產(chǎn)品加工承攬合同
在不斷進步的社會中,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,它也是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編整理的產(chǎn)品加工承攬合同,希望對大家有所幫助。

產(chǎn)品加工承攬合同1
建設(shè)單位(甲方): 福建明鑫機器人科技有限公司 合同編號:GL-140619-MX-036
加工單位(乙方): 漳州市國立金屬制品有限公司 簽訂地點:漳州市
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,為明確各自權(quán)利、義務(wù)關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致訂立本合同。
第一條 工程概況
1、 工程名稱: 機器人 構(gòu)件
序號 機臺名稱 部件名稱 單位 數(shù)量 重量 價格
1 翻轉(zhuǎn)機通用件 機器人底座 個 3 報價預估重量為3010kg,最終重量以過磅為準。 含17%增值稅,裝車費;總價以過磅重量計算。
2 機器人墊座 個 3
3 夾具框架 個 6
4 機座 個 6
5 從動箱箱體 個 6
6 箱體墊座過渡板 個 4
7 機箱墊座 個 4
8 氣動翻轉(zhuǎn)變位機 主動箱箱體 個 2
9 伺服翻轉(zhuǎn)變位機 伺服減速器箱體 個 2
備注:已方代早方叫車,運費甲方負責。
2、 加工地點: 漳州市北斗工業(yè)園
3、 工程量:每批約 5 噸
4、 合同內(nèi)容:鋼結(jié)構(gòu)件制作。
5、 承包方式:包工包料。
6、 產(chǎn)品標準:合格
第二條 合同價款
1、 型鋼及次構(gòu)件加工費 3310 元/噸(不含檢測費用)。
第三條 雙方職責
1、 甲方應(yīng)提供確認的設(shè)計圖給乙方;
2、 乙方應(yīng)按本合同約定及設(shè)計圖紙設(shè)計要求按時、按質(zhì)、按量完成加工制作工作;
3、 乙方在制作過程中,必須接受甲方的`質(zhì)量安全監(jiān)督。
4、 甲方中途變更設(shè)計,應(yīng)當以書面形式通知乙方,已加工的鋼構(gòu)件及現(xiàn)場損失由甲方負責。
5、 甲方應(yīng)按本合同約定的期限支付價款。
6、 甲方應(yīng)在結(jié)算前審核結(jié)算清單,如有爭議,應(yīng)及時提出校對。
第四條 加工材料提供
乙方包工包料,經(jīng)雙方確認材料結(jié)算單價如下
序號 材料名稱 材質(zhì) 單價 數(shù)量 結(jié)算金額
1 鋼板過磅價 Q235 3670
根據(jù)下單時間鋼材價格為準。
備注:以上構(gòu)件材料厚度控制范圍在:6mm為5.75mm左右, 8mm為7.5mm左右, 10mm為9.7mm左右, 12mm為11.7mm左右,。
第五條 驗收與結(jié)算
1、本工程材料及加工費的核算方法:按材料過磅重量計重;
2、甲方到乙方廠內(nèi)提貨,乙方負責裝車,甲方負責卸車運費甲方負責;
3、甲方在乙方制作過程中需要到乙方工廠監(jiān)督或驗收加工件時,乙方必須提供方便并協(xié)助相關(guān)工作。在甲方驗收過程中,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方必須按圖紙及作相應(yīng)更改。
第六條 付款方式:
1、 本月送貨單送出的貨,月底開票及對送貨單送達后次月10號前結(jié)清全款。
2、 若因其他原因甲方無法提取材料,則甲方必須在乙方通知提取材料時間后15天內(nèi)結(jié)清所有款項;甲方逾期付款乙方有權(quán)擁有該批材料并向甲方收取違約金(按合同總價的日1收。。
第七條 違約責任:現(xiàn)場安裝時出現(xiàn)制作問題(安裝尺寸等問題)由乙方負責返工、無法返工部分由乙方負責解決。
第八條 其它
1、合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。
2、雙方約定,在履行合同過程中如產(chǎn)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商無效,任何一方可提請合同履行地所在人民法院解決。
3、本合同壹式貳份,甲乙雙方各執(zhí)壹份。合同自雙方簽字蓋章第二天收到預付款后生效,現(xiàn)場驗收完成無出現(xiàn)加工質(zhì)量問題后自動失效。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
代表人: 代表人:
產(chǎn)品加工承攬合同2
承攬方:____________________________________
定作方:____________________________________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的.千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________承攬方:________________________
日期:________________________日期:________________________
產(chǎn)品加工承攬合同3
承攬方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方:____________________________________地址:____________
郵碼:____________電話:____________法定代表人:____________職務(wù):____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條
原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量1.(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。 2.(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。 3.交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條
技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。 2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。 3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條
驗收標準和方法1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。 2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。 3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條
交貨的時間和地點1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。 2.交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結(jié)算方式及期限
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照
中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的`,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條
不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理:1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____年____月____
日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________代表人:________ ____年____月____日
承攬方:________________________代表人:________ ____年____月____日
產(chǎn)品加工承攬合同4
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構(gòu)有限責任公司(簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》 規(guī)定,結(jié)合本工程實際情況,雙方友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、 加工制作內(nèi)容:
1、 按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內(nèi)容:_______________________________________________________。
1) 主鋼構(gòu):由定做方提供鋼板材質(zhì):___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構(gòu)材質(zhì):___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構(gòu)件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結(jié)算方式:
1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結(jié)算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求:
1、乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗收規(guī)范(鋼結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB5025-20xx)認真加工制作,確保構(gòu)件質(zhì)量達到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書、合格證,且質(zhì)量、厚度偏差均符合國家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內(nèi)容:抗滑移系數(shù)實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在 乙方廠房內(nèi) 提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應(yīng)按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數(shù)量的墊木,盡量避免運輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸,運輸標志應(yīng)該按要求實施(具體要求由甲方在發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構(gòu)件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權(quán)利及義務(wù):
1、甲方向乙方提供完整的.構(gòu)件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應(yīng)對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式 _____ 份,雙方各執(zhí)_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協(xié)商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構(gòu)有限責任公司
委托代理人:
