房屋加工承攬合同

時間：2024-11-29 18:31:29 合同

房屋加工承攬合同

　　隨著法律觀念的深入人心，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編整理的房屋加工承攬合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

房屋加工承攬合同

房屋加工承攬合同1

　　甲方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

　　乙方：_______(姓名，身份證號碼，住址，電話)

　　甲方擬將位于___縣__鎮(zhèn)__村__組的房屋地基以及主體工程交由乙方負(fù)責(zé)承攬建設(shè)。為明確雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系，在平等互利、公平合理、誠實(shí)信用的原則下，經(jīng)協(xié)商自愿簽訂本合同。

　一、雙方權(quán)利義務(wù)

　　1、甲方負(fù)責(zé)提供建設(shè)所需原材料(石灰、磚、水泥、沙子、水源、鋼材等)。

　　2、乙方確保具有從事農(nóng)村房屋建設(shè)的成熟經(jīng)驗(yàn)，負(fù)責(zé)施工建設(shè)并根據(jù)甲方的要求交付建房成果。

　　乙方在施工過程中應(yīng)合理、節(jié)約用料，嚴(yán)禁浪費(fèi)。乙方每天完工后清理墻角灰，做到工完場清料凈，并按常規(guī)要求配比施工。在施工中若發(fā)現(xiàn)造成材料損失、浪費(fèi)，甲方有權(quán)責(zé)令整改并罰款，在支付款中扣除。

　　3、工程施工所需一切機(jī)械設(shè)備和工具以及安全防護(hù)設(shè)備、用具，如：架管、架板、攪拌機(jī)、升降設(shè)備、模板、模具、斗車、振動棒、焊接機(jī)、撮箕、桶、防護(hù)網(wǎng)等及焊條、切割片等輔材全部由乙方自行解決，費(fèi)用由乙方自理。

　　4、工期從_____年___月___日開始建設(shè)，工期為___天。如發(fā)生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　5、乙方加強(qiáng)對其人員的安全教育，嚴(yán)格管理，遵守國家法律法規(guī)，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的.一切安全事故由乙方自行負(fù)責(zé)，與甲方無關(guān)。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無關(guān)。

　　二、工程質(zhì)量及施工要求

　　1、乙方應(yīng)當(dāng)本著保質(zhì)保量的原則，按照甲方的要求施工并加強(qiáng)質(zhì)量監(jiān)督和管理。

　　2、涉及房屋主體及沉重結(jié)構(gòu)的關(guān)鍵性(如地基、澆鑄)部分須經(jīng)甲方驗(yàn)收后方能進(jìn)行下一工序。

　　3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負(fù)責(zé)影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求(包括但不限于口頭要求)乙方停工或整改。

　　4、房屋建成后一年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須進(jìn)行免費(fèi)維修。

　　5、基礎(chǔ)：基槽60公分，圈梁40公分，基石40公分，使用石頭30立方米。

　　6、墻體：外墻高米，內(nèi)墻高米，砌筑時內(nèi)外錯縫采用水泥沙漿，為避免磚塊間空隙較大必須采用三·一砌筑法(一快磚、一鏟灰、一擠揉)，且灰縫厚度不得超過mm。

　　墻體經(jīng)水泥清光后面層表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　7、圈梁：過梁高度不低于公分，鋼筋直徑不宜小于毫米，剛箍直徑不低于毫米，最大距不宜超過毫米，圈梁高度不低于毫米上下圈梁。

　　8、屋頂：現(xiàn)澆厚度為公分，表面不應(yīng)有裂紋、脫皮、麻面、起砂、空鼓等缺陷。

　　9、下水道：......

