承攬加工合同

時間：2024-10-19 17:47:46 合同

承攬加工合同實(shí)用15篇

　　在人們越來越相信法律的社會中，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，它也是實(shí)現(xiàn)專業(yè)化合作的紐帶。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編幫大家整理的承攬加工合同，希望對大家有所幫助。

承攬加工合同實(shí)用15篇

承攬加工合同1

　　甲方:_________________(委托方)

　　乙方:_________________(承攬方)

　　經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。

　　一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。數(shù)量：附加工圖紙_____份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關(guān)事宜:

　　1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。

　　2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)?運(yùn)輸車輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)

　　3、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。

　　四、加工費(fèi)用：

　　該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用______萬元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付____%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　蓋章：___________________蓋章：___________________

　　簽約人：_________________簽約人：_________________

　　職務(wù)：___________________職務(wù)：___________________

　　電話號碼：_______________電話號碼：_______________

　　______年______月______日______年______月______日

承攬加工合同2

　　甲方: (以下簡稱甲方)

　　乙方: (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：

　　一、項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目名稱:廣告牌安裝

　　2、安裝地點(diǎn):以每次實(shí)際安裝的地點(diǎn)為準(zhǔn)

　　3、項(xiàng)目內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨(dú)立負(fù)責(zé)廣告牌的安裝工作。

　　二、承攬方式和安裝費(fèi)用

　　乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項(xiàng)目，期間乙方全權(quán)負(fù)責(zé)廣告牌的安裝，時間從合同簽訂之日算起。

　　三、安裝費(fèi)結(jié)算方式

　　分次給付安裝費(fèi)用。

　　乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后一次性付清該次的安裝費(fèi)用。

　　四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求

　　1、乙方包工包料，包質(zhì)量包安全，負(fù)責(zé)廣告牌安裝的整個過程。

　　2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的要求。

　　五、制作、安裝工期

　　1、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗(yàn)收。若驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在接到甲方驗(yàn)收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工，并通知甲方再次驗(yàn)收。

　　2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺風(fēng)等自然災(zāi)害，由雙方協(xié)商順延工期。

　　六、雙方權(quán)利與義務(wù)

　　1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌

　　2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的.經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡的責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。

　　3、嚴(yán)格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。

　　4、乙方應(yīng)當(dāng)保證其安裝的材料及施工程序符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、乙方應(yīng)當(dāng)確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險(xiǎn)手續(xù)均由乙方自行負(fù)責(zé)，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責(zé)任、致人損害的人身賠償、財(cái)產(chǎn)賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

　　七、其他事項(xiàng)

　　1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

　　2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

　　3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬加工合同3

　　定作單位：_______項(xiàng)目經(jīng)理部（以下簡稱甲方）

　　承攬單位：_______海陸模壓有限公司（以下簡稱乙方）

　　根據(jù)《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關(guān)規(guī)定，甲方將本工程項(xiàng)目加工制作委托給乙方承攬加工，結(jié)合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經(jīng)充分協(xié)商一致，簽訂本補(bǔ)充合同，以資共同遵照履行。

　　一、加工品名：______________高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構(gòu)件。

　　二、加工總價：捌仟元整人民幣（￥：8000.00元人民幣）

　　三、本加工構(gòu)件合同總價一次包定，不受市場物價浮動和有關(guān)部門調(diào)價文件的影響；已包含了加工制作時所要發(fā)生及所涉及到的`所有加工內(nèi)容及費(fèi)用，加工制作范圍內(nèi)將不再發(fā)生的其它費(fèi)用支出。

　　四、本合同價款已含乙方應(yīng)繳納的稅費(fèi)和各種規(guī)費(fèi)，乙方開具發(fā)票。

　　五、加工期限：暫定_______日歷天。按甲方施工進(jìn)度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構(gòu)件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　六、交付狀態(tài)：按甲方提供的加工制作圖圖示狀態(tài)交付。

　　七、交付地點(diǎn)：運(yùn)輸至甲方指定場地，甲方負(fù)責(zé)卸車。

　　八、本補(bǔ)充合同作為原合同之附件，與原合同具有同等效力。本補(bǔ)充合同其它規(guī)定同原合同相同。

　　九、本補(bǔ)充合同經(jīng)雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效，至全部構(gòu)件交付驗(yàn)收合格、結(jié)清款項(xiàng)，保修期滿后自動失效。

　　定作單位：_______項(xiàng)目經(jīng)理部

　　承攬單位：_______海陸模壓有限公司

　　單位地址：_______省_______市錦豐鎮(zhèn)

　　單位地址：_______省_______市楊舍鎮(zhèn)

　　委托代理人：_______委托代理人：_______

　　執(zhí)行人：_______執(zhí)行人：_______

　　電話號碼：_______電話號碼：_______

　　簽訂日期：___年___月___日

承攬加工合同4

　　甲方（定作方）：_____________代理人：___________地址：_________聯(lián)系電話：__________

　　乙方（承攬方）：_____________代理人：___________地址：_________聯(lián)系電話：__________

　　甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據(jù)《民法典》和其他相關(guān)法規(guī)的`規(guī)定，就___________玻璃供需問題，經(jīng)雙方友好協(xié)商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

　　一、品種、規(guī)格、數(shù)量、單價：

　　玻璃品種：___________，規(guī)格：___________，數(shù)量：___________，單價：___________。

　　交貨地點(diǎn)：______________________

　　運(yùn)輸方式、費(fèi)用：

　　1）由乙方負(fù)責(zé)送貨，運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)。玻璃卸車前破片由乙方負(fù)責(zé)，落地驗(yàn)收后出現(xiàn)破損由甲方負(fù)責(zé)。

　　2）產(chǎn)品必須按甲方訂單要求每片附加標(biāo)簽、規(guī)格、品種、樓號樓層等識別編碼，標(biāo)簽編統(tǒng)一貼在白玻面，以便區(qū)分。

　　二、交貨期：

　　合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內(nèi)供貨，補(bǔ)片玻璃應(yīng)在七日內(nèi)完成。

　　三、驗(yàn)收方式：

　　1）玻璃送達(dá)甲方工地后應(yīng)當(dāng)場驗(yàn)收當(dāng)批玻璃，發(fā)現(xiàn)有不符合下單尺寸的產(chǎn)品應(yīng)以及時予以檢驗(yàn)，若有異議應(yīng)在三日內(nèi)以書面形式通知乙方，否則視為驗(yàn)收產(chǎn)品合格。

