維修合同范本(15篇)
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強，合同對我們的幫助越來越大，合同能夠促使雙方正確行使權(quán)力，嚴格履行義務(wù)。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？下面是小編幫大家整理的維修合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
維修合同范本1
本協(xié)議由以下雙方當事人在_________簽訂：
甲方：_________(以下簡稱甲方)
住所：_________市_________區(qū)_________路_________號
身份證號：_________乙方：_________(以下簡稱乙方)
住所：_________市_________區(qū)_________路_________號
法定代表人：_________
電話：_________
鑒于：_________
1.甲方為本次要修繕的房屋的所有人，有權(quán)對此房屋進行修繕;
2.乙方已取得國家有關(guān)機關(guān)頒發(fā)從事房屋修繕的許可證，為有權(quán)從事房屋修繕的企業(yè)，目前合法存續(xù)。
為明確雙方本次房屋修繕行為的權(quán)利義務(wù)，甲乙雙方本著公平合理、等價有償?shù)脑瓌t，并根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，制訂本協(xié)議，以資共同遵守。
第一條甲方?jīng)Q定將位于_________區(qū)_________街_________樓_________層_________號的房屋一套，建筑面積_________平方米由乙方來進行修繕，乙方同意進行修繕。
第二條甲方保證其有權(quán)對上述房屋進行修繕。
第三條乙方保證其具有房屋修繕的資格證照。
第四條乙方本次為甲方的房屋進行修繕的范圍為_________;
方式為_________;
標準為_________(要詳細寫明房屋所須修繕的具體各部分以及對修繕方式和標準的要求)。
第五條乙方本次為甲方的房屋進行修繕的時間為自_________年_________月_________日到_________年_________月_________日為止。
第六條本次房屋修繕的費用為_________元，在本合同生效后_________日內(nèi)支付_________元，在本次房屋修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第七條本次房屋修繕的原材料除附件二中所列的清單外，均由乙方全權(quán)采購并由乙方來負責提供，但甲方有權(quán)監(jiān)督其使用的原材料是否符合國家有關(guān)規(guī)定或行業(yè)慣例。對于附件二所列的原材料，由甲方來提供(或由乙方按甲方在清單中的.要求來提供)。
第八條雙方約定由_________來進行本次房屋修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由甲方來負擔。
第九條在本協(xié)議生效后，甲方應(yīng)在_________日內(nèi)讓乙方進場工作，并協(xié)助乙方進行與修繕有關(guān)的工作。
第十條違反本協(xié)議的約定為違約行為，應(yīng)承擔違約責任。
第十一條除第十二條規(guī)定的情況外，違約方應(yīng)向守約方賠償一切損失，包括但不限于實際損失以及為處理違約行為而支付的訴訟費、律師費等。
第十二條乙方如違反本合同第五條的約定，則每遲延一天，需向甲方支付違約金_________元。
但因甲方原因或有關(guān)政府行為或不可抗力的情形除外。本條的約定不免除乙方根據(jù)第十一條應(yīng)負擔的違約責任。
第十三條本合同只有在發(fā)生了以下三種事情之一后才能變更：
1.雙方合意變更并達成書面的協(xié)議;
2.有關(guān)政府機關(guān)的種種行為使本次房屋修繕的行為必須修改;
3.不可抗力的情況使本合同必須修改。
第十四條本合同自發(fā)生以下事情方可終止：
1.雙方協(xié)商同意終止本合同的履行并達成了書面協(xié)議;
2.有關(guān)政府機關(guān)的種種行為使本次房屋修繕行為不能進行或失去意義(如上述房屋列入了拆遷范圍);
3.不可抗力的情況使本合同必須修改。
第十五條任何與本合同有關(guān)的爭議均應(yīng)友好協(xié)商解決，如果在開始協(xié)商后30日內(nèi)雙方還未達成千致意見，任何一方均有權(quán)向房屋所在地的人民法院起訴。
第十六條本合同的所有附件均構(gòu)成本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。
第十七條本協(xié)議。一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
第十八條本協(xié)議自甲方簽字并乙方簽字蓋章后生效。
甲方(簽字)：_________乙方(蓋章)：_________
法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：___________
_______年____月____日_________年____月____日
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
維修合同范本2
甲方：
乙方：
甲方擬定對學校水電進行一次規(guī)模較大的維修，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，為了確保用材及施工質(zhì)量，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本校園水電維修合同：
一、修建項目：
對校園水電進行一次全面性的維修。
二、施工方式、雙方責任：
1、施工方式：甲方采取包工包料的方式委托乙方具體負責組織施工,并由乙方負責施工的`安全，若發(fā)生施工造成的安全事故，責任一律由乙方負責。
2、雙方責任：
①甲方負責為乙方施工過程中提供一定的便利。
②甲方有責任按照雙方預(yù)約監(jiān)督催促維修質(zhì)量和時間。
③乙方必須嚴格按照甲方要求把好材料關(guān)、質(zhì)量關(guān)，講究信譽。
④乙方施工完畢應(yīng)自覺接受甲方驗收，據(jù)實結(jié)算并提供規(guī)范票據(jù)。
⑤乙方在材料、施工等任何環(huán)節(jié)如有紕漏，應(yīng)自覺及時整改。
3、質(zhì)量要求：
(1)、乙方明確自己有與承攬建設(shè)工程相應(yīng)的資質(zhì)，以確保乙方所承攬建設(shè)的工程符合建設(shè)施工所要求的質(zhì)量和技術(shù)要求。
(2)、乙方必須重點抓好工程的質(zhì)量和安全施工，嚴格按照甲方的建設(shè)
標準完成，在施工期間，以確保工程質(zhì)量和安全，控制好各種可能。
三、項目維修金額及方式
本次維修總金額：七千五百元整
支付方式：直接支付
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
維修合同范本3
甲方：______________
乙方：______________
依照《中華人民共和國民法典》《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就部分防水維修工程相關(guān)事宜協(xié)商一致，訂立本合同。
第1條、工程概況
1.1工程名稱：_______
1.2工程地點：_______
1.3工程內(nèi)容：防水維修，詳見附件《防水工程施工方案》
