施工費(fèi)合同
隨著人們法律意識的加強(qiáng),合同的類型越來越多,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么合同書的格式,你掌握了嗎?以下是小編幫大家整理的施工費(fèi)合同,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

施工費(fèi)合同1
甲方:____
乙方:____
身份證號:____
甲方就_______________裝飾工程施工分包給乙方進(jìn)行施工,為明確雙方責(zé)任,保質(zhì)保量的完成該項(xiàng)工程,訂立以下協(xié)議,供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱:____
二、工程地點(diǎn):____
三、承包范圍:____
四、承包方式:____
五、工期:____本工程自___年___月___日期開工,至___年___月___日完工,日歷工期天(如遇雨雪等天氣等不可抗因素,工期順延)。
六、承包價格:____
七、結(jié)算方式:____
八、人工費(fèi)支付方式:____
1、雙方簽訂合同進(jìn)場日內(nèi),甲方按實(shí)際工程情況支付乙方前期施工費(fèi)用;(此條款僅限于新班組適用,老班組按實(shí)際進(jìn)度支付)。
2、按每月進(jìn)度實(shí)際量付到___ %,完工后到付___ %,交工驗(yàn)收合格后付到___ %,年末決算時付到___ %,剩余___%作為質(zhì)保金,質(zhì)保金期限為___ 年,期滿后一次付清。
九、雙方責(zé)任:____
1、甲方責(zé)任:____
(1)免費(fèi)提供施工用水,電。
(2)保證材料及時供應(yīng)
(3)提供施工圖紙。
(4)安排專業(yè)水電工接駁施工用水,電。
(5)對乙方施工質(zhì)量,安全,進(jìn)度驚喜監(jiān)督,檢查和驗(yàn)收。
(6)及時做好隱蔽驗(yàn)收報驗(yàn)工作。
(7)按照合同約定及時支付人工費(fèi)。
2、乙方責(zé)任:____
(1)必須服從甲方管理人員的管理。
(2)嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙,設(shè)計要求進(jìn)行施工,如不按設(shè)計圖紙要求及裝飾規(guī)范施工,造成返工,浪費(fèi)等情況,一切費(fèi)用由乙方承擔(dān),在此期間工期不得延誤。
(3)負(fù)責(zé)組織工人,工具進(jìn)行施工,必須按項(xiàng)目部下達(dá)的任務(wù)進(jìn)行人工結(jié)構(gòu)調(diào)整,如乙方因此造成的工期延誤,甲方將按人工費(fèi)總造價的%處罰。
(4)負(fù)責(zé)放線,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理計算材料,保護(hù)施工現(xiàn)場所有半成品和成品。
(5)嚴(yán)格遵守施工現(xiàn)場的.規(guī)章制度,組織教育工人注意安全防火,用電,文明施工,如發(fā)生人身安全,火災(zāi)事故,所造成的經(jīng)濟(jì)損失及刑事責(zé)任全部由乙方承擔(dān)。
(6)必須服從倉庫管理之父,指派專人領(lǐng)取材料,精確合理計算材料用量,不得隨意開解切割,如造成浪費(fèi),由乙方負(fù)責(zé)賠償損失。
(7)進(jìn)場前負(fù)責(zé)將工人身份證復(fù)印件送項(xiàng)目部統(tǒng)一辦理出入證。
(8)進(jìn)場工具必須列清單報送項(xiàng)目部。
十、合同的變更及接觸
出現(xiàn)以下情形之一的,甲方可以變更或解除本合同:____
1、完成本協(xié)議所規(guī)定當(dāng)前階段的工作任務(wù)且不需要再留用。
2、乙方重大的違法亂紀(jì)現(xiàn)象,并造成一定后果。
3、乙方工作中發(fā)生重大過失,并給甲方造成較大損失的。
4、乙方的技術(shù)和操作水平不符合甲方要求。
5、乙方嚴(yán)重拖延工期未能在合理的期限完成施工任務(wù),并給甲方造成直接的經(jīng)濟(jì)損失。
6、由于乙方工作失誤,誤工,浪費(fèi)材料造成的損失按原價賠償,項(xiàng)目經(jīng)理有權(quán)給予處罰決定。
7、施工結(jié)束時工地不合理提料單產(chǎn)生的剩余材料由乙方和項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé),按采購價的20%各罰50%。
十一、其他
1、本合同雙方必須嚴(yán)格遵守執(zhí)行,具有同等法律效力。
2、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
3、本合同一式貳份,甲方壹份,乙方壹份。
4、本合同自雙方簽字之日起生效,所有款項(xiàng)結(jié)清后自動終止。
5、本合同嚴(yán)格按照安全施工協(xié)議執(zhí)行。
甲方(蓋章):____ 乙方(簽字):____
代理人:____
___年___月___日 ___年___月___日
甲方: 乙方: 根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),在平等自愿的基礎(chǔ)上,甲乙雙方就安裝暖氣管道達(dá)成協(xié)議如下: 一、工程概況及承包方式 工程名城:公寓暖氣安裝調(diào)試工程地點(diǎn):大興黃村狼垡四村南樓層22間房工程承包方式:包工包料暖氣管用:__,暖氣片用:__,鍋爐用: 二、工程期限 自20__年_月_日至20__年_月_日 三、工程價款及結(jié)算方式 此工程實(shí)行包工包料施工的方式,雙方協(xié)定總價為:_元整(人民幣大寫:_)元。合同簽訂時支付現(xiàn)金元,材料進(jìn)場時支付現(xiàn)金元,安裝結(jié)算時支付出保證金外剩余的工程款_元。本工程經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后無任何問題,一次性支付保證金。 四、乙方工程材料進(jìn)場時,由甲方指定貨物的位置地點(diǎn),工程材料的安全由乙方負(fù)責(zé)。 五、產(chǎn)品的安裝調(diào)試驗(yàn)收 1、乙方負(fù)責(zé)暖氣管的安裝、調(diào)試 2、安裝的標(biāo)準(zhǔn)按照國家規(guī)范和行業(yè)要求,乙方竣工后通知甲方驗(yàn)收,乙方負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品,合格證書,材料合格證。、 六、乙方責(zé)任 1、工程現(xiàn)場乙方負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安裝施工現(xiàn)場的工作。如乙方?jīng)]按合同規(guī)定時間交工,每遲一天,乙方向甲方支付總價款的1%的違約金,2、由于材料及安裝不合格的'要求,造成的責(zé)任及損失由乙方負(fù)責(zé)。 七、甲方責(zé)任 甲方應(yīng)為乙方入場施工創(chuàng)造條件,提供水電接入口。 八、產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任及售后服務(wù)條款 自驗(yàn)收之日起,工程無償保修期__年 鍋爐保_年 暖氣片保:_年 暖氣管道保:_年 九、本合同發(fā)生的爭執(zhí),由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不能解決的任何一方可向所在地的人民法院提起訴訟。 十、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字之日起生效 甲方:乙方: __年_月_日__年_月_日 為了明確甲、乙雙方在施工過程中各自的權(quán)力和義務(wù),保證雙方利益,明確雙方的職責(zé),約束雙方的行為,相互緊密配合,保質(zhì)保量完成商定的分項(xiàng)工程,現(xiàn)經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商制定本合同,以便共同遵守。 第一條:工程項(xiàng)目概況 1:工程名稱: 江都市地方稅務(wù)局綜合樓及附樓裝飾工程 2:施工工種: 木制作天花工程3:工程地點(diǎn): 龍川路 4:工程承包范圍: 1: 1-3層的天花2: 窗簾盒 、天花線條5:工程總價: 安工程結(jié)算單為準(zhǔn) 第二條:工程期限 本工程定于20xx 年 05 月21日開工,至 20xx 年 07 月20日 竣工交付使用。(按項(xiàng)目部 施工進(jìn)度表實(shí)施) 第三條:工程付款:結(jié)算方式及條件 1:本合同生效后,乙方進(jìn)駐工地施工10天后,甲方支付部分工人生活費(fèi)以確保工程順利進(jìn)展。支付金額右甲方按乙方每人10元/天的標(biāo)準(zhǔn)預(yù)付生活費(fèi)。(實(shí)際施工工日和每天進(jìn)場人數(shù)由發(fā)包方審核) 2:工程中、乙方所施工的工程進(jìn)度款不付,年終總結(jié)。 3:分項(xiàng)工程施工完畢,待建設(shè)單位整體工程驗(yàn)收合格交付使用后,甲方付到承包總價的95%。留取5% 維修款,維修期1年,1年后一次性結(jié)算。如工程跨年度時,甲方必須在春節(jié)前按乙方實(shí)際完成工程量、付80%為工人人工費(fèi)。 4:結(jié)算條件:1、合同2、工程部結(jié)算清單、3、分管經(jīng)理審批。 第四條:雙方責(zé)任 甲方: 1、向乙方提供設(shè)計圖紙。 2、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計與技術(shù)上的指導(dǎo)工作,及施工隊(duì)伍流程安排工作。