙方的一般質(zhì)量問題，市場退回的零件對乙方按該零件價值以一賠三，乙方應(yīng)負責(zé)由此引起相關(guān)的損失及其它一切附加費用。
5. 質(zhì)量事故的處理：
由于乙方配件的質(zhì)量問題，致使甲方產(chǎn)品投放市場后出現(xiàn)批量或嚴重的質(zhì)量事故時，乙方除承擔由于質(zhì)量事故而造成的.一切經(jīng)濟損失外，且應(yīng)接受甲方向乙方提出的索賠。
6. 機房有權(quán)定期或不定期對乙方所供的產(chǎn)品（包括到生產(chǎn)現(xiàn)場）進行隨機抽樣和全面的性能檢測，若甲方測試條件不具備，可送國家認可的第三方檢測機構(gòu)或有甲方委托的其他測試單位進行檢測，檢測所需的配件（包括甲方正常檢驗所需的配件）均由乙方負責(zé)免費提供。檢驗結(jié)果合格則檢測費用由甲方承擔，不合格則檢測費用由乙方承擔并處以一定的索賠。
7. 乙方供給甲方產(chǎn)品中所需的關(guān)鍵原材料、二次配套件、工藝協(xié)作單位須經(jīng)甲方認可，乙方須從認可的定點單位采購。如未按此規(guī)定辦理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)每次給予索賠一萬至十萬元。
8. 要求乙方就質(zhì)量問題來甲方協(xié)調(diào)，乙方應(yīng)予密切配合。對甲方發(fā)放的整改通知單及質(zhì)量信息反饋單中的有關(guān)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)立即進行整改，確保以后交貨批中不再出現(xiàn)，并將采取的改進措施及到位時間書面回復(fù)，否則扣除質(zhì)量改進分，整改后若在以后交貨批次中重復(fù)出現(xiàn)的，每次給予400～1000元經(jīng)濟索賠。
9. 按封樣件驗收的產(chǎn)品，以雙方簽字認可作為驗收依據(jù)，乙方交驗產(chǎn)品達不到雙方協(xié)議保準或封樣件要求的，第一個月扣該批零件總價值的5%，第二個月仍未達到的扣當月交貨零件總價值的10%，第三個月人未達標的扣當月交貨零件總價值的15%，依此類推。乙方修復(fù)模具或重開模具、生產(chǎn)工藝、工裝設(shè)備、材料等作重大更改時都必須提前通知甲方，并經(jīng)過重新封樣認可，同時每次更改后都應(yīng)與甲方協(xié)商后做相應(yīng)的標記。若未經(jīng)甲方認可便交貨的，一經(jīng)查出，將給予更改后產(chǎn)品交貨總價值的2倍進行索賠。
10. 乙方接收甲方技術(shù)文件的資料應(yīng)按時填寫《技術(shù)文件受理回執(zhí)》回復(fù)并妥善保管技術(shù)文件和資料，未按甲方要求在三個工作日內(nèi)基礎(chǔ)《技術(shù)文件受理回執(zhí)》的，按每份繪制索賠100元。乙方丟失或損壞甲方提供的技術(shù)文件和資料的，按每份（張）索賠200～1000元。
11. 乙方按甲方提供的技術(shù)文件圖紙或模具等所生產(chǎn)的產(chǎn)品不得轉(zhuǎn)賣他方，如發(fā)現(xiàn)有泄露（包括丟失）或轉(zhuǎn)讓甲方技術(shù)機密或其它資料的情況，由此造成甲方的一切損失均由乙方承擔，甲方將保留訴諸法律的權(quán)利。
12. 對各具體零部件的特殊驗收標準，具體見本質(zhì)量協(xié)議書的附件，附件與本質(zhì)量協(xié)議書具有同等的法律效力。
13. 本協(xié)議一式四份，甲方三份，乙方一份，經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效，有效期至重新簽訂協(xié)議為止;簽訂本協(xié)議后原已簽訂的質(zhì)量驗收協(xié)議自動失效。
14. 未盡事宜，雙方本著共同提高產(chǎn)品質(zhì)量的目標，協(xié)商解決。
甲方代表（簽字）： 乙方代表（簽字）：
甲方單位（蓋章）： 乙方單位（蓋章）：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
驗收合同8
甲方：（以下簡稱甲方）
乙方：（以下簡稱乙方）
甲乙雙方本著互惠互利、共同發(fā)展的原則，就共同開發(fā)電動車市場，由乙方向甲方提供電動車專用蓄電池一事，經(jīng)協(xié)商達成一致共識，特簽定以下協(xié)議：
1、技術(shù)要求：
1.1外觀：