1.4執(zhí)行標準：《屋面工程技術(shù)規(guī)范》(GB50345-__________)、《屋面工程驗收規(guī)范》(GB50207-2021)、《建筑工程施工質(zhì)量驗收統(tǒng)一標準》(GB50300-2021)
1.5承包方式：包工包料
1.6工期：___________________________
1.7工程質(zhì)量：乙方在施工中要嚴格按照國家標準和行業(yè)規(guī)范，在不違反國家標準和行業(yè)規(guī)范的前提下，按甲方要求進行施工，保證所維修部位不再出現(xiàn)新的漏水現(xiàn)象。乙方隨時接受甲方的檢查，對甲方提出的問題，乙方給予返修，本項工程項目結(jié)束后，雙方共同驗收。
1.8合同價款：人民幣大寫：_______(￥___________元)，一次性包死，不作調(diào)整。
1.9價格明細：_雙方商定本合同價款采用固定價格，平屋面全費用單價為__________元，通氣孔_________元/個，其中全費用單價所有施工工作，如產(chǎn)生費用增加不予調(diào)整，工程結(jié)算以現(xiàn)場實際發(fā)生工程量為準。
第2條、甲方工作
2.1開工前5天，雙方對維修部位及施工現(xiàn)場進行測量并確認后乙方方可施工。
2.2向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項。協(xié)助辦理施工手續(xù)。
2.3指派(聯(lián)系電話)：_______為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
第3條、乙方工作
3.1參加甲方組織的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。
3.2指派(聯(lián)系電話)：為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量按期完成施工任務(wù)。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范，安全操作規(guī)程，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4按有關(guān)規(guī)定采取嚴格的施工安全措施，自行負責施工人員的人身安全，嚴格按照施工規(guī)范進行施工。乙方在施工中發(fā)生安全事故，其責任(包括經(jīng)濟責任、法律責任)全部由乙方負責，如果存在事故受害者或第三人向甲方主張經(jīng)濟等賠償時，由乙方負責。
3.5在施工中要保護好小區(qū)內(nèi)的方磚步道，花草樹木，建筑墻面，建筑設(shè)施，如由乙方造成損壞由乙方照價賠償。如有住戶投訴或損害物品，乙方照價賠償。
3.6承擔施工中使用的水、電等費用。
第4條、關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應(yīng)征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方或天氣變化及住戶原因造成不能施工，經(jīng)甲方書面確認后，工期順延。
4.3因乙方責任，不能按時開工或中途無辜停工，影響工期，工期不順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延，甲方不承擔因此帶來的.任何損失。
4.5在施工中如遇到不可抗拒的自然災(zāi)害(臺風、水災(zāi)、火災(zāi)、地震等)影響施工進度;工期應(yīng)順延。
第5條、關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以雙方確定施工方案和上述驗收標準為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2甲方不按時參加工程驗收，超過______日，乙方可自行驗收。若甲方要求復驗時，乙方應(yīng)按要求辦理復驗。若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔。
5.3由于乙方原因造成質(zhì)量事故，其返工損失和費用由乙方承擔，工期不順延。
5.4工程竣工后，乙方應(yīng)通知甲方驗收，甲方自接到乙方結(jié)算報告之日起_________日內(nèi)組織驗收。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。
第6條、關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1支付方式：工程全部完工經(jīng)甲方驗收并合格，甲方向乙方支付工程款的________%(即人民幣：_____________元)。剩余的工程款的5%(即人民幣：____________元)做為質(zhì)量保證金，質(zhì)保期滿后如無質(zhì)量問題，甲方_________日內(nèi)一次性無息支付給乙方。
6.2工程驗收合格后，乙方將工程結(jié)算等相關(guān)資料送交甲方，以便甲方存檔和支付工程款。
第7條、違約責任
7.1如甲方不按合同約定付款，乙方有權(quán)終止施工，甲方應(yīng)向乙方支付違約金。如乙方施工質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量要求，給住房造成不良影響，乙方應(yīng)立刻返修至合格，并賠償因此造成的所有損失。
7.2未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，有乙方負責并承擔損失。
7.3因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應(yīng)通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并有責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。
7.4因乙方原因?qū)е鹿て谘诱`的，乙方應(yīng)向甲方賠償因此給甲方造成的損失。
第8條、爭議或糾紛處理
8.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，雙方可協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意向合同履行地的人民法院提起訴訟。
第9條、保修
9.1乙方維修項目結(jié)束，甲、乙雙方驗收合格之日起，保修期為伍年，質(zhì)保期內(nèi)未出現(xiàn)任何質(zhì)量問題，保修期滿后一周內(nèi)，甲方一次性支付合同總價款5%的質(zhì)量保證金。
9.2保修范圍：乙方在施工中必須嚴格按照雙方確定的施工方案進行保修，維修后的工程項目如果再出現(xiàn)透寒或者漏水現(xiàn)象，乙方應(yīng)在接到甲方通知后，兩天內(nèi)組織維修。乙方只針對維修過的部位進行維修，直至徹底修復為止。
第10條、其它
10.1甲方指派現(xiàn)場監(jiān)理及協(xié)調(diào)總負責人為：_______。
10.2乙方指派現(xiàn)場監(jiān)理及協(xié)調(diào)總負責人為：_______。
第11條、附件
11.1乙方應(yīng)向甲方提供乙方營業(yè)執(zhí)照復印件及施工資質(zhì)復印件并加蓋公章。
11.2本工程需要簽訂質(zhì)保協(xié)議書及施工方案。
11.3本合同正本四份，甲，乙雙方各執(zhí)兩份。
11.4本合同履行完成，款項付清后自動終止。
甲方_____________________乙方______________
法定代表人：_______法定代表人：______________
代理人：______________代理人：______________
維修合同范本4
甲方：_______________
乙方：_______________
