雨棚承攬合同范本
隨著時間的推移，合同出現(xiàn)的次數(shù)越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家整理的雨棚承攬合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
雨棚承攬合同范本1
發(fā)包人：
承包人：
依照《合同法》、《建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：路西、南環(huán)路南。
工程內(nèi)容：室外消防監(jiān)控系統(tǒng)安裝。
二、工程承包范圍
承包范圍：包工包料。按設(shè)計及消防驗收圖紙范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容
三、合同工期
開工日期：20__年4月20日
竣工日期：20__年5月20日
合同工期總?cè)諝v天數(shù)30天。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：按國家和地方有關(guān)消防工程的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格
五、合同價款:
人民幣(大寫)：柒拾叁萬伍仟元整(￥：)
六、合同生效
合同訂立時間：
合同訂立地點：
本合同雙方約定:雙方簽字蓋章后生效
七、適用法律和法規(guī)
(1)需要明示的法律、行政法規(guī)：我國現(xiàn)行的、與本工程相關(guān)的法律法規(guī)文件、消防頒發(fā)的現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范均適用于本工程。國內(nèi)沒有相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范時的約定：雙方協(xié)商約定。
(2)承包人委托有資質(zhì)的設(shè)計單位設(shè)計工程施工圖紙，用于消防監(jiān)控系統(tǒng)驗收。費用由承包人負(fù)擔(dān)。
八、雙方一般權(quán)利和義務(wù)
1.工程師：
1. 1監(jiān)理單位委派的工程師
姓名：職務(wù)：總監(jiān)代表
發(fā)包人委托的職權(quán)：
(1)本工程發(fā)布停工令、復(fù)工令、工期延誤，(2)其他需要發(fā)包人行使的權(quán)力。
1. 2發(fā)包人派駐的工程師
姓名：職務(wù)：工程部長
姓名：職務(wù)：安裝工程師
2.發(fā)包人工作
2. 1發(fā)包人應(yīng)按要求完成以下工作：
(1)施工場地具備施工條件
(2)將施工所需的水、電線路接至施工場地的時間、地點和供應(yīng)，施工中的水、電費由承包方負(fù)擔(dān)。
(4)提供工程地下管線資料
(5)雙方約定發(fā)包人應(yīng)做的其他工作：雙方另行協(xié)商。
3.承包人工作
承包人應(yīng)按要求完成以下工作：
(1)需承包人辦理的有關(guān)施工場地交通、環(huán)衛(wèi)和施工噪音管理等手續(xù)
(2)已完成工程成品保護(hù)的及費用承擔(dān)：
(3)施工場地清潔衛(wèi)生：
(4)在接到修理通知之日后2天內(nèi)派人修理。承包人不在約定期限內(nèi)派人保修的，發(fā)包人可以委托他人修理。
(5)發(fā)生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應(yīng)當(dāng)立即到達(dá)事故現(xiàn)場搶修。
(6)質(zhì)量保修完成后，由發(fā)包人組織驗收。
4、施工組織設(shè)計和工期
4. 1承包人提供施工組織設(shè)計、資質(zhì)證明材料和進(jìn)度計劃的時間：開工后2日內(nèi)。工程師確認(rèn)的時間：收到后2日內(nèi)批復(fù)。
.雙方約定工期順延的其他情況：除不可抗力外，工期順延須經(jīng)總監(jiān)理工程師和發(fā)包人批準(zhǔn)方可計算順延天數(shù)。
5、安全施工
承包人應(yīng)嚴(yán)格按照國家及法律、法規(guī)、《建設(shè)工程施工現(xiàn)場消防安全技術(shù)規(guī)范》執(zhí)行，遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工;施工現(xiàn)場若發(fā)生安全事故所造成的'損失，由承包單位自負(fù)，發(fā)包人不承擔(dān)任何責(zé)任。
九、合同價款與支付
本合同價款采用固定總價合同。
(1)采用固定價格合同，合同價款中包括的范圍：
本合同采用圖紙設(shè)計范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容及另行設(shè)計的監(jiān)控系統(tǒng)圖紙工作內(nèi)容，實行包工包料一次性包死，包定總價格約為人民幣柒拾叁萬伍仟元整。(￥元)
工程款的支付