聯(lián)系方式:
開戶行:
賬號:
產(chǎn)品加工承攬合同5
合同編號:_____________
簽訂日期:_____________
定作方:(以下簡稱甲方)_____________
承攬方:(以下簡稱乙方)_____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:_____________貨號:_____________面料:_____________ 顏色:_____________尺碼:_____________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:_____________
2、數(shù)量:_____________
第三條原材料的提供 由甲方提供原材料,具體見下: 材料名稱數(shù)量質(zhì)量: 提供日期:_____________單價:_____________總金額:_____________
第四條根據(jù)甲方提供的樣衣或工藝單,我們將按照其要求進行加工,并確保成品質(zhì)量符合要求。樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方需要提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方(fag)在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知甲方,甲方應(yīng)當在___天時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權(quán)停止工作,并在____內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價:______________
2、總金額(元):______________
第七條包裝方式
內(nèi)用______________,外用______________包裝,包裝費由_______________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:_____________
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限:______________。
第九條服裝驗收
1.驗收期間:______________。
2、仔細核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,確保準確無誤后方可進行抽樣。3.驗收方式:產(chǎn)品按30%的比例進行抽檢,抽樣標準為:隨機抽取。
4、驗收標準:驗收包括對商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測,以確保其與樣衣款式、做工一致。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)初次檢驗不合格的加工成品,甲方有權(quán)在2天內(nèi)通知乙方并要求返修。
7、甲方將對乙方返修后的加工成品進行再次檢驗,以確保符合上述驗收標準。對于再次檢驗不合格的加工成品,甲方將負責處理,并從支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金預付貨款
(1)甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
(2)甲方應(yīng)于______年____月____日前向乙方支付預付款____元;甲方未履行合同義務(wù)的,乙方有權(quán)將預付款作為違約金和賠償金抵扣,并有權(quán)要求返還超過應(yīng)支付的部分;乙方未履行合同義務(wù)的,除承擔違約責任外,還必須全額返還預付款。
第十一條報酬結(jié)算
1、付款期限:甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性支付合同約定的全部款項。
第十二條在甲方未支付價款的情況下,乙方對已完成的服裝享有留置權(quán),除非雙方另有約定。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
(1)未經(jīng)雙方同意私自變更訂單的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)承擔賠償責任,賠償乙方因此遭受的損失。
(2)中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)甲方如未能按照合同約定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等,或未能完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權(quán)解除合同,并要求甲方賠償因此而造成的損失。如乙方選擇不解除合同,則甲方應(yīng)當按照合同約定的交付定作物的日期順延,并向乙方支付停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條
第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限____日不領(lǐng)取定作物的,乙方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時時,乙甲方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償乙方的損失。
2、乙方的'違約責任
(1)甲方同意利用未按合同規(guī)定質(zhì)量交付的定作物或完成工作時,乙方應(yīng)當按照實際質(zhì)量進行定價。如果甲方不同意利用,乙方應(yīng)負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任。如果經(jīng)過修整或調(diào)換后仍不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(2)甲方在合同約定的交付定作物或完成工作的數(shù)量不足時,乙方應(yīng)按照合同約定的數(shù)量進行補償,逾期交付的部分應(yīng)按照逾期交付的處理方式進行補交。如果甲方不再需要少交的部分,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方承擔由此產(chǎn)生的損失。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物,應(yīng)當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%天! ∥唇(jīng)甲方同意,提前交付定作物,甲方有權(quán)拒收。
(5)根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定,如果無法交付定制物品或無法完成工作,應(yīng)當支付定制物品或工作總價值的10%作為賠償。
(6)由于疏忽大意導致甲方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品損壞、丟失,乙方應(yīng)承擔由此造成的甲方損失的責任。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換,補齊的,由乙方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
(9)乙方未經(jīng)甲方同意,不得擅自更換甲方提供的原材料。如因乙方擅自更換原材料導致甲方拒收,乙方應(yīng)承擔相應(yīng)的賠償責任,賠償甲方因此造成的損失。如果甲方要求乙方重新制作或修理,乙方應(yīng)按照甲方的要求進行,并承擔因延遲交付而產(chǎn)生的責任。
第十七條如雙方因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議,應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成,雙方同意將爭議提交至中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會(簡稱“仲裁委員會”)按照其屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力。若仲裁裁決不適用或不可執(zhí)行,雙方同意將爭議提交至中國人民法院解決。
第十八條其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi),甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜,須經(jīng)雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與合同具有同等效力。
甲方:____________
乙方:____________
______年______月______日
產(chǎn)品加工承攬合同6
甲方:________________乙方:________________
地址:________________地址:________________
郵編:________________郵編:________________
電話:________________電話:________________
法定代表人(委托代理人):________________法定代表人(委托代理人):________________
開戶行:________________開戶行:________________
賬戶:________________賬戶:________________
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)中華人民共和國有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:品種或項目、規(guī)格型號、數(shù)量、單價、金額、交貨期限
定作物品名或項目規(guī)格
型號計量
單位數(shù)量價款或酬金交貨數(shù)量及交貨期限
單價總金額
甲方:____________________乙方:____________________
代表:____________________代表:____________________
________年____月____日________年____月____日甲方:中國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
乙方:____國________公司,地址:________電話:________電傳:________
法定代表人:________職務(wù):________國籍:________
雙方為開展來料加工業(yè)務(wù),經(jīng)友好協(xié)商,特訂立本合同。
第一條加工內(nèi)容
乙方向甲方提供加工________(產(chǎn)品)________套所需的原材料,甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。
第二條交貨
在合同履行期間,乙方每個月應(yīng)向甲方供應(yīng)________原材料,并負責將其運至________車站(途徑________港口),以交付給甲方。甲方收到原材料后的________個月內(nèi),將加工后的成品________套運送至________港,由甲方承擔運費,以償還乙方。
第三條來料數(shù)量與質(zhì)量
乙方提供的原材料須含____%的備損率;多供部分不計加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一(略)和規(guī)格標準。如乙方未能按時、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料,甲方除對無法履行本合同不負責外,還得向乙方索取停工待料的`損失;乙方特此同意確認。
第四條加工數(shù)量與質(zhì)量
