承攬合同模板三

　　隨著人們法律意識的加強(qiáng)，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢？以下是小編為大家整理的承攬合同模板三，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

　　承攬方：______(以下簡稱甲方)

　　定作方：______(以下簡稱乙方)

　　承攬方、定作方根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及相關(guān)法律、行政法規(guī)之規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、合同標(biāo)的物及價款：貨幣單位：元

　　二、結(jié)算方式和期限

　　合同簽訂之日，定作方應(yīng)支付全額費用50%計人民幣______元，貨到工地之日，定作方應(yīng)支付全額費用50%計人民幣______元。

　　三、工期：

　　交貨期：為承攬方收到全額費用50%后十個工作日。隱蔽工程工期：貨到后十五個工作日。整體工程：隨裝修結(jié)束同時完工。在施工過程中，因設(shè)計變更、不可抗力、定作方原因等因素導(dǎo)致工期延長的，承攬方有權(quán)順延工期并要求定作方承擔(dān)承攬方因此所受的各項經(jīng)濟(jì)損失。

　　四、雙方的權(quán)利與義務(wù)：承攬方的權(quán)利與義務(wù)：

　　1.本工程由承攬方提供設(shè)計圖紙及安裝方案，經(jīng)定作方簽字確認(rèn)后作為本合同履行之依據(jù)。

　　2.承攬方按國家空調(diào)安裝規(guī)格要求進(jìn)行設(shè)備安裝。

　　3.空調(diào)室內(nèi)機(jī)同時使用率：

　　4.其他各項施工要求，承攬方遵守《通風(fēng)與空調(diào)工程施工及驗收規(guī)范》(GB50243-20xx)的有關(guān)規(guī)定。

　　5.承攬方根據(jù)廠方規(guī)定對本合同所涉產(chǎn)品給予保修，保修期后將繼續(xù)承擔(dān)維修義務(wù)(只收取材料工本費用)。

　　定作方的權(quán)利與義務(wù)：

　　1.定作方提供主機(jī)機(jī)座、主機(jī)電源。

　　2.定作方如需改動方案，應(yīng)提前書面通知承攬方，所產(chǎn)生的費用由雙方協(xié)商解決。因方案改動所延誤工期的責(zé)任由定作方自行承擔(dān)。

　　3.定作方按時足額支付本合同所涉價款。

　　3.定作方應(yīng)配合承攬方的工作，提供必要的便利。

　　五、驗收方法及期限：

　　1、空調(diào)工程安裝結(jié)束后，由雙方及時辦理隱蔽工程的檢查與驗收手續(xù)，定作方不能按預(yù)約時間參加驗收，由承攬方組織人員進(jìn)行驗收，定作方應(yīng)予承認(rèn)。

　　2、工程竣工，承攬方應(yīng)提前三天通知定作方驗收，定作方在接到通知二日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。如果定作方在規(guī)定時間內(nèi)不能組織驗收，須及時通知承攬方，另定驗收日期，因本原因引起的工期延長等責(zé)任由定作方承擔(dān)。

　　3、竣工驗收后，雙方簽署《工程保修單》，由承攬方施工的項目憑保修單根據(jù)廠家規(guī)定實行保修，整機(jī)保修一年，壓縮機(jī)保修三年，從竣工驗收之日起算。

　　六、違約責(zé)任

　　1、定作方無正當(dāng)理由退貨的，應(yīng)向承攬方支付不低于貨款總額30%的違約金。

　　2、承攬方在收取預(yù)付款后無正當(dāng)理由不交貨的，應(yīng)向定作方支付不低于貨款總額30%的違約金。

　　七、爭議的解決：

　　雙方應(yīng)遵守合同中的各項條款、承諾。否則，雙方均可提出交涉、索賠。因本合同所發(fā)生的各項爭議，均由杭州市上城區(qū)人民法院管轄。

　　八、本合同一式三份，定作方執(zhí)一份，承攬方執(zhí)二份，具同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

【承攬合同三】相關(guān)文章：

承攬合同08-18

承攬的合同05-03

承攬的合同06-09

承攬合同合同04-28

承攬合同模板【經(jīng)典】06-03

承攬商品合同06-05

承攬運輸合同05-31

安裝承攬合同02-22

承攬加工的合同05-19

承攬加工合同[精選]05-19