制定工程的`各 項(xiàng)規(guī)章制度及分項(xiàng)單位的協(xié)調(diào)工作。 3、根據(jù)乙方的材料計劃及時供應(yīng)所需材料。 4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各工種的關(guān)系及因交差施工所引起的各類矛盾。 乙方: 1、嚴(yán)格按甲方的要求施工,遵守公司規(guī)定的各項(xiàng)規(guī)章制度,服從管理,聽從安排,管理安排好自已的施工隊(duì)伍。 2、及時開出材料計劃單,嚴(yán)禁多開材料,合理使用材料,杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象發(fā)生。 3、自行解決住宿及日常生活等問題。 4、嚴(yán)格遵守施工規(guī)范,若材料到現(xiàn)場后,由現(xiàn)場安排搬運(yùn),若乙方不搬,甲方自理,自理費(fèi)用在乙方費(fèi)用金中扣除。 5、出現(xiàn)明顯質(zhì)量事故,而又無法修改的將視情節(jié)給予處罰。 6、在施工現(xiàn)場由于乙方人員不戴安全帽,不采取必要的安全防護(hù)措施,惡意違章所造成的工傷事故由乙方承擔(dān)責(zé)任。 第五條: 1、如設(shè)計變更出現(xiàn)二次施工,甲方將按實(shí)際返工量付給乙方。 2、如乙方未按設(shè)計施工,及未經(jīng)甲方同意施工返工自負(fù),并承擔(dān)材料浪費(fèi)的責(zé)任。 第六條:獎懲制度 1、本工程確保優(yōu)良工程,否則承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任; 2、嚴(yán)格按JG73-91《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》的要求施工。 3、嚴(yán)格按QB1838-93《室內(nèi)裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》的要求施工。 4、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)范施工,對違反者(亂開材料、浪費(fèi)材料、返工)所造成的損失應(yīng)由乙方承擔(dān)責(zé)任。 5、乙方應(yīng)無條件按合同工期保質(zhì)保量完成工作,如能在合同期內(nèi),甲方將一次性獎勵乙方人民幣元整。如不能按期完成,甲方將根據(jù)實(shí)際情況對乙方進(jìn)行一定限度的經(jīng)濟(jì)罰款。 6、如果乙方未按照規(guī)定條款執(zhí)行的,甲方有權(quán)終止協(xié)議,乙方并承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任索賠,在工程承包款中扣除。如上下力資、易耗品等。 7、因甲方因素,含停工待料,影響工程進(jìn)度,工期順延,但發(fā)生的停工待料甲方應(yīng)補(bǔ)乙方每人按10元/日生活費(fèi)(業(yè)主因素除外) 8、因材料質(zhì)量不符合有關(guān)規(guī)定,造成質(zhì)量事故,乙方均不承擔(dān)責(zé)任及維修費(fèi)用。 第六條:未盡事宜、甲、乙雙方將根據(jù)協(xié)商簽字的其它附件與本合同具有同等效 力。雙方如有爭議,協(xié)商解決,協(xié)商不成由揚(yáng)州仲裁委員會仲裁。 第七條:安全事項(xiàng): 1、乙方嚴(yán)格遵守操作規(guī)程施工,安全第一、質(zhì)量第一為宗旨,確保施工人員人生安全、用電安全、防火、防盜等。 2、施工隊(duì)伍要求班長每天在現(xiàn)場,特殊情況外出必須由代理班長負(fù)責(zé)。正副班長都脫離現(xiàn)場一次罰款100元。 3、下班前現(xiàn)場必須清掃,材料擺放整齊,現(xiàn)場檢查不合格一次罰款50元。 4、現(xiàn)場不準(zhǔn)任意拖拉電線,發(fā)生因電造成的事故,一次罰款100元。 5、施工現(xiàn)場不準(zhǔn)隨地大小便,發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。 6、施工現(xiàn)場規(guī)定的場所不準(zhǔn)吸煙,中午不允許喝酒,否則發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。 7、工地不準(zhǔn)打架斗毆,不管任何理由各罰款500元。對擾亂社會治安造成嚴(yán)重后果的將移交公安機(jī)關(guān)處理。 8、如發(fā)現(xiàn)工人偷盜公司的材料(不論好壞)一次罰款500元。并追究賠償責(zé)任,嚴(yán)重將送交公安機(jī)關(guān)處理。 9、若發(fā)現(xiàn)乙方施工人員素質(zhì)太差,甲方有權(quán)辭退,乙方必須服從。 以上各條款,甲、乙雙方信守。 工程承包合同申請表見附件。 本合同一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。自雙方簽字之日起生效,本合同工 程范圍內(nèi)項(xiàng)目全部竣工,尾款結(jié)清后失效。 備注: 甲 方:乙 方: 代表人:代表人: 簽訂日期: 簽訂日期: 甲方: 乙方: 根椐國家《建筑法》和《合同法》的有關(guān)精神,結(jié)合施工現(xiàn)場實(shí)際情況,經(jīng)甲、乙雙方本著公平、公正、自愿的原則。甲方將新都 棟樓工程現(xiàn)場澆筑的砼構(gòu)件模板及模板制安承包給乙方施工,經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議: 一、 工程承包范圍: 1、 本工程所有現(xiàn)場澆筑的砼構(gòu)件模板及木模制安、支模需用的搭拆 架臨時設(shè)施所需用的所有木板(不含一、二層使用的鋼管及扣件,標(biāo)準(zhǔn)層加固柱子的鋼管扣件)、泥工所需要的操作平臺板等。 2、 乙方自行負(fù)責(zé)組織施工工具,用具,自用安全設(shè)施.設(shè)備,及電纜 。ㄖ麟娎|由甲方提供),包括釘子、鐵絲等。 3、 工程完工后的場地清理,材料堆碼入庫(施工現(xiàn)場內(nèi))。 二、 工程質(zhì)量: 1、乙方必須按甲方提供的施工圖及設(shè)計變更文件施工,保證軸線位置、構(gòu)件幾何尺寸正確,符合設(shè)計要求。 2、工程質(zhì)量必須符合設(shè)計和現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及GB50300-20xx施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 3、施工質(zhì)量不符合以上要求,造成返工或浪費(fèi)的材料及人工全部由乙方負(fù)責(zé)。 4、模板面平整度垂直度必須滿足設(shè)計規(guī)范的有關(guān)要求,模板望板超過半公分以上的必須經(jīng)過打磨。 三、 單價及付款: 1、 按實(shí)際完成建筑面積計算(客廳陽臺全算)單價為82元/m2。 注:(本合同單價在20xx年8月30日前不作任何調(diào)整,于20xx年9月后所剩工程量由雙方協(xié)商調(diào)整) 2、 單棟在五層樓面板完成后開始支付第一次工程款;以后每五層支付一次工程款;即(五層頂板-十層頂板-十五層頂板等以此類推):單棟每次每五層按完成工程量的80%支付人工工資給乙方(其余中途不借支,由乙方全額墊資), 20%余款待工程竣工驗(yàn)收合格后三個月內(nèi)全部付清。 3、 單價中已包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、安全施工補(bǔ)償,勞保福利等各項(xiàng) 津貼補(bǔ)助。 四、 工期: 根據(jù)監(jiān)理、業(yè)主審批后的`施工進(jìn)度計劃工期為準(zhǔn),如未按要求完成, 延長工期罰款500.00元/天(由甲方或不可抗拒的自然因素引起的,工期順延)。 五、 安全: 1、乙方在施工中必須遵守施工現(xiàn)場安全規(guī)定和公司安全管理制度, 嚴(yán)格按59-99合格)標(biāo)準(zhǔn)化施工現(xiàn)場。發(fā)生安全事故經(jīng)濟(jì)費(fèi)用在20000.00元以內(nèi)全部由乙方自行負(fù)責(zé);如超出20000.00元以外在60000.00以內(nèi)部份,由乙方負(fù)責(zé)20000.00后,甲方負(fù)責(zé)余款的60%,乙方負(fù)責(zé)余款的40%;如超出60000.00元以外部份,由乙方負(fù)責(zé)20000.00 后,甲方負(fù)責(zé)余款的80%,乙方負(fù)責(zé)余款的20%。 六、 其他: 1、 如乙方未按工程進(jìn)度及相關(guān)質(zhì)量要求施工,工程未全部完成或單方不履行合同,甲方有權(quán)責(zé)令其出場,對所作工程量不支付任何費(fèi)用,且乙方必須賠償從進(jìn)場之日起耽誤的工期損失按500.00元/天計算付與甲方。 2、 乙方在簽定合同之前向甲方繳納20000.00元人民幣作為履約保證 金(如乙方未按工程進(jìn)度及相關(guān)質(zhì)量要求施工、工程未全部完成或單方不履約合同,甲方將不退還保證金)。 3、 支模材料周轉(zhuǎn)方式:當(dāng)乙方把材料準(zhǔn)備妥當(dāng)后造成停工的經(jīng)濟(jì)損 失全部由甲方負(fù)責(zé)(如果停工由建設(shè)單位原因造成,工期順延)。 4、 其他未盡事宜由雙方協(xié)商解決,協(xié)議與本合同具有同等法律效力。 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效。 甲方代表: 乙方代表: 年 月 日 年 月 日 甲方: 乙方: 甲方為了抓工程施工進(jìn)度,確保工程施工質(zhì)量,安全順利完成重慶市綦江縣公信建材有限公司活動板房地坪施工任務(wù),將本分項(xiàng)工程發(fā)包給乙方,為了明確甲乙雙方責(zé)任。