如果甲方無法按時、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品,乙方有權(quán)向甲方提出賠償要求,以彌補由此造成的損失。
第五條加工費
甲方為乙方進行加工的加工費,在本合同訂立時的________年為每套________幣________元;合同訂立第________年起的加工費雙方另議,但不得低于每套____幣____元;該加工費是依據(jù)合同訂立時中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費用而確定的,故在中國國內(nèi)勞務(wù)費用水平有變化時,雙方將另行議定。
第六條付款方式
乙方將不作價的原材料運交甲方;在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個月,由乙方向甲方開立即期信用證,支付加工費。
第七條運輸與_____
乙方將原材料運交甲方的運費和_____費由乙方負責;甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運費和_____費由甲方負責。
第八條不可抗力
由于戰(zhàn)爭和嚴重的自然災害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故,致使一方不能履約時,該方應(yīng)盡快將事故通知對方,并與對方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失,對方不得提出賠償要求。
第九條_____
本合同在履行過程中,如發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能達成一致意見,雙方同意將爭議提交至中國仲裁委員會進行仲裁解決。仲裁的適用法律為中國法律。
1.中華人民共和國加入的國際公約、條約;
2.中華人民共和國法律;
3.在中國法律無明文規(guī)定時,適用國際通行的慣例。
_____裁決為終局裁決,_____費用由敗訴一方承擔。
第十條合同有效期
本合同自雙方簽字之日起生效。有效期至約定數(shù)量的成品由甲方加工完成并交付乙方,并在收到乙方支付的全部費用(包括加工費)后終止。
第十一條合同的續(xù)訂
本合同有效期屆滿之前____月,如一方需續(xù)訂合同,可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。
第十二條合同文本與文字
本合同正本一式____份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
本合同以中、____兩國文字書就,兩國文字具有同等效力。
第十三條其他
1.甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運輸及_____等項開支,在加工費以外收取,但這些費用不超過每套合同產(chǎn)品的____%.
2.甲方收到原材料后,應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標準,對其規(guī)格、品質(zhì)進行驗收。如乙方提供的原材料不符合標準,或數(shù)量不足,在甲方向乙方提出檢驗報告后,乙方負責退換或補足。
第十四條合同條款的變更
如果本合同存在未盡事宜或者遇到特殊情況需要補充或變更內(nèi)容,雙方應(yīng)當進行協(xié)商,并最終達成一致意見。
甲方:________________(蓋章)乙方:________________(蓋章)
代表:________________代表:________________
________年____月____日
________年____月____日
產(chǎn)品加工承攬合同7
承攬方:____________________________________
法定代表人:____________
職務(wù):____________
地址:___________
郵碼:____________
電話:____________
定作方:____________________________________
法定代表人:____________
____________職務(wù):____________
地址:___________
____________郵碼:____________電話:____________定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品__________________________________________第二條加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第二條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的),承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照
第三條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權(quán)停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應(yīng)當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3、定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應(yīng)當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提提前或延期交(提)定作物,應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條結(jié)算方式及期限__________________________________________________________
第十一條其他約定__________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應(yīng)當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應(yīng)當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權(quán)拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應(yīng)當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應(yīng)當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應(yīng)當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規(guī)定的,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權(quán)拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的'定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權(quán)拒收,承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應(yīng)當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權(quán)解除合同,定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的,承攬方有權(quán)將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣,應(yīng)當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應(yīng)當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按()項處理:
1、向仲裁機關(guān)申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。
定作方:________________________承攬方:________________________
代表人:________________________代表人:________________________
_年____月____日 ____年____月____日
產(chǎn)品加工承攬合同8
訂立合同雙方:
承攬方:____縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:____縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,為了保證木制品的質(zhì)量,必須嚴格掌握所使用的木材干燥程度,確保榫縫和肩角結(jié)構(gòu)的緊密性,以及表面的平整光滑。木材在使用過程中不能有變形、翹曲、撥縫或松榫等情況。塑料面必須平直整齊,四周不能有翹起或脫膠現(xiàn)象。同時,在安裝玻璃時,必須按照圖紙標示進行操作,保證位置方正、平直且方便安裝。
四,雙方按照乙方提出的質(zhì)量要求和圖紙先制作規(guī)格樣品,待縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,并將其作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供。
第四條乙方應(yīng)于規(guī)定時間前將圖紙送交甲方。在工作過程中,如甲方發(fā)現(xiàn)圖紙存在問題,應(yīng)及時告知乙方;乙方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)回復并提出修改意見。若乙方未能在規(guī)定時間內(nèi)回復,甲方有權(quán)停止工作并通知乙方。由此造成的任何損失需由乙方承擔賠償責任。
第五條工程價款:按核定價格單計算款________元。
第六條驗收標準和方法:本加工成品完成后,甲方應(yīng)主動通知乙方前來廠內(nèi)進行驗收。乙方接到通知后必須在三天內(nèi)赴廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品為準,數(shù)量以合同規(guī)定為依據(jù)。如在檢驗過程中出現(xiàn)爭議,雙方可請縣物價局提供檢驗證明并解決。
第七條交貨時間和地點:本合同生效后,甲方需在30天內(nèi)完成全部交貨,交貨地點為乙方指定的倉庫。如需提前或延期交貨,必須經(jīng)雙方協(xié)商一致,并在協(xié)議規(guī)定的時間內(nèi)交貨。若因甲方原因造成延遲交貨,則應(yīng)承擔相應(yīng)的違約責任。交貨時,乙方將派專人到倉庫驗貨,確認貨物數(shù)量、質(zhì)量和包裝是否符合要求,如發(fā)現(xiàn)問題,甲方應(yīng)立即處理并重新發(fā)貨。驗收合格后,由乙方負責接收貨物并辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按____元計算,共計____元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸方式和費用承擔:甲方將負責貨物的'運輸,每件貨物的運輸費用按照____元計算,總費用為____元,全部由乙方承擔。如因運輸而導致的貨物損失,甲方將承擔賠償責任。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款____元。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應(yīng)返還。
