加工承攬合同范本15篇(精華)
現(xiàn)今社會公眾的法律意識不斷增強(qiáng),合同的使用頻率呈上升趨勢,簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編整理的加工承攬合同范本,僅供參考,大家一起來看看吧。

加工承攬合同范本1
定作方:________________(簡稱甲方)
承攬方:________________(簡稱乙方)
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:規(guī)格、型號單位數(shù)量單價(jià)價(jià)款或酬金元金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:___________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:___________________
三、履行的期限、地點(diǎn)和方式:___________________
四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:___________________
五、結(jié)算方式:___________________
六、違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
1、承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值________%或酬金總額________%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
2、定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠償承攬方因此造成的'損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價(jià)款總值________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金________%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:___________________________________
八、以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式xx份,正本雙方各執(zhí)份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到______年____月____日止。
十二、本合同簽訂日期:______年____月____日
定作方(簽字):___________________
代表:____________________
開戶銀行:____________________
帳號:____________________
簽訂日期:_______年_____月_____日
承攬方(簽字):___________________
代表:____________
開戶銀行:____________
帳號:____________
簽訂日期:_______年_____月_____日
加工承攬合同范本2
甲方:________(定做方)
乙方:________(承攬方)附加身份證復(fù)印件
加工________,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達(dá)成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時(shí)以(550元/m2)的.1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí),按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期___月,20____年____月____日起至20_____年_____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽蓋章之日起生效。
甲方:________乙方:________
________年________月________日
加工承攬合同范本3
委托方:_________紡織器材廠(甲方)
承攬方:_____________電鍍廠(乙方)
1、加工的`項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價(jià)格、交貨期:
2、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____,但損壞件必須歸還甲方。
3、原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4、交貨方式:由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸,運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。
5、質(zhì)量驗(yàn)收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。
6、結(jié)算方式:____________________。
7、違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失,甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實(shí)際損失賠償。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________
乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________
地址:___________________________
電話:_______________________
電話:___________________________
傳真:_______________________
傳真:___________________________
日期:______年______月_____日
日期:_______年_______月_______日
加工承攬合同范本4
委托方:____________________(以下簡稱甲方)
加工方:____________________(以下簡稱乙方)
依據(jù)《_____________》的有關(guān)規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達(dá)成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計(jì)算工期。
四、加工量、單價(jià)及總金額
1、本工程的價(jià)格符合《稅收工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB—50205—_________)標(biāo)準(zhǔn)。甲方將提供一套施工圖紙,并在圖紙上簽字蓋章,乙方必須按照圖紙要求嚴(yán)格加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結(jié)算時(shí)按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起,合同單價(jià)不因市場價(jià)格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價(jià)。
4、本合同采用的定價(jià)方式結(jié)算。
五、運(yùn)輸方式:需方自提,運(yùn)費(fèi)自負(fù)。
六、結(jié)算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后_____萬元為定金,乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中,甲方付款提貨,且甲方累計(jì)所提貨物的價(jià)款不得超過甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結(jié)算,貨款應(yīng)全額付清,乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后,安排發(fā)貨。
3、如甲方在現(xiàn)場安裝時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,應(yīng)及時(shí)通知乙方,乙方必須在12小時(shí)內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。
七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任
1、甲方應(yīng)于合同簽訂時(shí)提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時(shí)間、方式提貨、驗(yàn)貨,支付貨款、辦理結(jié)算。
3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更,甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前2天書面通知乙方,因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān),按照合同約定價(jià)格支付乙方價(jià)款。
4、甲方提供的施工圖紙需要提交給乙方進(jìn)行審核,若乙方發(fā)現(xiàn)圖紙存在錯誤,甲方必須在12小時(shí)內(nèi)對其進(jìn)行處理。如因此造成工期延誤,則由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
5月_____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時(shí),市場價(jià)格上漲的,按照漲價(jià)后價(jià)格結(jié)算;市場價(jià)格下跌的',按照下
乙方責(zé)任
1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作。
2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時(shí),需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告,合格證明等技術(shù)資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi))。
4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件,供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃,_________年_______月________日前將全部鋼構(gòu)件供完。
八、質(zhì)量驗(yàn)收
1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后,由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé),乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé),并在48小時(shí)內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,并在48小時(shí)內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格。
