承攬加工合同

時間：2024-05-19 15:17:41 合同

承攬加工合同[精選]

　　在人們愈發(fā)重視契約的社會中，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，它也是實現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編收集整理的承攬加工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

承攬加工合同[精選]

　　承攬加工合同篇1

　　認立合同雙方：

　　承攬方：

　　定作方：

　　定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：

　　用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。

　　1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙由承攬方提供

　　承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方；定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。

　　3.承攬方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條總價款為合同簽訂后，訂作商付給承攬方元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方元（即總價款的 %），預留元作為質(zhì)保金一年后付清。（價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。

　　交提定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其它

　�。ㄈ纾� .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的'，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應(yīng)當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定作方：（蓋章）承攬方：（蓋章）

　　代表人：（蓋章）代表人：（蓋章）

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：

　　帳號：帳號：

　　年月日訂

　　承攬加工合同（二）

　　現(xiàn)有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　一、工程項目

　　1、工程名稱_____________________________________________

　　2、工程地點_____________________________________________

　　3、工程范圍_____________________________________________

　　4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）

　　二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復。不能答復的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應(yīng)）

　　三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。

　　四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。

　　五、加工產(chǎn)品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。）

　　六、付款方式__________________

　　1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。

　　2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________％。

　　3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。

　　4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。

　　5、驗收合格后一次性支付加工件總額。

　　七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期

　　1、玻璃_________________

　　2、鋼材_________________

　　3、鋁材_________________

　　4、油漆_________________

　　5、噴塑_________________

　　八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安

　　全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。

　　九、驗收：

　　甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收，七日內(nèi)不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續(xù)責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。

　　十、違約責任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變

　　更或解除本合同。如單方面解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。

　　乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。

　　十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。

　　十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份

　　本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。

　　（本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。

　　甲方：（章）乙方：（章）

　　電話：電話：

　　電子郵箱：電子郵箱：

　　開戶行：開戶行：

　　________年______月_____日

　　承攬加工合同篇2

　　定做方：______________

　　承攬方：______________

　　根據(jù)規(guī)定，結(jié)合本工程實際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內(nèi)容：

　　1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。

　　2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。

　　(1)主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________；

　　系列___________；

　　噸位：___________；

　　單價約___________；

　　(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________；

　　噸位：___________；

　　單價約___________；

　　(3)其他：以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。

　　二、合同價款及結(jié)算方式：

　　1、合同總價暫定為___________，______________________。

　　2、合同簽訂當日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。

　　3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算。

　　最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質(zhì)量要求：

　　1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范認真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。

　　2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)檢測內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□

　　(2)其他檢測項目：

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間：

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內(nèi)提貨。

　　2、交貨時間：_______年___月___日開始提貨。

　　五、包裝及運輸：

　　1、乙方負責裝車，裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。

　　要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車費含在合同價內(nèi)。

　　2、甲方負責運輸，運輸標志應(yīng)該按要求實施。

　　3、運輸費用由甲方承擔，構(gòu)件到位后甲方負責卸車。

　　六、雙方權(quán)利及義務(wù)：

　　1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認可。

　　由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。

　　2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的'疑問及時給予解答，并提供修改變更通知。

　　否則由此引起的工期延誤以順延。

　　3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。

　　4、乙方質(zhì)量問題導致返工，乙方負責修復，并承擔返工費及直接費用。

　　七、違約責任：按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　八、合同糾紛處理方式：甲乙雙方在合作過程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。

　　九、附則：

　　1、本合同_____式________份，雙方各執(zhí)________份。

　　2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。

　　3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補充合同。

　　甲方：__________委托代理人：______________聯(lián)系方式：______________開戶行：______________賬號：______________

　　乙方：__________委托代理人：______________聯(lián)系方式：______________開戶行：______________賬號：______________

　　承攬加工合同篇3

　　承攬人：__________________

　　定作人：__________________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費；

　　第二條加工成品的'完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔：（加工定作物樣品需要封存的，由雙方代表當面封簽，并妥當保存，作為檢驗的根據(jù)）；

