大型工程建設施工簡單合同范本

　　在當今不斷發(fā)展的世界，人們運用到合同的場合不斷增多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家整理的大型工程建設施工簡單合同范本，希望能夠幫助到大家。

大型工程建設施工簡單合同范本1

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　根據《合同法》及有關規(guī)定，為明確雙方在承包過程中的權利、義務，經雙方協(xié)商后同意簽訂本合同。

　　一、工程概況

　�。�1）工程名稱：

　�。�2）工程地點：

　�。�3）工程范圍和內容：本房為橫跨鋼結構彩鋼面露天陽臺改建，規(guī)格：長__________________米；寬_________米檐高_________米，坡度達適用范圍，內骨架采用__方管做鋼襯焊接，主梁與主龍骨采用H型鋼材制作。彩鋼板面采用10mm厚度的保溫復合彩板安裝，龍骨架防腐處理。夾層隔斷采用一等巖棉或高密度苯板坐墊層保溫隔音處理，外貼石膏板面。坡面房檐做排水溝沿。龍骨架地面鋪設密度板。焊接制作高度50mm窗戶臺面，內做保溫處理。彩鋼面板鋪設完畢后再作所有邊角密封與防水處理。以上施工工藝必須采用標準施工方法施工安裝。

　　（4）其它補充事宜：

　�。�5）工程總造價：本工程總造價人民幣（大寫）：_________（小寫￥：_________）

　　二、施工準備

　�。ㄒ唬┘追剑�

　　（1）做好建筑“三通”，保證施工材料能運達到常

　　（2）負責接通施工現場的施工用水源、電源、變壓器）（包括水表、配電表）要求能滿足施工用水、用電的需要。

　�。�3）進場施工前，必須辦理好施工的一切手續(xù)事宜。否則造成的一切責任由甲方承擔。負責協(xié)調運輸使用的電梯事宜。

　　（二）乙方：

　�。�1）編制施工組織或設計施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機械進常做好一切施工安全防護措施！室內地面鋪設防護布面，避免毀壞原有地面與設施。

　　三、工程期限

　　根據需要，商定工程總工期為_________天（日歷天，以甲方預付款到帳之日起計算），_________年_________月_________日至________年_________月_________日規(guī)定范圍內的全部施工完畢，如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的`，工期相應順延。

　　四、工程價款的支付與結算

　�。�1）本合同的總造價經雙方約定后，任何一方不得擅自改變，如發(fā)生變更或本項目中面積有增減時，以工程聯(lián)系單形式可作調整，將調整后的金額以書面或口頭形式通知對方。

　�。�2）本合同簽訂后，甲方須付預付款30%計人民幣_________元作為合同定金及備料款，乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的50%，計人民幣_________元作為工程材料預付款，工程施工安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價全部工程款，計人民幣_________元。

　�。�3）工程竣工驗收后，甲方方可使用，未經驗收，甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。

　　（4）如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工，窩工損失，甲方應承擔相應經濟損失責任，并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。

　　五、備注：

　　因是高層安裝施工作業(yè)，一切施工安全措施由乙方自行處理，如造成一切安全后果與甲方無關，甲方不承擔任何責任！

　　六、附則

　�。�1）本合同一式_________份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　�。�2）本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。

　�。�3）本合同簽訂后，甲乙雙方如需提出修改時，經雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。

　　甲方：___________乙方：___________

　　日期：___________日期：___________

大型工程建設施工簡單合同范本2

　　發(fā)包方：________________（以下簡稱甲方）

　　承包方：________________（以下簡稱乙方）

　　甲方將位于江津區(qū)建設工程經雙方協(xié)商承包給乙方，經雙方協(xié)商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協(xié)議：

　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。

　　乙方負責出工建設并自行解決建筑施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全（包括稅費、管理費）由施工方全部負責。

　　二、施工要求

　　1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意更改，如需更該，需征得甲方同意。

　　2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為____月（合計____天），即自______年______月______日起至______年______月______日止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。如因不可抗力因素（自然災害）導致停工，其工期順延。

　　3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發(fā)基水泥。建筑結構相關要求如下：

　　基礎：鉆井個、柱子50cm、鋼筋6根18、箍筋8個。

　　地圈梁：高600cm、寬25cm、鋼筋5根25、箍筋8個，間距15cm。構造柱：24cm，鋼筋4根12、樓面板筋7個雙層，間距15cm，樓面厚度10cm。

　　梁柱C30，板面C25地坪打好，排水160，管子3根，屋面天溝寬30cm，樓梯鐵門一道，隱蔽部分請甲方監(jiān)督。不包含所有門窗。

　　4、水、電、氣：建房手續(xù)費用由甲方支付，乙方協(xié)助辦理。

　　三、工程價款及付款方式

　　工程報價：每平方____元，主體、樓梯、陽臺以實做建筑面積結算為準，本單位包含稅收。

　　1、基礎完工付總造價的____%。

　　2、按每層樓面打好付每層的造價的____%。

　　3、主體完工后付總造價的____%。

　　4、內外抹灰完工后付____%。

　　5、辦理的一切證件（產權證、建房手續(xù)由施工方辦理），一年內付錢全部余款。

　　6、如甲方未按時支付工程款，乙方有權停工，停工期間產生的一切經濟損失由甲方全部負責。

　　四、工程內容：

　　包括舊房屋拆除、棄渣轉運、基礎、主體三層磚混結構、室內外抹灰、街面外墻漆、屋頂瓦蓋、水電氣到戶門口、化糞池一口。其中：門市高度3.5米，住房每層高度3米。工程內容不含門窗（門市門除外）。

　　五、安全責任：

　　施工過程中所發(fā)生的安全事故由乙方自行承擔。

　　六、其他約定：

　　施工或如涉及居民阻工導致停工，應由甲方賠償負責協(xié)調解決。

　　七、違約責任：

　　1、乙方承諾：如建好的房屋出現重大質量問題，足以影響甲方生活安全的'，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。

　　2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結算清外，須賠償另一方違約金5萬元。

　　八、本協(xié)議履行過程中發(fā)生爭議的，雙方應友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的均可向江津區(qū)人民法院提起訴訟。

　　九、本協(xié)議自甲乙雙方在協(xié)議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　甲方簽字：________________

　　乙方簽字：________________

　　簽約時間：____年____月______日

【大型工程建設施工簡單合同】相關文章：

建設工程承包施工合同08-19

建設工程施工合同05-09

建設工程施工合同05-31

大型施工合同10-07

建設工程施工安全合同07-17

橋梁建設工程施工合同08-25

鐵塔建設工程施工合同05-09

工地建設工程施工合同03-04

建設工程施工勞務合同10-01