加工承攬合同范本
隨著法律觀念的日漸普及，越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項(xiàng)有許多，你確定會寫嗎？以下是小編為大家收集的加工承攬合同范本，歡迎大家分享。
加工承攬合同范本1
承攬方（甲方）：_________定作方（乙方）：_________
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱
完工時間
檢驗(yàn)時間地點(diǎn)
檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法
包裝標(biāo)準(zhǔn)
包裝費(fèi)承擔(dān)
第三條加工成品的交付時間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱
交付時間
交付地點(diǎn)
運(yùn)輸方法
運(yùn)輸價款承擔(dān)
第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸材料名稱
交付時間
交付地點(diǎn)
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗(yàn)方法
運(yùn)輸方法和運(yùn)費(fèi)承擔(dān)
第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時間
_________。
第七條乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付定金_________元；乙方應(yīng)于_________年_________月_________日前向甲方交付預(yù)付款_________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責(zé)任
1．甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
6．由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第九條乙方的違約責(zé)任
1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十條聲明及保證
�。ㄒ唬┘追剑�
1．甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
（二）乙方：
1．乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。
一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在_________天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的'書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當(dāng)面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。
2．各方通訊地址如下：_________。
3．一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起_________日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受_________國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第_________種方式解決：
�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。
第十六條補(bǔ)充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。
承攬方（蓋章）：_____________ 定作方（蓋章）：_____________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
地址：_______________________ 地址：_______________________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點(diǎn)：___________________ 簽訂地點(diǎn)：___________________
加工承攬合同范本2
甲方：_______________公司
法定代表人：_____________乙方：___________有限公司
代理人：_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民 終字第____號）達(dá)成如下和解協(xié)議：
1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的.員工，業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的損失，乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟(jì)糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：__________________有限公司
法定代表人：____________________
乙方：__________________有限公司
代理人：________________________
__________年_______月_______日
加工承攬合同范本3
合同編號：_____________
甲方：___________________
乙方：___________________
法定代表人：_____________
法定代表人：_____________
聯(lián)系電話：_______________
聯(lián)系電話：_______________
定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的'定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時間和地點(diǎn)
1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁。
本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
甲方(蓋章)：_____________
乙方(蓋章)________________
授權(quán)代理人(簽字)：_______
授權(quán)代理人(簽字)：___________
住址：_____________________
住址：______________________
聯(lián)系電話：_________________
聯(lián)系電話：__________________
開戶銀行：_________________
開戶銀行：__________________
賬號：_____________________
賬號：______________________
_________年____月____日
_________年______月____日
簽訂地點(diǎn)：__________________
簽訂地點(diǎn)：__________________
加工承攬合同范本4
甲方：_________
乙方：_________
第一條乙方加工事項(xiàng)，以甲方所交付的外包加工單為憑。
第二條乙方須按照外包加工單所列的各項(xiàng)規(guī)定，如加工說明、數(shù)量、交貨日期等確實(shí)履行，準(zhǔn)時交貨。