　　三、工程款結(jié)算及支付

　　1、工程款總額及計算方式：工程款為人民幣：69580元(大寫：陸萬玖仟伍佰捌拾元整)，以承建房屋面積為基準(zhǔn)，按245元/平方米(貳佰肆拾伍元每平方米)計284平方米(貳佰捌拾肆平方米)。

　　2、付款時間：地基完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天內(nèi)給付地基工程款;主體工程完工經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后___天付款___，在房屋峻工(包括內(nèi)外墻清光且水泥地坪完工)并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格后____天內(nèi)給付余款。

　　四、違約責(zé)任

　　1、由于工程質(zhì)量達(dá)不到要求的，乙方要進(jìn)行修理、重作;因此給甲方造成損失的，由乙方賠償。

　　如果一年內(nèi)現(xiàn)澆滲漏，乙方須賠償因此給甲方造成的損失，并一次性支付合同總價款的25%作為違約金。

　　因乙方原因致使合同無法履行的，乙方應(yīng)承擔(dān)本合同總價款25%的違約金，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失(包括但不限于要求實(shí)現(xiàn)上述違約金產(chǎn)生的合理費(fèi)用)。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同。本合同總價款25%的違約金。

　　五、爭議解決方式

　　因本合同履行過程中發(fā)生的一切爭議時，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方可將爭議提交房屋所在地人民法院進(jìn)行裁決。

　　六、附則

　　1、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。

　　2、本合同中甲方與乙方及乙方任何工人之間均不存在雇傭關(guān)系。

　　3、因合同履行過程中的未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同的，補(bǔ)充合同與本合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　簽訂時間：

房屋加工承攬合同2

　　甲方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　合同訂立地點(diǎn)：

　　乙方：

　　地址：

　　電話：

　　法定代表人：

　　合同訂立地點(diǎn)：

　　雙方本著平等、自愿、公平和誠實(shí)信用的原則，依據(jù)《合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在加工砂、碎石、片石等地材事項(xiàng)上進(jìn)行協(xié)商，并達(dá)成一致意見，特訂立本合同，共同遵守。

　　第一條加工地材名稱及單價

　　一、我們對砂石料進(jìn)行加工，提供綜合包干單價服務(wù)。這個單價包括人工費(fèi)、機(jī)械維修費(fèi)、材料費(fèi)、場內(nèi)轉(zhuǎn)堆費(fèi)、場內(nèi)裝車費(fèi)、所有加工用電費(fèi)、機(jī)械燃油費(fèi)、郵費(fèi)、料具費(fèi)、照明費(fèi)、所有人員工資、人員進(jìn)出場費(fèi)、管理費(fèi)和利潤等各項(xiàng)費(fèi)用。這樣客戶在使用我們的服務(wù)時就可以更方便地了解到每一項(xiàng)花費(fèi)，也可以省心省力。

　　二、乙方在開工后，必須買好所有人員的工傷保、醫(yī)保及社保。

　　第二條機(jī)械及原材料提供方式甲方提供原材料（山碴）到碎石廠現(xiàn)場，提供所有設(shè)備（含碎石設(shè)備_____臺、裝載機(jī)_____臺、破碎錘_____臺、挖掘機(jī)____臺、電力設(shè)施、生活設(shè)施）。

　　第三條加工砂石料質(zhì)量要求

　　乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)《建筑用砂》乙方按照甲方提供的原材料進(jìn)行加工，其質(zhì)量要求只能為甲方提出的有效粒徑為標(biāo)準(zhǔn)。

　　第四條加工砂石料數(shù)量

　　具體數(shù)量由甲方向乙方下達(dá)使用計劃，乙方應(yīng)按甲方下達(dá)的計劃編制砂、碎石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產(chǎn)的正常進(jìn)行。若業(yè)主中途調(diào)整生產(chǎn)計劃，乙方需服從甲方整體安排。

　　第五條砂石料數(shù)量確認(rèn)方法及價款支付方式

　　以甲方簽認(rèn)過領(lǐng)料單作為計算依據(jù)制作計價單，并扣除乙方在甲方領(lǐng)取的油料、五金等材料總價款，該計價單由甲方計劃經(jīng)營部、工程部、機(jī)物部進(jìn)行簽認(rèn)，經(jīng)總工程師審核后報項(xiàng)目經(jīng)理審批并加蓋加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據(jù)。

　　二、甲方根據(jù)計價單按80%的比例支付計量款，另____%在乙方未再甲方加工原材料后一個月之內(nèi)付清給乙方，保證金待合同履行完畢后或合同終止____個月內(nèi)不計利息退還。（若出現(xiàn)安全事故。

　　第六條甲方權(quán)利義務(wù)

