二手車公司裝飾承攬合同

時(shí)間：2024-07-25 10:34:01 合同

二手車公司裝飾承攬合同

　　現(xiàn)今社會(huì)公眾的法律意識(shí)不斷增強(qiáng)，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，在達(dá)成意見一致時(shí)，制定合同可以享有一定的自由。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編整理的二手車公司裝飾承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

二手車公司裝飾承攬合同

　　發(fā)包方：________裝飾工程有限公司

　　承包方：

　　經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方將________區(qū)________醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等相關(guān)規(guī)定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：

　　一、工程概況

　　1、合同名稱：________二手車公司二樓裝飾

　　2、合同內(nèi)容：包工包料裝修

　　3、工程標(biāo)準(zhǔn)：符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

　　4、工程地點(diǎn)：________區(qū)________醫(yī)院右側(cè)羽毛球館附二樓

　　5、承包方式：包工包料。

　　二、質(zhì)量技術(shù)要求

　　乙方將按照甲方的要求和國(guó)家有關(guān)施工驗(yàn)收規(guī)范以及質(zhì)量評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。施工結(jié)束后，竣工水平必須符合國(guó)家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，甲方依此對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收。

　　三、工程價(jià)款

　　合同總造價(jià)：本工程的總價(jià)款包含了所有材料費(fèi)、人工費(fèi)、運(yùn)輸費(fèi)、垃圾清理費(fèi)、電費(fèi)以及相關(guān)稅費(fèi)等，這些費(fèi)用滿足了甲方驗(yàn)收的要求。地磚和地板的主要材料費(fèi)用也包含在內(nèi)，但為了確保施工質(zhì)量，乙方將由甲方選擇購買。如果發(fā)生施工工程合同外的變更或增加項(xiàng)目?jī)?nèi)容，產(chǎn)生額外費(fèi)用的情況，雙方將協(xié)商一致并執(zhí)行。

　　四、工期要求

　　工期約定：本合同工程的施工時(shí)間為自甲方簽訂合同之日起至竣工驗(yàn)收，具體時(shí)間為____年___月___日至____年___月___日。乙方應(yīng)當(dāng)在合同約定的工期內(nèi)完成施工任務(wù)。如有工期延誤，乙方應(yīng)當(dāng)按照每天總價(jià)款的2%支付違約金，并且按照實(shí)際延誤天數(shù)進(jìn)行累計(jì)。但如因不可抗力原因造成施工無法進(jìn)行，工期可以適當(dāng)順延。

　　五、付款方式

　　當(dāng)主材到場(chǎng)后，業(yè)主需支付工程承包方總價(jià)款的40%作為預(yù)付款。在裝修工程完工并經(jīng)業(yè)主驗(yàn)收合格后，剩余款項(xiàng)的95%將全部支付給工程承包方。剩余5%作為質(zhì)保金，一年后無任何質(zhì)量問題時(shí)將一次性付清。

　　六、雙方的權(quán)利和義務(wù)

　　甲方權(quán)利和義務(wù)：

　　由于甲方原因造成停工而終止合同時(shí)，甲方應(yīng)按乙方所完成的工作量支付實(shí)際工程費(fèi)。

　　乙方權(quán)利和義務(wù)：

　　1、乙方按甲方施工要求施工。

　　2、若本工程達(dá)不到業(yè)主要求的合格標(biāo)準(zhǔn)，乙方除負(fù)責(zé)返工外，由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān)。

　　3、負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場(chǎng)的安全管理，嚴(yán)格防范火災(zāi)，并倡導(dǎo)文明施工。同時(shí)，應(yīng)避免由于施工而導(dǎo)致管道堵塞、滲漏水、停電或物品損壞等意外事件的發(fā)生，防止對(duì)他人造成不良影響。若出現(xiàn)上述情況，乙方必須立即承擔(dān)修復(fù)或賠償責(zé)任。如乙方未能及時(shí)修復(fù)或賠償，甲方有權(quán)從工程款中直接扣除相應(yīng)費(fèi)用。如工程款不足以支付修復(fù)或賠償費(fèi)用，乙方需在3日內(nèi)向甲方補(bǔ)足差額。

　　4、工程完工后出現(xiàn)的質(zhì)量問題，乙方自行維修，所造成的一切費(fèi)用由乙負(fù)責(zé)支付。

　　5、如乙方施工進(jìn)度不能保證按時(shí)交工，甲方有權(quán)安排其他單位進(jìn)場(chǎng)施工，由此發(fā)生的一切費(fèi)用從乙方合同總價(jià)款中扣除。

　　6、乙方在執(zhí)行本合同期間，乙方自己發(fā)生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故。

　　7、乙方應(yīng)及時(shí)向工人支付工資，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方未及時(shí)支付工人工資時(shí)，甲方有權(quán)扣除未支付款項(xiàng)并終止本合同的履行。

　　七、其它約定事項(xiàng)

　　1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進(jìn)行時(shí)，乙方應(yīng)及時(shí)書面報(bào)告甲方，經(jīng)甲方蓋章認(rèn)可后工期可相應(yīng)順延。

　　2、在施工期間，乙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方進(jìn)行工程質(zhì)量的交接工作。為此，甲方派遣了兩名項(xiàng)目監(jiān)督員來到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行監(jiān)管，分別是________和________。乙方必須保持尊重的態(tài)度與這兩位監(jiān)督員進(jìn)行溝通，并確保按照合同規(guī)定的時(shí)間、質(zhì)量和數(shù)量要求進(jìn)行施工，以最終實(shí)現(xiàn)最佳效果。

　　八、違約責(zé)任

　　雙方必須遵守以上所述的條款，一旦有任何一方違反協(xié)議約定，從而導(dǎo)致另一方無法執(zhí)行協(xié)議，則依據(jù)中華人民共和國(guó)民法典的相關(guān)規(guī)定來承擔(dān)違約責(zé)任。違約方應(yīng)按照合同金額的20%支付違約金，如果違約金不足以彌補(bǔ)守約方實(shí)際損失，則違約方需在3天內(nèi)賠償守約方的實(shí)際損失。

　　九、解決合同糾紛的方式

　　雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

　　十、本合同一式貳份，甲方執(zhí)壹份，乙方執(zhí)壹份，均具有同等法律效力。

　　本合同附件：工程用料、施工預(yù)決算單。

　　甲方：________________乙方：________________

　　委托代理人：________________委托代理人：________________

　　地址：________________地址：________________

　　聯(lián)系電話：________________聯(lián)系電話：________________

　　________年________月________日________年________月________日

【二手車公司裝飾承攬合同】相關(guān)文章：

家庭居室裝飾承攬合同05-29

（必備）家庭居室裝飾承攬合同05-29