經(jīng)雙方協(xié)商共同達(dá)成如下協(xié)議: 一、工程名稱:重慶市綦江縣公信建材有限公司活動板房地坪硬化工程 二、工程地點(diǎn):橋河工業(yè)園區(qū)區(qū)內(nèi) 三、工程性質(zhì):人工費(fèi)(注:含材料)。 四、人工費(fèi)工作范圍、內(nèi)容及價格。 1、工作范圍及內(nèi)容:地坪平整、C20砼100厚地坪硬化(含C20砼材料)約15*8米;(在施工途中所須的一切勞動工具及安全帽由乙方自行購買,并派人配合好施工人員超平放線等工作)。 2、人工費(fèi)價格:地坪硬化(含C20砼材料和運(yùn)一切材料、機(jī)具到現(xiàn)場),價格為 42.4元/M2(含稅票),工作完成后按實(shí)際面積進(jìn)行結(jié)算。 五、質(zhì)量等級要求:經(jīng)甲方現(xiàn)場驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 六、人工費(fèi)的支付:工成完工后乙方憑稅票,甲方一次性付款。 七、乙方必須確保安全生產(chǎn)。在施工中的安全設(shè)施、防護(hù)用具由乙方自行負(fù)責(zé),禁止違章作業(yè)。若因乙方管理不力、防護(hù)不到位、人為造成一切事故責(zé)任事故,由乙方自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)及民事責(zé)任。 八、乙方必須保證質(zhì)量,若因質(zhì)量不合格造成反工、停工的'直接損失由乙方全部負(fù)責(zé)。 九、乙方在施工中的質(zhì)量、安全必須接受甲方監(jiān)督檢查,甲方有權(quán)按照安全協(xié)議和相關(guān)管理?xiàng)l例對違規(guī)、違章、違紀(jì)行為進(jìn)行處罰。 十、 乙方人員交通、住宿、日常生活由乙方自理。 十一、工期:按甲方計劃和雙方協(xié)商20xx年xx月xx日動工至20xx年xx月xx日。 十二、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章生效,未盡事宜以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。 十三、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,各份均具同等效力。 甲方:重慶市綦江縣公信建材有限公司 乙方: 年 月 日 年 月 日 甲方:_______(以下簡稱甲方) 乙方:_______(以下簡稱乙方) 依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關(guān)法律、法規(guī),本著誠實(shí)守信、互惠互利、公平、公正的原則,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商就建設(shè)工程施工有關(guān)事項(xiàng)簽訂如下條款: 一、工程名稱:_______ 二、工程地點(diǎn):_______ 三、工程項(xiàng)目:總建筑面積約____平方米(棟樓)。 四、進(jìn)場時間 定于_____年_____月底前(以進(jìn)場通知書為準(zhǔn))。 五、承包方式 包工包料、包質(zhì)量、包安全、包工期(圖紙以內(nèi)的全部內(nèi)容)本工程不得分包、轉(zhuǎn)包。 六、承包內(nèi)容 土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。 七、施工工期 自接到開工通知書之日起到工程竣工驗(yàn)收合格之日止,有效工期為_____天。 八、工程質(zhì)量 執(zhí)行國家現(xiàn)行的有關(guān)施工規(guī)范及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量必須達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 九、工程造價 本工程投資額約_____億元人民幣。 十、結(jié)算方式和計價標(biāo)準(zhǔn): 1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現(xiàn)行《20__年建筑工程消耗量定額》、《20__年安裝工程消耗量定額》和《20__建筑工程計價清單》,取費(fèi)類別按工程類別。 2、預(yù)算以甲方提供的施工圖紙和設(shè)計變更通知書及現(xiàn)場工作量簽證單據(jù)實(shí)結(jié)算。 3、工人工資單價:執(zhí)行35元/工日。 4、施工措施費(fèi)按取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的60%計算; 5、規(guī)費(fèi)雙方按規(guī)定各自繳納,雙方積極做工作力爭享受最優(yōu)惠政策。 6、材料價格確定,甲乙雙方共同考察市場,確定材料質(zhì)量和價格,由乙方組織購進(jìn),甲方在工地上比對材料數(shù)量并在購料單據(jù)上簽字認(rèn)可,作為結(jié)算依據(jù)。 7、乙方對甲方同一經(jīng)營的材料在認(rèn)可質(zhì)量的前提下,優(yōu)先考慮使用。 十一、付款辦式: 1、本工程全部由乙方墊資建設(shè),從工程開工開始計算,20個月后連本帶息由甲方一次還清,到期不能還清,按所欠總額的'1%追究甲方違約責(zé)任,乙方所建房產(chǎn)可全權(quán)拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗(yàn)收結(jié)算后開始計算,按建設(shè)銀行同期貸款基準(zhǔn)利率。 2、工程竣工驗(yàn)收合格時,甲方按國家有關(guān)規(guī)定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿后結(jié)清。 十二、協(xié)議履約金的支付與返還 1、自簽訂承包協(xié)議之日起兩日內(nèi),乙方先付給甲方履約保證金萬元,待招標(biāo)結(jié)束正式施工合同簽訂后轉(zhuǎn)為工程保證金。 2、協(xié)議簽章、財務(wù)手續(xù)辦完生效、甲方對乙方公司進(jìn)行考察(公司、工地等),待甲方考察結(jié)束認(rèn)可后,甲方會同招標(biāo)代理公司擬定招標(biāo)文件及合同,雙方認(rèn)可后正式簽訂《建設(shè)工程施工合同》。 3、待工程完成主體時,返還乙方工程保證金50%,工程竣工驗(yàn)收合格,并符合合同約定要求后,甲方在15日內(nèi)返還給乙方剩余部分保證金。 4、具體事宜以正式施工合同為準(zhǔn)。 十三、甲方責(zé)任及義務(wù) 1、組織施工圖會審、技術(shù)交底并負(fù)責(zé)及時簽證。 2、負(fù)責(zé)三通一平,提供材料堆放場地。 3、按乙方提供的進(jìn)度報表及合同相關(guān)進(jìn)行監(jiān)督檢查和驗(yàn)收。 4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工期間的各種外界干擾。 5、施工期間配合乙方積極協(xié)調(diào)交通、環(huán)保、城管等相關(guān)部門的關(guān)系,確保不影響乙方施工。 6、施工期間如有變更應(yīng)提前五日為乙方出具變更通知書。 十四、乙方責(zé)任及義務(wù) 1、參與圖紙會審、技術(shù)交底、組織施工隊(duì)及施工機(jī)械并作出施工進(jìn)度計劃。 2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進(jìn)行施工。 3、負(fù)責(zé)各種技術(shù)資料的收集、整理、保管,待工程竣工一個月內(nèi)移交甲方。 4、落實(shí)好各項(xiàng)管理措施,執(zhí)行甲方的各項(xiàng)管理制度,嚴(yán)格遵守各種安全操作規(guī)程,防火、防盜,確保安全文明施工。 5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé),并承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)賠償及損失。 6、對于見證取樣的材料,如:鋼材、承重磚、防水材料等在進(jìn)場前必須經(jīng)有關(guān)部門進(jìn)行材料試化驗(yàn),經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可進(jìn)購。 7、按施工場地平面布置圖,搭設(shè)臨建、堆放材料,做到文明施工。 8、乙方必須參加公開競標(biāo),同等條件保證乙方中標(biāo)。 十五、違約責(zé)任 。1)、履行本協(xié)議發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向臨沂市人民法院起訴。 。2)乙方如因自身實(shí)力原因,無法承擔(dān)施工所需的墊付資金,影響工程進(jìn)度、質(zhì)量等,一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方自負(fù)。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責(zé)任,三個月以上甲方有權(quán)再安排其他公司接替施工。 (3)本協(xié)議與正簽合同具有同等法律效力。 十六、本協(xié)議作為正簽《建設(shè)工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。 甲方:____乙方:____ 法定代表人:____法定代表人:____ 地址:____地址:____ _______年____月____日 發(fā)包方: 承包方: 一、工程概況: 1、工程地點(diǎn):華諾國際 2、工程面積:約1500㎡ 3、工程內(nèi)容及做法,按甲方提供的圖紙施工。 