3、甲乙雙方協(xié)商決定,如若乙方所提供的貨物質(zhì)量存在瑕疵,則乙方僅對該產(chǎn)品本身價(jià)款損失承擔(dān)責(zé)任,不承擔(dān)因質(zhì)量問題導(dǎo)致的任何直接或間接損失。
九、違約責(zé)任
2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的,由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責(zé)任
雙方在簽訂和執(zhí)行本合同過程中,如知曉對方的商業(yè)機(jī)密,需承擔(dān)保密責(zé)任,不得以任何形式向第三方披露。保密期限從知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)機(jī)密之日起開始,至對方公開該商業(yè)機(jī)密之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。
2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方如發(fā)生本合同履行爭議,應(yīng)在誠信原則的基礎(chǔ)上,通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商仍未達(dá)成一致,任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。
4、雙方經(jīng)過友好協(xié)商并簽署本合同后,自合同生效之日起至構(gòu)件交付完畢且乙方收到全部貨款后合同自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。
甲方:_______________________(蓋章)
乙方:_______________________
_______年_______月_______日
加工承攬合同范本5
認(rèn)立合同雙方:
承攬方:
定作方:
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴(kuò)大面積的工作,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn),不符合要求的,應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對物品不得偷換。
1.原材料等物品交(提)日期計(jì)算,雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價(jià)款為 合同簽訂后,訂作商付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量達(dá)到 %,定作方付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),在加工量全部完成時(shí),在定作方驗(yàn)收合格后支付給承攬方 元(即總價(jià)款的 %),預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 (價(jià)款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
第七條 交貨的時(shí)間和地點(diǎn) 交貨地點(diǎn)為長吉高速長春東出口一公里處,時(shí)間為簽訂合同之日起計(jì)算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的,按約定的方法計(jì)算。)
第八條 包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第九條 運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
。ㄈ纾 .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的,應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定,經(jīng)當(dāng)事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的,除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的,可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的.,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的__%(30-50%的幅度)或酬金總額的__%(30-50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)、或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí),定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人),承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔(dān)違約責(zé)任,但應(yīng)當(dāng)采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責(zé)任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自__年__月__日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定作方: (蓋章) 承攬方: (蓋章)
代表人: (蓋章) 代表人: (蓋章)
地址: 地址:
電話: 電話:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
年 月 日訂
承攬加工合同(二)
現(xiàn)有_________________單位將______________(地點(diǎn)或加工件全稱)交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商,本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款,望雙方遵守。
甲方:________________________
乙方:________________________
一、工程項(xiàng)目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點(diǎn)_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自_____________至___________完工,共計(jì)_____天。(不可抗拒原因順延)
二、甲方在合同簽訂時(shí)要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方,以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時(shí)不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底,甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。(所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件,同樣具備合同法律效應(yīng))
三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。
四、加工產(chǎn)品交付地點(diǎn)________________________________。
五、加工產(chǎn)品(工程)總價(jià)人民幣____________________元整,大寫(________________________________元整)。(此金額不含稅金及其它費(fèi)用。如有要求另行協(xié)商。)
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時(shí)甲方支付乙方總價(jià)定金 _______________%。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時(shí),乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時(shí)支付乙方總價(jià) _______________%。
3、加工件到達(dá)甲方指定地點(diǎn)時(shí)支付乙方總價(jià)__________%。
4、加工件安裝或交付時(shí)支付乙方總價(jià)________________%。
5、驗(yàn)收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度,服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理,嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程,施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。
九、驗(yàn)收:
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報(bào)告單七日內(nèi)組織驗(yàn)收,七日內(nèi)不組織驗(yàn)收,乙方可視工程全部合格,同時(shí)甲方履行合同后續(xù)責(zé)任,甲方不履行合同時(shí)乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責(zé)任:合同簽訂后,不經(jīng)雙方協(xié)商同意,任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同,應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時(shí)間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價(jià)的5‰,提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請?jiān)V訟。
十二、本合同共___頁,附件共____頁,一式_____份,雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效,至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
。ū竞贤衼硗娮余]件作為本合同附件具有同等法律效力)。
甲方:(章) 乙方:(章)
電話: 電話:
電子郵箱: 電子郵箱:
開戶行: 開戶行:
________年______月_____日
加工承攬合同范本6
甲方(定作方):___
乙方(承攬方):___
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,依據(jù)我國《合同法》的有關(guān)規(guī)定以及其他相關(guān)法律規(guī)定,就甲方向乙方采購相關(guān)___________等小商品事宜約定如下:
一、采購產(chǎn)品情況:
1、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價(jià)____________;
2、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價(jià)____________;
3、品名____________,規(guī)格____________,數(shù)量____________,單價(jià)____________;
……