鑒于乙方承包裝修之甲方__________號房屋工程已于_____年_____月_____日交付使用，有關(guān)細項質(zhì)量需進一步觀察，目前有關(guān)工程細項已需維修養(yǎng)護，故甲、乙雙方就工程的保修問題達成如下協(xié)議：
1.本工程保修期為_____年，自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。
2.乙方在保修期內(nèi)工作范圍為：
就裝修工程所涉及全部項目(以_____年_____月_____日甲、乙雙方簽署的裝飾工程施工承包合同及工程預(yù)算明細表及_____年_____月_____日簽署的.裝飾工程施工承包合同補充協(xié)議列明為準)的損壞或質(zhì)量問題進行更換或修復。如木門變形、裂縫，所有漆面脫落、起皮、鼓包，壁紙鼓包、脫落，房頂出現(xiàn)脫落，所有器具因質(zhì)量原因出現(xiàn)的損壞及其他質(zhì)量問題。屬于甲方使用不當造成的損壞除外。
3.目前工程已存在的問題及乙方責任：
3.1花崗巖地面有5塊有1/3空鼓，1塊4cm缺角，1塊1/3斷裂，若在保修期內(nèi)有空鼓的花崗巖出現(xiàn)斷裂，乙方應(yīng)予更換，材料費及更換費用由乙方負擔，或由乙方返還斷裂部分的材料費及相應(yīng)各項取費。
3.2護墻板的板面目前變形較重，乙方應(yīng)于_____年_____月份前進行更換或整修。
3.3木門現(xiàn)已變形，乙方應(yīng)于_____年_____月份前進行整修。
3.4壁紙卷邊，乙方應(yīng)于_____年_____月份前進行整修。
3.5廚房洗菜盆下水管無反水彎，乙方應(yīng)于_____年_____月份前新購反水彎并進行更換。
3.6前述各項問題的整修或更換費用包括材料費、人工費等均由乙方負擔。
4.乙方工作方式
在甲方發(fā)現(xiàn)工程出現(xiàn)質(zhì)量問題并電話或傳真通知乙方后_____日(節(jié)假日包括在內(nèi))內(nèi)，乙方須安排熟練的技術(shù)工人帶料完成整修或更換工作，費用由乙方負擔。
5.法律責任
乙方在接到甲方通知后無故拖延達_____個工作日不予整修或更換的，甲方有權(quán)扣除工程尾款人民幣__________元;若甲方因該質(zhì)量問題造成其他損失，甲方除有權(quán)扣除工程尾款外，還可采取法律許可的其他措施要求乙方給予賠償。
6.結(jié)算
保修期內(nèi)未出現(xiàn)質(zhì)量問題或雖出現(xiàn)質(zhì)量問題但乙方整修及時并令甲方滿意，保修期結(jié)束后_____日內(nèi)，甲方將尾款如數(shù)結(jié)算予乙方(_____年_____月份乙方將第3條所述問題整修結(jié)束后，若甲方感到滿意，可以結(jié)算)。
7.本協(xié)議一式_____份，甲、乙雙方各_____份，自甲、乙雙方簽署之日起生效。
甲方：__________乙方：__________
代表：__________代表：__________
________年_____月_____日
維修合同范本5
委托方（甲方）：
維保方（乙方）：
甲、乙雙方為了明確塔式起重機維修保養(yǎng)的責、權(quán)關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商訂立本合同。
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、甲方的起重設(shè)備經(jīng)有資質(zhì)的檢測機構(gòu)檢驗合格后，要書面通知乙方，本合同的有效時間為甲方實際通知函交給乙方簽章之日起開始執(zhí)行，至起重設(shè)備拆卸前20天結(jié)束。
二、協(xié)議內(nèi)容：
1、甲方委托乙方每月定期進行維修、檢查。乙方在下列定期檢查內(nèi)容中發(fā)現(xiàn)問題須及時書面報告甲方。實際維修的人工費、配件費及材料費等于由甲方另行支付，或由甲方及時自行更換配件。
2、本合同乙方為先收維護、檢查費后作業(yè)的原則。
3、塔吊結(jié)構(gòu)
1、地腳螺栓、標準節(jié)螺栓連接是否松動、結(jié)構(gòu)是否變形有無裂紋
2、塔身垂直是否達到要求
3、附著是否變形、焊縫是否裂開
4、司機室、載人吊籃、平臺欄桿是否可靠連接
電器系統(tǒng)：
1、電纜供電系統(tǒng)是否正常，工作電壓為380v10%
2、碳刷、接觸器、繼電器觸點是否良好
3、儀表、照明、報警系統(tǒng)是否完好、可靠
4、控制、保護元件、操作系統(tǒng)是否完好、可靠
5、制動系統(tǒng)靈敏是否可靠
安全限位的保險裝置：
1、限制器斷電范圍是否滿足100%額
2、重量限位擋的斷電范圍是否滿足100%
3、回轉(zhuǎn)限位器是否靈敏可靠
4、變幅限位是否靈敏可靠
5、起高限位是否靈敏可靠
6、通訊系統(tǒng)是否有效
繩輪鉤系統(tǒng)：
1、鋼絲繩是否排列整齊，潤滑是否良好，小車、吊鉤鋼絲繩是否變形、斷絲、跳槽，在機械固定是否牢固，是否達到了4圈安全以上的要求
2、各定、動滑輪、導向輪是否潤滑靈活可靠
3、吊鉤保險是否可靠，軸承傳動有無異響聲傳動系統(tǒng)
1、各傳動機構(gòu)是否平穩(wěn)、有無異常響聲
2、各滑動點是否潤滑良好
3、連軸裝置、制動杠是否可靠
三、費用（不含稅金，稅金另計）
1、費用支付方式：先付費后作業(yè)原則
2、元至施工電梯拆卸完畢。此費用不包含維修過程中的人工費和配件費。
3、本合同有效期，經(jīng)有資質(zhì)的'檢測機構(gòu)檢驗合格后，甲方書面通知乙方簽章之日起開始執(zhí)行，至起重設(shè)備拆卸前20天結(jié)束。
4、緊固螺絲、加潤滑油清理雜物等工作由甲方自行負責。
5、甲方付款以現(xiàn)金或支票方式支付，乙方開出有效收款票據(jù)。
四、乙方責任：
乙方應(yīng)為派往施工現(xiàn)場人員辦理人身意外傷害保險等。服從甲方管理，遵守甲方施工現(xiàn)場指定各項規(guī)章制度。定期派人做好維保并保證質(zhì)量對維保工作負責。
五、本協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字即生效
協(xié)議作為合同正本的附件一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份。
鄭重聲明：
1、非乙方人員進行安裝作業(yè)時，所發(fā)生的一切安全責任與乙方無關(guān)。
2、甲方必須保證委托乙方維修、檢查的起重設(shè)備的所有部件，都是具有相關(guān)起重設(shè)備生產(chǎn)制造許可證單位生產(chǎn)的，因起重設(shè)備部件質(zhì)量問題發(fā)生的所有事故由甲方負責。
甲方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日
維修合同范本6
甲方（發(fā)包人）：
乙方（承包人）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律法規(guī)，遵循平等自愿、公正和誠實信用的原則，雙發(fā)就勞務(wù)合作事項協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、工程概況
1.1 工程名稱：
1.2 工程地點：
1.3 承包范圍：
1.4 承包方式：□乙方包工、包全部料 □乙方包工、包部分料（見附件）
□乙方只包工。
二、工程造價：
xxx人民幣
三、工程款的結(jié)算和支付
1、結(jié)算依據(jù)：本工程合同的相關(guān)條款
2、結(jié)算方式：
（1） 以現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算，由甲乙雙方共同確認。