　　2）_________玻璃制作按國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，相關(guān)規(guī)定以行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。

　　四、結(jié)算及付款方式：

　　甲方根據(jù)玻璃保修期給乙方一張遠(yuǎn)期支票，乙方發(fā)車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發(fā)票給甲方。

　　五、違約責(zé)任：

　　1）雙方應(yīng)按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應(yīng)向甲方支付3%作為違約金。

　　2）如產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到設(shè)計(jì)要求，乙方應(yīng)承擔(dān)一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。

　　六、其他：

　　本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，合同爭議雙方均有權(quán)提起訴訟。

　　七、本合同一式兩份

　　雙方各執(zhí)一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項(xiàng)目結(jié)束本合同自行解除。

　　八、保質(zhì)期及保修

　　1、保質(zhì)期為二年（驗(yàn)收之日起）

　　2、執(zhí)行本項(xiàng)目保修期，在保修期內(nèi)發(fā)現(xiàn)玻璃質(zhì)量問題，乙方無償更換，執(zhí)行保修內(nèi)產(chǎn)品所附有的責(zé)任。

　　甲方：__________乙方：___________

　　代表：__________代表：___________

　　賬號：__________賬號：___________

　　戶行：__________戶行：___________

　　___________年___月___日___________年___月___日

承攬加工合同5

　　定作方：_______________(簡稱甲方)營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________(簡稱乙方)營業(yè)執(zhí)照號碼：_____________________

　　根據(jù)《加工承攬合同條例》有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項(xiàng)目

　　規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額：

　　一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：________________________

　　三、履行的期限、地點(diǎn)和方式：_________________________

　　四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：_________________________

　　五、結(jié)算方式：_________________________

　　六、違約責(zé)任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔(dān)違約責(zé)任。

　　1.承攬方的違約責(zé)任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　2.定作方的違約責(zé)任：中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的.，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應(yīng)以書面協(xié)議，作為附件。

　　九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方都可以向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執(zhí)___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年________月________日

　　定作方：________________承攬方：________________

　　____年____月____日____年____月____日

承攬加工合同6

　　甲方：____________(定做方)

　　乙方(承攬方)____________

　　加工_________，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：

　　一、甲方權(quán)利和義務(wù)

　　2、甲方對乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)(550元/m2)，拒收任何原因的'半成品和不合格產(chǎn)品。

　　二、乙方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負(fù)責(zé)。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。

　　二、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m)的1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期：

　　20___年___月___日起至20___年___月___日止。本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　____年____月____日

承攬加工合同7

　　甲方：（定作方）

　　地址：

　　法定代表人：

　　營業(yè)執(zhí)照證號：

　　乙方：（承攬方）

　　地址：

　　法定代表人：

　　營業(yè)執(zhí)照證號：

　　合同編號：合同簽訂地：

　　為了滿足甲方的需求，乙方擔(dān)任生產(chǎn)零部件的加工廠家。雙方本著互利互惠、友好合作的原則，為了明確各自的權(quán)利和責(zé)任，特此訂立本合同。

　　一、本合同所指加工行為是：

　　甲方與乙方達(dá)成合作協(xié)議，在協(xié)議中約定由乙方按照甲方提供的加工圖紙、技術(shù)指標(biāo)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及其他約定條件，進(jìn)行產(chǎn)品加工，并將成品送貨至甲方指定地點(diǎn)。經(jīng)過甲方驗(yàn)收合格后，甲方將支付加工費(fèi)給乙方。這是雙方之間的一項(xiàng)合作行為。

　　二、本合同所指加工之零部件見下表：

　　甲方企業(yè)物料代碼：___產(chǎn)品品名：___規(guī)格：___單位：___單價___備注：___

　　1、根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況，增加上表以外的同類型零部件加工，雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議。

　　2、本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”

　　三、加工零部件的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（包括質(zhì)量要求）：

　　甲方企業(yè)物料代碼：___產(chǎn)品品名：___規(guī)格：___技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或要求：___備注：___

　　四、加工零部件價格及加工費(fèi)的確定：

　　1、乙方加工零部件的價格，由雙方依據(jù)《報(bào)價核算表》確認(rèn)，該價格自確認(rèn)之日起生效。根據(jù)市場價格波動或其他因素，如需調(diào)整價格，按照以下程序進(jìn)行重新確認(rèn)。之前已執(zhí)行的訂單仍按照原價格執(zhí)行。

　　2、為了確保甲乙雙方建立長期有效的合作關(guān)系，乙方在提供加工零部件給甲方時，必須保持市場競爭力。如果乙方將類似的產(chǎn)品銷售給其他客戶，那么乙方必須確保其提供給甲方的加工零部件價格最低。此外，如果其他廠家能夠以更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件，甲方有權(quán)要求乙方將價格調(diào)整到與其他廠家相同或更低，前提是質(zhì)量不受影響。如果乙方在甲方提出要求之后的15天內(nèi)無法調(diào)整價格或沒有合理的解釋原因，甲方有權(quán)終止本合同的履行。

　　3、加工費(fèi)計(jì)算方法：

　�。�1）根據(jù)甲方提供的原材料和零部件，乙方應(yīng)在核定的加工零部件價格基礎(chǔ)上，從中扣除甲方提供的原材料和零部件的價格，剩余的金額作為乙方的加工費(fèi)用。

　�。�2）甲方提供原材料和零部件給乙方，乙方必須按照甲方規(guī)定的步驟去甲方指定的倉庫領(lǐng)取物料。乙方在加工過程中必須按照甲方設(shè)定的損耗標(biāo)準(zhǔn)來處理原材料和零部件。如果超過規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，造成了甲方原材料和零部件的損失，甲方有權(quán)從乙方的加工費(fèi)中扣除相應(yīng)損失金額。

　　五、加工訂貨：

　　1、甲方向乙方下達(dá)訂單，乙方接受：

　�。�1）甲方以傳真或電腦下單（下同）的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨，乙方確認(rèn)訂單的具體要求后回傳，該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。

　　（2）電話通知訂貨。但訂購的商品價值或甲方提供給乙方加工的材料價值必須在5000元人民幣以下。同時，甲方需要填寫《電話訂購記錄通知》作為電話訂購或更改訂單的原始記錄憑證。

