裝飾施工合同范本集合（2篇）

　　隨著法律知識(shí)的普及，越來(lái)越多的人通過(guò)合同來(lái)調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？以下是小編整理的裝飾施工合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

裝飾施工合同范本1

　　甲 方：

　　乙 方：裝飾公司

　　甲方委托乙方 套房裝飾裝修 工程，經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂以下合同條款：

　　一、工程項(xiàng)目及內(nèi)容：

　　鋪貼地板、油墻、做柜、線路新裝 等工程，詳細(xì)內(nèi)容見乙方提供的，經(jīng)甲方認(rèn)可的.施工說(shuō)明及工程預(yù)算書。

　　二、承包方式：包工包料。

　　三、工程造價(jià)：

　　四、工程款項(xiàng)結(jié)算方法：

　　乙方進(jìn)場(chǎng)5天內(nèi)，甲方應(yīng)先預(yù)付給乙方50%工程款即(人民幣——元)，工程完工驗(yàn)收后，一個(gè)月之內(nèi)付清余款(即人民幣——元整)。

　　五、乙方必須按質(zhì)按量按時(shí)和遵守國(guó)家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行施工，如屬乙方因材料質(zhì)量或不按圖紙施工，而造成施工項(xiàng)目不合格的，乙方要自行返工，返工所使用的一切材料費(fèi)、人工費(fèi)由乙方自行解決。如在施工期間，甲方提出更改正在進(jìn)行或已完工的工程項(xiàng)目，更改所使用的一切材料費(fèi)、人工費(fèi)均由甲方承擔(dān)。

　　六、甲方如在施工期間提出增加施工項(xiàng)目或更改使用材料的，必須經(jīng)甲方負(fù)責(zé)人或技術(shù)員簽認(rèn)可。

　　七、交付使用日期：總施工期為 天，即由 年 月 日至 年 月 日。如逾期乙方每日按總造價(jià)的千分之五賠款給甲方。如甲方因某種原因令乙方不能進(jìn)行正常施工的所誤日期順延。

　　八、其它約定事項(xiàng)：

　　九、本合同連同乙方提供給甲方認(rèn)可的施工說(shuō)明和工程預(yù)算書，具同等法律效力。

　　十、本合同一式 貳 份，甲方 壹 份，乙方 壹 份，各執(zhí)為據(jù)。

　　十一、本合同自雙方簽后即發(fā)生法律效力。

　　甲 方： 乙 方：裝飾公司

　　代 表： 代 表：

裝飾施工合同范本2

　　委任單位：____________

　　施工單位：____________

　　就____________裝飾工程，經(jīng)雙方充分的在友好協(xié)商簽訂本合同書，共同遵守如下：

　　一、工程名稱：___________________________

　　二、工程地點(diǎn)：________________________

　　三、工程項(xiàng)目?jī)?nèi)容：________________________

　　四、工程期限

　　本工程自______年______月______日至______年______月______日完工

　　五、工程造價(jià)為人民幣：____________________________________

　　六、付款方式

　　1.合同簽訂后甲方材料到場(chǎng)，開工兩天，甲方交付乙方工程總額 預(yù)付 款。

　　2.開工后，甲方按工程進(jìn)度至完工，分期支付乙方工程總額 預(yù)付款， 余額在工程驗(yàn)收合格一次性付清。(以預(yù)算書單價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，以實(shí)際工程 量結(jié)算)

　　七、材料設(shè)備：

　　本工程所需的工程材料由乙方負(fù)責(zé)采購(gòu)，及時(shí)組織進(jìn)場(chǎng)，材料設(shè)備保管 場(chǎng)地由甲方提供，以滿足工程的需要和有一個(gè)好的保管場(chǎng)所。施工中產(chǎn)生的 垃圾及廢料由施工方負(fù)責(zé)清理。

　　八、工程施工

　　1.乙方必須嚴(yán)格按設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，如有違反，甲方有權(quán)提出停工或返 工，所造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　2.乙方負(fù)責(zé)裝飾設(shè)計(jì)、出施工圖紙及材料明細(xì)，雙方認(rèn)可后，該資料作為 本合同不可分割的一部份，由于設(shè)計(jì)缺陷造成追加投資，及方案設(shè)計(jì)時(shí) 材料計(jì)劃不足需增加的投資由乙方負(fù)責(zé)。

　　3.施工中甲方提前增改項(xiàng)目，必須事先通知乙方，并雙方簽字附加協(xié)議，增改項(xiàng)目對(duì)施工所造成的'損失和誤工費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)，工期順延。

　　4.乙方應(yīng)了解遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，遵守施工技術(shù)規(guī)范，因乙方施工 中造成人身傷害、設(shè)施的損壞，由施工方負(fù)責(zé)。

　　5.如因乙方不遵守物業(yè)管理處有關(guān)規(guī)定，造成罰款的由乙方負(fù)責(zé)。

　　九、工程質(zhì)量

　　1.本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.由于乙方提供的材料質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　3.由于乙方原因造成的無(wú)法返工的質(zhì)量事故，一切后果由乙方負(fù)責(zé)。

　　4.裝飾工程質(zhì)量保修一年。

　　十、工程驗(yàn)收

　　由乙方發(fā)出工程驗(yàn)收通知，雙方人員到施工現(xiàn)場(chǎng)，按所設(shè)計(jì)圖紙要求和 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)工程進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后，雙方負(fù)責(zé)人應(yīng)在驗(yàn)收單上簽名認(rèn)可，如 工程未經(jīng)驗(yàn)收，甲方提前使用或擅自動(dòng)用，由此而發(fā)生的質(zhì)量，安全問題由 甲方承擔(dān)責(zé)任并以甲方開始使用日期為竣工驗(yàn)收日期。

　　十一、違約責(zé)任

　　任何一方違返本合同的條款，所造成的損失，均由違返方負(fù)責(zé)賠償 給守約方。

　　十二、備注

　　本合同有不詳之處，甲、乙方通過(guò)協(xié)商補(bǔ)充協(xié)議或條款，如本合同甲.乙方發(fā)生糾紛，雙方有權(quán)向本合同簽字所在地的工商行政管理局的經(jīng)濟(jì)合同仲裁委員會(huì)或人民法院提出仲裁或訴訟，按仲裁委員會(huì)仲裁或法院判決 執(zhí)行。

【裝飾施工合同】相關(guān)文章：

裝飾公司施工合同裝飾公司施工合同范本07-19

裝飾施工合同08-25

裝飾設(shè)計(jì)施工合同10-14

外墻裝飾施工合同09-08

裝飾裝修施工合同05-15

裝飾施工工裝合同10-13

裝修裝飾施工合同06-24

裝飾施工合同書06-04

裝飾施工合同范本06-06

住宅裝飾裝修施工合同08-02