　　第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔；

　　第四條乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款及圖紙、技術(shù)資料；

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸；

　　第六條加工費結(jié)算辦法與時間；

　　第七條乙方應(yīng)于_______年______月_____日前向甲方交付定金____________元；乙方應(yīng)______年____月____日前向甲方交付預付款____________元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，應(yīng)當雙倍返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；

　　第八條本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁、也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于_______年____月____日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份_______公證處、________物價局、 ________銀行各存一份。

　　定作人：__________

　　承攬人：__________

　　簽訂日期：_____年____月____日

　　承攬加工合同篇4

　　甲方：_______________________

　　乙方：_______________________

　　甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：

　　第一條：

　　甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。

　　第二條：

　　質(zhì)量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：

　　1、質(zhì)量標準和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。

　�。�1）乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計、制造模具。

　�。�2）合格模具定義：

　　①模具必須符合經(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖；

　�、谀＞弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；

　�、勰＞邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規(guī)定。

　　2、驗收方法（標準）：

　　①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行。

　�、谀＞呓Y(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。

　　3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

　　第三條：

　　原材料來源

　　1、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同

　　第四條：

　　交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：

　　1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

　　2、交貨地點：甲方指定場所________________________。

　　3、交貨時間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。

　　4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。

　　第五條：

　　本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。

　　貨款結(jié)算時間及方法：_____________________。

　　付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。

　　第六條：

　　技術(shù)資料提供及保管：

　　1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標準。

　　2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。

　　第七條：

　　質(zhì)量異議/違約責任：

　　1、對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題，甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。

　　2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務(wù)，則視為接受甲方的處理意見。

　　3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的.處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。

　　第八條：

　　其他：

　　1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權(quán)為甲方所有。

　　2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。

　　3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款（3）規(guī)定執(zhí)行。

　　4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。

　　5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。

　　6、本合同委托項目，乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應(yīng)商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關(guān)責任。

　　第九條：

　　雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實證明，可免予承擔民事責任。

　　第十條：

　　合同生效、附件

　　2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。

　　3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。

　　4、本合同附件資料具有同等法律效力。

　　第十一條：

　　本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十二條：

　　本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：_______________________

　　委托代理人：_______________________

　　地址：_______________________

　　電話：_______________________

　　開戶銀行：_______________________

　　賬號：_______________________

　　_________年____月____日

　　乙方：_______________________

　　委托代理人：_______________________

　　地址：_______________________

　　電話：_______________________

　　開戶銀行：_______________________

　　賬號：_______________________

　　_________年____月____日

　　承攬加工合同篇5

　　合同編號：______________________________

　　訂立合同雙方：____________

　　定作人：____________________(以下簡稱甲方)

　　定作人法定代表(負責)人：____________________簽約人：____________________

　　定作人承辦單位：____________________聯(lián)絡(luò)人：____________________聯(lián)系電話：____________________

　　定作人機構(gòu)地址：____________________傳真電話：____________________

　　承攬人：____________________(以下簡稱乙方)

　　承攬人法定代表(負責)人：____________________簽約人：____________________

　　承攬人營業(yè)執(zhí)照：____________________生產(chǎn)報刊亭許可證明：____________________

　　承攬人機構(gòu)地址：____________________聯(lián)系人：____________________聯(lián)系電話：____________________

　　銀行開戶許可證：____________________開戶行：____________________賬戶：____________________

　　根據(jù)《_______________》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：___________________萬元。

　　第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位：每個______________人民幣____________萬元)

　　1、________________________________________

　　2、________________________________________

　　3、________________________________________

　　注：整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結(jié)算價，該結(jié)算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關(guān)的稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于__________平米。

　　2、使用材料：所有外表面使用大于__________mm厚不銹鋼板，結(jié)構(gòu)采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分不少于__________%，使用__________mm弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內(nèi)設(shè)圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，藍色陽光板封頂，并有通風口一處。