（2） 結(jié)算順序：協(xié)議書內(nèi)容承包范圍全面履行完畢，須由項目部負責人簽字。如未達到合同約定質(zhì)量標準由乙方負責反修，直到達到合同約定質(zhì)量標準為準，所發(fā)生的一切費用均由乙方承擔。質(zhì)量等級驗收達標后，由工程部負責辦理結(jié)算。
（3）工程款的支付：按工程進度付款 ，工程完工后付到80%，待整體工程完工后，經(jīng)甲方驗收合格七日內(nèi)付清。
四、安全生產(chǎn)及安全事故處理
乙方對承包項目的安全施工負責，做到嚴格執(zhí)行國家、及上級單位的'政策、法律、規(guī)范標準和制度，不違章指揮，不聲張作業(yè)，嚴格執(zhí)行安全技術(shù)交底，保證對進場人員進行安全教育。如發(fā)生安全等級事故，由乙方承擔。
五、工程質(zhì)量保修
乙方負責質(zhì)量保修，保修期執(zhí)行國家建設(shè)工程質(zhì)量管理條例（保修期從單位工程竣工備案辦理完畢之日算起），甲方按結(jié)算的5%扣保修金。如乙方無能力或不能及時進行保險，甲方有權(quán)組織隊伍維修，其費用從保修款中支付。
六、施工期限： 年 月日至 年 月日，如不按期完工，每天按工程款的5‰扣除。
七、本協(xié)議一式兩份：甲乙方各執(zhí)一份，具有相同法律效應(yīng)。
八、未盡事宜：由雙方協(xié)商解決，本協(xié)議自雙方簽字之日起生效，結(jié)清工程款后自動失效。
甲方： 乙方：
簽字（蓋章）： 簽字（蓋章）：
年 月 日 年 月 日
維修合同范本7
甲方：
乙方：
本協(xié)議由甲乙雙方磋商同意，甲方為確保弱電智能化系統(tǒng)設(shè)備正常使用，委托乙方負責現(xiàn)有弱電智能化系統(tǒng)及周邊設(shè)備的維修與保養(yǎng)，經(jīng)雙方友好協(xié)商特簽訂如下維護合約：
一、合同期限:
合同期限自____年____月____日至____年____月____日止，合同期滿后，雙方可選擇續(xù)約或自然解除合約：
二、服務(wù)內(nèi)容
弱電系統(tǒng)設(shè)備定期保養(yǎng)、故障排除,維修保養(yǎng)清單見附件;
三、服務(wù)要求
1、乙方為保障甲方弱電系統(tǒng)的正常運轉(zhuǎn)，乙方將指定技術(shù)人員為甲方服務(wù)。
2、乙方接到甲方設(shè)備故障通知24小時內(nèi)(特殊情況除外)趕到甲方公司盡快排除故障;
3、當甲方系統(tǒng)故障需要更換時，乙方應(yīng)以最低市場價提供配置，并負責安裝;
4、乙方在合同期間內(nèi)，定期(每月最少提供兩次)上門進行保養(yǎng)維護及優(yōu)化作業(yè)
5、若合同以外通知的特殊作業(yè)(如新增點位，新增布線)等由乙方另行報價。
6、乙方在維護過程中更換設(shè)備單次所需配件總價金額未超過100元由乙方負責支付，如在維護過程中更換設(shè)備配件單次金額超出100元由甲方另行支付。
四、維護費用：
甲方弱電系統(tǒng)需維護項目有：監(jiān)控系統(tǒng)、會議系統(tǒng)、背景音樂系統(tǒng)、停車場管理系統(tǒng)、UPS系統(tǒng)、防雷系統(tǒng)，詳細清單見附件;綜合以上資訊，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意，乙方每月向甲方收取維護費_(6500.00)陸仟伍佰元整_ __元，周期為12個月，共計 柒萬捌仟園整(78000.00 ) 元。
五、支付方式：
維護費乙方按半年方式收取：合同簽訂后十天內(nèi)支付總款項的`50%即(36000.00元)叁萬陸仟元整 元合同到期后十天內(nèi)支付總款項的50%即 (36000.00元)叁萬陸仟元。
六、雙方責任
(1)甲方責任
1、硬件或軟件發(fā)生故障時，甲方應(yīng)及時通知已方。
2、甲方不得隨意拆卸及改變設(shè)備的其他連接，不得由第三方介入本合同內(nèi)的服務(wù);
3、甲方不得要求乙方在服務(wù)過程當中提供違法服務(wù);
4、維護過程中，甲方有重要數(shù)據(jù)需要保存或處理，應(yīng)先告之乙方，否則乙方因不知情造成重要數(shù)據(jù)丟失等不承擔任何責任，由甲方自己承擔。但乙方應(yīng)盡力為甲方損失的數(shù)據(jù)或設(shè)備進行維修或恢復;如是由于乙方的原因造成甲方設(shè)備或數(shù)據(jù)損壞應(yīng)由乙方負責維修或恢復，所需費用由乙方承擔。
(2)乙方責任
1、乙方在維護過程中為甲方的商業(yè)數(shù)據(jù)保密，不可泄露第三方知道;
2、乙方在維護過程中需滿足甲方的正當要求，保障弱電系統(tǒng)及其他相關(guān)設(shè)備的正常運行。
七、其他事項
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等的法律效力，自雙方簽字蓋章后生效。任何一方不得擅自變更或取消。單方面解除或變更本合同承擔全部相關(guān)責任。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
維修合同范本8
甲方：安徽福臻技研有限公司
乙方： 維 修 合 同
雙方經(jīng)過充分協(xié)商，本著互惠互利平等交易的原則，就乙方負責為甲方維修電機，簽訂本合同，并共同遵守。
一、 維修內(nèi)容及金額：RMB（含稅價）
三、工期：合同簽署后 日內(nèi)完成維修。
四、付款：驗收合格后一次性付清，同時乙方需向甲方提供全額增值稅發(fā)票。
五、驗收：維修結(jié)束后在甲方工廠驗收。
六、質(zhì)保：質(zhì)保期 個月，從最終驗收合格之日起計算。
七、售中售后服務(wù)：質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方在一周內(nèi)免費更換。
八、違約責任：如因乙方不能按甲方要求完成維修，每延期一周，乙方按合同總價的0.5%向甲方支付違約金；因乙方原因延期交貨超過一個月，甲方有權(quán)取消本合同，同時乙方賠償甲方因此而產(chǎn)生的'直接損失。
九、不可抗力：甲乙任何一方由于不可抗力的原因不能履行本合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆男械睦碛桑⒃谑迦諆?nèi)提供證明，允許延期履行、部分履行或者不履行本合同，并根據(jù)情況可部分或全部免于承擔違約責任。
十、爭議解決：所有因本合同或執(zhí)行本合同所引起的爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成時，則任何一方均可向合同所簽訂地法院提起訴訟。
十一、本合同雙方簽字蓋章后方可生效。
十二、本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
安徽福臻技研有限公司
甲方代表：乙方代表:
簽訂日期：20xx年12月5日
簽訂地點：安徽省蕪湖市
維修合同范本9
委托方（甲方）：
承接方（乙方）：
甲乙雙方經(jīng)一致協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方維修。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽定本合同，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：
2、施工內(nèi)容：嚴格按照甲乙雙方簽字認可的《 》明細表完成所有施工內(nèi)容。
3、委托方式：
4、（工程總天數(shù)：天）。
第二條：工程價款
工程款為（人民幣大寫） 元（￥ ），詳見《 》。
第三條：質(zhì)量要求
1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱，經(jīng)雙方認可。