風(fēng)險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質(zhì)量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質(zhì)量驗(yàn)收，經(jīng)驗(yàn)收合格后方可入庫。根據(jù)合同法的規(guī)定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的.成果毀損、滅失的，承攬方應(yīng)該負(fù)損害賠償責(zé)任。為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險意識。
第三條乙方所交的加工品應(yīng)保證為合格品，并不得有短缺或不合規(guī)格及瑕疵等情況，且經(jīng)甲方驗(yàn)收后，始認(rèn)為合格。
第四條材料由_________方負(fù)責(zé)。
風(fēng)險提示：
定作方應(yīng)對自己提供給承攬方的圖紙或技術(shù)方案予以認(rèn)真審議。但承攬方對圖紙及技術(shù)方案提出異議時，要及時核實(shí)情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔(dān)承攬方產(chǎn)生的窩工、設(shè)備租賃、生產(chǎn)線閑置等相關(guān)損失。
第五條若材料由甲方負(fù)責(zé)供應(yīng)時，廢料率為_________。
第六條驗(yàn)收時的檢驗(yàn)方法是采用_________，正常檢驗(yàn)，二級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗(yàn)，四級檢驗(yàn)水準(zhǔn)。一邊規(guī)格界限，形式_________，alq為_________。
第七條乙方必須確實(shí)遵守外包加工單所規(guī)定的交貨期，或甲方外協(xié)管理員電話或書面通知調(diào)整的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗(yàn)收不合格而遭退貨時，乙方應(yīng)依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災(zāi)或人力不可抗拒的事故，經(jīng)甲方認(rèn)為屬實(shí)者，則不在此限。
風(fēng)險提示：
加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險有很大的區(qū)別。為此，雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。
(一)過期5日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。
(二)繼續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。
(三)繼續(xù)逾期10天以上至20天以內(nèi)者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。
(四)繼續(xù)逾期20天以上，依違約論，不論未交部分?jǐn)?shù)量，違約金以價款的一倍計算。
第八條通過驗(yàn)收的貨品在甲方再加工時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
第九條乙方送交加工品，因不良導(dǎo)致甲方生產(chǎn)線停工，其工時損失要由乙方負(fù)責(zé)，如果甲方發(fā)生非常嚴(yán)重不良后果，則甲方有權(quán)取消外包加工單。
第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。
第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達(dá)_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。
第十二條加工廠商每月接受甲方外包質(zhì)量管理檢查一次，每月考核質(zhì)量，交貨期，價格這三項(xiàng)，每年總考核一次，劃分等級。
第十三條付款條件：乙方交來的貨品經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，甲方_________。
第十四條乙方應(yīng)找(乙方資本額二倍)殷實(shí)鋪保連帶保證乙方履行本約。
甲方(簽章)：_________
_________年_________月_________日
乙方(簽章)：_________
_________年_________月_________日
加工承攬合同范本5
甲方：
法定代表人：_____________
乙方：
代理人：_________________
甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民 終字第____號）達(dá)成如下和解協(xié)議：
1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的.委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。
2、甲方?jīng)Q定對該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的損失，乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。
3、雙方無其它經(jīng)濟(jì)糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方：
法定代表人：____________________
乙方：
代理人：________________________
__________年_______月_______日
加工承攬合同范本6
合同編號：______________
甲方：___________________（承攬方）
乙方：___________________（定做方）
為了明確甲、乙雙方的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《合同法》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)協(xié)商一致，就乙方委托甲方加工____事宜達(dá)成如下協(xié)議，共同遵守。
第一條 加工成品
品名：_________________________________________
規(guī)格：_________________________________________
數(shù)量：_________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求
第三條 原材料的提供辦法
1．甲方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受乙方檢驗(yàn)。出現(xiàn)質(zhì)量問題乙方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2．乙方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，甲方對乙方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知乙方調(diào)換或補(bǔ)齊。甲方對乙方提供的原材料不得擅自更換。
3．交（提）原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法及保密要求