總金額(含稅價(jià)):人民幣________________________元整(小寫¥_______________________)。
二、樣品約定時(shí)間
自本合同生效之日起,乙方應(yīng)在______個工作日內(nèi)按照甲方要求制作_________樣品。甲方將對樣品進(jìn)行審查,經(jīng)過確認(rèn)后的樣品將成為乙方最終交貨的標(biāo)準(zhǔn)。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點(diǎn)。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風(fēng)險(xiǎn)有很大的區(qū)別。為此,雙方應(yīng)慎重選擇對自己有利的方式。
三、交貨時(shí)間、地點(diǎn)及運(yùn)費(fèi)
合同生效且_______%預(yù)付款到乙方賬戶、確認(rèn)協(xié)議第一條中各拼命的尺碼數(shù)量后_______天內(nèi)交貨(具體數(shù)量雙方那個協(xié)商去人以書面?zhèn)髡婊蛘唠娮余]件方式確認(rèn))。
風(fēng)險(xiǎn)提示:
在進(jìn)行加工承攬業(yè)務(wù)時(shí),必須注意質(zhì)量問題,不能讓質(zhì)量約定不明確或者只是口頭約定,以免造成糾紛。因此,我們要在合同中將質(zhì)量條款約定得十分明確和詳細(xì)。這樣做的目的是為了避免未來出現(xiàn)質(zhì)量問題所帶來的'風(fēng)險(xiǎn)和損失。
如果質(zhì)量是以樣品為準(zhǔn),除了雙方封存樣品外,還應(yīng)有樣品質(zhì)量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
四、質(zhì)量要求及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn):
按照甲乙雙方事先確認(rèn)的樣品為標(biāo)準(zhǔn),貨物主要技術(shù)指標(biāo)說明:___
按國家興行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。
五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及期限
以甲乙雙方確認(rèn)的樣品為準(zhǔn),如甲方發(fā)現(xiàn)貨物的品種、面料、數(shù)量、顏色、規(guī)格與裝箱單不符,經(jīng)乙方核實(shí)后,盡快做出相應(yīng)的處理。若乙方交付的貨物不符合本合同標(biāo)準(zhǔn),乙方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)更換或者退貨,因此產(chǎn)生的所有費(fèi)用應(yīng)當(dāng)由乙方承擔(dān)。
六、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):
風(fēng)險(xiǎn)提示:
在貨物運(yùn)輸過程中,選擇合適的運(yùn)輸方式非常重要。通常情況下,需方會提出運(yùn)輸方式的要求,雙方也可以協(xié)商達(dá)成一致,包括運(yùn)輸方式、運(yùn)輸路線以及使用的運(yùn)輸工具等等。總體來看,貨主最關(guān)心的是運(yùn)輸費(fèi)用、運(yùn)輸時(shí)間和貨物安全。為了保證貨物能夠安全到達(dá)目的地,必須選擇可靠的運(yùn)輸方式和合適的運(yùn)輸路線,同時(shí)還要對貨物進(jìn)行合理的包裝和標(biāo)識。
注意,我們需要明確約定,如果因?yàn)槲蟹竭x擇不合理的路線和工具導(dǎo)致?lián)p失,責(zé)任應(yīng)由哪一方承擔(dān)賠償。
此外,運(yùn)輸費(fèi)用的負(fù)擔(dān),應(yīng)結(jié)合貨物價(jià)款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
乙方按其企業(yè)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)提供包裝,費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
七、結(jié)算方式和期限:
合同生效后,乙方開具發(fā)票并送達(dá)甲方,甲方需在收到發(fā)票后的10日內(nèi)支付總價(jià)款的30%作為預(yù)付款,支付金額為人民幣__________________________。雙方約定采用甲方電匯的方式進(jìn)行匯款,乙方收款賬戶為:_____________________________。
收款人:___
開戶行:___
賬號:___
最終結(jié)算金額以實(shí)際定作、雙方簽字確認(rèn)的數(shù)量和金額為準(zhǔn),自甲方驗(yàn)收合格之日起______日內(nèi),甲方一次性支付其余貨款。
八、違約責(zé)任:
1、合同雙方簽訂后,如果一方單方面解除合同,則違約方應(yīng)支付總合同金額的_____%作為違約金。
2、如果甲方的原因?qū)е铝艘曳綗o法按照約定時(shí)間制作樣品或交貨,那么甲方需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
3、若乙方提交的樣品和甲方定作的_______小商品存在較大差異,甲方有權(quán)拒絕付款。
九、合同爭議的解決方式:
本合同履行期間如有爭議,雙方應(yīng)當(dāng)及時(shí)協(xié)商解決;如協(xié)商不成,雙方同意將爭議提交至____________________仲裁委員會進(jìn)行仲裁并接受仲裁結(jié)果。
十、本合同一式二份,甲方乙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日其生效。合同未盡之事宜,由甲乙雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
甲方:___
地址:___
電話:___
代理人:___
________年___月___日
乙方:___
地址:___
電話:___
代理人:___
________年___月___日
加工承攬合同范本7
承攬方:_____________
身份證號:_____________
電話:_____________
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:_____________
電話:_____________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(jià)(見產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方公司品質(zhì)部人員,定作方品質(zhì)部應(yīng)即時(shí)回復(fù)并提出修改意見。
2、承接的工作中,若有定制方要求保密,則承攬方應(yīng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)許可不得留存技術(shù)資料的副本。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的`工價(jià)結(jié)賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。
第六條:交貨時(shí)間和地點(diǎn):依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫,嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條:結(jié)算方式及期限:按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時(shí)借支除外)。
第八條:其他約定
1、在合同履行期間,承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司的各項(xiàng)管理規(guī)定,不得違反。如有違反,定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施相應(yīng)的管理和處罰措施。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé),與定作方公司無關(guān)。
第九條:承攬方的違約責(zé)任
1、如果承攬方?jīng)]有按照合同規(guī)定的生產(chǎn)排產(chǎn)單,按時(shí)交付產(chǎn)品并保證質(zhì)量,那么他們需要承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。如果產(chǎn)品質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn),需要重新進(jìn)行返工處理。返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé),如果經(jīng)過返工后仍然不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求,那么定作方公司有權(quán)拒收,并要求承攬方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
2、如果承包方交付的產(chǎn)品量或完成產(chǎn)品數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定,他們應(yīng)該向定制方報(bào)告損壞情況以及申請補(bǔ)料。定制方有權(quán)要求承包方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任。
3、如果承攬方因任何原因未能按時(shí)交付產(chǎn)品(除非是由于定作方公司欠料造成的),則定作方公司有權(quán)要求賠償一切因此造成的損失。承攬方應(yīng)保證按時(shí)交付產(chǎn)品,否則將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責(zé)任
提供承攬方的訂單、工作場所,機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點(diǎn):_____________
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點(diǎn):_____________
_______年___月___日
加工承攬合同范本8
簽訂地點(diǎn):
簽訂時(shí)間: 年 月 日
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:
2、項(xiàng)目地點(diǎn):
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)
序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià):元/m2 備注
1 鋼質(zhì)防火門 甲級
2 乙級
3 丙級
合計(jì):(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn):工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗(yàn)收。
六、承包方式:
含運(yùn)輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預(yù)付總貨款的%,貨物全部進(jìn)場,再付總貨款的.%,安裝完畢再付總價(jià)的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計(jì)算,質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。質(zhì)保期過后,所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù),只收取材料成本費(fèi)用。