4、承包方式:乙方單包工 5、工程期限 開工日期:20xx年 月 日 竣工日期:20xx年 月 日 6、工程單價:580元/㎡ 7、施工范圍:按設(shè)計圖紙的室內(nèi)施工范圍。 8、面積計算,按圖紙實(shí)際丈量外墻包邊尺寸計算。 9、安全責(zé)任事故:施工期間,乙方所有自己的施工人員安全責(zé)任事故全部由乙方自行負(fù)責(zé),與甲方無關(guān)。 二、乙方工作 1、施工中嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、防火規(guī)定、安全優(yōu)質(zhì)按期完成合同約定的工程內(nèi)容。 2、施工期間,乙方施工人員擅自損壞施工材料由乙方全部賠償。 三、甲方工作 1、由乙方為清包工,甲方必須按時將施工所需的普通材料及加工材料送到現(xiàn)場。 2、在規(guī)定工期內(nèi),在甲方按時將施工材料送到現(xiàn)場的情況下,乙方未按期完工,每天按貳仟元為額度賠償,如果因甲方原因延誤工期,所延工期自動往后順延。 3、甲方負(fù)責(zé)工地的'垃圾清理、材料管理及提供臺架。 四、其它 乙方進(jìn)場開始施工,甲方支付5萬元,工程以20天為支付工程款時間,每次支工程款按完成量的70%支付,工程完工使用前支付余額,留3萬元作為人工質(zhì)保金,一年內(nèi)分兩次付清,六個月付1.5萬元,十二個月付1.5萬元。 五、工程不包括工作: 1、空調(diào)、家俱、消防、新排風(fēng)。 2、防水、石膏線條及石膏加工用品、金泊、銀泊。 甲乙雙方本著相互信任、平等的原則,如發(fā)生爭議,雙方協(xié)商解決。 甲方: 乙方: 年月日 甲方:(以下簡稱甲方) 乙方:(以下簡稱乙方) 經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,甲方同意將其承建的梧州市旺甫工業(yè)園區(qū)鑫華通(廣西)科技園8#廠房工程的樁基礎(chǔ)工程的靜壓預(yù)應(yīng)力混凝土管樁工程分包給乙方承包施工,為明確甲乙雙方在施工過程中的責(zé)任和權(quán)利,特制訂本合同,供雙方共同遵守執(zhí)行: 一、工程名稱:梧州市旺甫工業(yè)園區(qū)鑫華通(廣西)科技園8#廠房工程的樁基礎(chǔ)工程的靜壓預(yù)應(yīng)力混凝土管樁工程。 二、工程地點(diǎn):梧州市旺甫工業(yè)園區(qū)內(nèi)。 三、工程內(nèi)容和范圍: 按甲方提供的梧州市旺甫工業(yè)園區(qū)鑫華通(廣西)科技園s#廠房]=程的樁基礎(chǔ)的靜壓預(yù)應(yīng)力混凝土管樁工程進(jìn)行包工施工作業(yè)。如超出該工程要求的工程量或甲方要求更改,增減的工程量,均按實(shí)際工程量相應(yīng)增減結(jié)算。按設(shè)計圖要求共1 5 3根樁,有效樁長初定為15 — 20米,單樁豎向承載特征值quk2600kfi,靜壓樁施工終壓力承載值qqk 4600kpa、設(shè)計要求管樁采用①500 _ iooa型號的管樁。 四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):按國家現(xiàn)行驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)達(dá)到合格等級。 五、承包形式:乙方采用包工包料的形式承包本樁基礎(chǔ)工程的靜力h t任務(wù)【乙方包工包料、包施工機(jī)械歿人工、包放線放點(diǎn)、包成樁焊接及成4 rsi。包做資料、不包普通樁尖及設(shè)計要求的樁底封混凝土在內(nèi)、不包施工用電和生活用電用水、不包稅金及管理費(fèi)】。 六、計算工程量方式及單價:靜力壓管樁的有效工程量的確認(rèn): 1、以施工現(xiàn)場的原地面標(biāo)高到樁尖底的深度為計算有效樁的依據(jù),單價按180元/米計算。 2、靜壓樁機(jī)的機(jī)械進(jìn)退場費(fèi)為20000元/臺/次 3、在施工過程中若需要樁尖時,樁尖另計,價格雙方另議并以l程聯(lián)系單的方式簽證確認(rèn)。 4、本項(xiàng)目工程所有稅金及管理費(fèi)、施工用水用電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)繳納。 5、上述所有數(shù)據(jù)以甲乙雙方現(xiàn)場施工管理員及監(jiān)理人員簽證的施工記錄為依據(jù)。 七、工程款使用和支付辦法: 1、乙方機(jī)械進(jìn)場并安裝調(diào)試完畢后,并進(jìn)行試樁時,甲方應(yīng)把機(jī)械進(jìn)退場款一次性付清給乙方。 2、本工程甲方在乙方機(jī)械進(jìn)場安裝調(diào)試完畢并試樁后,甲方同意先預(yù)付人民幣共拾萬元整給乙方作為前期購買管樁(因目前管樁市場不斷升價)材料的預(yù)付款,其余部分直到乙方全部施打完成本工程樁基礎(chǔ)時,甲方在三天內(nèi)應(yīng)一次性支付乙方所完成的工程總量的工程款(扣減已預(yù)付部分后)給乙方,逾期則按所欠總額的3%計付月利息給乙方,直到付清上述欠款為止。 3、本工程甲方支付給乙方的工程款請轉(zhuǎn)入如下帳戶: 開戶行:x信用社xxx 戶名:xx 卡號:xxx 九、工程工期要求和工期獎罰: 。1)、由乙方放樁位,甲方和監(jiān)理進(jìn)行復(fù)核,并三方簽證確認(rèn)。 。2)、若甲方在不具備施工條件的情況下催促乙方機(jī)械進(jìn)場,導(dǎo)致乙方無法正常施工柞業(yè),每停工一天甲方要補(bǔ)償乙方機(jī)械誤工費(fèi)及工作人員生活費(fèi)1000元整。如果乙方進(jìn)場開工以后,若甲方不按時或按合同約定支付管樁材料款款及由于甲方在其他原因(如地下管線施工、圖紙更改等原因)未能按合同協(xié)議中規(guī)定提供給乙方施工,導(dǎo)致停工的`工期順延。若因不及時或按合同約定支付管樁材料款及甲方原因而造成停工超過兩天以上時,第三天起甲方補(bǔ)助給乙方每天停機(jī)費(fèi)1000元。若甲方不積極處理的,乙方有權(quán)要求甲方即時結(jié)算付清所欠的各種款項(xiàng)并退場,若需乙方再進(jìn)場施工,機(jī)械進(jìn)場費(fèi)另計。 。3)、工期從實(shí)際開工之h算起總?cè)諝v數(shù)__一天,起始日期以監(jiān)理人發(fā)出的開工令為準(zhǔn)。如遇雨天、停電和不可抗力因素影響,停工超過四小時,按日計數(shù),工期順延。 。4)、乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)完成本合同工作量。 十、甲乙雙方責(zé)任: 。ㄒ唬、甲方: (1)辦妥施工前的準(zhǔn)備工作(包括施工場地三通一平),甲方施工前要對乙方做好技術(shù)、質(zhì)量、安全交底工作,施工中指派的各職能人員包括監(jiān)理到場進(jìn)行監(jiān)督(包括簽證)。即乙方樁機(jī)進(jìn)場前,甲方應(yīng)先做好三通一乎和施工前的準(zhǔn)備工作,主要為:接通水、電源(提供功率為180千瓦的電源點(diǎn))、運(yùn)輸?shù)缆芳皥龅仄秸、辦理報建、臨時占用道路、四周危房的拆遷、施工現(xiàn)場防護(hù)工作、噪音報建等手續(xù)。同時在樁機(jī)進(jìn)場施工前,甲方應(yīng)準(zhǔn)備好汩紅板或粗砂給乙方用于蓋樁孔用。甲乙雙方有責(zé)任對四周房屋進(jìn)行樁前檢查,并作出施工許可的評估,若需加固搭設(shè)頂架及完成維修等均由甲方負(fù)責(zé)。施工期間甲乙雙方密切注意地下管線和四周房屋安全,如發(fā)現(xiàn)險情應(yīng)立即停止施工,并由甲方負(fù)責(zé)處理清楚——切工作并做好排險措施后,己方再重新開工作業(yè)。若施工場地過軟或爛,造成沉機(jī)及施王道路無法運(yùn)輸材料進(jìn)場時,甲方應(yīng)積極調(diào)運(yùn)磚渣來鋪墊場地及道路,以確保施工的順利進(jìn)行。 。2)、若乙方出現(xiàn)施工效率低,無法達(dá)到與甲方簽訂的進(jìn)度要求、安全要求和質(zhì)量要求;既不執(zhí)行甲方的規(guī)章制度,又不聽從指揮;在施工過程中機(jī)械數(shù)量不足;因乙方原因造成半停工甚至停工現(xiàn)象超過十天以上等情況,甲方有權(quán)停止其施工。 (3)、按合同約定支付管樁材料款。 。4)、本地塊屬于甲方所有,在機(jī)械進(jìn)場時甲方應(yīng)將本施工場地內(nèi)的所有電線,電纜、光纜、水管等地下埋設(shè)物標(biāo)志清楚或遷移施工場地,否則在靜壓及引孔的施工過程中遇到電線、電纜、光纜、水管等被破壞由甲方負(fù)責(zé)。 。ǘ⒁曳剑 。1)、對包工的樁基礎(chǔ)工程的相關(guān)工期、質(zhì)量、安全等責(zé)任口 。2)、負(fù)責(zé)按規(guī)定要求組織工程施工人員包括工程管理人員,進(jìn)行施工放線,并配合甲方指派的管理人員開展工作。乙方應(yīng)負(fù)責(zé)向勞動部門及工程牽涉到的相關(guān)部門辦理有關(guān)手續(xù)及繳交應(yīng)由乙方負(fù)責(zé)的相關(guān)費(fèi)用,特別是勞務(wù)手續(xù)和保險費(fèi)用,負(fù)責(zé)施工金過程的人力組織工作。 。3)、乙方應(yīng)為甲方收集和整理本工程所施工的技術(shù)資料及施工的原始記錄。 。4)、建立合格的財務(wù)賬目,有合法的報銷憑證。 (5)、嚴(yán)格徹實(shí)執(zhí)行工程施工操作規(guī)程和施工規(guī)范,確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn),按各項(xiàng)施工管理?xiàng)l例和規(guī)范組織施工。 。