　　2、因甲方的生產(chǎn)計(jì)劃變動，要求更改訂貨時，乙方接受：

　�。�1）甲方向乙方發(fā)出《加工訂單更改通知單》或取消原《委外加工生產(chǎn)通知單》從新發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》，乙方確認(rèn)后回傳。

　�。�2）電話通知更改。但更改的貨值必須在5000元人民幣以下。

　　3、如甲方通知取消訂單：

　　（1）訂貨當(dāng)天通知取消的，訂單取消。

　　乙方在接到通知時應(yīng)立刻停止該訂單的生產(chǎn)，并將己生產(chǎn)數(shù)量如實(shí)反映甲方，經(jīng)核實(shí)是在乙方生產(chǎn)力范圍內(nèi)的'數(shù)量，甲方僅負(fù)責(zé)安排此數(shù)量已生產(chǎn)的加工零部件的使用。

　　4、乙方在接收甲方訂單后，需要憑借該訂單按照本合同第三條的規(guī)定辦理原材料和零部件的領(lǐng)用手續(xù)。

　　六、加工零部件的包裝、運(yùn)輸與交貨：

　　1、加工零部件的包裝，按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行：_______________________________；

　　2、包裝物標(biāo)識規(guī)定：_________________________________________________________；

　　3、如某加工零部件沒有甲方的企業(yè)技術(shù)規(guī)定則按國家有關(guān)規(guī)定或采用適宜運(yùn)輸與保證質(zhì)量的包裝。

　　4、乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫，運(yùn)輸、裝卸費(fèi)用自負(fù)。送貨時應(yīng)確保包裝完好無損，標(biāo)識清晰明確，規(guī)格統(tǒng)一，并在送貨單上注明甲方指定的物料編碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位以及生產(chǎn)廠商的合格證。

　　5、當(dāng)甲方收到乙方加工的零部件并經(jīng)過合格檢驗(yàn)后，會為此開具一份合格檢驗(yàn)報(bào)告，并在報(bào)告確認(rèn)無誤后，再出具一份收料單。

　　6、甲方負(fù)責(zé)乙方要求回收的加工零部件包裝物的保護(hù)并統(tǒng)一地點(diǎn)存放。乙方應(yīng)在七（7）天內(nèi)將加工零部件的包裝物運(yùn)走，否則，對包裝物的任何問題甲方不負(fù)責(zé)。

　　七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具，約定如下：

　　1、圖紙的設(shè)計(jì)與提供：乙方進(jìn)行圖紙的設(shè)計(jì)開發(fā)，圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認(rèn)，費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　2、模具的制造及其費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān)；

　　3、模具的驗(yàn)收及其標(biāo)準(zhǔn)：由甲方或甲方確認(rèn)的圖紙及零件檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)確定。

　　4、模具的使用、維修、保養(yǎng)及費(fèi)用承擔(dān)：由乙方承擔(dān)；

　　5、模具的知識產(chǎn)權(quán)：甲方所有；

　　6、模具的所有權(quán)：甲方所有。

　　八、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)

　　1、根據(jù)雙方達(dá)成的《知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》，若存在需要授予許可的情況，則必須另行簽署《知識產(chǎn)權(quán)使用許可合同》。

　　九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與控制

　　1、合同生效后日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及下列文件、資料：

　　2、產(chǎn)品質(zhì)量控制：

　�。�1）為了順利進(jìn)行合作，乙方在開始小批量生產(chǎn)之前需按照甲方提供的相關(guān)資料和首樣要求制作樣品。這些樣品將經(jīng)過甲方的質(zhì)量檢驗(yàn)，只有通過檢驗(yàn)合格后，乙方才能開始小批量生產(chǎn)。在小批量產(chǎn)品生產(chǎn)完成后，甲方會對產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量檢測。只有經(jīng)過甲方檢測合格確認(rèn)后，產(chǎn)品才能進(jìn)入批量生產(chǎn)階段。

　　（3）甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進(jìn)行檢查評審，并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報(bào)告，乙方有責(zé)任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進(jìn)行工廠審查，并對甲方提出的不合格項(xiàng)目及時進(jìn)行整改。

　　（4）乙方同意向甲方提交詳細(xì)的書面資料，包括加工零部件的主要原材料和關(guān)鍵零配件供應(yīng)商的名單及價格。在更改零配件及其供應(yīng)商之前，乙方必須獲得甲方的書面確認(rèn)并將其備案。乙方的產(chǎn)品品種已通過3C認(rèn)證，不得擅自更改零部件。

　　乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇，也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商，但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗(yàn)數(shù)量的樣品。

　　3、質(zhì)量整改

　　（1）同一型號的加工零部件，乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格，甲方可發(fā)出整改通知書，并可應(yīng)乙方要求，派出技術(shù)檢驗(yàn)人員予以幫助，但其費(fèi)用由乙方支出，經(jīng)整改仍不合格的，甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。

　　4、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制，以及處理不合格品和產(chǎn)品質(zhì)量事故的相關(guān)事務(wù)，適用于雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》中約定的條款。

　　十、加工費(fèi)的結(jié)算

　　1、加工費(fèi)的結(jié)算方式為：每月二十五（25）日前結(jié)清截止上月二十五（25）日檢驗(yàn)合格的加工零部件之加工費(fèi)，乙方根據(jù)余額開具發(fā)票，甲方以三（3）個月承兌匯票的方式支付加工費(fèi)（乙方如要求將承兌方式改為現(xiàn)匯支付，由乙方不低于月息0。

　　2、雙方在終止業(yè)務(wù)往來的同一年內(nèi)結(jié)清質(zhì)量保證金。首年結(jié)束時，結(jié)算比例為_______%；次年結(jié)束時，結(jié)算比例為_________%；第三年結(jié)束時，結(jié)算比例為____________%。

　　十一、驗(yàn)收方法

　　1、甲方自合同物料入庫之日起七個工作日內(nèi)完成驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)與手段按照本合同第三條的規(guī)定或行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)或國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。雙方如對質(zhì)量問題產(chǎn)生爭議的，按甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測結(jié)果為準(zhǔn)。

　　十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法

　　1、甲方在驗(yàn)收過程中，如發(fā)現(xiàn)加工零部件的類別、型號、規(guī)格、顏色和質(zhì)量不符合規(guī)定，應(yīng)妥善保管，并在___天內(nèi)以書面形式向乙方提出異議。書面異議應(yīng)包括合同號、運(yùn)單號、車輛或船只信息、發(fā)貨日期和到貨日期；不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、顏色、標(biāo)識、品牌、批次號、合格證或質(zhì)量保證書號碼、數(shù)量、包裝、檢驗(yàn)方法和檢驗(yàn)結(jié)果；同時提出對不符合規(guī)定加工零部件的處理建議。在付款期限內(nèi)，甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。