2、工程驗收標準，雙方同意參照國家的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質(zhì)量要求，雙方應(yīng)確認，增加的費用，應(yīng)另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設(shè)備，產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負，
施工質(zhì)量由乙方負責。
第四條：材料供應(yīng)
1、甲方所提供的材料均用于本合同規(guī)定的裝潢工程，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。
2、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。乙方提供的涉及品牌、等級等的主要材料，需甲方現(xiàn)場驗收。
3、甲方負責采購供應(yīng)的材料、設(shè)備，應(yīng)該是符合設(shè)計要求的.合格產(chǎn)品，并應(yīng)按時供應(yīng)現(xiàn)場。
第五條：付款方式
1、合同一經(jīng)簽訂，工程完成驗收合格后，一次性支付全部工程款。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，雙方簽訂補充合同，并由乙方通知工地施工人員。增減項目的價款，完工后立即結(jié)清。
3、甲方未
按合同規(guī)定期限預(yù)付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的 %支付給乙方。
第六條：工程工期
1、如果因乙方原因而延遲工期，每日按工程價款額的%作為違約金罰款支付給甲方，直至工費扣完為止。如果因甲方原因而延遲完工，每延遲一日，以裝潢工程價款額的 ‰作為誤工費支付給乙方。
2、由甲方自行挑選的材料、設(shè)備，因質(zhì)量不合格或者不能及
時提供到位而影響工程質(zhì)量和工期，其返工費由甲方承擔；由乙方施工原因造成質(zhì)量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。
3、在施工中，因工程質(zhì)量問題、雙方意見不統(tǒng)一而造成停工，均不按誤工或延遲工期論處，雙方應(yīng)主動要求有關(guān)部門調(diào)解或仲裁部門協(xié)調(diào)、處理，盡快解決糾紛，以繼續(xù)施工。
4、施工中如果因甲方原因要求重新返工的，或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的，均需簽證，甲方須承擔全部施工費用，如因乙方的原因造成返工，由乙方承擔責任，工期不變。
5、施工中，甲方未經(jīng)乙方同意，私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問題和延誤工期，甲方自負責任。
第七條：工程驗收
1、工程質(zhì)量驗收，除隱蔽工程需分段驗收外，待工程全部結(jié)束后，乙方組織甲方進行竣工驗收。
2、乙方通知甲方進行工序驗收及竣工驗收后，甲方應(yīng)在三天內(nèi)前來驗收，逾期視為甲方自動放棄權(quán)利并視為驗收合格，如有問題，甲方自負責任。
3、甲方如不能在乙方指定時期內(nèi)前來驗收，應(yīng)及時通知乙方，另定日期。但甲方承信認工序或工程的竣工日期，并承擔乙方看管費和相關(guān)費用。
第八條：違約責任及安全責任
合同行效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的的%作為違約金支付給對方。因擅自解除合同，和對
方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。乙方在該工程施工過程中出現(xiàn)任何安全負責事故，均與甲方無關(guān)，乙方在施工過程中產(chǎn)生的垃圾或雜物必須按物業(yè)管理要求及時清除。
第九條：合同生效
1、本合同和合同附件經(jīng)雙方蓋章，簽字后生效。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
年
月日
維修合同范本10
合同編號：________________
托修方：________________ 簽訂地點：________________
承修方：________________ 簽訂時間：____年__月__日
一、車輛型號：
車種 牌照號 發(fā)動機型號
車型 底盤號 發(fā)動機編號
二、車輛交接期限(事宜)：
送修 接車
日期 方式 日期 方式
地點 地點
三、維修類別及項目：________________________________________
________________________________________________________
預(yù)計維修費總金額(大寫)________(其中工時)________
四、材料提供方式： ________________________________________________
五、質(zhì)量保證期：
維修車輛自出廠日起，在正常使用情況下，________天或行駛________公里以內(nèi)出現(xiàn)維修質(zhì)量問題承修方負責。
六、驗收標準及方式： ______________________________________________
七、結(jié)算方式及期限：________________________________________________
現(xiàn)金________轉(zhuǎn)賬________銀行匯款________期限________
八、違約責任及金額：
九、如需提供擔保，另立合同擔保書，作為合同附件。
十、解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發(fā)生爭議，由當事人雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，當事人雙方同意由仲裁委員會仲裁(當事人雙方未在合同中約定仲裁機構(gòu)，事后又未達成書面仲裁協(xié)議的`，可向人民法院起訴)。
十一、雙方商定的其他條款
托修方單位名稱(章)：承修方單位名稱(章)：
單位地址： 單位地址：
法定代表人：法定代表人：
代表人：代表人：
電話： 電掛： 電話：電掛：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
郵政編碼： 郵政編碼：
維修合同范本11
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)法規(guī)，結(jié)合本項目的具體情況，經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商，簽訂本合同，以便雙方共同遵守，順利完成本項目、
一、甲方委托乙方維修保養(yǎng)空調(diào)設(shè)備：
1、項目名稱：乙方為甲方 臺機組及空調(diào)末端風機盤管進行設(shè)備年度保養(yǎng)和緊急故障維修，使其設(shè)備運行達到正常要求、
2、乙方按以下內(nèi)容到現(xiàn)場檢查設(shè)備進行年度保養(yǎng)、
1） 乙方在協(xié)議期間每月為甲方做機組檢驗，內(nèi)容如下：
l 機組檢漏
l 檢查機組吸氣排氣壓力
l 測試機組壓縮機、風機、水泵運行電壓及電流
l 調(diào)校機組安全及控制裝置
l 檢查機組噪音及振動
2）乙方在協(xié)議期間每年為甲方做兩次機組全面檢驗（機組夏季、冬季開機前），內(nèi)容如下：
l 清洗機組表冷器、板換、過濾器
l 風機盤管過濾器及風口
l 電路維護
3、乙方提供的服務(wù)：
l 除上面的`檢查外，乙方還將提供緊急故障維修服務(wù)，在接到甲方電話通知后4小時內(nèi)到達現(xiàn)場，針對故障原因進行維修處理、