6)、乙方自行解決職工的日常生活設(shè)施和負(fù)責(zé)職工的管理乙方是本工程在建施工期間的治安負(fù)責(zé)人。 。7)、為了維護(hù)甲方的利益和社會信譽(yù),乙方必須嚴(yán)格按照安全規(guī)范施工,做好安全教育和防范措施,確保安全施工。 十一、本合同未盡事宜,雙方本著事實(shí)就是的原則,共同協(xié)商解決或采取合法方式解決。 十二、本合同一武兩份,甲方雙方各執(zhí)一份,本合同從雙方簽字蓋章之日起立即生效;在本工程壓樁作業(yè)工程完工驗(yàn)收合格交付甲方平方向乙方支付工程款完畢后自行失效。 甲方:乙方: 代表人:代表人: 簽字日期: ___年____月____日簽字日期:___年____月____日 合同編號:________ 出租方:______________ 承租方:______________ 簽訂地點(diǎn):_____________ 簽訂時間:_____年___月___日 根據(jù)《合同法》及有關(guān)規(guī)定,按照平等互利的原則,為明確出租方與承租方的權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本合同。 第一條租賃物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量。詳見合同附件: 第二條租賃期限 自___年___月___日至___年___月___日。共訂___天。承租方因工程需要延長租期,應(yīng)在合同屆滿前___日內(nèi),重新簽訂合同。 第三條租金 租金收。篲______________ 第四條押金(保證金) 經(jīng)雙方協(xié)商,出租方收取承租方押金___元。承租方交納后辦理提貨手續(xù)。租賃期間不得以押金抵作租金;租賃期滿,扣除應(yīng)付租賃物資缺損賠償金后,押金余額退還承租方。 第五條租賃物資的維修保養(yǎng) 租賃期間,承租方對租用物資要妥善保管,并負(fù)擔(dān)維修保養(yǎng)費(fèi)用。租賃物資退還時,雙方檢查驗(yàn)收,如有損壞、缺少、保養(yǎng)不善等,要按雙方協(xié)商議定的《租賃物資缺損賠償及維修收費(fèi)辦法》,由承租方向出租方償付賠償金、維修及保養(yǎng)費(fèi)。 第六條出租方變更 一、在租賃期間,出租方如將租憑物資所有權(quán)轉(zhuǎn)移給第三方,應(yīng)正式通知承租方,租賃物資新的所有權(quán)方即成為本合同的當(dāng)然出租方。 二、在租賃期間,承租方不得將租賃物資轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租給第三方使用,也不得變賣或作抵押品。 第七條違約責(zé)任: 一、出租方違約責(zé)任: 1、未按時間提供租賃物資,應(yīng)向承租方償付違約期租金___%的違約金。 2、未按質(zhì)量提供租賃物資,應(yīng)向承租方償付違約期租金___%的違約金。 3、未按數(shù)量提供租賃物資,致使承租方不能如期正常使用的,除按規(guī)定如數(shù)補(bǔ)齊外,還應(yīng)償付違約期租金___%的'違約金。 4、其它違約行為。 二、承租方違約責(zé)任: 1、不按時交納租金,應(yīng)向出租方償付違約期租金___%違約金。 2、逾期不還租賃物資,應(yīng)向出租方償付違約期租金___%的違約金。 3、如有轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)租或?qū)⒆赓U物資變賣、抵押等行為,除出租方有權(quán)解除合同,限期如數(shù)收回租賃物資外,承租方還應(yīng)向出租方償付違約期租金___%的違約金。 4、其它違約行為。 第八條爭議的解決方式__________________________ 第九條其它約定事項(xiàng)___________________________ 第十條本合同一式___份,合同雙方各執(zhí)___份。本合同附件___份都是合同的組成部分,與合同具有同等效力。 出租方(章)_____承租方(章)____ 單位地址:______單位地址:_____ 法定代表人:_____法定代表人:____ 。ɑ蛭写砣耍ɑ蛭写砣耍 電話:________電話:_______ 電掛:________電掛:_______ 郵政編碼:______郵政編碼:_____ 開戶行:_______開戶行:______ 帳號:________帳號:_______ 甲方:法定代表人: 乙方:法定代表人: 為了切實(shí)加強(qiáng)我縣20_年村級道路硬化項(xiàng)目工程建設(shè)管理,確保工程質(zhì)量,資金使用效率及施工安全,保證20_年村級道路硬化工程保質(zhì)保量按期完工,縣公路工程養(yǎng)護(hù)隊(duì)受縣交通局委托,對鄉(xiāng)(鎮(zhèn))村社村級道路硬化工程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和質(zhì)量監(jiān)督。為了進(jìn)一步明確甲乙雙方的權(quán)利和義務(wù),依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他法律法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,簽訂本合同,以資共同遵守。 一、工程項(xiàng)目: 鄉(xiāng)(鎮(zhèn)村社村級道路硬化工程。 二、主要工程量: 該工程全長,其中:村道主線長,支線長。 三、工程技術(shù)要求: 該工程按《青海省村級道路硬化工程技術(shù)及施工要點(diǎn)》規(guī)定的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及20_年村級道路硬化施工圖設(shè)計文件進(jìn)行修建。村道主線砼路面寬度采用3、8—4、5米,砼板厚采用20cm,拓寬有困難的路段允許采用寬度3、5米,村道支線砼路面寬度采用3米,砼板厚采用16cm,拓寬有困難的路段允許采用寬度2、5米。砼路面所用水泥必須為p32、5#;砼配合比為:水泥300kg:碎石0、87m3。:砂0、3m3:;或l350型攪拌機(jī)每1桶水泥2袋、碎石448kg、砂227kg。水灰比為0、48;砼強(qiáng)度主線為c30,支線c20。主線基層(墊層)厚度為20cm,支線為15cm,路基填料中應(yīng)選用碎(礫)石、天然砂礫等這水性、強(qiáng)度和穩(wěn)定性較好的材料,不得使用淤泥、生活垃圾、腐質(zhì)土和草皮填筑,路基材料中不應(yīng)含有樹根、雜草和垃圾等雜物。路面橫向坡度采用1%~2%,路面橫向縮縫間距4米,接縫應(yīng)與兩側(cè)模板垂直,縫寬5~10mm。村道主線設(shè)置必要的鋼筋混凝土蓋板涵,孔徑不小于1m,圓管涵不小于Ф50㎝,工程質(zhì)量合格率達(dá)到100%。 四、施工日期: 五、工程資金結(jié)算方式: 該工程總價款(大寫(小寫?:,主線每公里補(bǔ)助定額15萬元,支線每公里補(bǔ)助ll萬元,簽訂本合同時,乙方必須向甲方交付總工程款的.5%作為履約金,工程總價款按實(shí)際建設(shè)里程和每公里補(bǔ)助定額核算。工程補(bǔ)助資金按上級部門撥付給甲方的實(shí)際情況,由甲方嚴(yán)格按照工程備料情況及工程進(jìn)度和質(zhì)量撥付給乙方,在該工程完工前撥付補(bǔ)助資金總額的80%,待工程竣工驗(yàn)收合格后,甲方付清20%及5%履約金。扣工程款的10%作為質(zhì)保金,質(zhì)保期為1年。 六、甲乙雙方的責(zé)任: (一)甲方責(zé)任: 1、負(fù)責(zé)提供工程施工及竣工驗(yàn)收的所有相關(guān)技術(shù)資料。 2、指派工程技術(shù)人員進(jìn)駐施工現(xiàn)場,對工程施工全過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和工程質(zhì)量檢驗(yàn)。對不符合設(shè)計要求的工程責(zé)令乙方及時采取補(bǔ)助措施或返工。 3、對工程主要材料進(jìn)行質(zhì)量檢測及驗(yàn)收。 4、按工程資金結(jié)算方式及時撥付工程補(bǔ)助資金。 5、配合乙方做好施工安全工作。 6、工程完工后,會同乙方對全部工程進(jìn)行自檢,并積極配合上級部門做好竣工驗(yàn)收工作。 。ǘ┮曳截(zé)任: 1、在甲方驗(yàn)收路基施工合格后,乙方及時組織勞力備好施工材料,備料必須達(dá)到工程用料的2/3,并做到砂、石料分開堆放,保證所用材料的質(zhì)量,主要材料經(jīng)甲方技術(shù)人員檢測,驗(yàn)收合格后,甲方和乙方簽訂合同,隨即方可進(jìn)行工程施工,在技術(shù)人員指導(dǎo)下,做好砼試塊,并到省公路局指定的試驗(yàn)點(diǎn)作抗拉、抗壓等試驗(yàn)。 2、必須在甲方技術(shù)人員的指導(dǎo)下,嚴(yán)格按照施工設(shè)計和工程技術(shù)要求組織施工。施工過程中,每一道工序必須經(jīng)甲方技術(shù)人員驗(yàn)收合格后,才能進(jìn)行下一道工序的施工。 3、在工程施工過程中,經(jīng)甲方檢驗(yàn)不符合設(shè)計要求的工程,乙方必須及時采取補(bǔ)救措施,該返工的必須全面返工。 4、在施工過程中,不得擅自調(diào)整工程建設(shè)內(nèi)容,不得擅自增加或減少工程量。 5、工程完工后,乙方必須用砂石土回填、壓實(shí)兩側(cè)路肩。 6、乙方在施工中必須加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理,提高警惕,注意安全,做到文明施工,對于施工中所發(fā)生的各種機(jī)械事故、交通事故、其他意外事故及各類糾紛,甲方不予承擔(dān)任何責(zé)任,因此造成的重傷、死亡或經(jīng)濟(jì)損失的,甲方不承擔(dān)任伺費(fèi)用,一切責(zé)任由乙方自行承擔(dān)并解決。 