蓄電池應(yīng)有正負極、商標、型號、規(guī)格、制造廠名、編號、出廠日期等標志，且標志應(yīng)清晰、牢固、不易脫落；電池外觀整潔。
1.2型號：
1.3外型尺寸及重量：
6－dzm－10：長（152±2）.寬（98±2）.高（97±2）.參考重量（4.25±0.05）。
1.4使用環(huán)境溫度：
膠體蓄電池在-20℃～50℃范圍內(nèi)能正常工作；普通鉛酸蓄電池在-10℃～50℃范圍內(nèi)能正常工作。
1.5放電容量：
單體蓄電池經(jīng)完全充電后，在溫度為25±5℃環(huán)境中靜置1～4h，以jb/t10262-標準放電至蓄電池電壓10.50v終止，其放電時間不小于130min（允許3次循環(huán)）。
1.6大電流性能：
蓄電池經(jīng)完全充電后，在溫度為25±5℃環(huán)境中靜置1～4h，以3.0i2（a）放電5min，蓄電池端電壓不低于8.4v（以12v系列為例），且導(dǎo)電部分不得熔斷，外觀無異�，F(xiàn)象。
1.7安全性能：
蓄電池經(jīng)完全充電后，在溫度為25±10℃環(huán)境中以0.4i2（a）連續(xù)充電5h，然后檢查外觀應(yīng)無漏液及其它異�，F(xiàn)象。
1.8耐震性能：
蓄電池經(jīng)完全充電后，在溫度為25±10℃環(huán)境中，以正立狀態(tài)緊固在振動臺上，經(jīng)受振幅2；頻率16.7hz的垂直振動，1h后目視確認無漏液等異�，F(xiàn)象且端電壓必須在正常范圍內(nèi)。
1.9電池壽命：
按2.1方法充電，以jb/t10262-標準中6.11的放電要求，循環(huán)次數(shù)“膠體環(huán)保型”不低于450次，“普通鉛酸型”不低于350次。
1.10端電壓及組合一致性：
配對單只電壓13.0v以上，2節(jié)電壓差不大于0.02v；3節(jié)電壓差不大于0.04v；4節(jié)電壓差不大于0.05v。
1.11過放電容量恢復(fù)性能：
“膠體環(huán)保型”電池開始以jb/t10262-標準放電至接近0v之后，短接該電池兩極24h，再重新充滿電。重復(fù)上述5次放電、充電、短接后，該電池（組）以jb/t10262-標準放電至單節(jié)10.5v時，放出的容量應(yīng)大于標稱容量的90%（“普通鉛酸型”大于標稱容量的85%）。
2、蓄電池的使用：
2.1蓄電池的充電：
“膠體環(huán)保型”“普通鉛酸型”電池充電（以3節(jié)6-dzm-10電池組為例）：把蓄電池串聯(lián)形成一個額定電壓為36v的電池組，第一階段：恒流1.5～1.8a，電壓逐漸上升；第二階段：電壓逐漸上升到44.1±0.2v后保持恒定，電流逐漸下降到400±30ma；第三階段：涓流浮充充電，電壓41.5±0.5v，電流逐漸趨近于0ma。（也可采用脈沖方式充電，充電最大電流不大于2.2a；最高電壓不超過44.5v）
2.2電池擱置一段時間后應(yīng)及時補足電，嚴禁長期在虧電狀態(tài)下使用。
3、蓄電池的驗收：
3.1驗收內(nèi)容：
3.1.1外觀：
a外觀無變形及裂紋，外形尺寸及重量應(yīng)符合1.3條的規(guī)定。
b有正負極性、商標、型號、制造廠名、出廠日期、電池編碼等標志，且標志清晰，牢固。
c整箱包裝的蓄電池應(yīng)附檢驗合格證、使用說明書、售后服務(wù)保證書，包裝外側(cè)應(yīng)有提醒正確運輸?shù)臉酥尽?/p>
3.1.2性能：
a測量電池的極性，應(yīng)與正負極性標志相符。
b開箱后，電池組單節(jié)電池的'開路電壓應(yīng)不小于13.0v
c蓄電池經(jīng)完全充電后，靜置1～4h，在25±5℃環(huán)境溫度以jb/t10262-標準放電至蓄電池組電壓31.5v止，其放電時間不小于130min（允許3次循環(huán)）。
3.2檢驗方法：
3.2.13.1.1條采用目測、鋼卷尺和秤。
3.2.23.1.2條采用數(shù)字萬用表和放電儀。
3.2.3首批供貨時及正常供貨后，每隔半年由乙方對1.5、1.7、和1.9條進行試驗，并向甲方提供國家或行業(yè)認可的書面報告。
3.2.4每個批次抽同一包裝箱中的1組3只電池，按1.5；1.10條款檢驗（1.5條允許三個循環(huán)），若達不到上述條款要求則按檢驗規(guī)則加倍抽樣檢測，仍不合格則該批產(chǎn)品退貨。
4、雙方約定：
4.1甲方職責(zé)：
4.1.1甲方對乙方所提供的每批產(chǎn)品按上述規(guī)則檢驗，若有不合格項或質(zhì)量異議，須在收貨之日起____日內(nèi)書面或傳真提出。