　　一、指派工程技術(shù)人員和現(xiàn)場管理人員，實(shí)施對產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明施工、計量、試件取樣、試驗(yàn)進(jìn)行管理，對乙方工作進(jìn)行監(jiān)督、檢查和驗(yàn)收。

　　二、若乙方不能履行合同義務(wù)或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權(quán)收回本合同項(xiàng)下的`全部或部分加工承攬任務(wù)，終止與乙方的合同關(guān)系，合同終止時一次性付清乙方所有的加工產(chǎn)品計量費(fèi)用。

　　三、負(fù)責(zé)提供施工用電（高壓端）引入到乙方加工場地，如有場地電機(jī)超負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)造成變壓器損壞乙方概不負(fù)責(zé)。

　　四、負(fù)責(zé)提供施工用水引入到乙方加工場地內(nèi)。

　　五、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)關(guān)系。

　　六、負(fù)責(zé)下達(dá)砂、碎石等石料需用量計劃，確保每天所需的石料。

　　七、負(fù)責(zé)組織_____運(yùn)輸吧原材料（山碴）運(yùn)輸?shù)揭曳绞┕がF(xiàn)場，并承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用（場內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)由乙方承擔(dān)）。

　　第七條乙方權(quán)利和義務(wù)

　　在滿足合同約定的前提下，乙方有權(quán)對自有人員、甲方提供的設(shè)備進(jìn)行合理調(diào)配，在甲方的監(jiān)督下自主組織砂石料的加工等相關(guān)事項(xiàng)。

　　保證生產(chǎn)需要，負(fù)責(zé)按甲方要求組織崗前培訓(xùn)，組織有關(guān)人員參加甲方技術(shù)交底和安全教育活動。乙方必須進(jìn)行安全崗位培訓(xùn)，嚴(yán)格按照安全生產(chǎn)操作規(guī)程操作。

　　二、在合同期內(nèi)，乙方應(yīng)在生產(chǎn)加工區(qū)域內(nèi)設(shè)置安全警示標(biāo)志，做好生產(chǎn)加工過程中的安全管理工作，有義務(wù)配合甲方安全文明施工和迎接上級領(lǐng)導(dǎo)的檢查工作。

　　第八條違約責(zé)任

　　一、乙方加工出的合格產(chǎn)品量必須完成甲方下達(dá)的使用計劃用量，因乙方原因造成生產(chǎn)量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費(fèi)用由乙方承擔(dān)，如因甲方原材料供應(yīng)不足造成乙方停工需去其他料場采購時價差費(fèi)用與甲方承擔(dān)，且停工達(dá)______天以上甲方需負(fù)責(zé)支付乙方停工期間費(fèi)用。

　　三、乙方不得將本合同項(xiàng)下的部分或全部工作進(jìn)行分包、轉(zhuǎn)包。否則，甲方有權(quán)終止合同，并由乙方承擔(dān)與履約保證金等額的違約金。

　　四、乙方有義務(wù)采取必要的安全措施，保障料場內(nèi)原材料、成品或半成品的安全。如果發(fā)生被盜事件，乙方應(yīng)當(dāng)積極配合調(diào)查處理，并承擔(dān)相關(guān)損失。

　　第九條履約保證

　　提供履約保證金______萬元。

　　第十條爭議解決方法

　　在履行合同過程中發(fā)生糾紛,雙方協(xié)商不能解決時,交由思南縣人民法審理裁決。

　　第十一條協(xié)議的生效

　　本合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。

　　第十二條附則

　　在本合同履行期間，除非經(jīng)雙方協(xié)商一致，否則不得隨意變更或解除合同。如果合同內(nèi)容存在未盡事宜，雙方應(yīng)當(dāng)進(jìn)行補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等法律效力。本合同共分四份，甲方持有_____份，乙方持有_____份。

　　甲方：

　　授權(quán)代理人：

　　合同訂立日期：

　　乙方：

　　授權(quán)代理人：

　　合同訂立日期：

【房屋加工承攬合同】相關(guān)文章：

加工承攬合同10-22

承攬加工的合同05-19

承攬加工合同[精選]05-19

加工承攬合同(精選)11-29

承攬加工合同07-01