　　2、乙方在接到需方書面異議后，應(yīng)在___________天內(nèi)負(fù)責(zé)處理，否則即視為默認(rèn)甲方提出的異議和處理意見。

　　3、加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方應(yīng)對此負(fù)全部責(zé)任，甲方負(fù)責(zé)協(xié)助。乙方應(yīng)負(fù)責(zé)退、換。由此引起所涉及之加工費(fèi)無法按時付款的，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任，但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的。

　　4、加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題的，由甲方將存在問題的產(chǎn)品提交甲方所在地質(zhì)量監(jiān)督檢查機(jī)關(guān)檢測，報(bào)告確認(rèn)屬乙方責(zé)任的，由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。

　　十三、乙方違約責(zé)任：

　　1、乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的，根據(jù)不同情況進(jìn)行處理，具體如下：

　　（1）因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格退貨的，扣罰當(dāng)批貨值的5%，但不低于500元，在甲方通知乙方后，乙方做出返工、挑選、重新生產(chǎn)或其它手段在原訂單要求的交貨期內(nèi)重新提交合格之加工零部件；

　�。�2）因質(zhì)量問題批次檢驗(yàn)不合格讓步接收的，扣除當(dāng)批貨值的10%；

　�。�3）因批次或零星不合格（料廢）造成停工、返工或全檢的，按未能按期按量交貨造成停工處理，按50元/工時累計(jì)扣罰，物料損失由乙方負(fù)責(zé)；

　　（4）未能按期、按量交貨或不合格造成計(jì)劃調(diào)整的，扣罰違約金3000元/次；

　　（5）未能按期、按量交貨或不合格造成出貨延誤，批次或零星不合格（料廢）造成出貨延誤的，扣罰違約金5000元/次，損失另計(jì)；

　�。�6）故意將不合格的加工零部件混放在合格品中，或明知是不合格品卻冒充合格品的，扣罰_________0元以上的違約金，情節(jié)嚴(yán)重的除罰款外取消供應(yīng)商資格；

　　（7）未經(jīng)確認(rèn)且擅自更換、修改原材料、零部件規(guī)格型號或供應(yīng)廠家的行為，將會受到扣罰違約金，金額不低于0元。若情節(jié)嚴(yán)重，則除罰款外還將面臨取消供應(yīng)商資格的處罰。

　�。�8）送貨實(shí)物數(shù)量或重量不足，扣除欠貨價值10～100倍的違約金；

　　2、乙方所交的加工零部件品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的，除按以上進(jìn)行扣罰，乙方還必須負(fù)責(zé)包換或包修，并承擔(dān)修理、調(diào)換或退貨而支付的實(shí)際費(fèi)用。乙方不能修理或者不能調(diào)換的按不能交貨處理。

　　3、乙方若因包裝不符合合同規(guī)定，除按以上進(jìn)行扣罰外，還需負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)相應(yīng)的費(fèi)用。如果甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失，乙方應(yīng)賠償甲方低于合格包裝物價值的部分。若因包裝不符合規(guī)定導(dǎo)致加工零部件損壞或丟失，乙方需要承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　4、乙方提前交貨的、多交的和品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的加工零部件，甲方在代保管期內(nèi)實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)等費(fèi)用以及非因甲方保管不善而發(fā)生的損失，由乙方承擔(dān)。

　　5、若乙方提前交貨，甲方接收后仍需按照合同規(guī)定的交貨時間進(jìn)行付款。如果合同規(guī)定由甲方自行提貨，乙方可以拒絕提供貨物。如果乙方延遲交貨，乙方應(yīng)該在發(fā)貨前與甲方協(xié)商，并根據(jù)需要補(bǔ)交相應(yīng)數(shù)量的貨物，同時承擔(dān)延遲交貨的責(zé)任。如果甲方不再需要延遲交貨的貨物，甲方應(yīng)在接到乙方通知后的15天內(nèi)通知乙方，并自動解除未按時完成部分訂購計(jì)劃的義務(wù)。

　　6、若發(fā)生零部件錯發(fā)至錯誤的貨物收取地點(diǎn)或接收人的情況，除了按照合同規(guī)定應(yīng)當(dāng)將貨物送至正確的地點(diǎn)或接收人外，乙方還需負(fù)責(zé)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切實(shí)際費(fèi)用和逾期交貨的違約金，并承擔(dān)因此而增加的費(fèi)用。

　　十四、甲方的違約責(zé)任

　　1、如果甲方未能按時付款，應(yīng)按照中國人民銀行相關(guān)規(guī)定向乙方支付逾期付款利息。

　　2、如果甲方?jīng)]有合理的理由拒絕接收貨物，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此造成的損失。此外，如果甲方填寫錯誤的到貨地點(diǎn)或接貨人信息，甲方也應(yīng)當(dāng)承擔(dān)因此而給乙方造成的損失。

　　十五、合同的變更、解除：

　　1、合同期內(nèi)，甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《_____》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn)，均可解除合同。

　　2、如果乙方在連續(xù)或累計(jì)兩個月內(nèi)未能按照約定時間交付貨物，或者生產(chǎn)的合同產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，甲方有權(quán)解除本合同，并有權(quán)要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。

　　3、合同因任何原因而解除，乙方應(yīng)在30天內(nèi)將甲方所有為履行本合同而提供乙方使用的物品和材料，包括但不限于模具、_____標(biāo)識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等，歸還甲方。

　　十六、不可抗力

　　1、甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應(yīng)及時向?qū)Ψ酵▓?bào)不能履行或不能完全履行的理由，在取得有關(guān)主管機(jī)關(guān)證明以后。

　　十七、其他

　　1、雙方應(yīng)依照本合同約定承擔(dān)的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費(fèi)和任何經(jīng)濟(jì)損失，在明確責(zé)任后十日內(nèi)，按照銀行規(guī)定的結(jié)算方式進(jìn)行支付。若未能及時支付，則視為逾期付款，并按照逾期付款的處理方式進(jìn)行處理。然而，任何一方不得擅自扣發(fā)加工零部件或其他貨物作為抵押或抵付。