4.1.2對使用過程中因制造原因而需退還給乙方的電池，甲方應(yīng)通知乙方服務(wù)人員到現(xiàn)場逐一檢測，凡不符合退貨要求的，乙方有權(quán)拒絕退貨或?qū)⒁淹穗姵胤颠�給甲方。
4.1.3甲方應(yīng)要求客戶（經(jīng)銷商）認真填寫好乙方所提供的售后服務(wù)保證書上的有關(guān)內(nèi)容，以便乙方掌握電池的有效使用期和建立好客戶檔案。
4.2乙方責(zé)任：
4.2.1乙方所提供給甲方的產(chǎn)品之質(zhì)量必須符合上述技術(shù)要求。
4.2.2以3×6－dzm－10電池組為例，甲方電動車最大電流不超過13.0a，正常工作電流在環(huán)境溫度25±2℃、風(fēng)力1～2級的平坦路面上，以70～75公斤的負載不大于7a；乙方產(chǎn)品使用天數(shù)與續(xù)行里程的關(guān)系使用天數(shù)（____月計）90天180天270天360天
放電時間110min105min95min72min
參考續(xù)行里程35～55km30～50km20～40km15～35km
使用天數(shù)（____月計）90天180天270天360天450天
放電時間120min110min105min95min72min
參考續(xù)行里程40～60km35～55km30～50km20～40km15～35km
注：參考里程是在環(huán)境溫度25±5℃，車、路況正常，最高車速20km/h，載重負荷不大于75kg的條件下進行的；且和電機效率、控制器控制參數(shù)等整車配制有關(guān)。
4.2.3乙方產(chǎn)品在正常使用條件下質(zhì)保期：
�。�1）“普通鉛酸型”和“代膠體環(huán)保型”出廠15個月；使用12個月。
（2）“代膠體環(huán)保型”出廠18個月；使用15個月。質(zhì)保期二個條件只要達到一條都視為超過質(zhì)保期，在質(zhì)保期內(nèi)若發(fā)生下列問題：
①短路；
�、跀嗦�；
�、鄯礃O；
�、艽竺娣e脫粉，經(jīng)甲、乙雙方檢查確認后電池容量末達到標稱容量的60%，由乙方負責(zé)修理或調(diào)換，否則不予承保。（其它規(guī)格型號的電池質(zhì)保期雙方另行訂立）
4.2.4乙方每月根據(jù)甲方上月退回的經(jīng)雙方確認確屬乙方責(zé)任的電池數(shù)量，如數(shù)向甲方返還相同規(guī)格型號的電池：
a/電池出廠8個月以內(nèi)如出現(xiàn)容量明顯下降至額定容量80％以下（或漏酸、短路等故障），乙方負責(zé)調(diào)換全新電池，并重新計算質(zhì)保期；
b/電池出廠8個月以外且在質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)容量明顯下降至額定容量60％以下（或漏酸、短路等故障），乙方負責(zé)調(diào)換標稱容量在80%以上的維護電池，三包期從原使用電池的出廠日期起累計續(xù)保。
4.2.5乙方負責(zé)回收甲方過質(zhì)保期的“華富”廢舊電池，回收方法和價格另訂。
4.2.6乙方負責(zé)生產(chǎn)的電動車專用蓄電池由中國人民保險公司承擔產(chǎn)品信譽和產(chǎn)品責(zé)任保險。
4.3.本協(xié)議為雙方供貨合同的附件，具有同等效力，履行地為高郵，解釋權(quán)為乙方所有。
5、其它約定：
甲方：________
代表：________
電話：________
日期：________年____月____日
乙方：________
代表：________
電話：________
日期：________年____月____日
驗收合同9
【案情簡介】
20xx年7月15日，原告武某與被告山東省日照市某家電公司簽訂房屋租賃合同一份，合同約定，日照市某家電公司將自己有權(quán)對外轉(zhuǎn)租的位于日照某路段沿街樓房B座一層的房屋租賃給原告武某，用于開電玩城，租期10年，租金每年30萬元，第二年至第十年每年租金遞增比例為上一年度的5%，合同還約定了其他條款。