第十一條結(jié)算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結(jié)帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一,如果甲方?jīng)]有按照合同規(guī)定提供符合質(zhì)量要求的定制物品,乙方可以選擇接受其利用并按照實際質(zhì)量支付相應(yīng)費用;或者拒絕接受,并要求甲方承擔修理、更換和延遲交付的責任。如果經(jīng)過修整或更換后仍不符合合同規(guī)定,乙方有權(quán)拒收,所造成的一切損失由甲方承擔賠償責任。
二,如果甲方未能按照合同規(guī)定的數(shù)量交付定制物品,而乙方仍有需要,那么甲方必須相應(yīng)地進行補償,并且已逾期交付的部分將按照逾期處理。如果乙方不再需要這些物品,他有權(quán)解除合同并要求賠償損失。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應(yīng)當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。
六,若由甲方負責送貨,若在運輸過程中導致定制物品損壞,甲方應(yīng)承擔修理責任并確保修理后的產(chǎn)品符合合同規(guī)定的質(zhì)量標準。否則,乙方有權(quán)拒收貨物。
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值____%的違約金。
三,如果乙方未能按照合同約定的時間提供所需的圖紙和其他技術(shù)資料,除非延遲交付對于定作物的交付日期造成影響,否則乙方應(yīng)承擔因此造成甲方停工待料所產(chǎn)生的經(jīng)濟損失。
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應(yīng)當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應(yīng)承擔因此而多支出的費用。
第十四條如果由于不可抗力的原因,使得甲方在約定期限內(nèi)無法履行合同所定制的物品或者采購到原材料,則甲方可以憑借有關(guān)部門出具的證明免除違約責任。但是,甲方也應(yīng)該采取積極的措施以盡量減少損失。如果不可抗力事件發(fā)生在合同規(guī)定的期限外,則甲方不能免除其責任。而如果乙方在拒收或延遲接受的情況下導致不可抗力事件的發(fā)生,則乙方應(yīng)當承擔責任并賠償甲方所造成的損失。
第十五條在合同履行過程中,如發(fā)生任何爭議,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決。如無法協(xié)商一致,任何一方可向雙方約定的爭議解決機構(gòu)申請仲裁或訴訟,也可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。雙方應(yīng)全力配合爭議解決機構(gòu)進行調(diào)查和證明,接受爭議解決機構(gòu)裁決。
本合同于___經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方:____縣木具廠
代表人:________________
地址:________________
電話:________________
開戶銀行:____縣支行營業(yè)所
賬號:________________
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:________________
電話:________________
開戶銀行:____縣支行
賬號:________________
日期:_______________年_______________月_______________日
產(chǎn)品加工承攬合同9
合同編號:_____________
甲方:_____________(定作方)地址:_____________工業(yè)城法定代表人:_____________營業(yè)執(zhí)照證號:_____________
乙方:_____________(承攬方)地址:_____________法定代表人:_____________營業(yè)執(zhí)照證號:_____________
合同簽訂地:_____________
乙方是為甲方加工_____________所需零部件的生產(chǎn)廠家,雙方本著互惠互利,友好合作的原則,為明確雙方權(quán)利和義務(wù),特訂立本合同。
一、本合同所指加工行為是:
甲方向乙方發(fā)出了一份加工訂單,要求乙方根據(jù)甲方提供的加工圖紙、技術(shù)指標、質(zhì)量標準、驗收標準以及其他約定條件,對產(chǎn)品進行加工,并將成品送至甲方指定的地點。在經(jīng)過甲方的驗收合格后,甲方會按照約定支付加工費用給乙方。
二、本合同所指加工之零部件見下表:
甲方企業(yè)物料代碼_____________產(chǎn)品品名_____________規(guī)格_____________單位_____________單價_____________備注_____________
1.根據(jù)生產(chǎn)實際情況,增加上表以外的同類型零部件加工,雙方可簽訂補充協(xié)議。
2.本合同所指加工之零部件以下簡稱“加工零部件”
三、加工零部件的技術(shù)標準(包括質(zhì)量要求):
甲方企業(yè)物料代碼_____________產(chǎn)品品名_____________規(guī)格_____________技術(shù)標準_____________備注__________________________
四、加工零部件價格及加工費的確定:
1.乙方加工零部件的價格,由雙方依據(jù)《報價核算表》確認,該價格自確認之日起生效。因市場價格的變動或其它原因,需要調(diào)整價格的,按該程序重新確認,之前仍按原價格執(zhí)行。
2.為確保甲乙雙方長期有效的合作關(guān)系,乙方提供給甲方的加工零部件必須最具市場競爭力。如乙方銷售與加工零部件類似的產(chǎn)品給其它客戶,則乙方必須保證加工零部件與這些類似產(chǎn)品相比價格最低;在其它廠家能以比乙方更低的價格提供相同質(zhì)量的加工零部件時,甲方有權(quán)要求乙方在保證質(zhì)量的前提下,將價格調(diào)整到與其它廠家相同或更低。乙方在甲方提出要求之日起15天內(nèi)不予調(diào)整價格也不能合理說明原因的,甲方可以終止本合同的履行。
3.加工費計算方法:
(1)對甲方提供的原材料、零部件,應(yīng)在核定加工零部件價格基礎(chǔ)上,扣除甲方提供之原材料、零部件價格,余額為乙方的加工費。
(2)根據(jù)合同約定,甲方將提供原材料和零部件,并要求乙方按照規(guī)定的流程前往指定倉庫領(lǐng)取物料。乙方必須按照甲方規(guī)定的標準進行加工,并且遵守原材料和零部件損耗的限制。如果乙方超過規(guī)定的標準,導致甲方的原材料和零部件損失,甲方有權(quán)從乙方的加工費中直接扣除相應(yīng)金額。
五、加工訂貨:
1.甲方向乙方下達訂單,乙方接受:
(1)甲方以傳真或電腦下單(下同)的形式向乙方發(fā)出《委外加工生產(chǎn)通知單》訂貨,乙方確認訂單的具體要求后回傳,該訂單作為甲方向乙方訂貨的依據(jù)。
(2)電話通知訂貨。但訂購的貨值或甲方提供給乙方加工的材料貨值必須在5000元人民幣以下,同時,甲方必須填寫《電話通知訂貨記錄》,作為電話訂貨或更改訂單的原始記錄憑證。
2.因甲方的生產(chǎn)計劃變動,要求更改訂貨時,乙方接受:
(1)甲方通知乙方,根據(jù)訂單變更需求,現(xiàn)對原先的加工訂單進行修改或取消,并重新發(fā)出委外加工生產(chǎn)通知單。請乙方在確認后及時回傳確認函。
(2)電話通知更改。但更改的貨值必須在_____________元人民幣以下。
3.如甲方通知取消訂單:
(1)訂貨當天通知取消的,訂單取消。
(2)在一個貨期內(nèi)(非訂貨當天)通知取消的情況下,接收到通知的乙方應(yīng)迅速停止該訂單的生產(chǎn),并準確向甲方報告已經(jīng)生產(chǎn)的數(shù)量。乙方的生產(chǎn)能力范圍內(nèi)的數(shù)量經(jīng)過核實后,甲方將負責安排這些數(shù)量已經(jīng)生產(chǎn)的加工零部件的使用,同時協(xié)助乙方處理為該訂單生產(chǎn)所需的正常備料。
4.乙方需領(lǐng)用甲方提供的原材料、零部件,于訂單下達之日,憑甲方訂單按本合同第三條規(guī)定辦理領(lǐng)料手續(xù)。
六、加工零部件的包裝、運輸與交貨:
1.加工零部件的包裝,按甲方企業(yè)技術(shù)規(guī)定執(zhí)行:_______________________________;
2.包裝物標識規(guī)定:_________________________________________________________;
3.如果某加工零部件的企業(yè)沒有甲方的技術(shù)規(guī)定,那么可以根據(jù)國家相關(guān)規(guī)定或者采用適宜的運輸方式和保證質(zhì)量的包裝。
4.乙方必須按合同及訂貨單的要求將加工零部件送至甲方指定倉庫,運輸、裝卸費用自負。送貨時應(yīng)包裝完整,標識明確,規(guī)格統(tǒng)一,并在送貨單上注明甲方制訂的物料碼、名稱規(guī)格、數(shù)量、單位及生產(chǎn)廠的合格證。
5.當甲方收到乙方加工的零部件并進行合格檢驗并開具合格檢驗報告后,將會迅速出具一份《收料單》作為確認及記錄。
6.甲方需對乙方所要求回收的加工零部件包裝物進行保護,并統(tǒng)一存放在指定地點。乙方應(yīng)在七(7)天內(nèi)運走加工零部件的包裝物,否則,甲方不承擔任何包裝物的責任。
七、雙方就合同產(chǎn)品所需模具,約定如下:
1.圖紙的設(shè)計與提供:乙方進行圖紙的設(shè)計開發(fā),圖紙及技術(shù)資料需經(jīng)甲方確認,費用由乙方承擔。
2.模具的制造及其費用承擔:由乙方承擔;
3.模具的驗收及其標準:由甲方或甲方確認的圖紙及零件檢驗標準確定。
4.模具的使用、維修、保養(yǎng)及費用承擔:由乙方承擔;
5.模具的知識產(chǎn)權(quán):甲方所有;
6.模具的所有權(quán):甲方所有。
八、知識產(chǎn)權(quán)保護
1.按照雙方簽訂的《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》規(guī)定執(zhí)行,有商標許可的,還須簽訂《商標使用許可合同》。
九、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量標準與控制
1.合同生效后_____________日內(nèi),甲方應(yīng)向乙方提供相關(guān)圖紙、檢驗標準及下列文件、資料:
(1)_____________
(2)_____________
(3)_____________
2.產(chǎn)品質(zhì)量控制:
(1)乙方須先按甲方提供的相關(guān)資料、首樣等要求,制作樣品,并經(jīng)甲方檢驗合格后,進行小批量生產(chǎn)。小批量產(chǎn)品質(zhì)量經(jīng)甲方檢測合格確認后,才能進入批量生產(chǎn)。
(2)甲方有權(quán)向乙方派駐技術(shù)管理人員并對乙方的產(chǎn)品、材料、零部件及生產(chǎn)裝配過程隨時進行抽檢;乙方應(yīng)予配合,并免費安排住宿。甲方及時將每次抽檢、驗收結(jié)果通報乙方,以幫助乙方解決質(zhì)量問題。
(3)甲方原則上每年一次派具內(nèi)審資格人員對乙方的質(zhì)保體系進行檢查評審,并出具由甲方管理者代表簽發(fā)的審廠報告,乙方有責任按照質(zhì)保體系要求配合甲方進行工廠審查,并對甲方提出的不合格項目及時進行整改。甲方針對乙方質(zhì)保體系中的不合格項進行二次評審,如仍未達到要求,則可中止或終止本合同。
(4)乙方同意將加工零部件之主要原材料及關(guān)鍵零配件供應(yīng)商名單及價格之詳細書面資料送甲方備案,乙方更改零配件及其供應(yīng)商前必須經(jīng)甲方書面確認并報甲方備案。乙方已通過3C認證的產(chǎn)品品種,零部件不得更改。
(5)一般情況下,乙方可在甲方推薦的供應(yīng)商范圍內(nèi)選擇,也可選擇符合甲方質(zhì)量要求的其它供應(yīng)商,但應(yīng)向甲方提供該供應(yīng)商生產(chǎn)的關(guān)鍵零配件足夠檢驗數(shù)量的樣品,經(jīng)甲方檢測合格并書面確認、封樣交甲方后,方可采購并投入生產(chǎn)。