1．甲方在進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)該在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知乙方，因此造成的損失，由乙方賠償。
2．甲方對于承攬的工作，如果乙方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)乙方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
第五條 價教或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1．按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2．乙方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收甲方所完成的工作。驗(yàn)收前甲方應(yīng)當(dāng)向乙方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除乙方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由甲方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3．當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時間和地點(diǎn)
1．交貨地點(diǎn)和付款辦法：在乙方廠內(nèi)交貨，由甲方自提；在交貨日期前乙方可陸續(xù)交貨，甲方可陸續(xù)驗(yàn)收付款。
2．甲方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以乙方接收的的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定作物的，以甲方通知的提取日期為準(zhǔn)，但甲方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給乙方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
___________________________________________________________________
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
_____________________________________________________________________
第十條 結(jié)算方法及期限
_____________________________________________________________________
第十一條 其他約定
_____________________________________________________________________
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期違約責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定，乙方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分乙方不再需要的，甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。
三、未按合同約定包裝定作物，須返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)應(yīng)此而支付的費(fèi)用。符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由甲方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），皮當(dāng)向乙方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的`，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向乙方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的____%償付違約金。
五、不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的_______%或酬金總額的________%的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由乙方代為保管時，應(yīng)當(dāng)償付乙方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。
七、由于保管不善致使乙方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付乙方因此造成的損失。
八、未按合同規(guī)定的辦法和期限對乙方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知乙方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由甲方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
九、擅自調(diào)換乙方提供的原材料或修理物的零部件，乙方有權(quán)拒收，甲方應(yīng)賠償乙方因此造成的損失。如乙方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按乙方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、_合同簽訂后，如乙方擅自中途停止或解除合同，乙方應(yīng)向甲方雙倍返還定金。雙方?jīng)]有約定訂金的，乙方向甲方賠償已付工程價款的______%，人民幣____元，并歸還甲方預(yù)付的全部工程款。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向甲方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，甲方有權(quán)解除合同，乙方應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此而造成的損失；甲方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向甲方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的_______%償付違約金。
五、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
六、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力
由于戰(zhàn)爭或嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他人力不可抗拒的事故，致使一方不能履行合同時遇有上述事故的一方應(yīng)盡快將事故情況通告對方，并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此發(fā)生的損失，對方不得提出賠償要求。
第十五條 糾紛的處理
甲、乙雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，按本合同約定的下列方法之一進(jìn)行解決：