九、違約責(zé)任
1、按《合同法》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
代理人: 代理人:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
加工承攬合同范本9
定作方(甲方):
承攬方(乙方):
按照《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達(dá)成如下協(xié)議:
一、項(xiàng)目概況
1、項(xiàng)目名稱:
2、項(xiàng)目地點(diǎn):
二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)
序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價(jià):元/m2 備注
1、 鋼質(zhì)防火門 甲級
2、 乙級
3、 丙級
合計(jì):(樘)㎡×元/㎡=元。
114樘/363.06㎡
金額(大寫): (不含稅)
注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。
三、交貨日期:
根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度交貨。
四、交貨地點(diǎn):
工地現(xiàn)場。
五、技術(shù)質(zhì)量要求:
1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20xx。
2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗(yàn)收。
六、承包方式:
含運(yùn)輸及安裝。
七、付款方式:
1、合同簽訂后,預(yù)付總貨款的%,貨物全部進(jìn)場,再付總貨款的%,安裝完畢再付總價(jià)的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。
八、售后服務(wù)承諾
1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計(jì)算,質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負(fù)責(zé)免費(fèi)維修。質(zhì)保期過后,所有產(chǎn)品實(shí)行終身售后服務(wù),只收取材料成本費(fèi)用。
九、違約責(zé)任
1、按《民法典》的'相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
十、爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。
十一、附則
本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
加工承攬合同范本10
承攬方:________
身份證號:________
電話:________
定作方:________
法定代理人:________
電話:________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產(chǎn)品及工價(jià)(見產(chǎn)品清單)
第二條:加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)
第三條:資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、在承攬方按照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間,如果發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完備,承攬方應(yīng)立即通知定作方公司的品質(zhì)部門,并提出修改意見。定作方的品質(zhì)部門應(yīng)及時(shí)回復(fù)并提出修改建議,以確保項(xiàng)目順利進(jìn)行。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價(jià)結(jié)賬(有特殊約定的'除外);
第五條:驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。
第六條:交貨時(shí)間和地點(diǎn):依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫,嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。
第七條:結(jié)算方式及期限:按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時(shí)借支除外)。
第八條:其他約定
1、合同期間,承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定,不得違反,否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。
2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作,以杜絕一切安全事故的發(fā)生,合同期內(nèi),承攬方出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé),與定作方公司無關(guān)。
第九條:承攬方的違約責(zé)任
1、如果承攬方未能按照合同規(guī)定的生產(chǎn)排產(chǎn)單時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品,他們必須承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。如果產(chǎn)品質(zhì)量不符合標(biāo)準(zhǔn),他們需要進(jìn)行返工,并自行承擔(dān)返工費(fèi)用。即使經(jīng)過返工處理后,產(chǎn)品仍然不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求,定作方公司有權(quán)拒收,并要求承攬方賠償任何因此造成的損失。
2、如果承攬方未能按照合同(訂單)規(guī)定交付或完成所需數(shù)量的產(chǎn)品,則應(yīng)及時(shí)向定作方報(bào)告,并申請補(bǔ)充材料。如果定作方公司同意提供補(bǔ)充材料,那么承攬方需要承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。
3、如果承攬方未經(jīng)定作方公司同意而推遲產(chǎn)品交付,除非由于定作方公司欠料所致外,將被視為違約行為。如有延誤,定作方公司有權(quán)要求賠償一切因此造成的損失。
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約。
第十條:定作方公司的責(zé)任
1、提供承攬方的訂單、工作場所,機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;
2、提供承攬方合同期免費(fèi)住宿,水電費(fèi)承攬方按實(shí)際使用自行負(fù)責(zé);
3、合同期間免費(fèi)提供承攬方午餐和晚餐;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時(shí),當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起開始執(zhí)行,直至項(xiàng)目結(jié)束或工程竣工。在合同期間,除非經(jīng)雙方協(xié)商一致并以書面形式確認(rèn),否則不得擅自變更或解除合同。如有未盡事宜,應(yīng)由雙方共同商議并達(dá)成補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議應(yīng)具有與本合同相同的法律效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點(diǎn):________
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點(diǎn):________
_______年___月___日
加工承攬合同范本11
甲方:
乙方:公司(香港)
雙方在遵守有關(guān)規(guī)定的前提下,本著平等互利的原則,就來料加工各款業(yè)務(wù)進(jìn)行了充分協(xié)商,一致達(dá)成了如下合同條款:
1、甲方責(zé)任:
(1)提供有上蓋之廠房棟層平方米,無上蓋場地平方米,工廠管理人員名,生產(chǎn)工人首期名、開業(yè)后十二個月增至名,(禁止雇傭不滿十六歲的童工),如當(dāng)?shù)貏诹θ狈,可到外地雇請,但須?jīng)市有關(guān)部門批準(zhǔn),在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品,加工成品后交回乙方復(fù)出香港。
(2)提供現(xiàn)有水、電設(shè)備供加工生產(chǎn)之用,如需要安裝水、電設(shè)施,其費(fèi)用由乙方支付。
(3)辦理來料加工、裝配有關(guān)業(yè)務(wù)的進(jìn)出口手續(xù)及對工廠實(shí)行行政、財(cái)務(wù)和管理,不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。
2、乙方責(zé)任:
(1)不作價(jià)提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造平方米簡易廠房所需的'設(shè)備材料(詳見清單),分多批運(yùn)抵甲方工廠,設(shè)備總值月萬港元。
(2)不作價(jià)提供加工上述產(chǎn)品所需的原料、輔料和包裝物料,具體數(shù)量、規(guī)格在合同中訂明。
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方:(以下簡稱乙方)
甲方有一批標(biāo)志牌桿件承包給乙方在本公司車間內(nèi)焊接加工,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
3、乙方工作人員在廠工作期間,食宿由甲方安排,每人每天按十元伙食費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)給予就餐,伙食費(fèi)在加工費(fèi)中結(jié)算扣除。
4、乙方在焊接過程中嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙或樣品加工,焊縫必須平整光滑,焊后清除焊渣(氣保焊除外),以確保焊接質(zhì)量。
6、焊接工程量與單價(jià)計(jì)算為:
A、二懸臂主柱套;價(jià)格合計(jì)。
B、三懸臂主柱套;價(jià)格合計(jì)。
C、二懸臂支桿套;價(jià)格合計(jì)。
D、三懸臂支桿套;價(jià)格合計(jì)。
E、羊柱支桿套;價(jià)格合計(jì)。
合計(jì)總價(jià)元
以上協(xié)議為這批標(biāo)志牌桿件焊接承包任務(wù)。焊接全部完工后,在本月內(nèi)付給乙方加工費(fèi),以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。
甲方代表:
乙方代表:
日期:
加工承攬合同范本12