(6)雖然甲方根據(jù)經(jīng)驗或樣品檢測結(jié)果向乙方推薦供應(yīng)商,或者同意了乙方選定的供應(yīng)商,或者借甲方名義采購原材料、零配件后向乙方提供,或?qū)庸ち悴考M行了檢驗。但是甲方的認可或受托購買行為并不代表乙方進貨質(zhì)量控制責任的免除,由乙方對所采購零配部件的質(zhì)量承擔責任。雖然甲方進行了上述質(zhì)量檢驗與控制活動,但甲方不對加工零部件的質(zhì)量承擔任何責任,由乙方承擔全部的產(chǎn)品質(zhì)量責任。
3.質(zhì)量整改
(1)同一型號的加工零部件,乙方若連續(xù)出現(xiàn)二次不合格,甲方可發(fā)出整改通知書,并可應(yīng)乙方要求,派出技術(shù)檢驗人員予以幫助,但其費用由乙方支出,經(jīng)整改仍不合格的,甲方有權(quán)終止與乙方之間的合同履行。
4.產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量與控制,不合格品與產(chǎn)品質(zhì)量事故的處理適用雙方簽訂的《質(zhì)量保證協(xié)議書》。
十、加工費的結(jié)算
1.加工費的結(jié)算方式為:每月二十五日之前,甲方需結(jié)清上月二十五日檢驗合格的加工零部件的加工費,并扣除一定金額作為質(zhì)量保證金。乙方根據(jù)剩余金額開具發(fā)票。甲方選擇以三個月承兌匯票的`方式支付加工費(如果乙方要求改為現(xiàn)金支付,則乙方需以不低于每月0.28%的利息給予貼息)。
2.質(zhì)量保證金于雙方終止業(yè)務(wù)往來的一年內(nèi)結(jié)清。第一年結(jié)算50%,第二年結(jié)算30%,第三年結(jié)算20%。
十一、驗收方法
1.甲方在合同物料入庫后的七個工作日內(nèi)應(yīng)完成驗收工作。驗收標準和手段將根據(jù)本合同第三條的規(guī)定,或者依照行業(yè)通行標準或國家標準執(zhí)行。如果雙方對質(zhì)量問題發(fā)生爭議,甲方所在地的質(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)的檢測結(jié)果將被視為最終準則。
十二、對加工零部件提出異議的時間和辦法
1.甲方在驗收過程中,如果發(fā)現(xiàn)加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色和質(zhì)量不符合規(guī)定,應(yīng)妥為保管并在_____________天內(nèi)向乙方提出書面異議。書面異議中,應(yīng)說明合同號、運單號、車或船只、發(fā)貨和到貨日期;不符合規(guī)定的加工零部件的名稱、型號、規(guī)格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質(zhì)量保證書號、數(shù)量、包裝、檢驗方法和檢驗情況;提出不符合規(guī)定的加工零部件的處理意見。在付款期內(nèi),甲方有權(quán)拒付不符合合同規(guī)定部分的貨款。
2.乙方在接到需方書面異議后,應(yīng)在___________天內(nèi)負責處理,否則即視為默認甲方提出的異議和處理意見。
3.加工零部件在用于甲方生產(chǎn)的過程中出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方應(yīng)對此負全部責任,甲方負責協(xié)助。造成甲方無法正常使用的加工零部件,乙方應(yīng)負責退、換。由此引起所涉及之加工費無法按時付款的,甲方不承擔任何責任,但由此造成甲方不能生產(chǎn)或延誤的,其損失由乙方承擔賠償責任。
4.如果加工零部件出現(xiàn)售后質(zhì)量問題,甲方應(yīng)將問題產(chǎn)品提交當?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督檢查機關(guān)進行檢測。一旦檢測報告確認責任在乙方,乙方將承擔全部責任。
十三、乙方違約責任:
1.乙方不能按時、按質(zhì)、按量交貨的,根據(jù)不同情況進行處理,具體如下:
(1)由于產(chǎn)品質(zhì)量問題,如果批次檢驗不合格并需要退貨的情況下,應(yīng)該按照當批貨值的5%進行扣罰,但扣罰金額不得低于500元,也不得高于5000元。甲方通知乙方后,乙方要在原訂單所要求的交貨期內(nèi)通過返工、挑選、重新生產(chǎn)或其他適當?shù)姆绞街匦绿峤缓细竦募庸ち悴考H绻曳讲荒茉谠唵嗡蟮慕回浧趦?nèi)重新提交合格的加工零部件,必須及時通知甲方,并按照第(4)條規(guī)定接受相應(yīng)的扣罰。
(2)因質(zhì)量問題批次檢驗不合格讓步接收的,扣除當批貨值的10%;
(3)因批次或零星不合格(料廢)造成停工、返工或全檢的,按未能按期按量交貨造成停工處理,按50元/工時累計扣罰,物料損失由乙方負責;
(4)未能按期、按量交貨或不合格造成計劃調(diào)整的,扣罰違約金3000元/次;
(5)由于未能按時、按量交貨或交付不合格產(chǎn)品導致出貨延誤,每次將違約金扣除5000元,并根據(jù)實際損失進行另行計算。
(6)故意混入不合格的加工零部件,并將其與合格品摻雜在一起,或者明知該產(chǎn)品是不合格的卻以合格品的身份冒充,將處以超過20xx0元的違約金。情節(jié)嚴重者除罰款外還將被取消供應(yīng)商資格。
(7)在未經(jīng)確認的情況下,私自更換或更改原材料、零部件的規(guī)格型號或供應(yīng)廠家,將會被處以違約金,金額不低于20xx0元。若情節(jié)嚴重,則除罰款外還將取消該供應(yīng)商的資格。
(8)送貨實物數(shù)量或重量不足,扣除欠貨價值10~100倍的違約金;
2.如果乙方所交的加工零部件的品種、型號、規(guī)格、花色或質(zhì)量與合同規(guī)定不符,除了執(zhí)行以上的扣罰措施外,乙方還應(yīng)承擔包換或包修的責任,并支付與修理、調(diào)換或退貨實際費用相當?shù)馁M用。如果乙方無法進行修理或調(diào)換,則按無法交貨處理。
3.乙方因加工零部件的包裝不符合合同規(guī)定,除按以上進行扣罰,乙方必須返修或重新包裝的,乙方應(yīng)負責返修或重新包裝,并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,乙方應(yīng)當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規(guī)定造成加工零部件損壞或滅失的,乙方應(yīng)當負責賠償。
4.在乙方提前交貨、多交或是提供的加工零部件存在品種、型號、規(guī)格、花色、質(zhì)量不符合合同規(guī)定的情況下,甲方在代保管期間所支付的保管、保養(yǎng)等費用以及非由于甲方保管不善而導致的損失,都應(yīng)由乙方承擔。
5.乙方提前交貨的,甲方接貨后,仍可按合同規(guī)定的交貨時間付款;合同規(guī)定自提的,甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的,乙方應(yīng)在發(fā)貨前與甲方協(xié)商的,甲方仍需要的,乙方應(yīng)照數(shù)補交,并負逾期交貨責任;甲方不再需要的,應(yīng)當在接到乙方通知后15天內(nèi)通知乙方,并自動解除乙方未按時完成部份的訂購計劃。
6.加工零部件錯發(fā)到貨地點或接貨人的,乙方除負責應(yīng)運交合同規(guī)定的到貨地點或接貨人外,還應(yīng)承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金,并承擔由此增加的費用。
十四、甲方的違約責任
1.甲方逾期付款的,應(yīng)按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向乙方償付逾期付款的利息。
2.如果甲方?jīng)]有正當理由拒絕接貨,甲方應(yīng)該對由此造成的損失承擔責任。如果甲方填錯了貨物的收貨地點或接貨人信息,甲方也應(yīng)該對乙方因此遭受的損失負責。
十五、合同的變更、解除:
1.合同期內(nèi),甲乙任何一方經(jīng)協(xié)商一致均可變更或解除本合同。如有《民法典》第94條規(guī)定的解除合同條件的情況出現(xiàn),均可解除合同。
2.如果乙方在連續(xù)或累計兩個月內(nèi)未能按時交貨,或者其生產(chǎn)的合同產(chǎn)品發(fā)生重大質(zhì)量問題,甲方有權(quán)解除本合同,并要求乙方承擔由此造成的損失賠償責任。
3.乙方在合同解除后,應(yīng)在30天內(nèi)將所有由甲方提供的物品和材料歸還給甲方。這些物品和材料包括但不限于模具、商標標識、技術(shù)資料、供應(yīng)商名單等。
十六、不可抗力
1.在甲乙雙方簽訂合同時,如因不可抗力原因?qū)е氯魏我环綗o法履行合同,應(yīng)立即向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢驘o法完全履行的原因。在取得相關(guān)主管機關(guān)證明后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據(jù)情況可部分或全部免除違約責任。
十七、其他
1.按本合同規(guī)定應(yīng)該償付的違約金、賠償金、保管保養(yǎng)費和各種經(jīng)濟損失,應(yīng)當在明確責任后十天內(nèi),按銀行規(guī)定的結(jié)算辦法付清,否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行扣發(fā)加工零部件或其他貨物來充抵。
2.本合同一式三份,甲方收到兩份,乙方收到一份。經(jīng)雙方簽字并蓋有合同專用章后生效,有效期自_____年____月____日起至_____年____月____日止,或在合同完全履行或其他解除事由發(fā)生時終止。
3.本合同的爭議應(yīng)由雙方協(xié)商解決,如協(xié)商不成,雙方一致同意將爭議提交甲方所在地人民法院進行裁決。
4.經(jīng)雙方達成共識,本合同附件包括以下文件:《質(zhì)量保證協(xié)議》、《業(yè)務(wù)交往若干問題備忘錄》、《商標使用管理合同》、《知識產(chǎn)權(quán)保護協(xié)議》。
十八、其他需約定事項:
1.____________________________________________________________________________
2.____________________________________________________________________________
3.____________________________________________________________________________
4.____________________________________________________________________________
5.____________________________________________________________________________
甲方:_____________乙方:_____________
授權(quán)代表:_____________授權(quán)代表:_____________
日期:____年____月____日日期:_____年_____月____日
產(chǎn)品加工承攬合同10
定作方:________
承攬方:________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則,經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名:__________貨號:__________面料:__________
顏色:__________尺碼:__________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位:__________