雙方約定的工程款支付的方式和時間：
本工程無預(yù)付款，施工完畢后甲方、監(jiān)理等相關(guān)部門驗后合格后付至工程造價的80%(其中500196元抵房款，余款待消防部門驗收合格后支付15%(，即11萬元)質(zhì)保金為工程造價的5%(，即萬元)保修期為兩年，期滿后30日內(nèi)給予支付。
承包人采購材料設(shè)備的約定：
�、�.本工程泵采用上海鴻龍品牌，監(jiān)控自動報警系統(tǒng)采用北大青鳥，材料運到現(xiàn)場抽樣檢測，質(zhì)量合格，證件齊全、材料與合格證等證明材料相符。
�、�.管材符合圖紙設(shè)計要求。
工程承包范圍內(nèi)的全部材料和設(shè)備均由承包人自行采購，但必須符合圖紙設(shè)計及甲方要求，嚴(yán)格執(zhí)行報檢制度，未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的材料、構(gòu)件、半成品不得用于本工程且保證用于本工程的材料與樣品相符，否則承擔(dān)違約責(zé)任。
十、工程變更
若發(fā)包人有設(shè)計變更，以書面形式通知承包人。
十一、竣工驗收
承包人應(yīng)在竣工驗收后15日內(nèi)將完整的1套資料(不含竣工圖紙)移交給甲方。
十二、違約、索賠和爭議
雙方約定的承包人其他違約責(zé)任：
如果承包人未能按工程進(jìn)度要求完成工程量，發(fā)包人有權(quán)下達(dá)書面通知書要求承包人按工程進(jìn)度要求完成施工，經(jīng)兩次書面通知(間隔時間不少于10天)仍未達(dá)到工程進(jìn)度要求的，發(fā)包人有權(quán)終止合同，承包人應(yīng)賠償因工程延誤而造成的損失且每延誤一天按工程總價款向發(fā)包人支付‰的誤期賠償金。
爭議的解決方式
(1)若在履行合同時發(fā)生爭議，首先由建設(shè)行政主管部門進(jìn)行調(diào)解，調(diào)解不成時，可向煙臺開發(fā)區(qū)人民法院提起訴訟。
(2)本合同一式兩份,甲乙雙方各一份,本合同經(jīng)雙方簽字后生效,至工程驗收完畢驗收合格,工程款全部付清之日失效。
十三、補(bǔ)充條款
工程實施過程中項目部有關(guān)人員變動，必須提前14天用書面形式報告甲方，經(jīng)甲方同意后方得變動;
施工過程中，承包方必須接受發(fā)包人代表及監(jiān)理工程師的監(jiān)督，服從發(fā)包人的協(xié)調(diào)，并主動配合;如有不服從，發(fā)包人有權(quán)責(zé)令其停工整頓或退場，造成的經(jīng)濟(jì)損失由承包人負(fù)責(zé);
施工期間，承包人要做到文明施工，材料堆放整齊，在施工過程中如受到有關(guān)部門的通報批評，則由發(fā)包人視情況對承包人進(jìn)行相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰;
嚴(yán)格施工安全，承包人應(yīng)對施工人員進(jìn)行安全教育，不發(fā)生人身傷亡事故和火災(zāi)事故，并應(yīng)參加建筑、安裝工程保險，施工中由于承包人原因發(fā)生的質(zhì)量、安全事故及責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失均由承包人負(fù)責(zé);
按時提供符合蓬萊工程所在地稅務(wù)部門要求的合格發(fā)票。
本工程材料的檢試驗由承包人負(fù)責(zé)，指定在蓬萊市建筑工程質(zhì)量檢測中心。
若承包人在無正當(dāng)理由的情況下，未經(jīng)發(fā)包人同意，擅自停工或終止履行合同，承包人除應(yīng)按工程合同價款的30%向發(fā)包人支付違約金外，還應(yīng)承擔(dān)發(fā)包人另行發(fā)包而增加的工程費用。
承包方在施工過程中，所產(chǎn)生的水電費皆由承包方自行承擔(dān)。如逾期不付造成停電、停水，導(dǎo)致工期延長的后果由承包方承擔(dān)責(zé)任或由發(fā)包方直接從應(yīng)支付的工程款中予以扣除。
承包人應(yīng)按照發(fā)包人與監(jiān)理公司的要求整理匯總工程資料，按合同約定期限提供竣工資料，逾期提交，每逾期一日，按照工程總造價每日萬分之五支付發(fā)包方違約金，且發(fā)包人有權(quán)拒付工程款。
發(fā)包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
雨棚承攬合同范本2
發(fā)包方：________________________（以下簡稱甲方）
身份證號：______________________
通訊地址：______________________
聯(lián)系方式：______________________
承包方：________________________（以下簡稱乙方）
法定代表人：____________________
通訊地址：______________________