　　第四條驗收標準和方法

　�、�、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產(chǎn)。

　�、凇⒓追津炇詹捎脴悠夫炇张c成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　�、佟⒔回洉r間：乙方必須保證在__________年__________月__________日前全部交貨。

　�、�、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應(yīng)對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務(wù)

　�、�、乙方對制作的報刊亭進行安裝；

　�、�、經(jīng)乙方安裝的報刊亭，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應(yīng)在__________日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除__________%做為另行維修費用，并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術(shù)要求驗收)；

　�、堋⒁曳匠兄Z對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結(jié)算方式、期限及安裝費用

　�、�、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

　�、�、乙方交貨后15日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額35%的價款，累積達到合同標的額的95%。

　�、堋⑹Ｓ嗟暮贤瑯说念~5%(__________元)價款，作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　�、�、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的`標的額__________‰的違約金；

　�、�、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應(yīng)向乙方支付__________‰的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　�、佟⒁曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除__________‰違約金；

　�、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔；

　�、�、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除__________‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第__________種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　�、�、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交__________委員會__________；

　　②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　�、佟⒈竞贤皇剿姆�，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　�、凇⒑贤瑘�(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出

　　補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　簽約人：____________________簽約人：____________________

　　簽約地點：____________________簽約日期：________年________月________日

　　承攬加工合同篇6

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口業(yè)務(wù)達成如下協(xié)議：

　　一、甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口至_________業(yè)務(wù)，乙方接受甲方委托。

　　二、合同標的：_________

　　產(chǎn)品名稱：_________

　　數(shù)量：_________

　　合同金額：_________

　　擬出運日期：_________

　　出運港：_________

　　到貨港：_________

　　外方付款結(jié)算方式：_________

　　三、雙方責任及義務(wù)：

　　(一)甲方職責：

　　1.負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內(nèi)容負責;

　　2.負責安排生產(chǎn)、出運、交貨;

　　3.負責向乙方提供工廠開具的增值稅發(fā)票、納稅繳款書及運費等正式發(fā)票;

　　4.承擔業(yè)務(wù)的全部費用及風險，保證按合同條款(合同標的')的全部內(nèi)容執(zhí)行，并向乙方支付出口代理手續(xù)費(乙方收匯)。

　　(二)乙方職責：

　　1.負責按甲方提供的合同內(nèi)容對外簽訂出口合同;

　　2.提供出口貨物商檢、報關(guān)、出運和結(jié)匯等工作所需的單據(jù);

　　3.負責出口結(jié)匯;

　　4.結(jié)匯后一周內(nèi)，將貨款轉(zhuǎn)付甲方賬戶。

　　四、違約責任：

　　如因任何一方未履行本協(xié)議規(guī)定的責任而給對方造成的經(jīng)濟損失，由違約方承擔。

　　五、甲方出具的擔保函是本協(xié)議不可分割的一部分。

　　六、本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份。

　　自簽字之日起生效，具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　代表(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_________

　　承攬加工合同篇7

　　甲方：

　　乙方：

　　1、前言

　　經(jīng)過友好協(xié)商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術(shù)資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。

　　2、供貨范圍和雙方職責

　�。�1）供貨范圍

　　按甲方提供的鑄件清單供貨。

　　鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書。

　�。�2）乙方職責

　　完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。

　　返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。

　　向甲方提供鑄件的材料說明（A、機械性能；B、材質(zhì)化驗）

　�。�3）甲方職責

　　每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。

　　負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術(shù)問題。

　　向乙方提供鑄造清單（明細）并說明材料，件數(shù)，交貨期。

　　甲方向乙方提供技術(shù)要求。

　　技術(shù)要求

　�。ˋ）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

　�。˙）鑄件化學成份：根據(jù)提供給貴公司的化學成份標準。

　�。–）鑄件應(yīng)清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

　　（D）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

　�。‥）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。

　　（F）鑄件交貨時應(yīng)附有合格證、質(zhì)保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結(jié)果、制造日期（或編號）或生產(chǎn)批號、機械性能。