　　2、本合同一式三份，甲方保留兩份，乙方保留一份。經(jīng)雙方簽字并蓋章后生效，有效期從______年____月____日開始，到____年____月____日結(jié)束，或在合同完全履行或其他解除事由發(fā)生時終止。

　　3、執(zhí)行本合同發(fā)生爭議，由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成，雙方同意由甲方所在地人民法院管轄。

　　4、《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《_____使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)議》均為雙方簽訂的合同附件。

　　十八、其他需約定事項(xiàng)：

　　1、 ____________________________________________________________________________

　　2、 ____________________________________________________________________________

　　3、 ____________________________________________________________________________

　　4、 ____________________________________________________________________________

　　5、 ____________________________________________________________________________

　　甲方：乙方：

　　授權(quán)代表：授權(quán)代表：

　　日期：____年____月____日日期：_____年_____月____日

承攬加工合同8

　　委托方：____________________(以下簡稱甲方)

　　加工方：____________________(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)雙方自愿的原則，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜達(dá)成一致意見，并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)工程的施工圖紙?jiān)O(shè)計(jì)，并提供必要的技術(shù)要求和指導(dǎo)。乙方負(fù)責(zé)承包工程項(xiàng)目，包括材料采購、加工制作等工作。

　　二、加工內(nèi)容

　　甲方委托乙方對錦繡物流倉儲樓工程的鋼結(jié)構(gòu)進(jìn)行加工制作，包括拋丸除銹和刷一遍紅丹防銹底漆。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款(或定金)之日起開始計(jì)算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為《稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。

　　2、根據(jù)加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計(jì)算，上表中列出的加工量為初步確定量。合同生效后，不會因市場價格波動而改變合同單價。

　　3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結(jié)算。

　　五、運(yùn)輸方式：需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。

　　六、結(jié)算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后____萬元為定金，____________________萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、甲方在采購鋼結(jié)構(gòu)產(chǎn)品時，可以根據(jù)實(shí)際情況逐步付款提貨，但累計(jì)提貨物的總價不得超過已支付的貨款金額（不包括定金）。在最后一次提貨之前，雙方將進(jìn)行結(jié)算，確保剩余貨款全部支付完成。乙方在確認(rèn)收到甲方全額貨款后，將安排發(fā)貨。

　　3、甲方在安裝過程中如發(fā)現(xiàn)任何質(zhì)量問題，應(yīng)立即通知乙方，乙方有責(zé)任在12小時內(nèi)趕赴現(xiàn)場解決問題。

　　七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任

　　1、甲方應(yīng)在合同簽訂之前向乙方提供一套完整、詳細(xì)的工程施工圖紙。

　　2、甲方應(yīng)按照約定的.時間和方式提取貨物，并進(jìn)行驗(yàn)收，及時支付貨款并辦理結(jié)算手續(xù)。

　　3、如工程中途需要進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)在變更實(shí)施前提前2天以書面形式通知乙方，并按實(shí)際情況結(jié)算因變更導(dǎo)致的材料增減費(fèi)用。對于在甲方通知前已經(jīng)開始生產(chǎn)的半成品，由甲方承擔(dān)，并按照合同約定的價格支付乙方相應(yīng)的款項(xiàng)。

　　4、甲方應(yīng)在提供施工圖紙后及時向乙方提交審核，如乙方發(fā)現(xiàn)圖紙中存在錯誤，甲方應(yīng)在接到通知后的12小時內(nèi)解決。若因此導(dǎo)致工期延誤，甲方需承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　甲方需在規(guī)定的最后提貨日期前提取全部訂購貨物。若因甲方原因未能在期限內(nèi)提貨完畢，應(yīng)在最后提貨日期屆滿后的7天內(nèi)支付所有貨款。如未能按時支付貨款，導(dǎo)致提貨時市場價格上漲的，應(yīng)按照新價格結(jié)算；市場價格下跌的，仍按照原定價格結(jié)算。

　　乙方責(zé)任

　　1、乙方負(fù)責(zé)采購和加工本合同范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件。乙方需嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙要求進(jìn)行材料采購和加工制作，確保質(zhì)量、數(shù)量、包裝等符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在加工過程中，乙方應(yīng)自行進(jìn)行質(zhì)量檢查，保證產(chǎn)品符合要求。加工完成后，乙方需妥善保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方需在鋼構(gòu)件出廠時，提供采購的鋼材材質(zhì)證明、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告、合格證明等技術(shù)資料，每種資料需提供四份。其中不包括帶有MA章的探傷報(bào)告及第三方材料復(fù)檢費(fèi)。

　　4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃，要求在截至日期前將全部鋼構(gòu)件供應(yīng)完成。

　　八、質(zhì)量驗(yàn)收

　　1、甲方將對鋼構(gòu)件進(jìn)行出廠前的質(zhì)量復(fù)檢。一旦通過復(fù)檢，產(chǎn)品將由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸過程中出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題。而對于乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方將承擔(dān)責(zé)任，并承諾在48小時內(nèi)解決問題。

　　2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后應(yīng)立即進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)在收到產(chǎn)品后的48小時內(nèi)書面通知乙方。乙方接到甲方書面通知后將派員到現(xiàn)場查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面通知，或者收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面通知的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。

　　3、甲乙雙方約定，如乙方提供的貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方僅承擔(dān)因質(zhì)量問題導(dǎo)致的貨物本身價值損失，不承擔(dān)由于貨物質(zhì)量問題導(dǎo)致的其他直接或間接損失。

　　九、違約責(zé)任

　　2、由于甲方的原因?qū)е乱曳酵９ぁ⒅袛喙ぷ�、需要重做工程或者原材料、�?gòu)件報(bào)廢的情況發(fā)生，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任，賠償乙方因此產(chǎn)生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。

　　4、在本合同有效期內(nèi)，任何一方不得擅自違約或解除合同，應(yīng)當(dāng)履行合同義務(wù)直至合同終止。

　　十、保密責(zé)任

　　在簽訂和執(zhí)行本合同過程中，任何一方得知對方的商業(yè)機(jī)密后，必須承擔(dān)保密責(zé)任，不得以任何方式向第三方透露。保密期限從知曉或應(yīng)當(dāng)知曉該商業(yè)機(jī)密之日起算，直至對方公開該商業(yè)機(jī)密為止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同項(xiàng)下的法定代表人、經(jīng)辦人對于合同中涉及的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