合同簽訂后，被告即將該涉案房屋交付給原告。次日，原告即開始對涉案租賃房屋進行裝修。此后原告多次要求被告提供該涉案房屋的整體消防驗收合格手續(xù)，被告一直未能提供。同年8月6日，被告法定代表人張某給原告出具承諾書一份，內(nèi)容為：承諾于20xx年8月31日前將消防備案手續(xù)到位，過期承擔一切損失。到期后，被告仍未提供涉案房屋的消防驗收合格手續(xù)。20xx年9月3日，原告武某與被告法定代表人張某簽訂終止房屋租賃合同，合同約定，因出租方到約定期間(20xx年8月31日前)未給承租方提供消防備案書(消防驗收合格證)，造成承租方無法正常經(jīng)營，給承租方造成損失，承租方現(xiàn)要求終止租賃合同。給承租方造成的一切經(jīng)濟損失由出租方承擔，自20xx年9月3日起出租方不向承租方計算房租。后被告遲遲不返還原告預(yù)交的租金并拒絕賠償原告的損失。原告遂訴至法院要求被告返還租金并賠償損失100余萬元。
【意見分歧】
案件審理過程中，存在兩種不同意見：
第一種意見是：本案所涉房屋未經(jīng)消防驗收合格即對外出租，違反法律的強制性規(guī)定，且不能實現(xiàn)合同目的，該房屋租賃合同應(yīng)為無效合同，因合同無效而給原告造成的損失應(yīng)由被告承擔賠償責(zé)任。
第二種意見是：依法成立的合同受法律保護，對雙方當事人均具有約束力，雙方當事人應(yīng)當按照合同約定履行各自的義務(wù)。本案中原被告在平等自愿的基礎(chǔ)上簽訂的房屋租賃合同，系雙方當事人的真實意思表示，該合同應(yīng)合法有效。因被告無法提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)直接導(dǎo)致原告不能實現(xiàn)合同目的，雙方自愿達成解除合同的意思表示，應(yīng)當尊重當事人的意愿，但導(dǎo)致合同解除過錯在被告，被告應(yīng)當返還原告租金及押金并賠償原告損失。
【案例評析】
筆者同意第二種意見。
根據(jù)《最高人民法院答復(fù)云南省高級人民法院<關(guān)于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的函復(fù)>》第二條 “租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過消防機關(guān)驗收的，人民法院不應(yīng)當以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認定合同無效”，第三條“租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當?shù)毓蚕罊C構(gòu)申報消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標的物經(jīng)消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件”的`規(guī)定，原告所租賃的房屋不屬于必須要按照國家工程建筑消防技術(shù)標準進行設(shè)計的對象，雙方在簽訂合同時，也未將租賃房屋經(jīng)消防驗收合格約定為合同生效條件，故原被告簽訂的房屋租賃合同不具備合同無效的情形，雙方簽訂的房屋租賃合同應(yīng)屬有效合同。
雖然租賃房屋未經(jīng)消防驗收合格不是租賃合同生效的必要條件，但租賃房屋的消防驗收是原告開辦電玩城不可或缺的前提條件之一，因被告家電公司在承諾期限內(nèi)未能提供涉案房屋的消防驗收手續(xù)，導(dǎo)致原告無法辦理電玩城開業(yè)前所需手續(xù)，致使原告簽訂合同的目的不能實現(xiàn)。原告提出解除合同，被告家電公司亦同意解除，經(jīng)原被告雙方協(xié)商一致達成的解除房屋租賃合同系雙方當事人的真實意思表示。因此，導(dǎo)致雙方簽訂的租賃合同解除的責(zé)任在被告，被告應(yīng)當返還原告所交租金及押金并賠償原告的各項經(jīng)濟損失。
最終，法院依法判決被告返還原告租金及押金165068元并賠償原告損失268 865元。判決后原被告均未上訴，該判決已發(fā)生法律效力。
驗收合同10
工程名稱：
竣工日期：
驗收組織單位（章）______________
安徽省建設(shè)廳印制
房屋建筑工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程概況一覽表
注：本表由建設(shè)單位填寫
單位（子單位）工程式質(zhì)量竣工驗收記錄定，建設(shè)單位填寫。
工程竣工驗收意見
計、施工、監(jiān)理等方面的簡單評價；工程質(zhì)量等級（要說明各分部工程質(zhì)量等級及驗收標準）；難以彌補的質(zhì)量缺陷記錄（不得影響安全使用）。
驗收組成員名單
驗收合同11
編號： _____________