　　3、價格

　�。�1）鑄件價格

　　HT250：

　　MoCr：

　　QT600：

　　特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定

　　4、結(jié)算方式：

　�。�1）鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。

　�。�2）鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后，開具發(fā)票，甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。

　　（3）鑄件經(jīng)甲方使用，確認滿足第六條定義的`質(zhì)量保證。

　　5、交貨期

　�。�1）乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。

　�。�2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）

　　鑄件5噸以下16-20天。

　　鑄件5-8噸18-22天。

　　鑄件8噸以上的另商定。

　　（3）特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。

　　6、驗收

　　甲方應(yīng)根據(jù)有關(guān)資料和技術(shù)協(xié)議、國家標準對鑄件進行驗收。

　　7、質(zhì)量保證：

　　甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品，應(yīng)立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。

　　8、合同修改：

　　只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

　　9、不可抗力：

　�。�1）當不可抗力發(fā)生時，發(fā)生不可抗力的一方有義務(wù)做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

　�。�2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

　　10、權(quán)力和義務(wù)的轉(zhuǎn)讓：

　　乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權(quán)力義務(wù)轉(zhuǎn)讓給任何第三方。

　　11、合同的終止和解除

　�。�1）發(fā)生下列情況之一時，甲方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

　　乙方無正當理由不按期制造投入時。

　　實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。

　　乙方無正當理由不執(zhí)行合同有關(guān)規(guī)定，經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。

　�。�2）發(fā)生下列情況時，乙方有權(quán)終止和解除合同，并有權(quán)要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

　　甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

　　甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。

　　12、爭議解決：

　　當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。

　　13、合同附件

　　下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。

　　附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

　　14、通知

　　所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發(fā)生當日視為送達。

　　15、合同生效

　　本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同經(jīng)雙方授權(quán)代表簽字、蓋章即生效。

　　甲方乙方

　　代表（簽字）代表（簽字）

　　日期：日期：

　　承攬加工合同篇8

　　定做方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　承攬方：

　　地址：

　　電話：____________

　　法定代表人：

　　定做方委托承攬方加工___________________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同組成及內(nèi)容

　　1.1 本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。

　　1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

　　二、加工成品

　　2.1 定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。

　　三、加工成品質(zhì)量要求

　　3.1 按照雙方認定的樣品質(zhì)量標準為檢驗合格的標準，經(jīng)檢驗，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標準的產(chǎn)品。

　　3.2 承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定，以相應(yīng)的標準為準，承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。

　　四、訂單確認

　　4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

　　4.2 承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單，指單品訂購數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品，指非承攬方正常產(chǎn)品（正常產(chǎn)品指定做方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下）及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。

　　4.3 定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

　　4.4 定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

　　5.1 定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，余下____%在定做方驗收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。

　　5.2 產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

　　六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　6.1 （用定做方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　6.2 （用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　7.1 承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定做方；定做方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權(quán)停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　7.2 定做方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　7.4 由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應(yīng)及時通知定做方，定做方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。

　　八、價款

　　按照具體的訂貨單進行價款結(jié)算。

　　九、驗收標準和方法

　　9.1 按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　9.2 承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告，以及國家和行業(yè)強制要求的報告。

　　9.3 每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。

　　9.4 定做方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的`定做物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　9.5 當事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　十、交貨的時間和地點

　　10.1 交（提）定做物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　10.2 交（提）定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定做物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　十一、包裝、運輸及費用

　　11.1 發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

　　11.2 發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。

　　11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

　　十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(guān)（若有）

　　加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符（包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等），導致定做方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失，由承攬方全數(shù)承擔。

　　十三、保密條款

　　13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

　　13.2 承攬方未經(jīng)定做方書面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

　　13.3 未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

　　13.4 定做方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。

　　13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

　　13.6 承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。

　　13.7 雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。

　　13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

　　13.9 上述所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。

　　13.10 應(yīng)非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定做方。

　　13.11 承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。

　　13.12 在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無限制的財產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。

　　13.13 定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

　　13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

　　十四、違約責任

　　14.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　14.2 交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。