1．由________仲裁委員會仲裁；
2．向________人民法院起訴。
第十六條 其他事項(xiàng)
1．本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。合同生效后，甲、乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行。
2．遇有本合同未盡事宜，由甲、己雙方通過協(xié)商另訂補(bǔ)充條款，作為本合同不可分割的組成部分，且與本合同具有同等效力。
3．本合同有效期限自______年_______月________日起至_______年______月____日止，為期____________年。
甲方：_____________（簽章） 乙方：_________________（簽章）
法定代表人：_______（簽章） 法定代表人：___________（簽章）
電話：____________________ 電話：_________________________
簽約日期：____年___月___日
簽約地點(diǎn)：________________
加工承攬合同范本7
訂立合同雙方：
承攬方：_____________ 以下簡稱甲方
定作方：_____________ 以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守、
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格（長，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130____40____90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180____100____95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180____100____95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180____40____200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180____50____200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳、
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做、
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便、
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)、
第三條原材料由甲方提供、
第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見、甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方、因此造成的損失，由乙方賠償、
第五條工程價款：按核定價格單計算款________元、
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)、雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗(yàn)證明、
第七條交貨的時間和地點(diǎn)：____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行、交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)、
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按____元計算，共計____元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)、
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按____元計算，共計____元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)、運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)、
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款____________元（____萬元）、甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款、乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還、
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款、
第十二條甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償、
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償、
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失、
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金、
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值________％的違約金、
六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收、
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失、
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值________％的違約金、
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失、
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的.規(guī)定，向甲方償付違約金、
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失、
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用、
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任、但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失、
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴、
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效、
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份、
甲方：____________（蓋章）
代表人：____________（簽名）
地址：____________
電話：________________
開戶銀行：____________________
帳號：________________________
乙方：____________
代表人：________________
地址：____________
電話：____________
開戶銀行：________
帳號：____________