　　2、雙方可以就本合同未盡事宜進(jìn)行協(xié)商，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方一旦發(fā)生本合同爭議，應(yīng)當(dāng)通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，任何一方可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在甲方收到乙方定金后生效，自合同生效之日起至全部構(gòu)件交付完畢并貨款付清之日止。

　　5、本合同共有四份，由雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。(以下無正文)

　　甲方：_______________________(蓋章)

　　______年____月____日

　　乙方：_______________________

　　_______年_______月_______日

承攬加工合同9

　　合同編號：____________________

　　定作方：____________________

　　承攬方：____________________

　　簽訂地點(diǎn)：____________________

　　簽訂時間：____________________

　　一、加工標(biāo)的

　　貨物名稱：____________________型號：____________________

　　面料：____________________顏色：____________________

　　單位數(shù)量：____________________單價：____________________

　　總金額：____________________交貨地點(diǎn)及期限：____________________

　　交期：____________________ 出口國：____________________

　　合計(jì)人民幣____________________，(大寫)____________________，按實(shí)際金額結(jié)算( 單價含線、稅、封箱帶)

　　二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)

　　材料質(zhì)量:____________________數(shù)量:____________________

　　提供日期:____________________定額:____________________　(面料，里料一律按定單數(shù)量到位。)

　　三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。

　　四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。(定做方自提)

　　九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)(包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等)。

　　十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。

　　十二、其他約定事項(xiàng)：

　　1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的.監(jiān)督檢查，

　　2、雙方對質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。

　　十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價款30%的違約金。

　　十四、合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起立即生效，如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　十五、未盡事項(xiàng)雙方協(xié)議解決。

　　定做方：____________________　承攬方：____________________

　　代表人：____________________　代表人：____________________

　　時間：____________________時間：____________________

承攬加工合同10

　　簽訂地點(diǎn)：

　　簽訂時間：年月日

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　按照《_____》的有關(guān)規(guī)定，本著平等互利、協(xié)商一致的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成如下協(xié)議：

　　一、項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目名稱：

　　2、項(xiàng)目地點(diǎn)：

　　二、設(shè)備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價

　　序號貨物名稱規(guī)格數(shù)量單價：元/m2 備注

　　1 鋼質(zhì)防火門甲級

　　2 乙級

　　3 丙級

　　合計(jì)：（樘）?O_________元/?O=元。

　　114樘/363.06?O

　　金額（大寫）：（不含稅）

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內(nèi)填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實(shí)際發(fā)生數(shù)量結(jié)算。

　　三、交貨日期：

　　根據(jù)現(xiàn)場進(jìn)度交貨。

　　四、交貨地點(diǎn)：

　　工地現(xiàn)場。

　　五、技術(shù)質(zhì)量要求：

　　1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標(biāo)準(zhǔn)GB12955-20_________。

　　2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗(yàn)收。

　　六、承包方式：

　　含運(yùn)輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預(yù)付總貨款的%，貨物全部進(jìn)場，再付總貨款的.%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質(zhì)保，質(zhì)保期結(jié)束結(jié)清。

　　八、售后服務(wù)承諾

　�。裕�

　　九、違約責(zé)任

　　1、按《_____》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執(zhí)二份，乙方執(zhí)二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　代理人：

　　電話：

　　年月日

承攬加工合同11

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　甲方因舉辦活動需要，特向乙方租用演出器材設(shè)備，為明確雙方權(quán)利義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同。

　　第一條承攬甲方活動的項(xiàng)目

　　1、舞臺搭建和舞美設(shè)計(jì)布置；

　　2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調(diào)試和現(xiàn)場操作；

　　3、活動所需設(shè)備和物品的運(yùn)輸、裝卸；

　　4、活動現(xiàn)場的錄像。

　　第二條租賃設(shè)備概況

　　設(shè)備的名稱：__________。

　　租賃用途：____________。

　　使用時間：_____年____月____日。

　　安裝時間：_____年____月____日____時。

　　安裝地點(diǎn)：___________________。

　　拆卸時間：_____年____月____日____時。

　　第三條租賃設(shè)備的運(yùn)輸與操作

　　租賃設(shè)備的進(jìn)退場調(diào)試安裝、操作由乙方承擔(dān)。

　　第四條租賃設(shè)備的使用及規(guī)定

　　1、在合同期限內(nèi)，乙方設(shè)備由甲方統(tǒng)一管理使用。甲方會根據(jù)需要合理安排設(shè)備的使用任務(wù)，并要求乙方按時、按量完成任務(wù)。乙方需服從指揮，按照規(guī)定的時間和標(biāo)準(zhǔn)完成任務(wù)，確保設(shè)備的質(zhì)量和安全。

　　2、乙方應(yīng)根據(jù)演出的安排時間，合理安排設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)，保證演出設(shè)備的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。維護(hù)和保養(yǎng)費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。

　　3、甲方若因個人原因?qū)е乱曳窖莩鼋K止或中斷，應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切損失。

　　4、甲方應(yīng)當(dāng)積極配合乙方整理場地，提供必要的電源支持。在演出期間，甲方需確保電路暢通，如發(fā)生任何電路故障或事故，甲方將承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　第五條安全與治安

　　1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛(wèi)工作，包括但不限于安排保安人員、設(shè)置安全警示標(biāo)識等措施，以確保現(xiàn)場秩序和觀眾安全。如因觀眾打架、斗毆等行為造成設(shè)備損壞，甲方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，除非損壞是由乙方故意或過失造成的。

　　2、夜晚到了，為了保障演出設(shè)備的安全，甲方需要派遣一定數(shù)量的保安人員與乙方人員一起值班。

　　第六條合同金額及付款方式

　　1、合同總價款為_______元（大寫：:________整）。

　　2、合同簽訂當(dāng)日，甲方應(yīng)支付乙方合同總額的_______％作為定金，即_______元（大寫：:_________整）。余款應(yīng)在演出結(jié)束后的_______個工作日內(nèi)結(jié)清。

　　第七條雙方責(zé)任

　　1、乙方如因不可抗力等原因無法按照約定時間進(jìn)行演出，或因乙方個人原因造成停演等誤工，甲方有權(quán)解除租賃合同并要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

　　2、由于甲方人為原因?qū)е峦Ｑ�、誤工或設(shè)備損壞，乙方有權(quán)解除租賃合同，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的損失費(fèi)用。

　　3、在維護(hù)高度負(fù)責(zé)和長期合作的原則下，乙方承諾按照合同中規(guī)定的.器材清單和節(jié)目單進(jìn)行演出，并確保舞臺的穩(wěn)固安全以及音響效果的完美呈現(xiàn)。