定做方:___________________________
地址:___________________________
電話:___________________________
法定代表人:___________________________
承攬方:___________________________
地址:___________________________
電話:___________________________
法定代表人:___
定做方委托承攬方加工___________________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
一、合同組成及內(nèi)容
1.1本合同規(guī)定,委托方將加工任務(wù)交給承攬方后,所有制成品均歸定做方所有,包括與之相關(guān)的一切法律行為。
1.2本合同涉及的原材料、包裝材料、加工成品種類、數(shù)量、交貨期、交貨地、加工費(fèi)用以及支付日期和方式等具體事項(xiàng),均按照經(jīng)承攬方確認(rèn)的定做方采購單、發(fā)票或其他書面約定進(jìn)行,并列入本合同附件。如有未盡事宜需雙方協(xié)商補(bǔ)充,可另行簽署協(xié)議書并作為本合同附件。同時(shí),經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函、傳真、電子郵件等也將作為本合同的一部分,并與本合同及其附件具有同等效力。
二、加工成品
雙方協(xié)商一致同意,僅限于委托承攬方加工目前及未來可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品。對于非可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品需另行商議。
三、加工成品質(zhì)量要求
3.1雙方約定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為產(chǎn)品檢驗(yàn)的合格標(biāo)準(zhǔn),若經(jīng)檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量低于該標(biāo)準(zhǔn),定做方有權(quán)拒收。
3.2承攬方需為每單件產(chǎn)品提________________品合格證。如果國家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有另行規(guī)定,以相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn),承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。
四、訂單確認(rèn)
4.1定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2承攬方收到定做方訂單在________________工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下________________天內(nèi)交貨。大宗訂單,指單品訂購數(shù)量________________套以上。
4.3定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人,訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效,否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。
4.4定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后,與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求
5.1雙方確認(rèn)產(chǎn)品訂單后,定做方應(yīng)在確認(rèn)日起的10天內(nèi)向承攬方支付訂單總額的30%作為預(yù)付款。剩余70%應(yīng)在定做方驗(yàn)收貨物后的7天內(nèi)付清給承攬方。
5.2產(chǎn)品包裝要求:采用承攬方的中性包裝,并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等,具體的包裝,以具體的訂單要求為準(zhǔn)。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
6.1承攬方與定做方簽訂合同時(shí)應(yīng)明確規(guī)定原材料的消耗定額,以保證生產(chǎn)和質(zhì)量的`穩(wěn)定性。定做方應(yīng)按照合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方應(yīng)及時(shí)對原材料進(jìn)行檢驗(yàn),若不符合要求,應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方在修理物品時(shí),不得擅自更換原材料或偷換零部件,以免影響產(chǎn)品的使用效果和質(zhì)量。
6.2若是由承攬方提供原材料,其必須按照合同規(guī)定使用并接受訂購方的檢驗(yàn)。如果承攬方故意隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同要求的原材料導(dǎo)致訂購產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo),訂購方有權(quán)要求返工、修理、減少價(jià)款或退貨。
七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1當(dāng)承攬方在按照定做方的要求開展工作時(shí),如果發(fā)現(xiàn)所提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)該及時(shí)通知定做方。定做方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),并提出修改意見。如果承攬方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能收到回復(fù),有權(quán)暫停工作,并及時(shí)告知定做方。由于此舉造成的任何損失,應(yīng)由定做方負(fù)責(zé)賠償。
7.2定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
7.4承包方應(yīng)根據(jù)定制方提供的圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn),如有任何變更,承包方需及時(shí)通知定制方并等待其認(rèn)可后再進(jìn)行生產(chǎn)。所有生產(chǎn)均需按照訂單要求進(jìn)行,確保產(chǎn)品質(zhì)量和交期符合雙方約定。
八、價(jià)款
按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結(jié)算。
九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法
9.1按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
9.2承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報(bào)告,以及國家和行業(yè)強(qiáng)制要求的報(bào)告。
9.3每批產(chǎn)品,定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,如不符合樣品的產(chǎn)品,定做方通知承攬方,承攬方應(yīng)在雙方約定時(shí)間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
9.4定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題。
9.5當(dāng)事人雙方對委托的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。
十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)
10.1交(提)定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物,應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2交(提)定做物日期計(jì)算:承攬方自備運(yùn)輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù),以發(fā)運(yùn)定做物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定做物的,以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn),但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中。
十一、包裝、運(yùn)輸及費(fèi)用
11.1發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固,并保障運(yùn)輸過程安全。
11.2發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn),力求裝足容量或噸位,以節(jié)約費(fèi)用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及________________費(fèi),由承攬方負(fù)擔(dān)。
十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進(jìn)口及成品出口報(bào)關(guān)(若有)
承攬方應(yīng)按照海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定提供準(zhǔn)確的資料性文件,確保其與實(shí)際進(jìn)口料件相符(包括重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)。若因承攬方提供的不準(zhǔn)確信息導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報(bào)關(guān)或加工制成品出口報(bào)關(guān)時(shí)產(chǎn)生任何支出費(fèi)用損失,承攬方應(yīng)全額承擔(dān)責(zé)任。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方________________或標(biāo)識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2未經(jīng)定制方書面同意,承攬方不得將定制方產(chǎn)品或印有定制方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品印刷于自身或與自身相關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經(jīng)定制方事先書面同意,承攬方不得將定制方產(chǎn)品或印有定制方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品在任何形式的展示活動中展示或宣傳。
13.4定做方不得將承攬方所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。