7、工程補(bǔ)助資金必須?顚S茫瑢魧,單獨(dú)建帳。 8、積極配合甲方和上級部門做好工程自驗(yàn)和竣工驗(yàn)收工作 9、乙方在施工過程中,必須按時足額發(fā)放農(nóng)民工工資,不得私自扣除。工程完工后,必須將工資今額撥付完,如不能全額撥付,甲方對該工程不予驗(yàn)收,并從工程款中扣除資金抵扣農(nóng)民工工資。 10、乙方在承包此工程時,應(yīng)承擔(dān)不可預(yù)見的風(fēng)險,如地震、洪水等不可抵抗的自然災(zāi)害一切責(zé)任和損失由乙方自行承擔(dān)。 七、違約責(zé)任: i、甲力指派的技術(shù)人員經(jīng)常不進(jìn)駐工地,對工程施工技術(shù)指導(dǎo)不到位,影響工程施工的,按有關(guān)規(guī)定直接追究甲方主領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人的行政責(zé)任。 2、未經(jīng)甲方技術(shù)人員許可,乙方擅自施工,因此造成的損失由乙方全部承擔(dān),甲方不予追加工程補(bǔ)助資金。 3、未經(jīng)甲方技術(shù)人員檢測、驗(yàn)收,將不合格材料用于工程施工,因此造成的一切損失由乙方全部承擔(dān),甲方不予追加工程補(bǔ)助資金。 4、經(jīng)甲方檢驗(yàn)不符合設(shè)計要求而進(jìn)行補(bǔ)救或返工的工程其一切費(fèi)用由乙方承擔(dān)。 5、未經(jīng)甲方許可,乙方擅自調(diào)整工程建設(shè)內(nèi)容,擅自增加或減少工程量及資金規(guī)模,因此造成的一切后果由乙方自行承擔(dān)。 6、未經(jīng)甲力許可,乙辦中途停工,不能按期完工或完工后驗(yàn)收不合格,甲方不結(jié)算工程補(bǔ)助資金,同時按有關(guān)規(guī)定追究乙方責(zé)任人的行政責(zé)任。 7、未經(jīng)甲片許可,乙方不得私門將工程轉(zhuǎn)包、分包給第三方,如違約甲方有權(quán)收回該工程的施工任務(wù),此合同終止,由此造成的一切損失,由乙方自行承擔(dān),包括5%的履約金不予退還。 8、合同簽訂之日起,甲乙雙方必須履行各自職責(zé),必須對所簽合同負(fù)法律責(zé)任。 9、乙方必選按施工日期按時完工,否則,甲方將扣除總工程款的10%作為違約金。 八、本合同有效期為甲乙雙方簽字之日起至工程竣工驗(yàn)收后止。 九、本合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。 十、本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣交通局一份。 甲方(公章):_____乙方(公章):_____ 法定代表人(簽字):_____法定代表人(簽字):_____ _____年__月__日_____年__月__日 一、建筑施工合同中管理費(fèi) 。ㄒ唬┕芾碣M(fèi)全額返還給實(shí)際施工人 最高人民法院(20xx)民抗字第10號案件中,最高人民檢察院提起抗訴,理由為:《最高人民法院關(guān)于審理建設(shè)工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)第四條規(guī)定:“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定,收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得!薄督ㄖā返诹邨l第一款規(guī)定:“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的,或者違反本法規(guī)定進(jìn)行分包的,責(zé)令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責(zé)令停業(yè)整頓,降低資質(zhì)等級;情節(jié)嚴(yán)重的,吊銷資質(zhì)證書! 收繳或者沒收非法轉(zhuǎn)包、違法分包的非法所得,充分體現(xiàn)了法律對非法轉(zhuǎn)包、違法分包行為的否定性評價,立法目的在于規(guī)范建筑業(yè)市場,保證建筑工程質(zhì)量,進(jìn)而保證人民群眾生命、財產(chǎn)安全。具體到本案,十六化建公司依據(jù)無效的《設(shè)備租賃合同書》取得的105萬元管理費(fèi),系違法分包所得,是典型的非法所得,無論是判歸十六化建公司還是返還胡某,都沒有法律依據(jù),應(yīng)當(dāng)予以收繳。 最高人民法院審理認(rèn)為:根據(jù)《解釋》第四條規(guī)定:“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同的行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定,收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得!鄙鲜鏊痉ń忉屚ㄟ^對“非法轉(zhuǎn)包”等無效行為取得的“非法所得”規(guī)定“可以”進(jìn)行收繳,目的在于平衡當(dāng)事人之間的利益關(guān)系,及時制裁違法行為,進(jìn)一步規(guī)范建筑市場,保證建筑工程質(zhì)量,進(jìn)而保證人民生命、財產(chǎn)安全。對建設(shè)工程施工合同中的民事違法行為是否懲罰應(yīng)根據(jù)案件實(shí)際情況及當(dāng)事人違法情節(jié)而定,不能因?yàn)檫m用懲罰措施而導(dǎo)致當(dāng)事人利益嚴(yán)重失衡。最高人民法院根據(jù)本案實(shí)際情況,判決十六化建公司全額返還已收取的管理費(fèi)。 上述案件中,最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無效后,依據(jù)《解釋》第四條對定,將非法轉(zhuǎn)包人已經(jīng)取得的管理費(fèi),認(rèn)定為“非法所得”。但是對該“非法所得”最高人民法院沒有采取收繳的方式,而是根據(jù)案件實(shí)際情況,以公平公正原則為基礎(chǔ),以平衡各方利益為標(biāo)準(zhǔn),做出了符合“個案平衡精神”的合理判決。 。ǘ┓ㄔ鹤枚ü芾碣M(fèi)支付比例 最高人民法院(20xx)民申字第1277號案件中,最高人民法院審理認(rèn)為:本案中所涉及《工程施工合同》因?qū)俜欠ㄞD(zhuǎn)包而無效,合同自成立時起不具有法律約束力,因此該合同中約定騰達(dá)公司轉(zhuǎn)包后可向?qū)嶋H施工人姚漢昭、姚漢林收取施工管理費(fèi)的條款亦無效,故騰達(dá)公司根據(jù)合同中約定請求姚漢昭、姚漢林支付管理費(fèi)用,不予支持。騰達(dá)公司在施工過程中派出了工作人員參與管理和協(xié)調(diào),原審判決酌情確定姚漢昭、姚漢林向騰達(dá)公司支付施工管理費(fèi)55.6241萬元,并無不當(dāng)。 最高人民法院(20xx)民申字第1635號案件中,最高人民法院審理認(rèn)為:原審判決鑒于教育公司對工程進(jìn)行了施工管理和組織工作,依照公平原則,酌定以工程款8236363.09元為基數(shù),參照教育公司發(fā)包小額工程按照造價2%收取管理費(fèi)的實(shí)際情況,按照工程價款1.5%的比例確定管理費(fèi)公平合理。 上述案件中,最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無效后,根據(jù)無效合同的處理原則,認(rèn)定合同中的管理費(fèi)條款亦無效。但是上述案件中,違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實(shí)際上進(jìn)行了施工管理和組織工作,依據(jù)民法中的公平原則,酌定實(shí)際施工人管理費(fèi)支付比例。最高人民法院并未將管理費(fèi)視為工程價款的一部分,從而參照合同約定確定管理費(fèi)數(shù)額,而是將管理費(fèi)確定為違法分包人或非法轉(zhuǎn)包人實(shí)際進(jìn)行的管理和組織工作的勞務(wù)費(fèi)用,從而酌定實(shí)際施工人管理費(fèi)數(shù)額。 (三)根據(jù)過錯原則確定管理費(fèi)數(shù)額 最高人民法院(20xx)民申字第861號案件中,最高人民法院審理認(rèn)為:20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》約定:乙方(余松堅(jiān)、黃澤喜)按工程實(shí)際結(jié)算總價的22%扣繳甲方(中太公司)的.工程管理費(fèi)、稅金。如前所述,20xx年12月30日《工程施工承包協(xié)議》性質(zhì)為轉(zhuǎn)包合同,應(yīng)認(rèn)定為無效,中太公司與余松堅(jiān)、黃澤喜對合同無效均有過錯。此筆管理費(fèi)、稅金的法律性質(zhì)主要是轉(zhuǎn)包訴爭工程漁利費(fèi)用,屬違法所得,不宜認(rèn)定為合同無效后應(yīng)當(dāng)據(jù)實(shí)結(jié)算的工程款;盡管此約定是當(dāng)事人真實(shí)意思表示,但合同被認(rèn)定為無效后,如何分配此筆費(fèi)用屬審判權(quán)即自由裁量權(quán)調(diào)整范疇;一、二審判決根據(jù)案件實(shí)際情況決定各半分配并無不當(dāng)。中太公司再審主張按照無效合同約定收取此款,法律依據(jù)不足,本院不予支持。 上述案件中,最高人民法院在確認(rèn)建設(shè)工程合同無效后,根據(jù)我國《合同法》第五十八條規(guī)定:“合同無效或者被撤銷后,因該合同取得的財產(chǎn),應(yīng)當(dāng)予以返還;不能返還或者沒有必要返還的,應(yīng)當(dāng)折價補(bǔ)償。