　　4、乙方如需更換任何器材，應(yīng)提前三天書面通知甲方，并取得甲方的書面同意。

　　第八條其他

　　1、對本合同內(nèi)容的任何修改、補(bǔ)充或變更須采用書面形式，經(jīng)雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。

　　2、本合同履行中，雙方如有爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，應(yīng)提交____仲裁委員會仲裁。感謝理解！

　　3、本合同自甲乙雙方簽署蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　4、合同未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

　　甲方（簽章）：

　　乙方（簽章）：

承攬加工合同12

　　委托方：______

　　加工方：______

　　依據(jù)《中華人民共和國民法典》的有關(guān)規(guī)定，甲乙雙方就甲方委托乙方進(jìn)行鋼結(jié)構(gòu)加工制作事宜，經(jīng)友好協(xié)商，達(dá)成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結(jié)構(gòu)工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內(nèi)容

　　本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結(jié)構(gòu)的加工制作。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預(yù)付款之日起開始計(jì)算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴(yán)格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結(jié)算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量___%損耗計(jì)算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計(jì)”項(xiàng)為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結(jié)算。

　　五、運(yùn)輸方式：

　　需方自提，運(yùn)費(fèi)自負(fù)。

　　六、結(jié)算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后____萬元為定金，____萬元為預(yù)付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后___天內(nèi)，乙方未收到甲方支付的足額定金和預(yù)付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結(jié)構(gòu)過程中，甲方付款提貨，且甲方累計(jì)所提貨物的價款不得超過甲方實(shí)際已支付的貨款數(shù)額。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結(jié)算，貨款應(yīng)全額付清，乙方財(cái)務(wù)收到甲方支付的全額貨款并確認(rèn)后，安排發(fā)貨。

　　3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，應(yīng)及時通知乙方，乙方必須在___小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

　　七、雙方責(zé)任甲方責(zé)任

　　1、甲方應(yīng)于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細(xì)的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負(fù)責(zé)按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗(yàn)貨，支付貨款、辦理結(jié)算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設(shè)計(jì)變更，甲方應(yīng)以書面方式在變更實(shí)施前___天書面通知乙方，因變更導(dǎo)致的材料增減按實(shí)結(jié)算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔(dān)，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后___小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

　　5、____月_____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物，甲方應(yīng)在最后提貨期限屆滿后____天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結(jié)算；市場價格下跌的，按照雙方協(xié)議解決。

　　七、乙方責(zé)任

　　1、乙方承擔(dān)本合同范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件的材料采購和加工制作。乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g(shù)要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進(jìn)行生產(chǎn)加工，并做好自檢工作，確保質(zhì)量、進(jìn)度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負(fù)責(zé)成品構(gòu)件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構(gòu)件出廠時，需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明，產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告，合格證明等技術(shù)資料一式四份。

　　4、日開始供應(yīng)第一批構(gòu)件，供貨要求詳見甲方書面需貨計(jì)劃，__年___月____日前將全部鋼構(gòu)件供完。

　　八、質(zhì)量驗(yàn)收

　　1、甲方在鋼構(gòu)件出廠前進(jìn)行質(zhì)量復(fù)檢。復(fù)檢合格后，由于運(yùn)輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負(fù)責(zé)，乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負(fù)責(zé)，并在____小時內(nèi)解決。

　　2、質(zhì)量異議期限：甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題，應(yīng)立即停止使用，并在___小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗(yàn)并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議，或甲方收到貨物后____個月內(nèi)未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格，甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔(dān)任何責(zé)任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷，乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔(dān)責(zé)任，乙方不承擔(dān)由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責(zé)任

　　1、甲方遲延提貨的.，乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供___天的免費(fèi)保管期限。免費(fèi)保管期滿后甲方仍未提貨的，甲方按每噸每天___元的標(biāo)準(zhǔn)支付給乙方保管費(fèi)用。乙方計(jì)收保管費(fèi)用的保管期限為___天，超過__天時，乙方有權(quán)

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構(gòu)件報(bào)廢的，由甲方負(fù)責(zé)賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應(yīng)負(fù)責(zé)賠償因此給甲方造成的實(shí)際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責(zé)任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密，必須承擔(dān)保密義務(wù)，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應(yīng)當(dāng)知道該商業(yè)秘密之日起，至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項(xiàng)下的債權(quán)債務(wù)承擔(dān)連帶擔(dān)保責(zé)任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決并簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構(gòu)件交付完畢貨款付清后自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：______

　　乙方：______

　　__________年__________月__________日

承攬加工合同13

　　委托方：_________紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

　　1.加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格________數(shù)量________價格、交貨期：

　　項(xiàng)目

　　產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價（元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計(jì)

　　2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　乙方將按照甲方提供的`圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工過程和運(yùn)輸中，乙方將確保加工件的損壞率控制在千分之______以內(nèi)。若有損壞件發(fā)生，乙方將負(fù)責(zé)歸還給甲方。

　　3.原料供應(yīng)：

　　加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

　　4.交貨方式：

　　由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

　　5.質(zhì)量驗(yàn)收方法：

　　完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　6.結(jié)算方式：

　　____________________。

　　7.違約責(zé)任：

　　甲方委托乙方進(jìn)行鍍鋅、淬火等加工工作，乙方應(yīng)在約定的日期內(nèi)完成加工。如乙方未能按時完成加工，則應(yīng)承擔(dān)甲方因此而遭受的經(jīng)濟(jì)損失，每延遲一天，乙方需支付加工產(chǎn)品總值千分之X的罰金。若甲方未能按時交付乙方加工物品，導(dǎo)致乙方停工損失，甲方應(yīng)按實(shí)際損失進(jìn)行賠償。

　　甲方：____________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　______年________月______日

　　乙方：________________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：____________________

　　______年________月______日

承攬加工合同14

　　承攬方：_________________

　　身份證號：_________________

　　電話：_________________

　　定作方：_____________家具有限公司

　　法定代理人：_________________

　　電話：_________________

　　_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條：加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)

　　第二條：加工產(chǎn)品質(zhì)量要求(依照定作方公司品質(zhì)部要求)

　　第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法：

　　1、承攬方在依照定作方公司的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術(shù)要求不完善，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方公司品質(zhì)部人員，定作方品質(zhì)部應(yīng)即時回復(fù)并提出修改意見。