聯(lián)系方式：______________________
甲方現(xiàn)需新建房屋一棟，在遵循平等，自愿，公平和誠實信用的原則下，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，特訂立本合同。
第一條、工程承包形式
本工程采用單包工形式承包給乙方，乙方自行承擔(dān)施工作業(yè)所需要的機(jī)械、模板（清水木）、馬兒柱、安全繩、切割機(jī)等工具。撮箕、釘子、鐵絲、扎線、焊條等輔助材料由甲方負(fù)責(zé)。
第二條、工程承包范圍
1、基礎(chǔ)工程：以設(shè)計施工圖為準(zhǔn)�；A(chǔ)應(yīng)挖至甲方認(rèn)可的硬土層，乙方還應(yīng)負(fù)責(zé)基礎(chǔ)的回填和夯實。
2、主體工程：砌磚、鋼筋制作、模板（清水模板）、砼澆灌等分項工程，嚴(yán)格按照設(shè)計施工圖及雙方商量的改動方案進(jìn)行施工作業(yè)。
3、抹灰工程：內(nèi)墻及外墻東面為乳膠漆，南面為墻磚。膩子由乙方負(fù)責(zé)，甲方負(fù)責(zé)乳膠漆。如需改動甲方應(yīng)提前通知乙方。
4、門窗工程：乙方施工過程中應(yīng)嚴(yán)格按照施工要求留好門窗口尺寸，同時配合做好相關(guān)工程施工作業(yè)。
5、水電安裝工程：由甲方提出方案，甲方出材料乙方負(fù)責(zé)安裝。如需改動甲方應(yīng)提前通知乙方。
6、附屬及裝飾工程：化糞池和屋面水池，整棟房屋的飛檐、內(nèi)、外墻粉刷、地板磚、門窗、大玻璃、外墻馬蹄、提腳線及衛(wèi)生間和廚房的'裝飾、吊頂、操作臺、防水均由甲方出材料，由乙方按設(shè)計施工圖和甲方的要求進(jìn)行施工和鋪設(shè)。
7、按實際施工建筑面積以每平方米貳佰柒拾元整（270元/㎡）計價。坡屋面和陽臺根據(jù)國家建筑面積計算規(guī)則按半價計算，即每平方米壹佰叁拾伍元整（135元/㎡），大門及圍墻雙方另行協(xié)商。
第三條、質(zhì)量要求
乙方必須嚴(yán)格按照圖紙及雙方約定施工，施工質(zhì)量應(yīng)符合設(shè)計要求和國家現(xiàn)行施工規(guī)范及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，由于施工方的因素達(dá)不到質(zhì)量要求所造成損失，乙方除自行承擔(dān)工時費外，還應(yīng)承擔(dān)一切損失。乙方在施工中必須節(jié)約材料，不得人為造成浪費。
第四條、承包價格及工程款支付方式
甲方以每______平方米（建筑面積按國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定計算）______元/平方米價格承包給乙方。在基礎(chǔ)澆灌完工后支付______萬元；每層封頂后各支付______萬元；內(nèi)外抹灰完工后支付______萬元；整棟房屋粘貼完工后支付______萬元，其余在全部完工后一個月內(nèi)驗收，驗收合格后結(jié)算付清余款。
但甲方應(yīng)該扣取乙方工程款______元作為維修保證金，待一年后支付。
第五條、施工安全
在施工期間乙方必須搞好施工現(xiàn)場安全管理和安全防范及出入施工范圍內(nèi)的其他人員安全工作，由于乙方在施工過程中所造成的安全事故及工傷事故均由乙方自負(fù)全責(zé)。所傷害的施工人員及其他人員一切責(zé)任由乙方負(fù)全責(zé)，甲方概不負(fù)責(zé)。
第六條、違約責(zé)任：
1、如果一方擅自不履約，應(yīng)向?qū)Ψ街Ц豆こ炭們r款______%的違約金，因違約給對方造成損失的，還應(yīng)負(fù)相應(yīng)的損失賠償責(zé)任。
2、乙方應(yīng)按約定工期完工，如因乙方原因造成工期拖延的，拖延______天以上，每天每平方米減少工錢______元。
3、甲方應(yīng)按約定期支付乙方工程款，每延長______天，按當(dāng)期應(yīng)付款的______%付給乙方滯納金。
第七條、其它：甲方應(yīng)積極配合乙方做好周邊的鄰里關(guān)系。需甲方購買的材料乙方必須提前測算和通知甲方。
第八條、施工工期：_________年______月______日至_________年______月______日完工。
第九條、未盡事宜：甲、乙雙方共同協(xié)商解決。
第十條、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效，待工程完工雙方驗收結(jié)算完畢至工程款付清后，本合同自行終止。
發(fā)包方（簽字）：__________________承包方（蓋章）：__________________
_________年______月______日法定代表人（簽章）：______________
_________年______月______日
雨棚承攬合同范本3
甲方：____
乙方：____
雙方本著友好合作的態(tài)度，按照《合同法》等相關(guān)法律，在平等公正的情況下簽定如下合同