l 以優(yōu)惠價格向甲方提供維修所需要的配件、如由乙方維護保養(yǎng)期間造成機組故障和損壞，乙方在執(zhí)行協(xié)議規(guī)定義務(wù)已采取了適當措施，已方負責保修、
二、甲方義務(wù)：提供人員配合，協(xié)調(diào)乙方在保養(yǎng)期間遇到的問題，并嚴格按照協(xié)議約定付款、
三、乙方義務(wù)：
1、每年進入冬夏季前，必須進行完換季保養(yǎng)，并將機組逐臺進行測試并將測試結(jié)果以書面方式傳送甲方。
2、進入設(shè)備運行期后每月巡檢一次、乙方接到甲方通知后，必須在四個小時趕到故障發(fā)生地點，并檢查維修，無特殊情。
1、況（如缺少配件外）以最快的速度修復機組（一般故障當日修復，特殊情況不準超過兩個工作日）。
2、乙方應(yīng)公開維修電話，直接接受甲方維修、報檢電話。
三、乙方嚴格遵守國家有關(guān)安全操作規(guī)定，若出現(xiàn)任何人身傷亡問題，與甲方無關(guān)。
二、協(xié)約總價及范圍：
1、鑒于乙方提供的維修服務(wù)甲方同意支付總金額 元，主機風冷模塊維護費用 元/年/臺（大寫元整），共計 臺，合計 元整。末端風機盤管維護費用元/年/臺（大寫 元整）共計 臺， 合計 元整。
2、以上價格為人工保養(yǎng)費，如更換零配件，費用另計。
3、維修后，同樣設(shè)備問題在兩個月內(nèi)再出現(xiàn)，將不另收費。
4、其他附件（含水泵，配電柜，水流開關(guān)，電加熱）維護費元／年（大寫 仟元整）
5、付款方式自合同簽字后之日起以現(xiàn)金或支票支付80％年度維護費 元其他20％保養(yǎng)完驗收合格后付款。
6、收到款后，乙方開具工商稅務(wù)發(fā)票交與甲方以作收款憑證。
7、期限：本合同自雙方簽字之日起生效，合同起為壹年。
8、若由于不可抗拒的外界自然損壞或甲方操作不當造成的由甲方承擔費用。
三、協(xié)議未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
四、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，簽字蓋章后生效。
本合同有以下附件：報價明細單
甲方：
代表人：
乙方：
代表人：
維修合同范本12
甲方：(以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
為了更好地發(fā)揮工程效益，做到有澇排得出，保證工程安全運行無事故，現(xiàn)將王港閘機電設(shè)備、觀測設(shè)施和消防設(shè)施維修養(yǎng)護工程交由乙方實施，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，簽訂如下合同：
一、工程數(shù)量：
1、2臺6135柴油發(fā)電機組保養(yǎng)、20臺電動機維修保養(yǎng)、19臺啟閉機保養(yǎng)，包括鋼絲繩、閘門吊耳、滾輪;
2、更換測井管;
3、消防設(shè)施維修更換。
二、工程標準：
1、柴油機為三級保養(yǎng)，保養(yǎng)后累計工作時間不少于3000小時;
2、電動機保養(yǎng)，保養(yǎng)后累計工作時間不少于3000小時;
3、啟閉機保養(yǎng)，保養(yǎng)后累計工作時間不少于3000小時;
4、觀測井使用時限不少于三年;
5、消防設(shè)施保證拉得出打得響。
三、工程施工形式：
1、所有機械經(jīng)拆解后，如需更換零部件，經(jīng)甲方認可后由乙方購買，購買配件時甲方派員參加;
2、乙方負責技術(shù)工作，維修人員由乙方組織，但必須是具有機電工作經(jīng)驗的人員。
四、工程價款：
(一)人工機械費(34250、00元)
1、柴油機保養(yǎng)，每臺3000元×2臺，計6000元;
2、電動機保養(yǎng)，每臺200元×20臺，計4000元;
3、啟閉機保養(yǎng)，每臺1250元×19臺，計23750元;
4、更換測井管，500元。
(二)材料費按實結(jié)算。
五、合同期限：
從合同簽訂之日起2個月內(nèi)完成全部工程量，即20__年11月30日前施工結(jié)束。
六、甲方責任：
1、為乙方提供生活便利，乙方參加施工人員由甲方安排住房二間，免收水電費，在甲方食堂代伙，伙食費用乙方自理;
2、整個施工期間，甲方需提供電力便利，且不收電費。
七、乙方責任：
1、接受甲方監(jiān)督管理，按時完成合同規(guī)定的工程量，不得耽誤甲方汛期水閘的正常運行;
2、整個施工過程中，乙方要加強對參加施工人員的`安全教育，如發(fā)生安全事故，一切責任由乙方負責，與甲方無關(guān);
3、在施工過程中，乙方要避開甲方開關(guān)閘時間，在開閘至關(guān)閘時間段內(nèi)須停止施工，不得影響甲方正常開關(guān)閘;
4、所維修保養(yǎng)的機械必須達到合同規(guī)定的使用時間，如未達到使用時間，乙方必須無償修復，且不得影響甲方的正常運行。
八、付款方式：
乙方在施工期間，施工人員伙食費由甲方先墊資，工程結(jié)束后半年內(nèi)結(jié)清工程款的50%，余款在一年內(nèi)結(jié)清，即20__年11月30日前結(jié)清。
九、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字(蓋章)生效。
甲方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
維修合同范本13
簡單房屋維修協(xié)議中至少應(yīng)明確以下內(nèi)容：
1、房租包含的內(nèi)容，水、電、暖、煤氣（天然氣）和物業(yè)管理費由誰承擔。
2、明確租賃用途、租金標準、租賃期限、房租的支付時間和付款方式 。
3、明確設(shè)備、設(shè)施（在合同后附上清單）的使用是否額外收費，由誰來承擔維修費用。
4、應(yīng)對能否轉(zhuǎn)租做出約定，對提前終止合約方面做出約定。
5、明確房屋的.維修由誰來承擔。
6、要明確違約責任和違約的補償標準。
其他注意事項：
1、在房屋出租前結(jié)清水、電、暖、煤氣（天然氣）和其它費用。
2、出租前雙方共同檢查設(shè)備、設(shè)施的好損情況。
維修合同范本14
合同編號：___________
甲方(定作人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
乙方(承攬人)：_________________
法定住址：_______________________
法定代表人：_____________________
職務(wù)：___________________________
委托代理人：_____________________
身份證號碼：_____________________
通訊地址：_______________________
郵政編碼：_______________________
聯(lián)系人：_________________________
電話：___________________________
傳真：___________________________
帳號：___________________________
電子信箱：_______________________
雙方本著互惠互利的原則，通過友好協(xié)商簽定以下_________修繕協(xié)議：
第一條 修繕修理項目、數(shù)量、報酬
修繕修理項目及內(nèi)容計量單位數(shù)量或工作量報酬
單價金額
合計人民幣金額(大寫):
(注：空格如不夠用，可以另接)
第二條 定作人保證其有權(quán)對上述_________進行修繕。
第三條 承攬人保證其具修繕的資格證照，有權(quán)從事修繕的企業(yè)。
第四條 材料
材料名稱商標生產(chǎn)廠家規(guī)格型號計量單位數(shù)量質(zhì)量提供人交付日期消耗定額單價價款