　　2、.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3、定作方公司生產(chǎn)部應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第四條：工資：

　　依照定作方公司生產(chǎn)排單上標(biāo)明的的工價結(jié)賬(有特殊約定的除外);

　　第五條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：

　　依照定作方公司品質(zhì)部要求驗(yàn)收。

　　第六條：交貨時間和地點(diǎn)：

　　依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點(diǎn)為定作方公司倉庫，嚴(yán)格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質(zhì)部檢查驗(yàn)收并簽名確認(rèn)方可生效。

　　第七條：結(jié)算方式及期限：

　　按定作方品質(zhì)部驗(yàn)收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結(jié)賬(平時借支除外)。

　　第八條：其他約定：

　　1、合同期間，承攬方必須嚴(yán)格遵守定作方公司各項(xiàng)管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權(quán)依照公司規(guī)定實(shí)施管理和處理。

　　2、承攬方要嚴(yán)格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負(fù)責(zé)，與定作方公司無關(guān)。

　　第九條：承攬方的違約責(zé)任：

　　1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)交付產(chǎn)品的，承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;產(chǎn)品質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的要進(jìn)行返工處理(返工費(fèi)用由承攬方自行負(fù)責(zé))，經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質(zhì)要求的`，定作方公司有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)向定作方提出報(bào)損及申請補(bǔ)料。定作方公司有權(quán)要求承攬方承擔(dān)補(bǔ)料責(zé)任;

　　3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權(quán)追究因延期所造成的一切損失;

　　4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。

　　第十條：定作方公司的責(zé)任：

　　1、提供承攬方的訂單、工作場所，機(jī)器設(shè)備和材料、部份工具等;

　　第十一條：糾紛的處理：

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。

　　第十二條：合同效力：

　　1、本合同自________年________月________日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　2、本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;

　　定作方(代表人)________________________

　　簽訂地點(diǎn)：________________

　　________年________月________日

　　承攬方(代表人)：________________________

　　簽訂地點(diǎn)：________________

　　________年________月________日

承攬加工合同15

　　定作方：__________________________

　　承攬方：__________________________

　　經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商，甲方委托乙方承攬加工業(yè)務(wù)，達(dá)成以下合同條款。

　　一、加工成品

　　__________________________

　　二、加工成品質(zhì)量要求

　　__________________________

　　三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1、承攬方在接收定作方提供的原材料時，應(yīng)當(dāng)對原材料進(jìn)行嚴(yán)格檢查，如發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況，應(yīng)立即通知定作方進(jìn)行調(diào)換或補(bǔ)齊。若在下料后才提出原料質(zhì)量問題，導(dǎo)致定作方損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料，也不得私自替換修理物品的零部件。此外，原材料的消耗量每噸（件）成品不得超過約定的標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、提供原材料的一方應(yīng)確保所提供的原材料符合定作方的要求，并且能夠滿足承攬的需要。

　　四、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.雙方應(yīng)及時溝通，如承攬方發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求存在不合理之處，應(yīng)當(dāng)立即通知定作方。定作方在收到通知后，應(yīng)及時回復(fù)并提出修改意見。

　　2.承攬方在接受定作方的委托工作時，如定作方要求保密，承攬方應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得保留任何技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計(jì)算：

　　六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、根據(jù)合同約定，驗(yàn)收將依據(jù)規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和樣品進(jìn)行。

　　2、驗(yàn)收前，承攬方應(yīng)向定作方提交必要的技術(shù)資料和相關(guān)質(zhì)量證明。對于難以在短期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)問題時，承攬方有責(zé)任進(jìn)行修復(fù)或更換。

　　七、交貨的時間和地點(diǎn)

　　1、交貨時間：__________________________。

　　2、交貨地點(diǎn)：定作方工廠內(nèi)

　　八、包裝要求

　　1、成品按照____________________________________________________

　　2、包裝費(fèi)用由承攬方承擔(dān)。

　　九、運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　運(yùn)輸由承攬方負(fù)責(zé)，費(fèi)用承攬方承擔(dān)。

　　十、費(fèi)用結(jié)算

　　____________________________________________________

　　十一、承攬方的違約責(zé)任

　　1、未按照合同約定交付定制品的質(zhì)量，若定制方同意接受利用，則應(yīng)按照實(shí)際質(zhì)量進(jìn)行價格調(diào)整，可以適當(dāng)減少報(bào)酬或定價；若不同意接受利用，則定制方有權(quán)拒收，由此造成的損失應(yīng)由承攬方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　2、根據(jù)合同約定，承攬方如未按時交付定制物品或完成工作，定作方仍需的部分應(yīng)當(dāng)按照原定數(shù)量補(bǔ)齊，逾期交付的部分則需按照延遲交付的處理方式進(jìn)行補(bǔ)償。對于定作方不再需要的少交或遲交部分，承攬方應(yīng)賠償定作方因此而遭受的損失。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定制物品的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。

　　4、定制物品逾期交付時，需要支付違約金。違約金的'計(jì)算方式為每逾期一天，按照逾期交付部分的總金額的%支付違約金。

　　5、未能按時交付定制物品或完成工作的一方，應(yīng)當(dāng)支付相當(dāng)于未能交付定制物品或未能完成工作部分價款總額的____%的違約金，并賠償給定制方因此造成的損失。

　　6、若因?yàn)楸９懿簧茖?dǎo)致定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品遭到損壞或丟失，責(zé)任方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)由此給定作方造成的損失。

　　7、未經(jīng)定作方允許，承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件。若發(fā)生擅自更換情況，定作方有權(quán)拒收，并要求承攬方賠償因此造成的損失。若定作方要求重做或重新修理，承攬方應(yīng)按照要求進(jìn)行，并承擔(dān)因逾期交付而產(chǎn)生的責(zé)任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，如果因不可抗力導(dǎo)致定作物或原材料毀損、滅失，承攬方在取得合法證明后，可免除承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十三、其它約定

　　1、雙方在加工承攬合同發(fā)生糾紛時，應(yīng)首先進(jìn)行友好協(xié)商解決；若協(xié)商不成，可向定作方所在地的人民法院提起訴訟。

　　2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，如有未盡事宜，雙方應(yīng)共同協(xié)商并作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式____份。

　　甲方：__________________________

　　簽約人：__________________________

　　電話號碼：__________________________

　　時間：_________年____月____日

　　乙方：__________________________

　　簽約人：_____________________________