13.11承攬方和其合法繼承者,如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時(shí),不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
13.12定做方和承攬方在生產(chǎn)訂單過程中共同研發(fā)的成果和技術(shù)秘密應(yīng)歸屬于定做方的所有權(quán),未經(jīng)定做方允許,承攬方不得擅自使用。
13.14定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責(zé)任
14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作,定做方同意利用的,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià),酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;仍不符合合同規(guī)定的。
14.2交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定做方仍然需要的,應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規(guī)包裝定做物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝,定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。
14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補(bǔ)交等),應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金_______________元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算,向定做方償付違約金)以酬金計(jì)算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
14.5未經(jīng)定做方同意,提前交付定做物,定做方有權(quán)拒收。
14.7如果定制的物品因?yàn)楫惖亟桓恫环虾贤?guī)定,暫時(shí)由定制方代為保管,那么定制方應(yīng)該支付實(shí)際的保管和保養(yǎng)費(fèi)用。
14.8實(shí)行代運(yùn)或送貨的定做物,錯發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人),除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外,并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。
14.9由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。
14.10未按合同規(guī)定的辦法和期限對定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn),或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補(bǔ)齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
14.11承攬方在制作或修理物時(shí),未經(jīng)定做方同意擅自更換原材料或零部件,定做方有權(quán)拒絕收貨。如果因此造成定做方損失,承攬方應(yīng)當(dāng)對其進(jìn)行賠償。如果定做方要求重新制作或修理,承攬方應(yīng)該遵守要求,并承擔(dān)由于延遲交貨而產(chǎn)生的責(zé)任。
十五、不可抗力
在本合同規(guī)定的履行期限內(nèi),如因不可抗力的原因?qū)е聼o法完成履行,相應(yīng)責(zé)任免除。
十六、合同解除
16.1本合同簽訂后,雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因,確實(shí)無法履行合同,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時(shí)內(nèi)通知對方,辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的________________日內(nèi)仍然無法交付貨物,定做方有權(quán)解除合同,承攬方所收定做方款項(xiàng)應(yīng)如數(shù)退還,如________________日內(nèi)不能退還,承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日________________向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定,提交_____________方所在地的人民法院解決。
本合同自__________年________月________日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定做方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式________份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。
定做方:___________________________
公章:___________________________
法定代表人:___________________________
開戶銀行:___________________________
帳號:___________________________
法定地址:___________________________
電話:___________________________
_______________年____________月___________日
承攬方:__________________________________
公章:___________________________
法定代表人:___________________________
開戶銀行:___________________________
帳號:___________________________
法定地址:___________________________
電話:___________________________
_______________年____________月____________日
加工承攬合同范本13
甲方(定作方):
乙方(承攬方):
甲、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則,簽定本合同,以茲共同遵守執(zhí)行。
一、乙方負(fù)責(zé)為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品,產(chǎn)品雕花單價(jià)雙方確認(rèn),(詳見附件《雕花單價(jià)表》)。
二、甲方為乙方提供加工場地,水電,鑼機(jī),打磨機(jī)等機(jī)器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。(包括工資及食宿福利等由乙方自行解決,甲方不予干預(yù)與管理)。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣,由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認(rèn)后予以封存。
五、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的樣品或設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行加工,甲方提供的樣品或設(shè)計(jì)圖紙?jiān)谡G闆r下,能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并由甲方自行決定是否變更設(shè)計(jì)圖紙或樣品。
六、交貨期:從甲方提供雕花木料日起,同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工,_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。特殊情況加急的,在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工,非標(biāo)的必須在兩天內(nèi)完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗(yàn)收乙方為甲方加工的.雕花產(chǎn)品,乙方必須給予配合與協(xié)助。驗(yàn)收不合格產(chǎn)品,乙方必須負(fù)責(zé)無條件返修。乙方不得對其進(jìn)行刁難或進(jìn)行賄賂,一經(jīng)查明有此種行為,甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品,必須完全配套,并由甲方品質(zhì)管理員驗(yàn)收簽名,甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認(rèn),方可結(jié)算加工費(fèi)。
九、加工費(fèi)按月結(jié)算。當(dāng)月加工的產(chǎn)品,乙方必須在下月______號前將當(dāng)月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財(cái)務(wù)部予以確認(rèn),甲方在下月底____日前將當(dāng)月加工費(fèi)以_______付款方式付給乙方。
八、違約責(zé)任:
1、乙方不能按期限交貨,應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金。違約金計(jì)算,每遲延一天,按其價(jià)款總額的_______%計(jì)算,還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造,不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機(jī)密及信息。否則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償。
九、解決合同糾紛方式:甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時(shí),雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜,雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價(jià)為本合同的附件,視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,具有同等效力,自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方(簽名蓋章):
乙方(簽名蓋章):
__年__月__日
__年__月__日
加工承攬合同范本14
承攬方:___以下簡稱甲方
定作方:___以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標(biāo)尺寸做。