2、數(shù)量:__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料,具體見下:
材料名稱數(shù)量質(zhì)量:__________________
提供日期:__________單價:__________總金額:__________
第四條服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行,樣衣由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同。
第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/strong>
1、甲方提供服裝款式、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理,應(yīng)當及時通知甲方,甲方應(yīng)當在_________天時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復,乙方有權(quán)停止工作,并在_________內(nèi)通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密,不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料,也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可,乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條報酬
1、加工單價:__________
2、總金額:__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_,外用_包裝,包裝費由__________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地:
2、產(chǎn)品的交貨期限:_________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間:_________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭,準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式:產(chǎn)品按30%抽檢,抽樣標準為:隨機。
4、驗收標準:與樣衣款式、做工一致。
5、驗收包括:商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況,以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗,對于再次檢驗,不合格的加工成品交由甲方處理,并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的,無權(quán)請求返還定金,乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須雙倍返還定金。
2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金,有余款可以請求返還;乙方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結(jié)算
付款期限:甲方應(yīng)于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi),一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條留置權(quán)
如甲方未支付價款,在雙方?jīng)]有例外約定時,乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條違約責任
甲方的違約責任
制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意,私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等,應(yīng)當賠償乙方因此造成的`損失。
中途廢止合同,償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作,乙方有權(quán)解除合同,甲方應(yīng)當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,甲方應(yīng)當償付乙方停工待料的損失。
甲方:_________乙方:_________
簽訂地點:_________簽訂地點:_________
_________年____月____日_________年____月____日
產(chǎn)品加工承攬合同11
承攬方:_________
定作方_________
簽訂地點:__________________
一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額簽訂時間:年月日產(chǎn)品名稱規(guī)格型號計量單位數(shù)量單價總金額合計人民幣金額(大寫):
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標準定做方對質(zhì)量負責的條件和期限:
三、交(提)貨時間、:_________年_________月_________日
四、交(提)貨地點、方式:__________________
五、運輸方式及到達站港和費用負擔:__________________
六、合理損耗及計算方式:__________________
七、包裝標準、包裝物的供應(yīng)與回收:__________________
八、驗收標準、方法及提出異議期限:__________________
九、結(jié)算方式及期限:_________;_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
十、違約責任:__________________
十一、解決合同糾紛的.方式:
十二、其他約定事項:本合同蓋章(簽字)通過傳真方式簽訂即生效,高于任何的書面口頭協(xié)議。
定作方單位名稱:______________________________
(章)單位地址:______________________________
法定代表人:______________________________
委托代理人:______________________________
電話:_____________________________________________
傳真:______________________________
開戶銀行:______________________________
帳號:______________________________
郵政編碼:______________________________
承攬方單位名稱:______________________________(章)
單位地址:______________________________
委托代理人:______________________________
電話:______________________________傳真:______________________________
開戶銀行:_______________
帳號:______________________________
郵政編碼:______________________________
稅號:______________________________
鑒(公)證意見經(jīng)辦人:______________________________
監(jiān)(公)證機關(guān)(章)______________________________
_______________年_______________月_______________日
產(chǎn)品加工承攬合同12
工 程 名 稱: 安徽三建pC構(gòu)件生產(chǎn)基地
工程發(fā)包方 : 安徽三建工程有限公司
工程承包方 : 安徽建筑機械有限責任公司
簽 約 日期 : 20xx年3月10日
合同協(xié)議書
發(fā)包單位: 安徽三建工程有限公司 (以下簡稱甲方)
承包單位: 安徽建筑機械有限責任公司 (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
l、工程名稱:安徽建工產(chǎn)業(yè)化基地1#廠房鋼結(jié)構(gòu)及維護工程。
2、工程地點:安徽肥東縣撮鎮(zhèn)循環(huán)經(jīng)濟園區(qū)經(jīng)一路與緯三路交口。
3、工作內(nèi)容:圖紙設(shè)計、招標文件等文件范圍內(nèi)鋼結(jié)構(gòu)生產(chǎn)車間鋼構(gòu)件的采購、加工等(不含預埋螺栓)。具體包括詳圖深化設(shè)計、鋼構(gòu)件制作(含配件)、檢測(原材料檢驗及焊縫檢測)等,本合同約定的招標文件及相關(guān)資料等已明確的但乙方報價書中遺漏項則視為乙方報價中已包括該部分,結(jié)算時合同價款不再調(diào)整。
。1)根據(jù)發(fā)包人提供的鋼結(jié)構(gòu)施工圖紙、承包人提供設(shè)計院審核的深化圖紙、技術(shù)
資料、有關(guān)文件及現(xiàn)場安裝分段要求,完成承包范圍內(nèi)的鋼結(jié)構(gòu)材料采購、按發(fā)包人現(xiàn)場安裝分段分節(jié)要求進行技術(shù)準備、檢驗試驗、開孔、分段、制作、拼裝、焊縫檢測、殘余應(yīng)力消除、變形校正、半成品及成品檢測試驗、包裝、鋼結(jié)構(gòu)運輸前的堆放、編號、按發(fā)包人安裝進度計劃和順序的要求運輸至工地指定的吊裝現(xiàn)場(按圖紙編號統(tǒng)一標注)、工程服務(wù)以及本合同其他條款所約定的工作內(nèi)容,并按要求做好交工資料、保修、竣工圖紙等與本工程相關(guān)的所有工作及相關(guān)手續(xù)。鋼構(gòu)件必須滿足現(xiàn)場安裝的分段要求。
。2)制作之前編寫構(gòu)件制作方案,并得到發(fā)包人、設(shè)計單位及施工監(jiān)理的認可。按發(fā)包人的要求,提供本工程中鋼結(jié)構(gòu)加工及運輸?shù)南嚓P(guān)計劃、資料。并于簽訂合同一周內(nèi),提供詳細的焊接評定方案、制作方案、質(zhì)量保證體系、交工驗收時所提供的證件資料樣本及政府職能部門檢查時的相關(guān)有效證件(如焊工證等特殊工種上崗證)。
。3)按發(fā)包人確認的分段分節(jié)要求和構(gòu)件進場計劃配套供應(yīng)鋼構(gòu)件,負責進行鋼構(gòu)件必要的預拼裝。
。4)承包人按發(fā)包人要求將構(gòu)件資料準備齊全,隨車發(fā)至現(xiàn)場。按發(fā)包人提供給承包人的構(gòu)件需求清單進行構(gòu)件的裝車運輸,發(fā)車前需將構(gòu)件進場清單傳至發(fā)包人,并通知發(fā)包人代表相關(guān)負責人。
(5)提供鋼結(jié)構(gòu)吊裝用吊孔、吊耳、耳板、襯墊板、臨時連接板、引弧板、摩擦系數(shù)檢驗、焊接試驗用的試板等,配合設(shè)計及現(xiàn)場安裝做好構(gòu)件坡口及吊耳等構(gòu)件配套加工。費用在報價中綜合考慮。
。6)提供出廠標識、標志和編號,提供構(gòu)件測量基準線和監(jiān)測基準點的標識等。
。7)負責鋼結(jié)構(gòu)制作的現(xiàn)場技術(shù)支持及與設(shè)計人的技術(shù)配合,按規(guī)定完成本工程所需的各種技術(shù)和安全措施。
。8)鋼材進加工廠后,在下料之前必須按有關(guān)規(guī)定做原材料復檢。在鋼構(gòu)件進場的同時,提交給發(fā)包人的資料(一式四份):原材料檢驗報告(原件一份、復印件加蓋公章三份)、鋼構(gòu)件出廠合格證、鋼構(gòu)件制作相關(guān)檢查記錄、有探傷資質(zhì)的單位出具的構(gòu)件制作探傷檢驗報告、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量驗收記錄、鋼結(jié)構(gòu)制作相關(guān)質(zhì)量保證贄料以及發(fā)包人要求的相關(guān)資料等。