甲方 ： _____________
乙方 ：_____________
簽訂日期：
____ 年 ___ 月 ___ 日
甲方（買方）：
乙方（賣方）：
甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，茲簽訂如下協(xié)議并共同遵守：
在甲方的積極配合下，乙方順利完成甲方委托
�。ê贤枮� __________，以下簡稱本項目），在規(guī)定的時間內(nèi)，甲方就本項目的全部內(nèi)容進行審核和驗收之后，認定均符合合同要求，并同意通過驗收。
第一條
驗收方式
1．產(chǎn)品到達甲方指定地點進行安裝調(diào)試后，甲、乙雙方共同進行驗收、調(diào)試。甲方向乙方說明商品的安裝的位置，核對商品數(shù)量、規(guī)格，顏色，保證商品符合使用質(zhì)量狀況，經(jīng)乙方確認，當面向乙方交驗產(chǎn)品，并介紹產(chǎn)品的使用、維護方法，明示質(zhì)保期。
2．驗收標準：
1）產(chǎn)品外形、包裝完好；
2）產(chǎn)品符合合同要求及標準；
3）乙方應(yīng)提供產(chǎn)品合格證或質(zhì)量保證書及必要的技術(shù)資料；
4）甲方認可設(shè)備的安裝、調(diào)試無問題。
第二條
對產(chǎn)品提了異議的時間和方法
1．雙方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的顏色、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與本合同附件規(guī)定不符，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定產(chǎn)品的'貨款，并在產(chǎn)品到貨 _____日內(nèi)向乙方提出書面異議和處理意見。
2．如甲方未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產(chǎn)品符合合同附件一的規(guī)定。書面異議的提出時間以甲方簽發(fā)日期或交郵遞日期為準。
3．乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在 _____日內(nèi)提出書面處理意見，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第三條
本合同簽訂日，是產(chǎn)品驗收通過日。
第四條
本合同經(jīng)雙方簽字，視為本項目驗收通過。甲方應(yīng)向乙方結(jié)清本次合同所有剩余款項。如不按此合同執(zhí)行，逾期每日甲方向乙方支付合同總價款 _____%的違約金。
第五條
本合同經(jīng)雙方簽字認可，即產(chǎn)生法律效力。
第六條
本合同一式兩份
雙方各持一份。
甲 方（蓋章）：
乙 方（蓋章）：
地址：
地址：
代表人（簽字）：
法定代表人（簽字）：
聯(lián) 系 電 話：
聯(lián) 系 電 話：
_____年 _____月 _____日
_____年 _____月 _____日
驗收合同12
如何做好先簽訂裝修合同后驗收?裝修公司和消費者在簽訂裝修合同時候，簽訂交工時間表，當中要約定超時的違約責(zé)任，提高延期違約金的比例。業(yè)主要封閉裝飾面前驗收隱蔽工程等。
每到春天裝修旺季，由于裝修的業(yè)主太多，裝修公司往往忙不過來，因此最容易出現(xiàn)延長工期、裝修質(zhì)量打折扣等問題，給業(yè)主帶來煩惱和遺憾。那么，該如何避免這類問題的發(fā)生，以保證裝修質(zhì)量?對此，相關(guān)業(yè)內(nèi)人士建議，較為有效的`辦法是事先簽訂好裝修合同，事后做好驗收工作，從而保障自己的合法權(quán)益不受侵害。
第一，正規(guī)裝修公司在與消費者簽訂合同的同時，還會簽訂一份交工時間表，業(yè)主除了要求裝修公司詳細列明工程的進度外，還要約定超時的違約責(zé)任，并將延期違約金的比例提高至每天總款項的1%以上，這樣可以最大限度地保障自身的權(quán)益。
第二，合同中會附上一份材料說明單，其中詳細標明了所用材料的品牌、規(guī)格和質(zhì)量等級，業(yè)主和裝修公司都應(yīng)根據(jù)該說明單對材料進行驗收，具體驗收的項目包括品牌、規(guī)格、數(shù)量等。如果業(yè)主驗收的材料合格，則驗收人應(yīng)在驗收單上簽字，反之則應(yīng)拒絕簽字，并與裝修公司協(xié)商解決。