(注：空格如不夠用，可以另接)
第五條 檢驗
1.定作人檢驗承攬人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
2.承攬人檢驗定作人提供材料的標準：_________、方法：_________、時間：_________、地點：________________
第六條 修繕修理時間
從_________年_________月_________日到_________年_________月_________日
第七條 質(zhì)量要求
修繕修理項目應(yīng)符合_________的規(guī)定和要求，具體的技術(shù)標準、質(zhì)量要求包括：________________
第八條 資料提供
1.定作人于_________時間，以_________的方式向承攬人提供以下技術(shù)資料、圖紙：____________。
2.承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在____日向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的_____日內(nèi)答復。
第九條 轉(zhuǎn)包
1.定作人(是/否)同意將定作物的主要工作交由第三人完成;可以交由第三人完成的工作包括：_________________。
2.承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3.雙方必須在得到對方書面批準后，雇傭第三方執(zhí)行承攬人在本協(xié)議中的有關(guān)義務(wù)，否則，未被通知方有權(quán)單方面停止此協(xié)議的執(zhí)行。
4.承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應(yīng)當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第十條 保密
承攬人應(yīng)當就以下方面保守秘密，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。具體包括：
1.雙方同意在本合同執(zhí)行過程中了解到的與雙方有關(guān)的內(nèi)容及數(shù)據(jù)或信息確認為機密。
2.雙方負責確保其雇員和受雇第三方應(yīng)嚴格遵守保密義務(wù)。
3.定作人對其專有機密信息自行負責。
第十一條 中途變更的后果
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應(yīng)當賠償損失。
第十二條 協(xié)助
1.承攬工作中定作人應(yīng)對承攬人提供以下協(xié)助：__________________，并滿足以下要求：__________________。
2.定作人不履行協(xié)助義務(wù)致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在____天內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并可以順延履行期限。
3.定作人逾期不履行協(xié)助義務(wù)的，承攬人可以解除合同。
第十三條 監(jiān)督
承攬人在工作期間，應(yīng)當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十四條 保管義務(wù)
承攬人應(yīng)當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應(yīng)當承擔損害賠償責任。
第十五條 更換部件：
1.部件更換可能會影響_________的功能、性能，承攬人要在與定作人協(xié)商認同后進行。
2.定作人為承攬人提供的更換部件必須保證為與設(shè)備同品牌原裝部件，如有特殊情況，承攬人人需在與定作人協(xié)商認同后更換與原部件應(yīng)用功能與技術(shù)指標相近的部件。
3.更換部件的費用由定作人承擔，承攬人有義務(wù)提供部件的.報價，供定作人參考確認，報價中的部件價格不得高于設(shè)備的生產(chǎn)商在_________市授權(quán)的維修(服務(wù))中心提供的部件價格。定作人可以在經(jīng)承攬人書面確認的第三家(設(shè)備供應(yīng)商或直接代理商)處購買部件。
4.承攬人未經(jīng)定作人同意不應(yīng)自行更換或雇傭未經(jīng)定作人書面同意的第三方更換或拆卸部件。
第十六條 交付
修繕修理項目完工后，交付時間：_________，交付方式：__________________，交付地點：__________________。
第十七條 驗收
1.雙方約定由_________來進行本次修繕的驗收工作，并向其支付規(guī)定報酬_________元。該部分費用由定作人來負擔。
2.修繕修理項目檢驗標準依據(jù)________________，具體驗收時間為：________________
第十八條 修繕費用
本次修繕的費用為________元，定作人在______年______月______日前向承攬人預(yù)付材料款(大寫)________________元，在本次修繕結(jié)束并經(jīng)驗收合格后_________日內(nèi)將尾款_________元全部付清。
第十九條 結(jié)算方式
報酬與材料費的結(jié)算方式為：________________________________
第二十條 保修
設(shè)備修復后，對于該設(shè)備的同一故障，承攬人提供_________個月的保修。
但下列情況不屬保修范圍：
1.他人擅自拆裝或操作失誤造成的損壞;
2.使用假冒或偽劣消耗材料造成的故障和損傷;
3.因天災(zāi)、人災(zāi)等不可抗力的因素引起的損壞;
4.因未經(jīng)承攬人同意或雇傭第三方修理而引起的損壞。
第二十一條 合同的變更
本合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應(yīng)及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)(書面通知發(fā)出_________天內(nèi))簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條 合同的終止
如果發(fā)生下列情況，各方有權(quán)單方面立即終止本協(xié)議。
1.在沒有特殊原因的情況下，雙方有一方未能履行本合同的義務(wù)。
2.未經(jīng)定作人同意而私自更換部件。
3.更換部件時，未經(jīng)定作人同意私自更換非原裝品牌/或假冒偽劣的部件產(chǎn)品，承攬人退還定作人所付的部件費用，并免費更換原品牌部件，如果造成設(shè)備損壞，承攬人要按市場價格進行賠償。
4.未經(jīng)承攬人同意而拖欠承攬人貨款。
第二十三條 合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務(wù)，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十四條 聲明及保證
定作人：
1.定作人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
承攬人：
1.承攬人保證其有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十五條 通知
1.根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________(書信、傳真、電報、當面送交等)方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2.各方通訊地址如下：_________________________________________________________。