有過錯的一方應(yīng)當(dāng)賠償對方因此所受到的損失,雙方都有過錯的,應(yīng)當(dāng)各自承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任!鄙鲜霭讣,非法轉(zhuǎn)包人和實(shí)際施工人對涉案承包協(xié)議的無效均有過錯,最高人民法院根據(jù)過錯責(zé)任原則,依據(jù)法院自由裁量權(quán)確定管理費(fèi)數(shù)額。 。ㄋ模└鶕(jù)合同履行情況結(jié)算 最高人民法院(20xx)民申字第1078號案件,最高人民法院審理認(rèn)為:對管理費(fèi),從二審查明的案件事實(shí)來看,雙方在有關(guān)會議紀(jì)要中明確路航公司按工程造價的5.5%比例向謝劍標(biāo)收取。對此,實(shí)系路航公司為履行合同所產(chǎn)生的必需的開支,屬于工程價款的一部分,即使合同無效,雙方亦應(yīng)根據(jù)合同情況按實(shí)進(jìn)行結(jié)算。因此,二審判決認(rèn)定謝劍標(biāo)應(yīng)按工程造價的5.5%比例向路航公司支付管理費(fèi),并無不當(dāng)。 上述案件中,最高人民法院在認(rèn)定建設(shè)工程合同無效后,認(rèn)定涉案管理費(fèi)屬于工程價款的一部分!督忉尅返诙䲢l規(guī)定:“建設(shè)工程施工合同無效,但是建設(shè)工程竣工驗(yàn)收合格,承包人請求參照合同約定支付工程價款的,應(yīng)予支持。”上述案件中,涉案合同雖然無效,但是路航公司實(shí)際履行了管理義務(wù),該管理義務(wù)對應(yīng)工程款中的一部分。涉案工程竣工驗(yàn)收合格,雙方參照合同結(jié)算工程價款時,亦應(yīng)當(dāng)參照合同約定按實(shí)結(jié)算管理費(fèi)。 (五)尚未支付的管理費(fèi)無需再支付 最高人民法院(20xx)民申字第1522號案件中,最高人民法院審理認(rèn)為:《解釋》第四條規(guī)定:“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設(shè)工程或者沒有資質(zhì)的實(shí)際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設(shè)工程施工合同行為無效。人民法院可以根據(jù)民法通則第一百三十四條規(guī)定,收繳當(dāng)事人已經(jīng)取得的非法所得。”根據(jù)上述規(guī)定,人民法院收繳當(dāng)事人非法所得的前提條件為當(dāng)事人已經(jīng)實(shí)際取得。本案中,因當(dāng)事人未實(shí)際取得分包合同中約定的10%管理費(fèi),且華隆公司未能提交對此項(xiàng)工程進(jìn)行過管理并支付相應(yīng)管理費(fèi)的證據(jù),二審法院對此處理并無不當(dāng)。 二、建筑施工合同的法律含義 建設(shè)工程施工合同是指發(fā)包方(建設(shè)單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程,明確相互權(quán)利、義務(wù)的協(xié)議。依照施工合同,施工單位應(yīng)完成建設(shè)單位交給的施工任務(wù),建設(shè)單位應(yīng)按照規(guī)定提供必要條件并支付工程價款。建設(shè)工程施工合同是承包人進(jìn)行工程建設(shè)施工,發(fā)包人支付價款的合同,是建設(shè)工程的主要合同,同時也是工程建設(shè)質(zhì)量控制、進(jìn)度控制、投資控制的主要依據(jù)。施工合同的當(dāng)事人是發(fā)包方和承包方,雙方是平等的民事主體。 三、管理費(fèi)用的法律意思是什么 管理費(fèi)用是指企業(yè)行政管理部門為組織和管理生產(chǎn)經(jīng)營活動而發(fā)生的各種費(fèi)用。包括的具體項(xiàng)目有:企業(yè)董事會和行政管理部門在企業(yè)經(jīng)營管理中發(fā)生的,或者應(yīng)當(dāng)由企業(yè)統(tǒng)一負(fù)擔(dān)的公司經(jīng)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、待業(yè)保險費(fèi)、勞動保險費(fèi)、董事會費(fèi)、聘請中介機(jī)構(gòu)費(fèi)、咨詢費(fèi)、訴訟費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、辦公費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、綠化費(fèi)、管理人員工資及福利費(fèi)等。 管理費(fèi)用屬于期間費(fèi)用,在發(fā)生的當(dāng)期就計入當(dāng)期的損失或是利益。 企業(yè)應(yīng)通過“管理費(fèi)用”科目,核算管理費(fèi)用的發(fā)生和結(jié)轉(zhuǎn)情況。該科目借方登記企業(yè)發(fā)生的各項(xiàng)管理費(fèi)用,貸方登記期末轉(zhuǎn)入“本年利潤”科目的管理費(fèi)用,結(jié)轉(zhuǎn)后該科目應(yīng)無余額。該科目按管理費(fèi)用的費(fèi)用項(xiàng)目進(jìn)行明細(xì)核算。 甲方: 乙方: 甲方為了抓工程施工進(jìn)度,確保工程施工質(zhì)量,安全順利完成重慶市綦江縣公信建材有限公司活動板房地坪施工任務(wù),將本分項(xiàng)工程發(fā)包給乙方,為了明確甲乙雙方責(zé)任。經(jīng)雙方協(xié)商共同達(dá)成如下協(xié)議: 一、工程名稱: 重慶市綦江縣公信建材有限公司活動板房地坪硬化工程 二、工程地點(diǎn): 橋河工業(yè)園區(qū)區(qū)內(nèi) 三、工程性質(zhì): 人工費(fèi)(注:含材料)。 四、人工費(fèi)工作范圍、內(nèi)容及價格。 1、工作范圍及內(nèi)容:地坪平整、C20砼100厚地坪硬化(含C20砼材料)約15*8米;(在施工途中所須的.一切勞動工具及安全帽由乙方自行購買,并派人配合好施工人員超平放線等工作)。 2、人工費(fèi)價格:地坪硬化(含C20砼材料和運(yùn)一切材料、機(jī)具到現(xiàn)場),價格為42.4元/M2(含稅票),工作完成后按實(shí)際面積進(jìn)行結(jié)算。 五、質(zhì)量等級要求: 經(jīng)甲方現(xiàn)場驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 六、人工費(fèi)的支付: 工成完工后乙方憑稅票,甲方一次性付款。 七、乙方必須確保安全生產(chǎn)。在施工中的安全設(shè)施、防護(hù)用具由乙方自行負(fù)責(zé),禁止違章作業(yè)。若因乙方管理不力、防護(hù)不到位、人為造成一切事故責(zé)任事故,由乙方自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)及民事責(zé)任。 八、乙方必須保證質(zhì)量,若因質(zhì)量不合格造成反工、停工的直接損失由乙方全部負(fù)責(zé)。 九、乙方在施工中的質(zhì)量、安全必須接受甲方監(jiān)督檢查,甲方有權(quán)按照安全協(xié)議和相關(guān)管理?xiàng)l例對違規(guī)、違章、違紀(jì)行為進(jìn)行處罰。 十、乙方人員交通、住宿、日常生活由乙方自理。 十一、工期:按甲方計劃和雙方協(xié)商20xx年年11月17日動工至20xx年年11月18日。 十二、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章生效,未盡事宜以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。 十三、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,各份均具同等效力。 甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________ 甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________ 地址:_______________________ 地址:___________________________ 電話:_______________________ 電話:___________________________ 傳真:_______________________ 傳真:___________________________ 日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日 甲方:_________________市__________縣__________建材有限公司 乙方:______________ 甲方為了抓工程施工進(jìn)度,確保工程施工質(zhì)量,安全順利完成______________市______________縣______________建材有限公司活動板房地坪施工任務(wù),將本分項(xiàng)工程發(fā)包給乙方,為了明確甲乙雙方責(zé)任。經(jīng)雙方協(xié)商共同達(dá)成如下協(xié)議 一、工程名稱:______________市______________縣______________建材有限公司活動板房地坪硬化工程 二、工程地點(diǎn):______________工業(yè)園區(qū)區(qū)內(nèi) 三、工程性質(zhì):人工費(fèi)(注:_________________含材料)。 四、人工費(fèi)工作范圍、內(nèi)容及價格。 1、工作范圍及內(nèi)容 地坪平整、C20砼100厚地坪硬化(含C20砼材料)約______________米;(在施工途中所須的.一切勞動工具及安全帽由乙方自行購買,并派人配合好施工人員超平放線等工作)。 