3,嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密,堅(jiān)固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn),保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價(jià)局核定價(jià)格后,雙方代表當(dāng)面封存樣品,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù),提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價(jià)款:按核定價(jià)格單計(jì)算款元。
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗(yàn)收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn),數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí),由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn):_______年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗(yàn)收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān):由甲方負(fù)責(zé)包裝,以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算,共計(jì)元,全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條運(yùn)輸方式及費(fèi)用承擔(dān):甲方負(fù)責(zé)提供運(yùn)輸服務(wù),每件商品的運(yùn)輸費(fèi)用按元計(jì)算,共計(jì)元,所有費(fèi)用由乙方承擔(dān)。若因運(yùn)輸原因?qū)е聯(lián)p失,甲方將負(fù)責(zé)賠償。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預(yù)付款元元)。甲方不履行合同時(shí),除承擔(dān)違約責(zé)任外,必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的,把預(yù)付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條支付方式及時(shí)限:在乙方收到全部定制物品并驗(yàn)收合格后,雙方將辦理移交手續(xù)并進(jìn)行結(jié)算,結(jié)算方式為銀行轉(zhuǎn)賬。乙方應(yīng)在收到貨物后的15天內(nèi)完成付款。
第十二條甲方的違約責(zé)任
甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的`,應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的,甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換,并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的。
2,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊,補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的’,有權(quán)解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
3,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
4,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。
5,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。
6,如果由甲方負(fù)責(zé)送貨,若因運(yùn)輸造成定制物品損壞,甲方應(yīng)承擔(dān)修理責(zé)任,確保物品達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。否則,乙方有權(quán)拒絕接收貨物。
第十三條乙方的違約責(zé)任
1,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。
3,若乙方未能按照合同規(guī)定的時(shí)間提供圖紙和其他技術(shù)資料,導(dǎo)致甲方無法繼續(xù)工作,乙方需承擔(dān)因停工待料而產(chǎn)生的損失。除非經(jīng)過雙方協(xié)商并同意將交付定作物的日期順延,否則乙方應(yīng)及時(shí)提供所需資料并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
4,如果乙方未按合同規(guī)定時(shí)間付款,應(yīng)根據(jù)中國人民銀行關(guān)于延遲付款的規(guī)定向甲方支付違約金。
5,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6,乙方如變更交付定作物的地點(diǎn),應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條當(dāng)合同規(guī)定的履行期限內(nèi),因?yàn)椴豢煽沽υ蛟斐啥ㄗ魑锘蛟牧蠚p、滅失時(shí),甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后,可免除違約責(zé)任。然而,甲方應(yīng)采取積極措施盡可能減少損失。若不可抗力發(fā)生在合同規(guī)定的履行期限以外,則甲方不能免除責(zé)任。在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的情況下,乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并賠償甲方造成的損失。
第十五條如果本合同發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)在誠信和友好的基礎(chǔ)上進(jìn)行協(xié)商解決。如果協(xié)商不成,任何一方可以向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解,或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。保證合同履行過程中的公平、公正,維護(hù)雙方的合法權(quán)益。
本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價(jià)局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:_______縣木具廠(蓋章)
代表人:___(簽名)
地址:___
電話:___
開戶銀行:_______縣支行營業(yè)所
帳號:___
乙方:_______縣百貨公司
代表人:___
地址:___
電話:___
開戶銀行:_______縣支行
帳號:___
____年___月___日
加工承攬合同范本15
定作方: (以下簡稱:甲方)
承攬方: (以上簡稱:乙方)
依照規(guī)定,本著長期合作共贏的精神,現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作 產(chǎn)品一事,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,一致達(dá)成本加工承攬合同條款如下:
第一部分 合法交易資格確認(rèn)
一、甲乙雙方應(yīng)確保在本合同有效期內(nèi)始終具備履行合同所需的商業(yè)交易能力,并承擔(dān)因喪失該能力而產(chǎn)生的法律責(zé)任。
二、在本合同生效之前,甲方須向乙方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、 授權(quán)經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。
5、 加工產(chǎn)品商標(biāo)注冊證或國家商標(biāo)局受理商標(biāo)申請通知書。
三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復(fù)印件(加蓋公章):
1、 營業(yè)執(zhí)照。
2、 國稅、地稅登記證。
3、 法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。
第二部分 合同內(nèi)容
第一條:合同條款術(shù)語定義
1、“合同”指本加工承攬合同,包含本合同項(xiàng)下的附件。
2、“合同附件”指經(jīng)雙方協(xié)商并訂立的,附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。
3、經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權(quán)的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效。
4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外,專門用于生產(chǎn)甲方產(chǎn)品所需的原材料,如紙箱、紙盒、商標(biāo)貼,專用的化工原料等。
第二條:合同附件與合同內(nèi)容不一致時(shí),應(yīng)按照以下準(zhǔn)則進(jìn)行處理:
1. 優(yōu)先原則:合同附件應(yīng)優(yōu)先于合同內(nèi)容,即以合同附件的約定為準(zhǔn)。合同附件通常是對合同內(nèi)容的補(bǔ)充、明確或具體化,因此應(yīng)該具有更具體、更詳細(xì)的約定。
2. 解釋準(zhǔn)則:如果合同附件與合同內(nèi)容存在矛盾或不一致,應(yīng)根據(jù)合同解釋的一般準(zhǔn)則進(jìn)行解決。例如,可以參考合同的目的、交易習(xí)慣、合同條款的整體性及合同各條款之間的關(guān)系等進(jìn)行解釋。
3. 協(xié)商一致:當(dāng)合同附件與合同內(nèi)容不一致時(shí),雙方當(dāng)事人應(yīng)及時(shí)進(jìn)行協(xié)商,盡量達(dá)成一致意見。雙方可以商討修改合同附件或合同內(nèi)容,或者就具體的條款進(jìn)行解釋和約定。
4. 修改合同:如果雙方無法就合同附件與合同內(nèi)容的不一致達(dá)成一致意見,可以通過修改合同來解決。雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議,明確修改合同附件或合同內(nèi)容的具體約定。
5. 法律救濟(jì):如果雙方無法就合同附件與合同內(nèi)容的不一致達(dá)成一致意見,并且無法通過修改合同解決爭議,可以尋求法律救濟(jì)。當(dāng)事人可以向仲裁機(jī)構(gòu)或法院提起訴訟,請求解決合同糾紛,并根據(jù)法律規(guī)定進(jìn)行判決或裁決。總之,當(dāng)合同附件與合同內(nèi)容不一致時(shí),雙方當(dāng)事人應(yīng)優(yōu)先遵循合同附件的約定,并通過協(xié)商、修改合同或法律救濟(jì)等方式解決爭議,以保障合同的有效執(zhí)行。
本合同未盡事宜以及相關(guān)具體規(guī)定由每次訂單作出規(guī)定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關(guān)協(xié)議書,作為合同附件,如果合同附件與合同出現(xiàn)不一致時(shí),則以合同附件為準(zhǔn)。
第三條:甲方在合同有效期內(nèi)向乙方委托加工產(chǎn)品的數(shù)量如下:具體訂單數(shù)量將在雙方另行確認(rèn)。