年 月 日
加工承攬合同范本8
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律，行政法規(guī)，遵循平等、自原、公平和誠實(shí)信用的`原則，雙方就本建設(shè)施工事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立本協(xié)議。
一、工程概況
工程名稱：華同公司屋頂彩鋼防水工程
工程地點(diǎn)：華同公司
工程內(nèi)容：彩板房主體，外墻，內(nèi)部截斷，室內(nèi)外門窗
二、工程承包范圍。承包范圍：清包，只包人工。所有材料由甲方提供，乙方自帶施工工具。甲方已有的材料由乙方出車出人拉到施工現(xiàn)場。
三、承包工程價格及面積
1、工程面積約為400平方米，最后結(jié)算按照實(shí)際面積結(jié)算，實(shí)際面積以東南西北墻體邊緣計算；
2、承包價格按實(shí)際面積每平方85元人民幣。
四、協(xié)議工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總工作日歷天數(shù)10天。其中上頂板和外墻板必須在立架后天3天內(nèi)完工。
五、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：符合安全標(biāo)準(zhǔn)。
六、甲方必須保證施工場地路通、電通。
七、乙方必須按協(xié)議所設(shè)計施工，保證工程質(zhì)量，按期完工。
八、在施工過程中，乙方必須按國家有關(guān)安全生產(chǎn)操作規(guī)范施工，若發(fā)生工傷事故一切責(zé)任由乙方自負(fù)。
九、結(jié)算方式：工程驗(yàn)收合格后，工程量按實(shí)際完工的面積結(jié)算，一次付清。
十、付款方式
1．簽訂合同后，甲方先期支付乙方元工程款。
2．余款完工驗(yàn)收后付清，不得拖欠。
十一、保修期限及范圍：保修期一年，保修期內(nèi)因施工質(zhì)量出現(xiàn)問題由乙方負(fù)責(zé)維修，但人為損壞和自然災(zāi)害不屬保修范圍。
十二、本協(xié)議甲乙雙方必須遵守，任何一方不得違約，如有一方違約按30000元處罰；
十三、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)甲乙雙方簽字蓋章即可生效。
甲方：乙方：
法人代表：法人代表：
電話：電話：
簽定日期：20xx年xx月xx日簽定日期：20xx年xx月xx日
加工承攬合同范本9
定作方：（以下簡稱甲方）________
承攬方：（以下簡稱乙方）________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名：__________貨號：__________面料：__________
顏色：__________尺碼：__________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位：__________
2、數(shù)量：__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數(shù)量質(zhì)量：__________________
提供日期：__________單價：__________總金額：__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在_________內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價：__________
2、總金額（元）：__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_，外用_包裝，包裝費(fèi)由__________方承擔(dān)。
第八條服裝交付
1、交貨地：
2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：_________。
第九條服裝驗(yàn)收
1、驗(yàn)收期間：_________。
2、認(rèn)真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。
3、驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī)。
4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致
驗(yàn)收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。根據(jù)貨物實(shí)際情況，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn)，對于再次檢驗(yàn)，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的'加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預(yù)付貨款
1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。
2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元；甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。
第十一條報酬結(jié)算
1、付款期限：甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項(xiàng)；
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責(zé)任
1、甲方的違約責(zé)任
�。�1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。
（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
�。�3）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。
甲方（簽章）：_________乙方（簽章）：_________
簽訂地點(diǎn)：_________簽訂地點(diǎn)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
加工承攬合同范本10
訂立合同雙方：
承攬方：××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方：××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守．
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格（長，寬，高cm）│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做．
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便．
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)．
第三條原材料由甲方提供．
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見．甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．