　　14.3 未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　14.4 逾期交付定做物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當向定做方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　14.5 未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。

　　14.6 不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　14.7 異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時，應(yīng)當償付定做方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　14.8 實行代運或送貨的定做物，錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

　　14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定做方因此造成的損失。

　　14.10 未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

　　14.11 擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　14.12 承攬方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)當賠償定做方的所有損失，并加付合同標的額的20%的違約金。

　　十五、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

　　十六、合同解除

　　16.1 本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

　　16.2 如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項應(yīng)如數(shù)退還，如_____日內(nèi)不能退還，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

　　十七、糾紛的處理

　　對本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

　　本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。

　　定做方：

　　公章：

　　法定代表人：

　　開戶銀行:

　　帳號：

　　法定地址：

　　電話：

　　________年_____月_____日

　　承攬方：

　　公章：

　　法定代表人：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　法定地址：

　　電話：

　　________年_____月_____日

　　承攬加工合同篇9

　　定作人：______________________ 合同編號：______________________

　　承攬人：______________________ 簽訂地點：______________________

　　第一條承攬項目、數(shù)量、報酬及交付期限簽訂時間：

　　項目名稱及內(nèi) 容計量單位數(shù)量工作量(工時)報酬交付期限

　　單價總金額

　　合計人民幣金額(大寫): ￥：

　　(注：空格如不夠用，可以另接。)

　　第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：

　　第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：

　　第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：

　　第五條承攬人使用的材料由提供。材料的檢驗方法：

　　第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的'主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：

　　第八條結(jié)算方式及期限：

　　第九條定作人在年月日前交定金(大寫)：元。

　　第十條定作人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果：

　　第十二條違約責任：

　　第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，提交廣州仲裁委員會仲裁; 。

　　第十四條其他約定事項：

　　廣州市工商行政管理局監(jiān)印

　　定作人(章)：______________________

　　住所：______________________

　　法定代表人：______________________

　　居民身份證號碼：______________________

　　委托代理人：______________________

　　電話：______________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：______________________

　　郵政編碼： ______________________承攬人(章)：______________________

　　住所：______________________

　　法定代表人：______________________

　　居民身份證號碼：______________________

　　委托代理人：______________________

　　電話：______________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：______________________

　　郵政編碼：______________________

　　鑒(公)證意見：______________________

　　經(jīng)辦人：_______________________

　　鑒(公)證機關(guān)(章)______________________

　　年月日

　　承攬加工合同篇10

　　甲方：

　　乙方：身份證號碼：

　　經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商，由乙方承包采伐甲方的林木，在平等自愿的`原則下達成以下協(xié)議。

　　一、承包方式：乙方給甲方采伐每棵樹，甲方給乙方支付1元錢的代班費及安全管理的保證金。

　　二、工資價位是現(xiàn)場論價，價款方式是一處完工到另一工地時，支付前一工地的工資，年底結(jié)清半年的所有工資。

　　三、安全需求：甲方需求乙方承包人管理好從業(yè)人員的安全，森林防火，一旦發(fā)生火災(zāi)安全事故，由乙方自行承擔，甲方不負責乙方因安全事故所帶來的一切損失和責任。

　　四、所有從業(yè)人員必須聽從承包人楊正均的工作安排。

　　以上條款，甲乙雙方仔細閱讀后無異議，特簽此合同，本合同至簽字之時產(chǎn)生法律效益。

　　甲方：

　　乙方：

　　承攬加工合同篇11

　　甲方(加工方)：

　　法定代表人：

　　地址：

　　聯(lián)系方式：

　　乙方(承攬方)：

　　法定代表人：

　　地址：

　　聯(lián)系方式：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協(xié)商達成一致，訂立本合同，共同遵守。

　　第1條加工地材名稱及單價

　　地材名稱單位單價(元/t)備注

　　利用路基挖方料自行開采

　　砂t

　　碎石t

　　片石t

　　砂石料加工為綜合包干單價，單價內(nèi)含人工費、材料費、場內(nèi)裝車費、場內(nèi)運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設(shè)備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。