第三，對于隱蔽工程(指隱蔽在裝飾表面內(nèi)的管線工程和結(jié)構(gòu)工程)，業(yè)主必須在裝修工人封閉裝飾面之前進行驗收，其中管線工程包括電器回路、給排水、煤氣管道、空調(diào)系統(tǒng)等;結(jié)構(gòu)工程包括用于固定、支撐房屋荷載的內(nèi)部構(gòu)造，具體包括水路、電路、防水等。驗收時，業(yè)主、工程監(jiān)理、施工單位負責(zé)人都應(yīng)參與，驗收合格且業(yè)主簽字后，方可進行后續(xù)施工。
第四，裝修公司會在工程竣工驗收后結(jié)算尾款，為避免出現(xiàn)增項漏項錯算等情況，業(yè)主驗收時要對裝修過程中出現(xiàn)的增減項目進行測量和核實，并與裝修合同和圖紙仔細核對。驗收時，應(yīng)著重檢查施工項目是否全部完成、家裝設(shè)計是否達到預(yù)期效果等。驗收完成后，業(yè)主還應(yīng)與裝修公司簽訂保修協(xié)議。
驗收合同13
甲方(買方)：_________________
乙方(賣方)：_________________
甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，茲簽訂如下協(xié)議并共同遵守：在甲方的積極配合下，乙方順利完成甲方委托(合同號為LZ_______年0605，以下簡稱本項目)，在規(guī)定的時間內(nèi)，甲方就本項目設(shè)備的全部內(nèi)容進行審核和驗收之后，認定均符合合同要求，并同意通過收貨。
第一條驗收方式：
1.產(chǎn)品到達甲方指定地點進行安裝調(diào)試后，甲、乙雙方共同進行驗收、調(diào)試。甲方向乙方說明商品的配置，核對商品品牌、型號，開箱檢驗，正確調(diào)試，保證商品符合產(chǎn)品使用說明明示的配置和產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，經(jīng)乙方確認，當面向乙方交驗商品，并介紹產(chǎn)品的使用、維護和保養(yǎng)方法以及三包方式，明示三包有效期，提供三包憑證、有效發(fā)貨票、產(chǎn)品(選配件)合格證和使用說明。
2.驗收標準：
1)產(chǎn)品外形、包裝完好;
2)產(chǎn)品符合合同要求及標準;
3)乙方應(yīng)提供產(chǎn)品合格證或質(zhì)量保證書及必要的.技術(shù)資料;
4)甲方認可設(shè)備的安裝、調(diào)試無問題。
第二條對產(chǎn)品提了異議的時間和方法：
1.雙方在驗收過程中，如果發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的品種、型號、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量與本合同附件規(guī)定不符，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定產(chǎn)品的貨款，并在產(chǎn)品到貨5日內(nèi)向乙方提出書面異議和處理意見。
2.如甲方未按規(guī)定期限提出書面異議的，視為所交產(chǎn)品符合合同附件一的規(guī)定。書面異議的提出時間以甲方簽發(fā)日期或交郵遞日期為準。
3.乙方在接到甲方書面異議后，應(yīng)在3日內(nèi)提出書面處理意見，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
第三條本合同簽訂日，是設(shè)備驗收通過日。
第四條本合同簽訂，視為本項目驗收通過。
第五條本合同一式肆份雙方各持正本一份副本一份本著共同發(fā)展和平等互利原則，雙方可以在自愿的基礎(chǔ)上，互相為雙方介紹客戶和業(yè)務(wù)，作為長期合作。
甲方(蓋章)：_________________
乙方(蓋章)：_________________
地址：_________________
地址：_________________
代表人(簽字)：_________________
法定代表人(簽字)：_________________
聯(lián)系電話：_________________
聯(lián)系電話：_________________
____________年____________月____________日
____________年____________月____________日
驗收合同14