第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收．驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)．雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗(yàn)證明．
第七條交貨的時間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行．交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)．
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按４元計算，共計９８０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按２元計算，共計４９０元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)．運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)．
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款．乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還．
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款．
第十二條甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的.，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償．
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．
四，甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．
六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收．
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值
�。常埃サ倪`約金．
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失．
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金．
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失．
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用．
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任．但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失．
第十五條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效．
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份．
甲方：××縣木具廠（蓋章）
代表人：黃華新（簽名）
地址：七都鎮(zhèn)
電話：６６．８９７１
開戶銀行：××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號：１０４７５０
乙方：××縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關(guān)中山街５號
電話：３３．７３４７
開戶銀行：××縣支行
帳號：００３４８５
一九八五年一月二十五日
加工承攬合同范本11
定作方(甲方)：
承攬方(乙方)：
甲方委托乙方加工下列產(chǎn)品，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立本合同：簽訂時間：20xx年4月x日
第三條、交(提)貨地點(diǎn)、時間：簽訂合同后，20天內(nèi)鋼架進(jìn)場，總工期50天。
第四條、提貨方式：由乙方負(fù)責(zé)。
第五條、加工成品的檢驗(yàn)期限、地點(diǎn)、方法：甲方在乙方公司內(nèi)提貨時檢驗(yàn)加工成品的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量等，如有異議應(yīng)于提貨后兩天內(nèi)以書面方式通知乙方，內(nèi)在質(zhì)量異議應(yīng)在1個月內(nèi)以書面方式提出，否則視為沒有異議。
第六條、付款方式及期限：甲方應(yīng)于本合同生效后，一天后向乙方預(yù)付預(yù)付款計：30萬元，主鋼架到場后3天內(nèi)支付70萬，主鋼架和檁條全部安裝完畢后3天內(nèi)支付60萬，彩板安裝完畢后5天內(nèi)支付余款，(余款安實(shí)際發(fā)生量結(jié)算計算)。否則甲方承擔(dān)違約責(zé)任。合同標(biāo)地物所有權(quán)自甲方貨款全額交付時起轉(zhuǎn)移給甲方，若甲方未履行完支付價款義務(wù)時，合同標(biāo)地物的所有權(quán)歸乙方所有。預(yù)付款沖抵最后一筆貨款。
第七條、違約責(zé)任：
1、乙方逾期提供加工成品，應(yīng)賠償給甲方造成的直接經(jīng)濟(jì)損失，甲方逾期提貨或不按合同約定按時付款，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)貨款每日1%的違約金。
2、逾期拾日視為拒提(退貨)，應(yīng)承擔(dān)拒提部分相應(yīng)貨物價款30%的違約金。逾期提貨時，市場原材料若發(fā)生價格漲價，甲方當(dāng)按漲價后價格執(zhí)行。
3、雙方有其他違約行為，給對方造成損失的`，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4、如遇下雪、下雨、風(fēng)沙、停電、戰(zhàn)爭、運(yùn)輸中斷，交通管制及原材料在新疆市場上無法采購到等不可抗拒因素時交貨期限順延。
5、甲乙雙方在正式開始履行合同義務(wù)時，如果原材料價格發(fā)生變化，甲乙雙方按原材料漲價或降價的比例對合同單價協(xié)商解決。
第八條、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章生效。甲方按合同約定交付預(yù)付款后，乙方開始履行合同義務(wù)。
第九條、雙方發(fā)生糾紛可協(xié)商解決。
單位名稱(章)單位名稱(章)
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
年 月 日
加工承攬合同范本12
發(fā)包方: (以下可簡稱:甲方)
承攬方: (以下可簡稱:乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為
一、工程名稱: 。
二、工程施工地點(diǎn): 。
三、工程內(nèi)容: 。
四、工程量和工程造價:
1、工程量為: 平方米，(注:如為約計數(shù)，可據(jù)實(shí)結(jié)算)。
2、工程合同單價為: 元/平方米，本項(xiàng)工程合同總造價約為: 元，大寫: 元。
(注:如為約計數(shù)、可根據(jù)工程實(shí)際發(fā)生量計算工程總款額。)
四、付款方式及工程確認(rèn)辦法:
1、合同簽訂后，甲方預(yù)付給乙方合同總款的 %，即 元，作
2、材料進(jìn)入施工工地，甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
3、梁架安裝基本結(jié)束，甲方付給乙方合同總款的 % ，即 元
4、工程竣工驗(yàn)收后甲方付給乙方合同總款的 %，即 元。