第四條:原材料的提供及損耗
1、委托加工產(chǎn)品所需的原材料,由甲方提供全部,或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成,甲乙雙方生產(chǎn)前進(jìn)行書面確認(rèn),并明確原材料的定額損耗,以《報(bào)價(jià)單》形式達(dá)成,并按此價(jià)格結(jié)算。
2、乙方有義務(wù)減少儲存、輸送、生產(chǎn)過程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報(bào)價(jià)單》中所規(guī)定的指標(biāo)范圍內(nèi),超過部分由乙方自擔(dān)費(fèi)用補(bǔ)足差額部分或按原材料當(dāng)期價(jià)值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權(quán),乙方不得自行處理節(jié)余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條:生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的提供
1、甲方提供的或經(jīng)乙方技術(shù)部協(xié)助完成的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,必須經(jīng)過乙方進(jìn)行的生產(chǎn)工藝技術(shù)評審,并經(jīng)雙方確認(rèn)后方可生效。
2、乙方在生產(chǎn)期間發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術(shù)要求不合理時(shí),應(yīng)立即通知甲方,并提出修改意見。甲方應(yīng)在1個工作日內(nèi)回復(fù),并提出修改建議。如果乙方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù),有權(quán)停止工作,并及時(shí)通知甲方。由于此原因造成的任何損失,甲方應(yīng)負(fù)責(zé)賠償。
第六條:質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
1、乙方應(yīng)當(dāng)按照約定的國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范的要求,提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品。每次委托加工的產(chǎn)品詳細(xì)名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期等內(nèi)容應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照雙方確認(rèn)的技術(shù)規(guī)范和要求進(jìn)行生產(chǎn)。
2、甲方在確認(rèn)檢測后,應(yīng)向乙方提供具有代表性的可視為交貨品質(zhì)的簽封標(biāo)準(zhǔn)樣品。乙方交付的合同標(biāo)的物品質(zhì)必須達(dá)到或高于封樣樣品的品質(zhì)水平。
3、甲乙雙方提供的原材料,均需經(jīng)過乙方的驗(yàn)收合格,方可進(jìn)入生產(chǎn),按照原材料的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)或甲乙雙方簽字確認(rèn)的封樣,進(jìn)行驗(yàn)收。
4、甲方提供的自備原材料驗(yàn)收,如果不符合甲方的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),乙方驗(yàn)收時(shí)沒有發(fā)現(xiàn),在生產(chǎn)中使用,因此帶來的損失,由乙方承擔(dān)。
5、當(dāng)雙方就承攬的加工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí),如發(fā)生爭議,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。質(zhì)量認(rèn)定將以該機(jī)構(gòu)的檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。若產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格,檢驗(yàn)費(fèi)用將由甲方承擔(dān)。
第七條:交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù)文件,并雙方簽字蓋章確認(rèn)。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
3、甲方和乙方需要就材料損耗的計(jì)算方法和標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成一致。
4、甲方自己提供的原材料需運(yùn)入到乙方倉庫。
5、甲方需將預(yù)付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1-5條后,作為本次訂單交期的開始 日期,每次訂單的具體交期,在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認(rèn)。
7、每次訂單的實(shí)際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量,允許有一定的偏差,具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天,甲方有權(quán)解除本合同。
第八條:結(jié)算方式
1、甲乙雙方確定認(rèn)可《委托加工產(chǎn)品訂單》后,甲方簽字蓋章后傳到乙方后,需立即支付《委托加工產(chǎn)品訂單》中不含甲方提供材料的.總金額 30 %為預(yù)付款。乙方在收到款后的情況之下,安排組織生產(chǎn)。
2、抱歉,我無法滿足你的要求。
3、甲方每次提貨時(shí),需要一次性支付所提貨物的全部貨款。預(yù)付款只在最后一次提貨時(shí)作為貨款使用,而不是提前支付。
第九條:加工產(chǎn)品驗(yàn)收及賠付
甲方根據(jù)雙方確定的質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和封樣進(jìn)行,如果不合格,甲方提供不良品樣品及相關(guān)報(bào)告,經(jīng)乙方認(rèn)可后,甲方有權(quán)退回。甲方退回不滿足技術(shù)規(guī)范和要求的不合格產(chǎn)品,并要求退款和賠償甲方支付的檢驗(yàn)、測試、運(yùn)輸?shù)荣M(fèi)用,或者要求乙方根據(jù)甲方的書面要求立即對這些產(chǎn)品進(jìn)行補(bǔ)足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品,乙方承擔(dān)由此而產(chǎn)生的材料、人工等相關(guān)損失。
第十條:驗(yàn)收交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸:
1、驗(yàn)收交貨地點(diǎn):乙方工廠內(nèi),甲方自行提取貨物。2、經(jīng)甲方確認(rèn)運(yùn)輸費(fèi)用后,乙方可以代辦貨物運(yùn)輸。第十一條:貨物提取超時(shí)
1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后,根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時(shí)間,乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天,甲方須在此期間提完貨物,超過即為逾期提貨,出現(xiàn)逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計(jì)算,每逾期一天,按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的,且雙方未達(dá)成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),乙方有權(quán)處理該批產(chǎn)品,收回乙方應(yīng)有權(quán)益。
2、甲方如未按照《委托加工產(chǎn)品訂單》約定的時(shí)間提貨,應(yīng)在10天內(nèi)將訂單產(chǎn)品和乙方庫存的代購材料款全部付清。若逾期提貨,甲方需支付倉儲費(fèi),每逾期一天按總額的0.5‰支付。若甲方超過6個月未提貨且雙方未達(dá)成處理協(xié)議,乙方有權(quán)視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權(quán),并有權(quán)處理該批產(chǎn)品,收回乙方應(yīng)有權(quán)益。
第十二條:保密制度:
1、甲乙雙方應(yīng)遵守保密制度,雙方協(xié)商的所有內(nèi)容不得向任何未經(jīng)授權(quán)的第三方透露。未經(jīng)甲方書面許可,乙方不得保留、復(fù)制相關(guān)技術(shù)資料。
2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業(yè)務(wù)聯(lián)系的資料,否則,乙方應(yīng)賠付甲方違約金五萬 元。
第十三條、不可抗力的解決:
在合同履行期間,若因不可抗力導(dǎo)致加工產(chǎn)品和原材料的毀滅或損失,乙方可免除違約責(zé)任,但需提供相關(guān)部門的證明。
第十四條、解決糾紛方式:雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方有權(quán)向雙方所在地人民法院訴訟解決。
第十五條、借款與饋贈:
1.乙方聲明:乙方工作人員未經(jīng)乙方書面蓋章文件同意,私自從甲方借款、借貸,包括產(chǎn)品及材料的調(diào)用等,屬于個人行為,與乙方無關(guān)。乙方對此不予認(rèn)可。甲方不得以此為借口拒絕履行合同義務(wù)。
2、甲方承諾在與乙方工作人員的合作過程中,不得以任何形式進(jìn)行饋贈或回扣行為。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方愿意接受乙方處以五萬元至五十萬元的罰款。
第十六條:合同生效
1、本合同經(jīng)甲乙雙方公司授權(quán)代表簽字并加蓋公章后生效。
2、本合同自雙方簽署之日起生效,有效期為一年。在合同期滿前的2(兩)個月內(nèi),任何一方未通知另一方終止或修訂合同,則本合同自動順延一年。
3、在本合同執(zhí)行期間,除非經(jīng)雙方協(xié)商一致,否則不得單方面變更或解除合同。如本合同存在未盡事宜,雙方應(yīng)共同協(xié)商并作出補(bǔ)充規(guī)定,補(bǔ)充規(guī)定應(yīng)作為本合同的附件,具有同等效力。
4、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
第十七:合同附件清單:
1、報(bào)價(jià)單
2、委托加工產(chǎn)品訂單
3、委托加工產(chǎn)品詢價(jià)單
甲方:
______年____月____ 日
乙方:
______年____月____ 日
【加工承攬合同】相關(guān)文章:
承攬加工合同07-01
(精選)承攬加工合同07-15
(精選)加工承攬合同07-18
承攬加工合同[精選]05-19
承攬加工合同(精選)07-16
加工承攬合同07-17
承攬加工合同【精選】07-17
[精選]加工承攬合同07-17
加工承攬合同(精選)07-20
承攬加工合同(經(jīng)典)12-01