頒布日期：20040304 實施日期：20040304 頒布單位：最高人民法院
云南省高級人民法院：
你院《關(guān)于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的請示》報告收悉。
經(jīng)研究認為：根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《最高人民法院關(guān)于適用〈中華人民共和國合同法〉若干問題的解釋（一）》的規(guī)定，認定房屋租賃合同因出租房屋未辦理產(chǎn)權(quán)證書而無效，缺少法律依據(jù)。關(guān)于房屋租賃合同未經(jīng)消防驗收或者經(jīng)消防驗收不合格，是否應(yīng)認定房屋租賃合同無效的問題，應(yīng)根據(jù)不同情況分別對待：第一，出租《中華人民共和國消防法》第十條規(guī)定的必須經(jīng)過公安消防機構(gòu)驗收的房屋，未經(jīng)驗收或者驗收不合格的，應(yīng)當認定租賃合同無效。第二，租賃合同涉及的房屋不屬于法律規(guī)定必須經(jīng)過公安消防機構(gòu)驗收的，人民法院不應(yīng)當以該房屋未經(jīng)消防驗收合格為由而認定合同無效。第三，租賃房屋用于開設(shè)經(jīng)營賓館、飯店、商場等公眾聚集場所的，向當?shù)毓蚕罊C構(gòu)申報消防安全檢查的義務(wù)人為該企業(yè)的開辦經(jīng)營者，但租賃標的物經(jīng)消防安全驗收合格，不是認定房屋租賃合同效力的必要條件。
附：云南省高級人民法院《關(guān)于未經(jīng)消防驗收合格而訂立的房屋租賃合同如何認定其效力的請示》
云高法報[20xx]45號
最高人民法院：
近年來，因房屋租賃合同糾紛而訴至人民法院的案件較多。由于城鄉(xiāng)分割的二元體制，對城市和農(nóng)村的房屋是否需要經(jīng)過竣工驗收及是否需要辦理房屋所有權(quán)證的要求并不一致。在我省，對農(nóng)村特別是城郊結(jié)合部的房屋是否需要經(jīng)過竣工驗收和辦理房屋所有權(quán)證實際上并無強制性的規(guī)定。在城郊結(jié)合部，農(nóng)民集體在集體所有的土地上建蓋自用房屋，且所建蓋的房屋未按《建筑法》的.規(guī)定進行建筑工程的設(shè)計，也沒有相應(yīng)的消防設(shè)計，后將自用房屋出租用于經(jīng)營性用途；承租人使用房屋后，也未因為房屋用途的變更而進行相應(yīng)的消防設(shè)計和完善或整改消防設(shè)施，或者因為房屋所有權(quán)人未按相關(guān)規(guī)定建蓋房屋而導(dǎo)致承租人不能申報相關(guān)的消防工程驗收手續(xù)。另外，-些農(nóng)村地區(qū)原來不屬于城市規(guī)劃區(qū)的范圍而現(xiàn)在方納入城市規(guī)劃區(qū)的范圍。在審理這些房屋租賃合同糾紛案件時，常涉及租賃標的物是否經(jīng)消防驗收而以此為據(jù)來認定租賃合同效力的問題。
《消防法》及公安部《建筑工程消防監(jiān)督審核管理規(guī)定》等均規(guī)定，新建、改建、擴建內(nèi)部裝修以及用途變更的建筑工程項目的消防設(shè)計必須經(jīng)當?shù)毓蚕辣O(jiān)督機構(gòu)審核批準后，方可交付施工。消防驗收不合格的，施工單位不得交工，建筑物的所有者不得接收使用。未經(jīng)驗收合格擅自使用的，由公安機關(guān)責(zé)令改正，并可對直接責(zé)任人和主管人員處以罰款、給予行政處分。對拒不改正或限期不改的，責(zé)令停止施工，已經(jīng)完工的，責(zé)令停止使用。情節(jié)嚴重的，依法追究刑事責(zé)任。在租賃標的物是否經(jīng)消防驗收和租賃合同效力的關(guān)系問題上，我院存在兩種意見：
一種意見認為，如果租賃標的物未經(jīng)消防工程驗收或消防驗收不合格，應(yīng)認定租賃合同無效。
另一種意見認為，不能簡單地以租賃標的物未經(jīng)消防驗收或者消防驗收不合格就一律以租賃合同違反消防法規(guī)的強制性規(guī)定而認定租賃合同無效，而應(yīng)區(qū)分不同情況分別作出處理：
�。ㄒ唬⿲Τ鞘蟹课�，如果建筑工程從設(shè)計開始就沒有相應(yīng)的消防設(shè)計，也未經(jīng)公安消防管理部門審核就開工，導(dǎo)致消防工程不合格而影響租賃合同履行的，應(yīng)以標的物違反法律強制性規(guī)定而認定合同無效；如果有消防設(shè)計并經(jīng)審核施工，竣工后因用途變更導(dǎo)致消防工程需要進一步完善、整改，且公安消防管理部門未責(zé)令停止使用的，不宜認定合同無效。