(9)承包人自行解決鋼構(gòu)件運輸途中的一切問題,保證加工件不造成損壞及變形,因運輸途中造成的構(gòu)配件損壞及變形由承包人修正并賠償發(fā)包人因此受到的其它一切損失。若承包人未能按發(fā)包人要求及時整改,發(fā)包人可代為整改或委托第三方整改,相關(guān)費用由承包人承擔。
。10)未按發(fā)包人規(guī)定的時間、質(zhì)量標準、構(gòu)件配套順序交付構(gòu)件,發(fā)包人有權(quán)拒收,承包人應(yīng)承擔質(zhì)量缺陷、整改和不按時供貨、發(fā)貨順序錯亂的責任,并承擔由此導致的返工、整改及影響發(fā)包人施工的經(jīng)濟損失。
。11)任何工程聯(lián)系函件必須經(jīng)發(fā)包人認可,并以發(fā)包人的名義轉(zhuǎn)發(fā)。承包人不得與監(jiān)理、設(shè)計院等相關(guān)方面獨自聯(lián)系,否則一切責任和損失由承包人承擔。
。12)在合同規(guī)定的保修期內(nèi),凡屬于承包人質(zhì)量問題,承包人要負責免費維修,并承擔相關(guān)責任。
。13)本項目所有涉及到的主鋼結(jié)構(gòu)、圍護結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計文件要求及投標文件承諾的品牌及產(chǎn)地進行選用,否則乙方形成違約,按本合同第12條違約條款進行處理。
。14)將構(gòu)件運輸?shù)桨l(fā)包人現(xiàn)場構(gòu)件指定堆放場地,并自行負責所有材料設(shè)備的保管和安全。
。15)承包人負責按照發(fā)包人要求提供竣工資料給發(fā)包人,并配合項目質(zhì)量驗收工作。
。16)承包人必須服從發(fā)包人的管理,發(fā)包人有權(quán)要求承包人更換不稱職的管理人員。
。17)合同中規(guī)定的其它工作。
4、合同價款
(1)總價合同:鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件材料、制作造價¥22451522.00元(大寫:人民幣貳仟貳佰肆拾伍萬壹仟伍佰貳拾貳元整)
乙方承諾已充分考慮本工程的實際情況,圖紙中不確定的因素乙方已清楚了解,具體構(gòu)件的規(guī)格、材質(zhì)等相關(guān)要求依據(jù)甲方提供圖紙進行采購、加工,必須滿足圖紙及招標文件要求。工程竣工結(jié)算時,除設(shè)計變更外,在施工圖范圍內(nèi)總價固定不變,圖紙及招標文件所含工作內(nèi)容或費用已含在總價中
乙方投標報價按GB50755計算,計算規(guī)則明確構(gòu)件按矩形理算,且投標報價重量含材料損耗,乙方承諾所有原材料偏差均符合國家規(guī)范,施工過程中甲方有權(quán)對進場鋼結(jié)構(gòu)過磅抽查,如若鋼結(jié)構(gòu)重量負偏差超過國家規(guī)范,甲方將對負偏差部分扣減材料工程款,并對乙方進行處罰。
合同總價包括:
(1)由乙方為鋼結(jié)構(gòu)制作需要承擔的所有費用,彩鋼板顏色、油漆顏色、CI標志等按照甲方要求選擇和制作:
。2)按照國家稅法規(guī)定乙方應(yīng)繳納的各種稅金和地方政府規(guī)定的各種費用。其中稅金包括營業(yè)稅、城市維護建設(shè)費、教育費附加及企業(yè)和個人所得稅。與乙方承包項目有關(guān)的所有稅費均由乙方自行繳納;
。3)按照規(guī)范及圖紙實際要求需要進行的試驗、檢測費;
。4)現(xiàn)場施工人員及材料、設(shè)備的保險;
(5)因市場價格波動等影響而涉及到的各種風險及管理費和利潤;
。6)根據(jù)本合同其他條款由乙方承擔的其他費用:
5、工程款支付和工程結(jié)算
。1)本項目甲方提供合同造價 20% 預付款(合同簽訂后7個工作日內(nèi)支付);
。2)本項目工程款支付方式按下述規(guī)定執(zhí)行:
a.工程付款方式:以6個月銀行承兌匯票形式為主。
b.主體鋼結(jié)構(gòu)運至項目現(xiàn)場內(nèi)安裝,支付合同造價20%的工程款;
c.主體結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價20%的工程款;
d.圍護結(jié)構(gòu)安裝完支付合同造價10%的工程款;e.工程竣工驗收合格后支付合同造價10%的工程款;
f.工程決算定案后支付至合同造價95%;
g.剩余5%工程款作為質(zhì)保金,待缺陷責任期滿后一次性無息付清。
。3)簽訂合同之日起7個日歷天內(nèi),乙方須向甲方提供合同總額20%的履約保函;
。4)支付規(guī)定:
a.乙方在收取工程款時,必須同時提供等額的稅務(wù)發(fā)票,乙方在申請結(jié)算款之前必須向甲方提供施工過程中全部的且與結(jié)算總額相等完稅票據(jù);
b.乙方在收取工程款時,必須按照甲方要求履行工程款申請手續(xù);
。5)缺陷責任期:從竣工驗收合格之日起計算,至合同規(guī)定的缺陷責任期。
。6)竣工結(jié)算:
竣工驗收達到本合同規(guī)定的質(zhì)量標準并且資料全部交齊并經(jīng)甲方驗收合格后,乙方向甲方報送結(jié)算資料,甲方在收到足夠的資料后一個月內(nèi)審核完畢,經(jīng)甲乙雙方及監(jiān)理單位確認后一個月內(nèi)向乙方支付到結(jié)算總價的95%,其余5%作為質(zhì)保金。如果質(zhì)量標準及工期中任何項達不到業(yè)主合格要求,結(jié)算時甲方將扣除其相應(yīng)部分的保證金;
。7)現(xiàn)場簽證及變更:
發(fā)生合同外的費用時,乙方應(yīng)注意收集和保留證據(jù)并在3個日歷天內(nèi)讓甲方現(xiàn)場具體指示人簽字及本合同指定的負責人確認其工作時間、工作內(nèi)容、工作部位以及投入的設(shè)備、人員清單并附上必要的.施工簡圖,乙方逾期未能以書面形式提出申請,則視為乙方自動放棄該部分費用,以后不得以任何理由向甲方進行索賠。除設(shè)計變更以外,不接受任何形式的簽證索賠。
。8)竣工結(jié)算:
乙方應(yīng)嚴格按照合同約定的工程量計算規(guī)則和價格計算方法編制,不得高估冒算。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有高估冒算現(xiàn)象,甲方將組織雙方人員對乙方報送的竣工結(jié)算進行逐項核對。如果核減率在5%以內(nèi)(含5%),甲方不予罰款;如果核減率超過5%,甲方除扣除核減部分外,還將按超過部分的20%金額作為處罰金額進行罰款,并直接從工程款中扣除。
。9)免責條款:
乙方應(yīng)嚴格遵守甲方財務(wù)部的有關(guān)制度規(guī)定并協(xié)助辦理有關(guān)稅務(wù)事宜,在規(guī)定的付款期限截止日后,由于乙方未及時開具足額合法稅務(wù)發(fā)票,從而導致甲方財務(wù)部無法按時支付乙方工程款,此項延誤不構(gòu)成甲方延期付款責任,乙方不得借此理由要求甲方支付延期支付利息或故意延緩工程進度。
6、工期
。1)構(gòu)件到場日期:開工日期為20l5年3月10日,合同總工期90日歷天。
進場節(jié)點要求:
a.20xx年4月1日,A~G軸鋼結(jié)構(gòu)主體材料進場;
b.20xx年4月10日,A~G軸鋼結(jié)構(gòu)屋面維護結(jié)構(gòu)材料進場;
c.20xx年5月10日,鋼結(jié)構(gòu)主體結(jié)構(gòu)必須全部到場(具體進場日期必須符合甲方的進度要求)
d. 20xx年6日10日,本鋼結(jié)構(gòu)工程的所有材料必須進場。(維護結(jié)構(gòu)材料進場日期必須符合甲方的進度要求)
(2)進度:乙方必須按甲方確認的材料進場計劃將構(gòu)件運至施工現(xiàn)場,接受甲方對構(gòu)件進場時間的檢查、監(jiān)督。材料進場計劃與經(jīng)確認的計劃不符時,乙方應(yīng)按甲方的要求提出改進措施,經(jīng)甲方確認后執(zhí)行。因乙方的原因?qū)е聦嶋H材料進場計劃與材料進場計劃不符,乙方無權(quán)就改進措施提出追加合同價款。
。4)暫停施工:因乙方材料質(zhì)量嚴重與質(zhì)量要求不符時,甲方有權(quán)要求乙方暫停材料進場并進行整頓,由此造成的工期延誤由乙方負責,相關(guān)的賠償按照本合同第9條相關(guān)規(guī)定執(zhí)行
7、質(zhì)量驗收
。1)質(zhì)量要求:本工程質(zhì)量應(yīng)符合現(xiàn)行的國家工程質(zhì)量驗收規(guī)范,國家、行業(yè)、地方和甲方的施工技術(shù)標準規(guī)范,施工圖及相關(guān)技術(shù)文件的要求,達到合格標準;
(2)質(zhì)量等級:乙方提供的構(gòu)件必須按照國家驗收規(guī)范的合格等級標準,由于乙方原因造成的不合格,乙方負責整改,整改仍達不到要求,乙方應(yīng)無條件退出,由此發(fā)生的一切費用由乙方承擔。
(3)試驗與檢驗:乙方應(yīng)按相關(guān)規(guī)定進行試件的取樣、檢驗。
。4)分項工程質(zhì)量檢查:上道工序施工完成,必須經(jīng)監(jiān)理工程師、甲方驗收合格簽字認可后,乙方才能進行下道工序的施工。
。5)、乙方應(yīng)協(xié)助配合甲方、監(jiān)理人員進行檢查和驗收。
。6)、用于主體結(jié)構(gòu)的鋼構(gòu)件,為設(shè)計文件規(guī)定的該工程的合理使用年限
8、權(quán)利和義務(wù)
1、甲方的權(quán)利和義務(wù)
(1)、甲方有義務(wù)按合同的規(guī)定期限及時向乙方支付工程款,否則甲方違約。
。2)、甲方有權(quán)確定和要求乙方送貨時間和送貨地點。
。3)、甲方有權(quán)對乙方所送貨物進行檢驗,對檢驗不符合要求的貨物,甲方有權(quán)要求乙方退換。
(4)、如因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成甲方損失的,乙方負責賠償損失并承擔一切責任。
2、乙方的權(quán)利和義務(wù)
(1)、乙方有義務(wù)向甲方提供符合合同約定的產(chǎn)品,否則乙方違約。
。2)、乙方有義務(wù)按照甲方通知的時間、地點,按時送達貨物,否則,乙方違約,并應(yīng)承擔由此給甲方造成的損失。
。3)、乙方有權(quán)按合同約定,要求甲方支付已合格材料的款項。
9、違約責任
(1)乙方承包的工程項目,未經(jīng)甲方許可,不得進行轉(zhuǎn)包或分包。否則,甲方有權(quán)終止合同。由此給甲方造成的經(jīng)濟損失乙方負責賠償。如特殊需要時,需經(jīng)甲方書面批準,各項管理程序按甲方的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
。2)若因乙方原因造成材料進場延誤,每拖一天按合同總價的 0.5 進行罰款,罰款將在甲方向乙方支付合同價款時扣除。工期延誤罰款總額不超過結(jié)算總價的 10% 。如果實際罰款金額超過該限額限制的且乙方無能力采取有效措施彌補該工期時甲方有權(quán)終止合同并邀請其他單位進行加工。由此增加的費用從乙方工程款中扣除。
。3)本項目所有涉及到的主鋼構(gòu)、圍護結(jié)構(gòu)、零星配件等必須按照設(shè)計文件要求及投標文件承諾的品牌及產(chǎn)地進行選用,如實際工作需更換材料,必須得到甲方書面認可,并且甲方不補償因此產(chǎn)生的任何費用和工期。如乙方擅自更換材料,視為乙方違約,處以合約總價 10% 的工程質(zhì)量罰款,并承擔此項違約導致甲方的損失。
(4)合同簽訂后,如需修改,需獲得雙方同意,方能生效。否則,給對方造成的經(jīng)濟損失由違約方負責。
。5)合同履行中任何一方無正當理由而提出終止合同的,均屬單方違約,違約方承擔給對方所造成的全部損失外,還需向?qū)Ψ街Ц豆こ炭羁們r 10% 的違約金。
(6)如果乙方有任何的違約行為,乙方應(yīng)保證甲方免于承擔由此違約造成的根據(jù)主合同甲方將負責的任何損害賠償費。否則甲方有權(quán)從工程款中扣除這筆費用。