　　第2條原材料提供方式

　　甲方提供原材料開采區(qū)由乙方自行開采加工，或乙方利用路基挖方料進行加工。

　　第3條加工砂石料質(zhì)量要求

　　乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發(fā)的其它相關(guān)質(zhì)量標準，相關(guān)標準由甲方提供。

　　第4條加工砂石料數(shù)量

　　本工程預計加工砂石料數(shù)量合計為萬噸，具體數(shù)量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應(yīng)按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產(chǎn)的正常進行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排。

　　第5條砂石料數(shù)量確認方法及價款支付方式

　　5.1 每月日甲方組織相關(guān)部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總，以過磅清單作為計算依據(jù)制作計價單，該計價單由甲方合同部、工程部、物設(shè)部進行簽認，經(jīng)總工程師審核后報項目經(jīng)理審批并加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據(jù)。

　　5.2 甲方根據(jù)業(yè)主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留作為工作安全、質(zhì)量保證金，保證金待合同履行完畢后或合同終止個月內(nèi)不計利息退還。如合同履行期發(fā)生產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的損失，甲方書面通知乙方，乙方在收到后日內(nèi)無答復即視為同意扣除。

　　第6條甲方權(quán)利義務(wù)

　　6.1 指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，實施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監(jiān)督、檢查和驗收。

　　6.2 若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務(wù)，或終止與乙方的合同關(guān)系。

　　6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場地。

　　6.4 負責交納資源稅。

　　6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。

　　6.6 負責組織車輛運輸并承擔運輸費用，甲方提供地磅進行驗收。

　　第7條乙方權(quán)利和義務(wù)

　　7.1 在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員、設(shè)備等進行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的開采、加工等相關(guān)事項。

　　7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設(shè)備。

　　7.3 自行修建砂石料加工場及相關(guān)臨時住房，并承擔相應(yīng)費用。

　　7.4 上足本工作的生產(chǎn)工人，保證生產(chǎn)需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。

　　7.5 乙方在開采、加工過程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關(guān)環(huán)保、水保的'相關(guān)事項應(yīng)當按照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定辦理。

　　7.6 在合同期內(nèi)，乙方應(yīng)在開采及生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標志，做好砂石開采、生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業(yè)主及甲方有關(guān)安全生產(chǎn)的各項規(guī)定，確保安全生產(chǎn)，對因?qū)嵤┍竞贤l(fā)生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或?qū)ν獬袚r償責任，甲方有權(quán)向乙方追償。

　　第8條違約責任

　　8.1 未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付砂石料，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方承擔。

　　8.2 乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔。除此外，另按未完成生產(chǎn)量總價的 %向甲方支付違約金。

　　8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設(shè)使用，乙方不得對外銷售;生產(chǎn)線設(shè)施、設(shè)備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務(wù)。否則，乙方承擔萬元人民幣的違約金，連續(xù)兩次發(fā)生上述行為，甲方有權(quán)解除合同。

　　8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

　　8.5 乙方應(yīng)采取有效安全保衛(wèi)措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發(fā)生被盜事件，相關(guān)損失由乙方自行承擔。

　　第9條履約保證

　　乙方采取方式提供履約保證。

　　方式一：提供履約保證金萬元;

　　方式二：以開采區(qū)機械設(shè)備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權(quán)根據(jù)合同約定，在乙方出現(xiàn)違約情況時，全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后個月之內(nèi)，甲方應(yīng)將剩余履約保證金不計利息退還乙方。

　　第10條爭議解決方法

　　在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權(quán)限，則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。

　　第11條協(xié)議的生效

　　本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　第12條附則

　　本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,雙方另行商定，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執(zhí)三份;乙方執(zhí)一份。

　　簽署時間：年月日

　　甲方(蓋章)：

　　法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人或授權(quán)代表(簽字)：

　　承攬加工合同篇12

　　地址：____________

　　電話：____________

　　傳真：____________

　　委托方：______________

　　受托方：____________

　　公司簽訂地點：_______________

　　簽訂時間：____________

　　標的、數(shù)量、價款：____________

　　1.驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償，并執(zhí)行相關(guān)行業(yè)標準。