2、人工費(fèi)價格 地坪硬化(含C20砼材料和運(yùn)一切材料、機(jī)具到現(xiàn)場),價格為______________元/M2(含稅票),工作完成后按實(shí)際面積進(jìn)行結(jié)算。 五、質(zhì)量等級 要求經(jīng)甲方現(xiàn)場驗(yàn)收達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。 六、人工費(fèi)的支付 工成完工后乙方憑稅票,甲方一次性付款。 七、乙方必須確保安全生產(chǎn)。在施工中的安全設(shè)施、防護(hù)用具由乙方自行負(fù)責(zé),禁止違章作業(yè)。若因乙方管理不力、防護(hù)不到位、人為造成一切事故責(zé)任事故,由乙方自行承擔(dān)經(jīng)濟(jì)及民事責(zé)任。 八、乙方必須保證質(zhì)量,若因質(zhì)量不合格造成反工、停工的直接損失由乙方全部負(fù)責(zé)。 九、乙方在施工中的質(zhì)量、安全必須接受甲方監(jiān)督檢查,甲方有權(quán)按照安全協(xié)議和相關(guān)管理?xiàng)l例對違規(guī)、違章、違紀(jì)行為進(jìn)行處罰。 十、乙方人員交通、住宿、日常生活由乙方自理。 十一、工期,按甲方計劃和雙方協(xié)商______________年______________月______________日動工至______________年______________月______________日。 十二、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字蓋章生效,未盡事宜以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。 十三、本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,各份均具同等效力。 甲方:______________市__________縣__________建材有限公司 乙方:_________________ ______________年______月_____日______________年______月______日 甲方(承包人):_______ 乙方(務(wù)工人):_______ 為保證施工安全的順利進(jìn)行,確保務(wù)工人員的安全與健康,爭創(chuàng)文明工地,強(qiáng)化安全意識,在施工中必須做到“安全第一,預(yù)防為主,強(qiáng)化管理,文明施工”,結(jié)合本工程的實(shí)際情況,經(jīng)雙方商定簽訂本合同書。 一、雙方的責(zé)任與義務(wù): 。ㄒ唬┘追降呢(zé)任與義務(wù): 1、負(fù)責(zé)對乙方務(wù)工人員的.入場教育。 2、負(fù)責(zé)對乙方進(jìn)行分部分項(xiàng)工程的安全技術(shù)交底工作,并履行簽字手續(xù)。 3、施工前,甲方應(yīng)對其務(wù)工人員進(jìn)行每天至少一次的班前安全教育活動,受教育者必須簽名,否則不予簽訂本合同。 4、不得違章指揮或強(qiáng)令乙方人員冒險作業(yè)。 5、有權(quán)進(jìn)行安全檢查,對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見。 。ǘ┮曳降呢(zé)任和義務(wù): 1、按照甲方的要求,不得違章作業(yè)和野蠻施工。 2、負(fù)責(zé)按照有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和甲方安全技術(shù)交底進(jìn)行操作。 3、乙方應(yīng)保證其服從甲方的管理,遵守甲方的各項(xiàng)規(guī)章制度,遵守勞動紀(jì)律。 4、負(fù)責(zé)承擔(dān)因自身原因所發(fā)生的一切安全事故的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。 5、凡在施工區(qū)域外發(fā)生的安全事故、治安案件責(zé)任及費(fèi)用,概由乙方及責(zé)任者承擔(dān),甲方不負(fù)任何責(zé)任。 二、在施工過程中務(wù)工人員發(fā)生不可預(yù)料的安全事故,甲方不予承擔(dān)任何責(zé)任,本人同意以上細(xì)則者簽字生效。 三、本合同書一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字生效。 甲方:_______ 乙方:_______ 發(fā)包方:_______ ____年____月____日 甲方: 乙方: 根椐國家《建筑法》和《合同法》的有關(guān)精神,結(jié)合施工現(xiàn)場實(shí)際情況,經(jīng)甲、乙雙方本著公平、公正、自愿的原則。甲方將新都_____棟樓工程現(xiàn)場澆筑的砼構(gòu)件模板及模板制安承包給乙方施工,經(jīng)雙方協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議: 一、工程承包范圍: 1、本工程所有現(xiàn)場澆筑的砼構(gòu)件模板及木模制安、支模需用的搭拆架臨時設(shè)施所需用的所有木板(不含一、二層使用的鋼管及扣件,標(biāo)準(zhǔn)層加固柱子的鋼管扣件)、泥工所需要的`操作平臺板等。 2、乙方自行負(fù)責(zé)組織施工工具,用具,自用安全設(shè)施.設(shè)備,及電纜 (主電纜由甲方提供),包括釘子、鐵絲等。 3、工程完工后的場地清理,材料堆碼入庫(施工現(xiàn)場內(nèi))。 二、工程質(zhì)量: 1、乙方必須按甲方提供的施工圖及設(shè)計變更文件施工,保證軸線位置、構(gòu)件幾何尺寸正確,符合設(shè)計要求。 2、工程質(zhì)量必須符合設(shè)計和現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范及GB50300-20__施工質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的合格要求。 3、施工質(zhì)量不符合以上要求,造成返工或浪費(fèi)的材料及人工全部由乙方負(fù)責(zé)。 4、模板面平整度垂直度必須滿足設(shè)計規(guī)范的有關(guān)要求,模板望板超過半公分以上的必須經(jīng)過打磨。 三、單價及付款: 1、按實(shí)際完成建筑面積計算(客廳陽臺全算)單價為82元/m2。 注:(本合同單價在____年_____月_____日前不作任何調(diào)整,于____年_____月_____日后所剩工程量由雙方協(xié)商調(diào)整) 2、單棟在五層樓面板完成后開始支付第一次工程款;以后每五層支付一次工程款;即(五層頂板-十層頂板-十五層頂板等以此類推):單棟每次每五層按完成工程量的80%支付人工工資給乙方(其余中途不借支,由乙方全額墊資), 20%余款待工程竣工驗(yàn)收合格后三個月內(nèi)全部付清。 3、單價中已包含人工費(fèi)、材料費(fèi)、安全施工補(bǔ)償,勞保福利等各項(xiàng)津貼補(bǔ)助。 四、工期:根據(jù)監(jiān)理、業(yè)主審批后的施工進(jìn)度計劃工期為準(zhǔn),如未按要求完成, 延長工期罰款500.00元/天(由甲方或不可抗拒的自然因素引起的,工期順延)。 五、安全: 1、乙方在施工中必須遵守施工現(xiàn)場安全規(guī)定和公司安全管理制度, 嚴(yán)格按59-99合格)標(biāo)準(zhǔn)化施工現(xiàn)場。發(fā)生安全事故經(jīng)濟(jì)費(fèi)用在20000.00元以內(nèi)全部由乙方自行負(fù)責(zé);如超出20000.00元以外在60000.00以內(nèi)部份,由乙方負(fù)責(zé)20000.00后,甲方負(fù)責(zé)余款的60%,乙方負(fù)責(zé)余款的40%;如超出60000.00元以外部份,由乙方負(fù)責(zé)20000.00后,甲方負(fù)責(zé)余款的80%,乙方負(fù)責(zé)余款的20%。 六、其他: 1、如乙方未按工程進(jìn)度及相關(guān)質(zhì)量要求施工,工程未全部完成或單方不履行合同,甲方有權(quán)責(zé)令其出場,對所作工程量不支付任何費(fèi)用,且乙方必須賠償從進(jìn)場之日起耽誤的工期損失按500.00元/天計算付與甲方。 2、乙方在簽定合同之前向甲方繳納20000.00元人民幣作為履約保證金(如乙方未按工程進(jìn)度及相關(guān)質(zhì)量要求施工、工程未全部完成或單方不履約合同,甲方將不退還保證金)。 3、支模材料周轉(zhuǎn)方式:當(dāng)乙方把材料準(zhǔn)備妥當(dāng)后造成停工的經(jīng)濟(jì)損失全部由甲方負(fù)責(zé)(如果停工由建設(shè)單位原因造成,工期順延)。 4、其他未盡事宜由雙方協(xié)商解決,協(xié)議與本合同具有同等法律效力。 本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字生效。 甲方代表: 乙方代表: ____年_____月_____日 ____年_____月_____日 【施工費(fèi)合同】相關(guān)文章: 介紹費(fèi)合同02-28 服務(wù)費(fèi)合同03-19 人工費(fèi)合同04-09 會務(wù)費(fèi)合同06-03 人工費(fèi)合同06-03 勞務(wù)費(fèi)合同06-14 勞務(wù)費(fèi)合同04-18 [熱門]人工費(fèi)合同09-02 會務(wù)費(fèi)合同模板09-11施工費(fèi)合同2
施工費(fèi)合同3
施工費(fèi)合同4
施工費(fèi)合同5
施工費(fèi)合同6
施工費(fèi)合同7
施工費(fèi)合同8
施工費(fèi)合同9
施工費(fèi)合同10
施工費(fèi)合同11
施工費(fèi)合同12
施工費(fèi)合同13
施工費(fèi)合同14
施工費(fèi)合同15