5、本項(xiàng)工程質(zhì)保金為合同總款 %，質(zhì)保期為合同簽訂之日起滿壹
五、工程延期:
如遇下列情況之一，經(jīng)雙方共同確認(rèn)以后，工期作相應(yīng)順延并以書面形式確定。
1、設(shè)計圖紙不全，設(shè)計工作無法開展。
2、設(shè)計方案(結(jié)構(gòu)、造型等)有重大變更，甲方未及時通知乙方，使工程不能正常修改以及影響到材料的組織加工、制作、安裝等相關(guān)事宜。
3、不具備乙方進(jìn)場條件(如:土建工程未到位)，致使乙方不能按期進(jìn)場開展工作。
4、未按合同規(guī)定拔付預(yù)付款，進(jìn)度款而影響工程進(jìn)度。
5、開始安裝前5日內(nèi)，甲方仍不具備材料存儲場地或倉庫。
6、不可抗力。(注:本合同不可抗力是指因戰(zhàn)爭動亂，空中飛行物體附落或其他非甲乙方責(zé)任造成的爆炸、火災(zāi)以及因大風(fēng)、雨、雪、地震等因素而造成工程延誤或損害的自然災(zāi)害。)
六、雙方職責(zé)
1、施工期間甲方要求更改已確認(rèn)批準(zhǔn)的圖紙或現(xiàn)場土建施工圖紙有變更或已經(jīng)變更并開始施工時，甲方應(yīng)提前通知乙方，并應(yīng)及時據(jù)此調(diào)整合同價款。
2、甲乙方對于產(chǎn)品已安裝部分，應(yīng)共同承擔(dān)負(fù)責(zé)成品的保護(hù)，甲乙雙方及其他相關(guān)施工單位都有義務(wù)保護(hù)，甲方同意依據(jù)“誰損壞誰負(fù)責(zé)賠償”的原則由乙方計取賠款，并由損壞方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
七、甲方職責(zé):
1、在乙方進(jìn)駐工地前甲方必須將施工所需水、電接到約定地點(diǎn)，并確保乙方施工期內(nèi)的需要，費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。
2、開通施工場地的通道，滿足乙方施工運(yùn)輸?shù)男枰?/p>
3、甲方負(fù)責(zé)本項(xiàng)工程施工所屬地的國稅局、地稅局對本工程所征收的稅費(fèi)及城建規(guī)劃等相關(guān)部門征收的本項(xiàng)的其它費(fèi)用。
4、甲方負(fù)責(zé)處理協(xié)調(diào)好與本項(xiàng)工程有關(guān)的部門關(guān)系，并確保不因國家相關(guān)部門的干預(yù)而影響乙方施工，否則造成的停工及損失由甲方負(fù)責(zé)。
5、在施工過程中，甲方與本工程無關(guān)的人員未經(jīng)乙方同意，不得擅自進(jìn)入乙方施工現(xiàn)場，否則造成人員傷亡由甲方負(fù)責(zé)。
八、乙方職責(zé):
1、乙方根據(jù)甲方要求，將所帶的資料、工量及人員進(jìn)入施工現(xiàn)場。
2、乙方在施工過程中，隨時接受甲方領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督、檢查，乙方應(yīng)給予積極的配合，對于乙方工程質(zhì)量不合格的部位應(yīng)立即返工或修改，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方自行承擔(dān)。
3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品材料的保管;乙方施工人員在施工期間，要做到安全第一，如果說出現(xiàn)因乙方操作不當(dāng)導(dǎo)致的傷亡事故均由乙方承擔(dān)，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
4、遵守地方法規(guī)以及政府相關(guān)行業(yè)管理部門對施工現(xiàn)場的管理規(guī)定。
5、竣工清理現(xiàn)場并具備交驗(yàn)條件。
九、土建方應(yīng)配合的相關(guān)事宜:
1、提供現(xiàn)場施工中心線、水平線、進(jìn)出口位置線等有關(guān)數(shù)據(jù)及位置。
2、提供土建施工進(jìn)度計劃，以便于我單位落實(shí)工程承包范圍部位的施工組織工作。
3、預(yù)埋件等部位水泥沙漿的填塞工作。
十、施工工期:
在乙方人員、設(shè)備材料進(jìn)入施工現(xiàn)場第二天起計為施工工期，日歷天數(shù)工期 天，如因雨雪風(fēng)等天氣而影響施工時工期順延。
十一、合同爭議、合同的生效與終止:
(一)爭議:
甲乙雙方因合同糾紛發(fā)生爭方，可先行協(xié)商，協(xié)商不成時，由起訴方所在地法院管轄。
(二)、合同的生效與終止
本合同自雙方代理人簽字蓋章后生效，于甲方支付款項(xiàng)完畢，乙方將工程整體移交給甲方后，除保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿，甲方支款項(xiàng)完畢后，保修條款自然終止。
十二、交工質(zhì)量保修承諾
1、交工質(zhì)量保修承諾工程整體移交給甲方使用后，我方在保修期內(nèi)提供免費(fèi)保修服務(wù)。保修期為半年。
2、若是因乙方之外的.因素，如甲方使用不當(dāng)或不可抗力等原因引起的質(zhì)量問題，乙方可及時派人維修、更換、相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
3、保修期滿后，乙方將長期優(yōu)惠有嘗服務(wù)，做到定期回訪，及時處理使用中出現(xiàn)的問題。
十三、其它約定:
1、標(biāo)的物(即工程所含內(nèi)容的所有項(xiàng)目)所有權(quán)自工程款結(jié)清時開始轉(zhuǎn)移，如甲方未結(jié)清工程款，標(biāo)的物仍屬于乙方所有。
2、乙方支取工程款時，須出據(jù)帶有財務(wù)紅章的收據(jù)或發(fā)票，甲方撥付工程款時須以匯票(或轉(zhuǎn)帳支票主)的形式轉(zhuǎn)入乙方公司指定的帳戶，且甲方確保支票內(nèi)容填寫正確完整，否則，由此引起的相關(guān)問題由責(zé)任方承擔(dān)。
3、本合同所涉及的圖紙為甲方提供的圖紙或?yàn)橛杉追轿幸曳皆O(shè)計的并由甲方簽字蓋章認(rèn)可后的圖紙。
4、結(jié)構(gòu)網(wǎng)架設(shè)計，甲方除提供設(shè)計院的正式圖紙外，設(shè)計網(wǎng)架的懸掛物等，如燈飾內(nèi)裝部分必須告知乙方，否則出現(xiàn)問題自負(fù)。
5、甲方需乙方出正規(guī)圖紙，相關(guān)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
6、本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
雙方簽字蓋章后生效。
十四、備注:
代表人: 代表人:
代理人: 代理人:
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶行: 開戶行:
帳號: 帳號:
加工承攬合同范本13
訂立合同雙方：
承攬方：縣木具廠 以下簡稱甲方
定作方：縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│ 規(guī)格(長，寬，高cm)│ 單位 │ 數(shù)量 │ 備注 │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│1304090 │ 件 │ 120 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 10 │其中不│