一、工程概況
工程地址：____
二、價格____
三、付款方式
1.施工隊進(jìn)場，付首期款。
2.瓦工完成，經(jīng)甲方驗收合格，付中期款。
3.工程竣工，經(jīng)物業(yè)，甲方驗收合格，付剩余款。
四、設(shè)計
1.甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套。
2.甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認(rèn)可。
五、材料
1.乙方應(yīng)提前7天向甲方提供需購材料清單，甲方應(yīng)在7天內(nèi)及時采購材料供施工隊使用，雙方應(yīng)各自承擔(dān)各自拖延工期的責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
2.乙方自行采購的材料需甲方認(rèn)可方可使用。
3.乙方應(yīng)驗收甲方所購建材的質(zhì)量，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題應(yīng)及時向甲方說明。
4.乙方應(yīng)協(xié)助甲方收貨，核對數(shù)量和配件的準(zhǔn)確性。
5.乙方應(yīng)做好對施工完成的成品保護(hù)工作。
6.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方建材出門，若發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
7.甲方有權(quán)增加或減少裝修項目，加項時與乙方協(xié)商價格、材料等事宜。
六、工期
從____年____月____日起至____年____月____日止，工期為____天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費____元/天。
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方施工人員應(yīng)協(xié)助搬運，甲方適當(dāng)付費。
八、垃圾清運
1.垃圾袋裝化。
2.垃圾應(yīng)日日清。
3.垃圾應(yīng)由乙方清運至物業(yè)指定的垃圾堆放場所。
九、勞動力管理
1.開工前乙方應(yīng)向甲方提供所有施工人員的`身份證復(fù)印件。
2.未經(jīng)甲方許可，工地施工人員及非工地施工人員不得在工地過夜。
3.乙方應(yīng)具備在北京市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關(guān)損失由乙方自行承擔(dān)。
乙方指定由____為工地現(xiàn)場負(fù)責(zé)人，____為替補(bǔ)負(fù)責(zé)人。
4.乙方未經(jīng)甲方同意不得任意調(diào)換施工人員，每天工地現(xiàn)場必須保持2(1人)人以上的施工人員。
5.未經(jīng)甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。停工一天扣除乙方人工費____元/天。
十、施工機(jī)具
乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔(dān)工具維修費。
十一、工地現(xiàn)場管理
1.現(xiàn)場禁止使用明火，乙方配備滅火器。
2.現(xiàn)場禁止吸煙。油漆材料必須和其他材料分開放置。
3.乙方要愛護(hù)甲方家中物品，損壞時負(fù)責(zé)修復(fù)并恢復(fù)原樣，并賠償全部損失。
十二、維修
1.因乙方施工原因?qū)е碌馁|(zhì)量問題，乙方應(yīng)在____年內(nèi)無償維修。
2.普通維修乙方應(yīng)在甲方通知乙方后____天內(nèi)及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方必須在____小時內(nèi)趕到并維修。
3.若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進(jìn)行維修工作，所產(chǎn)生的人工費用由乙方支付。
十三、合同附件
1.家裝合同(2)施工項目、報價單。
2.乙方開出的材料采購清單。
十四、合同爭議
1.本家裝合同(1)，(2)與北京市家裝合同具備同等法律效力，簽字蓋章有效。出現(xiàn)爭議甲乙雙方先協(xié)商，按合同約定處理。
2.協(xié)商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
甲方簽字：____
乙方簽字：____
簽訂日期：____
【雨棚承攬合同】相關(guān)文章：
雨棚搭建合同范本07-15
雨棚幕墻合同范本推薦06-06
承攬合同08-18
承攬的合同03-21
承攬的合同05-03
承攬合同合同04-28
[經(jīng)典]安裝承攬合同07-25
承攬加工合同(精選)07-16
加工承攬合同07-17