　　2.質(zhì)量要求：應(yīng)提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等)，特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構(gòu)出具的檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

　　3.結(jié)算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4.包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的'醒目位置整齊標注，內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。

　　5.(交)提貨方式及地點：委托方廠房內(nèi)。

　　6.運輸方式及到站(港)和費用承擔：受托方承擔。

　　7.交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8.保密條款:雙方應(yīng)當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務(wù)、財務(wù)、技術(shù)、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密，未經(jīng)信息披露方書面事先同意，不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務(wù)應(yīng)在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權(quán)力。

　　9.本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10.本合同根據(jù)《_____》及有關(guān)法律法規(guī)，雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定，本合同一式兩份，經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

　　委托方：____________公司受托方：

　　法人代表：____________ 法人代表：____________

　　委托代表：____________ 委托代表：____________

　　傳真：____________ 傳真：____________

　　電話：____________ 電話：____________

　　開戶銀行：____________ 開戶銀行：___________

　　帳號：____________ 帳號：____________

　　地址：_____________ 地址：____________

　　承攬加工合同篇13

　　定作方：

　　地址：

　　電話：

　　承攬方：

　　地址：

　　電話：

　　履約地：

　　根據(jù)《______________________》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。

　　第一條：定做合同概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　第二條：加工范圍

　　2.1本工程構(gòu)件共計/件，含鋼量約計噸，材質(zhì)為;

　　2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi)。

　　第三條：合同價格及付款方式

　　3.1合同單價：

　　主桁架元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計噸;系桿、水平撐元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計噸;

　　3.2合同總價：共約計元，大寫人民幣約計。

　　3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥元(合同總價的%)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;

　　3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結(jié)算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時，執(zhí)行補充條款;

　　3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權(quán)擔保的一定數(shù)額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結(jié)算;

　　3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)

　　第四條：質(zhì)量要求

　　4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;

　　4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205____20________)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81____20________)的要求進行加工生產(chǎn)，并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;

　　4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為，中間漆為,面漆為，漆膜總厚度μm;

　　4.4所用油漆全部由提供。

　　第五條：驗收、結(jié)算方式

　　5.1驗收方式：鋼構(gòu)件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構(gòu)件進行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對鋼構(gòu)件進行驗收而要求發(fā)貨，則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過定作方驗收，且驗收合格，進行發(fā)貨;

　　5.2結(jié)算方式：鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構(gòu)件長度的理論重量據(jù)實結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢，并雙方簽章確認;雙方審核結(jié)算時，結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;

　　5.3結(jié)算期限：雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書，定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結(jié)算意見;如定作方在收到承攬方提交的`結(jié)算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內(nèi)不予答復，則視為定作方完全認可承攬方提供的結(jié)算文件，雙方按照此結(jié)算文件進行剩余款項的支付等工作。

　　第六條：運輸方式

　　第七條：圖紙要求

　　7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認可;

　　7.2承攬方在對圖紙進行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時，必須經(jīng)過定作方簽字認可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產(chǎn)生的一切責任由定作方承擔;

　　7.3若定作方委托承攬方設(shè)計出圖時，設(shè)計費用單獨結(jié)算;

　　7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發(fā)生沖突，以合同為準;

　　7.5因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。

　　第八條：加工時間

　8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認無誤之日起20個工作日全部加工完畢;

　8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。

　　第九條：違約責任

　　9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償因此給承攬方造成的損失;

　　9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的%(20%—60%的幅度)違約金;

　　9.3定作方未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失;

　　9.4定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，定作方應(yīng)按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費;定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方，變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;

　　9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　9.6定作方無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十條：其他條件

　　10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結(jié)算金額____定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進行;

　　10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。

　　第十條：本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。

　　第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。

　　定作方：(蓋章)

　　承攬方：(蓋章)

　　法定代表人：

　　委托代理人：