�。ǘ⿲Τ墙冀Y(jié)合部農(nóng)民集體自建的房屋出租后作為公眾聚集的場所，如果標的物的出租不符合《消防法》的強制性規(guī)定，可在責(zé)令相關(guān)當事人辦理相關(guān)的消防工程驗收手續(xù)后，認定租賃合同有效；對租賃等房屋雖未辦理產(chǎn)權(quán)證但產(chǎn)權(quán)明確為出租人的，或者房屋雖未經(jīng)竣工驗收但各方對房屋質(zhì)量沒有異議的，應(yīng)當認定租賃合同有效。
上述兩種意見，我們傾向于后一種意見。
驗收合同15
發(fā)包人：天津億安兆業(yè)投資有限公司有限公司
承包人：新蒲建設(shè)集團有限公司
鑒于發(fā)包人、承包人雙方于20xx年11月15日簽訂了《天津市建設(shè)工程施工合同》（以下簡稱《施工合同》），發(fā)包人投資開發(fā)、承包人承建、監(jiān)理人監(jiān)理坐落于天津市寶坻區(qū)億安北美風(fēng)情住宅小區(qū)二期二標項目4號、14號樓（原40#、41#以下簡稱“本項目”）工程；合同工期為20xx年11月16日至20xx年4月20日。現(xiàn)根據(jù)工程的實際情況，經(jīng)發(fā)包人、承包人雙方協(xié)商一致，對本項目4、14號樓進行甩項驗收，現(xiàn)就甩項驗收達成如下協(xié)議：
一、 20xx年8月11日，由五方責(zé)任主體進行的竣工驗收因該項工程存在未
完、整改項，因此僅作為中間過程驗收，不作為正式竣工驗收的依據(jù)。正式竣工驗收，待承包人完成所有甩項工程經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理驗收合格后，方為正式竣工驗收（甩項工程明細詳見附件內(nèi)容）。
二、 承包人應(yīng)于該合同簽訂后3日內(nèi)將整改計劃報送發(fā)包人，并于20xx年9月5日前按照有關(guān)規(guī)范及施工圖紙要求完成所有的甩項工程，并經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理人驗收合格后支付至結(jié)算價的95%，若承包人不按約定完成甩項工程，發(fā)包人除有權(quán)不支付上述款項外，還可以要求承包人承擔每逾期一天完工，向發(fā)包人支付《施工合同》總價款0.1%的.違約金。
三、 《施工合同》及本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生糾紛，雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向發(fā)包人辦公地（天津市河西區(qū)）人民法院提起訴訟。
四、 本協(xié)議是《天津市建設(shè)工程施工合同》的補充，未盡事宜仍按原合同執(zhí)行。
五、 甩項工程明細及甩項工作計劃作為本協(xié)議的補充，與本協(xié)議具有同等效力。本協(xié)議一式三份，發(fā)包人執(zhí)兩份，承包人執(zhí)一份，具有同等效力。
發(fā)包人： 承包人： 年 月 日 年 月 日
甩項工程明細單
1、衛(wèi)生間防水（閉水試驗）、個別有漏水現(xiàn)象；
2、窗二次設(shè)計方案、＞1.5㎡玻璃（是否為安全玻璃）；
3、天窗（是否為安全玻璃、鋼結(jié)構(gòu)防腐處理）；
4、排水通球試驗；
5、暖系統(tǒng)差排氣閥、部分分水器堵；
6、弱電無帶絲、對講系統(tǒng)未裝；
7、部分插座面板、燈泡缺失或不亮，部分零火線接反；
8、二次填充斜砌部分有裂縫、坡脊處內(nèi)角有銹點、內(nèi)墻有空鼓開裂現(xiàn)象、墻面有返潮發(fā)霉膩子脫落現(xiàn)象；
9、管根、風(fēng)道結(jié)構(gòu)板處封堵不嚴；
10、平屋面磚墻勾縫，尤其雨落管口下；
11、室外垃圾清理。
發(fā)包人： 承包人：
20xx年8月 日
【驗收合同】相關(guān)文章：
驗收合同05-24
(集合)驗收合同05-25
（優(yōu)秀）驗收合同05-25
(熱)驗收合同05-25
（優(yōu)）驗收合同06-01
驗收合同精選【15篇】05-25
驗收合同范本03-06
工程驗收合同04-15
工程完成驗收合同05-31
(優(yōu)選)驗收合同15篇05-25