。7)因乙方自動退出,甲方只對乙方已進場材料價款的70%進行結(jié)算,由此發(fā)生的甲方損失將在剩余的30%中扣除,甲方同時保留不足部分向乙方索賠的權(quán)力。
。8)未經(jīng)甲方書面授權(quán),乙方不得以甲方名義從事任何對外商務(wù)經(jīng)營及合同協(xié)議的簽署。否則甲方有權(quán)終止本合同的執(zhí)行,并由乙方向甲方承擔相應(yīng)的損失,甲方將從任何屬于乙方的款項中扣除,乙方不得有異議。
10、爭議
。1)如甲乙雙方發(fā)生爭議,應(yīng)本著實事求是、平等互利、協(xié)商一致的原則進行協(xié)商解決。如協(xié)商不成,可采用下列解決方式:向合肥市仲裁委員會按照該會有效的仲裁條款申請仲裁。
(2)發(fā)生爭議后,除非出現(xiàn)下列情況的,雙方都應(yīng)繼續(xù)履行合同,保護好已進場材料:
a.單方違約導致合同確已無法履行,雙方協(xié)議停止施工;
b.調(diào)解要求停止,且為雙方接收;
c.仲裁機構(gòu)要求停止時;
d.法院要求停止時。
11、合同終止及終止后的結(jié)算
。1)甲乙雙方協(xié)商一致,可以解除本合同;(2)乙方無能力繼續(xù)履行本合同時,本合同終止,按已進場材料結(jié)算,乙方應(yīng)在接到甲方通知時妥善做好已購材料及移交工作;
。3)未經(jīng)甲方同意,乙方將本工程轉(zhuǎn)包或分包給第三方,本合同終止,按乙方已進場材料的 60% 結(jié)算
(4)乙方單方要求終止合同,結(jié)算單價按合同單價的 80% 計算,另賠償合同總價10% 的違約金;
12、甲、乙雙方在此立約:保證按照本合同的約定,承擔和履行各自的全部責任和義務(wù)。
13、本協(xié)議書由雙方法定代表人或其授權(quán)的代理人簽署并加蓋公章后生效,在除違約責任導致合同中期解除情況下,工程經(jīng)竣工驗收合格、工程結(jié)算辦理完、保修期滿、合同總價款及保修金全部結(jié)清后合同自動終止。
14、本合約附件:⑴中標通知書⑵乙方投標報價文件⑶招標文件及答疑記錄。
15、本合同一式陸份,甲方執(zhí)肆份、乙方執(zhí)貳份,具有同等法律效力。
。ㄒ韵聼o正文)
甲 方: 乙 方:安徽建筑機械有限責任公司
甲方代表: 乙方代表:
開戶銀行: 開戶銀行:徽商銀行合肥大東門支行
賬號: 賬號:1020 4010 2100 0283 880
簽訂時間: 年 月 日 簽訂時間: 年 月 日
產(chǎn)品加工承攬合同13
甲方:____________(定做方)
乙方(承攬方)____________
加工_________,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的.半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期:
20___年___月___日起至20___年___月___日止。本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
____年____月____日
產(chǎn)品加工承攬合同14
甲方:
乙方:
加工_______,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。
天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條時以的'1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,按每平方米元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期:
__年____月____日起至__年____月____日止。本合同期滿后,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:
乙方:
xx年xx月xx日
產(chǎn)品加工承攬合同15
甲方:(定做方)
乙方 (承攬方)附加身份證復印件
加工xx,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續(xù)做畫,為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量,材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術(shù)轉(zhuǎn)讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期?? 月,200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方:
年月日
供方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
需方(全稱):____________________________________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
法定代表人:____________ 職務(wù):____________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期
二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點:
三、原材料來源及互利方法:
四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:
五、貨款結(jié)算時間及方法:
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:
七、經(jīng)濟責任:
八、其他:
九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關(guān)查實證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。
十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務(wù)主管部門備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,向合同仲裁機關(guān)提出書面申訴,要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務(wù)主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
供方:________________________
代表人:_____________________
____年____月____日
需方:________________________
代表人:______________________
____年____月____日
承攬方(全稱): _________________________________________
定作方(全稱):_________________________________________
合同編號: ______________簽訂地點: ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價
金額
分期交(收)貨數(shù)量
備注
月
月
月
月
月
總金額(大寫)__ 佰___ 拾__ 萬__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分¥_______
定作款共計人民幣(大寫):___________
二、質(zhì)量標準:
1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符.
2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:
定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。
四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關(guān)的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。
2、時間要求:交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向?qū)Ψ教岢,并且取得對方同意?/p>
委托承運人運輸?shù),以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。
六、預付款要求:定作方應(yīng)于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限:
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責任:
第一點:定作方的違約責任
。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,應(yīng)償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。
。ǎ玻┲型窘獬贤模ㄗ鞣綉(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。
。3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
。4)無故拒絕接收定作物的.,應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失,
。5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應(yīng)該 承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點:承攬方的違約責任
。1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應(yīng)照數(shù)補交,否則應(yīng)償付定作方以少交的的價款總值百分之30的違約金 。
。2)包裝不符合合同規(guī)定的,應(yīng)重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;
。3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權(quán)拒收。
(4)因為承攬方原因?qū)е露ㄗ魑镥e發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
九、爭議解決方式
本合同履行過程當中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向XX市人民法院起訴。
十、如需提供擔保,雙方應(yīng)另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。
十二、本合同履行過程當中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項:
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):
法定代表人:_______法定代表人:_____
電話:________電話:_______
地址:________地址:_______
開戶銀行:______開戶銀行:_____
帳號:________帳號:_______
日期:______ 年____ 月____ 日
【產(chǎn)品加工承攬合同】相關(guān)文章:
產(chǎn)品承攬加工合同書02-29
產(chǎn)品加工承攬合同范本04-21
產(chǎn)品加工承攬合同通用樣書05-07
(精品)產(chǎn)品承攬加工合同書10-23
[推薦]產(chǎn)品承攬加工合同書06-03
產(chǎn)品承攬加工合同書[精]04-29
產(chǎn)品承攬加工合同書大全6篇07-25
承攬加工的合同05-19
承攬加工合同[精選]05-19