││ │ │ │帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│18010095 │ 件 │ 20 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│18040200 │ 件 │ 10 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架 │18080200 │ 件 │ 5 │ │
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架 │18050200 │ 件 │ 80 │ │
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
三、嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條 工程價款：按核定價格單計算款25000元。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計算，共計980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計算，共計490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬元)。甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責(zé)任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六、由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的.違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方：縣木具廠(蓋章)
代表人：黃華新(簽名)
地址：七都鎮(zhèn)
電話：66.8971
開戶銀行：縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號：104750
乙方：縣百貨公司
代表人：王新法
地址：城關(guān)中山街5號
電話：33.7347
開戶銀行：縣支行
帳號：003485
加工承攬合同范本14
供方： 合同編號：
需方： 簽訂地點(diǎn)：
產(chǎn)品名稱、型號、廠家、數(shù)量、金額 簽訂時間：
產(chǎn)品名稱
商標(biāo)
規(guī)格型號
備注
計量單位
數(shù)量
價款
單價
總價
攪拌澆灌機(jī)
混凝土發(fā)泡砌塊技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
混凝土物理發(fā)泡技術(shù)及發(fā)泡劑制作技術(shù)
首付定金（ ）
合計人民幣金額（大寫）：
第一條 設(shè)備部分
1、供方負(fù)責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊全套設(shè)備(攪拌機(jī)、儲料倉等設(shè)備)
2、供方負(fù)責(zé)設(shè)備的安裝、試運(yùn)營，必須達(dá)到需方的要求（需方只提供水泥罐和管道）。
3、供方收到定金在15個工作日內(nèi)交貨。
第二條 技術(shù)部分
1、供方負(fù)責(zé)提供免蒸養(yǎng)砌塊化學(xué)發(fā)泡技術(shù)物理植物發(fā)泡技術(shù)，保溫磚砌塊填充物的發(fā)泡技術(shù)。
2、供方負(fù)責(zé)提供以上兩種成形材料的發(fā)泡劑制作技術(shù)，保證達(dá)到客戶的要求。
3、供方負(fù)責(zé)需方的要求至達(dá)到檢測合格（泡沫混凝土標(biāo)準(zhǔn)）。
4、供方提供的技術(shù)做出來得產(chǎn)品容重每立方不能超過140公斤，每立方價格不能超過90元。
第三條 付款方式
定設(shè)備時首付10%定金，設(shè)備制作成形運(yùn)到需方目的地，設(shè)備到達(dá)需方要求付40%，余額50%至發(fā)泡技術(shù)發(fā)泡劑的制作技術(shù)完成后付清。（注：付款后配方的原料及制作技術(shù)全部提供給對方）
第四條 違約責(zé)任
本合同一經(jīng)簽字，雙方必須無條件遵守，如有一方違約，付給受害方總價款60%違約金。
1、合同爭議的'解決方式：本合同發(fā)生爭議，由雙方人當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不了的向供方人民法院提起訴訟。
2、本合同自簽字之日起生效。
第五條在供方?jīng)]有營業(yè)執(zhí)照等因素，需方委托武漢半島磚機(jī)設(shè)備有限公司監(jiān)督，督促配合半島公司完成需方的要求。
供方 需方
單位名稱： 單位名稱：
單位地址： 單位地址：
委托代理人： 委托代理人：
電話： 電話：
傳真： 傳真：
開戶銀行： 開戶銀行：
賬號： 賬號：
此合同有效期二年
加工承攬合同范本15
定作方：合同編號：
簽訂地點(diǎn)：
承攬方：簽訂時間：
一、加工標(biāo)的
貨物名稱
型號
面料
顏色
單位
數(shù)量
單價
總金額
交貨地點(diǎn)及期限
交期：
出口國：
合計人民幣（大寫）
按實(shí)際金額結(jié)算 單價含線 稅 封箱帶
二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）
材料
質(zhì)量
數(shù)量
提供日期
消耗定額
面料.里料
一等
按定單數(shù)量
到位
按實(shí)際排版單耗
三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。
四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的.圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。
六、加工物品的包裝按定作方的要求。
七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。
八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）。
九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等）。
十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。
十二、其他約定事項(xiàng)：
1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，
2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。
3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。
4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。
5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。
十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。
十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。
定做方：
代表人：
時間：
承攬方：
代表人：
時間：
【加工承攬合同】相關(guān)文章：
承攬加工的合同05-19
承攬加工合同[精選]05-19
加工承攬合同（精選）07-20
加工承攬合同07-17
承攬加工合同【精選】07-17
(精選)承攬加工合同07-15
承攬加工合同(精選)07-16
承攬加工合同(經(jīng)典)12-01
承攬加工合同07-01
承攬加工合同07-07