3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十六條 爭議的處理
1.本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決
(1)提交_________仲裁委員會仲裁;
(2)依法向人民法院起訴。
第二十七條 不可抗力
1.如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務(wù)，該義務(wù)的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應(yīng)予中止。
2.聲稱受到不可抗力事件影響的一方應(yīng)盡可能在最短的時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_____日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響
3.不可抗力事件發(fā)生時，雙方應(yīng)立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務(wù)。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4.本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預(yù)料或即使可預(yù)料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災(zāi)害如水災(zāi)、火災(zāi)、旱災(zāi)、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭(不論曾否宣戰(zhàn))、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十八條 合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十九條 補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第三十條 合同的效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
有效期為_______年，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。
本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
定作人(蓋章)：____________ 承攬人(蓋章)：____________
法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：________
委托代理人(簽字)：________ 委托代理人(簽字)：________
簽訂地點：__________________ 簽訂地點：__________________
_________年____月_________日 _________年____月_________日
維修合同范本15
甲方：
乙方：
甲方擬對師生宿舍前空地、教學樓旁邊空地等進行維修和改造，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，為了確保用材及施工質(zhì)量，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同：
一、更及維修改造項目：
1、師生宿舍前空地綠化和讀書林
2、教學樓旁土地硬化
3、建圓形花池
4、其他校舍維修
二、施工方式、雙方責任：
1、施工方式：甲方采取包工包料的方式委托乙方具體負責組織施工,并由乙方負責施工的安全，若發(fā)生施工造成的安全事故，責任一律由乙方負責。
2、雙方責任：
①甲方負責為乙方安裝施工過程中提供一定的便利。
②甲方有責任按照雙方預(yù)約監(jiān)督催促施工質(zhì)量和時間。
③乙方必須嚴格按照甲方要求把好材料關(guān)、加工質(zhì)量關(guān)及安裝關(guān)，講究信譽。④乙方施工完畢應(yīng)自覺接受甲方驗收，據(jù)實結(jié)算并提供票據(jù)。
⑤乙方在材料、加工、安裝等任何環(huán)節(jié)如有紕漏，應(yīng)自覺及時整改。
3、質(zhì)量要求：
1、乙方明確自己所承攬建設(shè)的工程符合建設(shè)施工所要求的質(zhì)量和技術(shù)要求。
2、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴格的安全防護措施，在施工過程中要特別注意安全施工，杜絕一切事故，并承擔由于自身安全措施不到位或不力造成事故的責任和因此發(fā)生的一切費用。如有此類情況出現(xiàn)，責任與甲方無關(guān)。
三、工程質(zhì)量
1、乙方按甲方提供的要求施工，若發(fā)現(xiàn)有不合理部分，經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工。
2、工程質(zhì)量應(yīng)達甲方的要求及相關(guān)的.質(zhì)量要求
3、因乙方方面自身原因達不到工程質(zhì)量合格條件，乙方應(yīng)按甲方及其委派人員的要求返工、修改和重作，并承擔導致返工、修改、重作等人工、材料等所有費用。
四、材料價和工價：
1、校內(nèi)打地板硬化65元/平方米
2、砌花池(直徑120mm，高25mm)：350元/個
3、鋪溪石路：45元/平方米
4、鋪溪石路打地板50元/平方米
5、墻壁做貳子粉18元/平方米
6、鋪地板磚135元/平方米
7、墻腳貼瓷磚120元/平方米
8、鋪防滑磚120元/平方米
9、鋁合金窗180元/平方米
10、窗裝防盜網(wǎng)85元/平方米
11、粉刷水泥紙根白灰40元/平方米
12、粉刷石坎墻60元/平方米
13、1:2水泥砂漿壓頂40元/米
14、粉刷圍墻磚柱50元/支
15、紅磚墻砌溝、隔墻600元/立方米
16、門800元/個
17、挖雜草整坪砍樹人工工資90元/人、天
18、鋪草皮和整坪5元/平方米
19、清水溝、砌水溝加蓋板、粉刷200元/平方米
(以上價格已經(jīng)在永定縣龍?zhí)吨行男W行政會議上通過)
五、違約責任和爭議的解決辦法
乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達不到約定要求的，乙方要無償修理、返工或重作;造成損失的，乙方要賠償所有損失。因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的，乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
六、建筑工期：工程必須準時完工，工程結(jié)束由乙方徹底清除校內(nèi)建筑雜物，確保校園衛(wèi)生干凈。
七、合同的生效與終止。
1、本合同一式二份，甲乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、在竣工驗收合格、乙方將工程交付甲方、甲方支付工程款完畢后，該合同自動失效。
七、其他。
以上合同，雙方必須共同遵守。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
【維修合同】相關(guān)文章：
維修的合同10-08
[精選]維修合同09-21
維修合同05-15
維修合同09-02
有關(guān)維修合同09-30
維修設(shè)備合同07-20
[合集]維修合同06-12
消防維修合同06-10
維修裝修合同12-24
屋面維修合同01-23