產(chǎn)品承攬加工合同
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同是減少和防止發(fā)生爭議的重要措施。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？以下是小編精心整理的產(chǎn)品承攬加工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。
產(chǎn)品承攬加工合同1
法定代表人：
承攬方：
法定代表人：
定做方委托承攬方加工_____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以共同遵守。
一、合同組成及內(nèi)容
1.1本合同規(guī)定由定做方委托承攬方承攬加工，并將全部加工成品交付給定做方之一切相關(guān)法律行為。
1.2原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1定做方和承攬方一致同意，僅限于向承攬方委托加工其當(dāng)前及未來能夠批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，對于無法批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質(zhì)量要求
3.1按照雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為檢驗合格的依據(jù)，經(jīng)檢驗，定做方有權(quán)拒收任何不符合該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
3.2承攬方需為每件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。若國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)另有規(guī)定，則按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，承攬方應(yīng)提交完整的成品及相關(guān)資料文件。
四、訂單確認(rèn)
4.1定做方以訂單形式將訂貨信息通過傳真或快遞發(fā)送給承攬方。
4.2承攬方收到定做方訂單在____個工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下____天內(nèi)交貨。大宗訂單，指單品訂購數(shù)量____套以上，特殊產(chǎn)品，指非承攬方常規(guī)產(chǎn)品（常規(guī)產(chǎn)品指定做方對承攬方現(xiàn)有產(chǎn)品未作改動的情況下）及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。
4.3定做方需指定訂貨負(fù)責(zé)人，訂單須由該負(fù)責(zé)人簽字或加蓋定做方公司公章方為有效，否則承攬方不予認(rèn)可。
4.4定做方通過傳真的方式向承攬方發(fā)送訂單并經(jīng)確認(rèn)后，與本合同具有同等法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起____天內(nèi)，定做方需支付該訂單總額的____%作為預(yù)付款給承攬方，剩余____%則在定做方驗收貨物后____天內(nèi)結(jié)清給承攬方。
5.2產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等信息，具體包裝以實際訂單要求為準(zhǔn)。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
6.1定做方應(yīng)按照合同約定的時間、數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格提供原材料，承攬方需按合同規(guī)定及時進行檢驗，如發(fā)現(xiàn)不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補齊。承攬方不得擅自更換定做方提供的原材料，也不得在修理物品時偷換零部件。
6.2承攬方必須按照合同約定選用原材料，并接受定做方的檢驗。若承攬方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量，定做方有權(quán)要求重作、修理、減價或退貨。
七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1承攬方在按定做方要求工作期間，如發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)及時告知定做方；定做方應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)并提出修改意見。若承攬方在規(guī)定時間內(nèi)未收到答復(fù)，有權(quán)暫停工作并及時通知定做方，由此造成的損失由定做方賠償。
7.2定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
7.4由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進行生產(chǎn)，如圖紙和技術(shù)資料有變更，承攬方應(yīng)及時通知定做方，經(jīng)定做方確認(rèn)后方可繼續(xù)按訂單生產(chǎn)。
八、價款
按照具體的訂貨單進行價款結(jié)算。
九、驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
9.1根據(jù)合同約定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品進行驗收。
9.2承攬方需提交每款新產(chǎn)品的檢測報告，以及國家和行業(yè)強制要求的相關(guān)證書。
9.3每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行驗收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。
9.4定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
9.5當(dāng)事人雙方對委托的定做物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1交(提)定做物的期限應(yīng)按合同規(guī)定執(zhí)行。任何一方如需提前或延期交(提)定做物，須事先與對方協(xié)商一致，并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2交(提)定做物日期計算：承攬方自行送貨的以定做方接收日期為準(zhǔn)；委托運輸部門運送的，以承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；定做方自提的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方需在通知中預(yù)留足夠的途中時間；雙方另有約定的，按約定方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1發(fā)貨方應(yīng)確保所提供原料或加工制成品的包裝結(jié)實，并保障運輸過程的安全。
11.2發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。
11.3承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品的運輸及保險費用，由承攬方承擔(dān)。
十二、加工貿(mào)易手冊、原料進口及產(chǎn)品出口報關(guān)(若有)
加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)，導(dǎo)致定做方在料件進口報關(guān)或加工制成品出口報關(guān)時產(chǎn)生一切支出費用損失，由承攬方全數(shù)承擔(dān)。
十三、保密條款
13.1承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。
13.2承攬方未經(jīng)定做方書面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4定做方不得將承攬方報價泄露給任何第三方。
13.5承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密，所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責(zé)任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6承攬方同意依據(jù)國家規(guī)定采取技術(shù)手段保護計算機中的數(shù)據(jù)，以防第三方輕易獲取上述數(shù)據(jù)。
13.7雙方確認(rèn)，定做方提供的包含工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在此保密義務(wù)范圍內(nèi)。
13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。
13.9上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時使用。
13.10應(yīng)謹(jǐn)慎處理專為生產(chǎn)發(fā)送的樣品，并且不得讓任何第三方輕易獲取。僅在執(zhí)行訂單時方可使用照片、掃描或其他光學(xué)記錄手段。嚴(yán)禁將上述物品轉(zhuǎn)交給任何第三方。完成訂單后，上述樣品應(yīng)無需請求立即退還給定制方。
13.11承攬方及其合法繼承人，若同意以樣品、文件或摘錄、零件形式交付內(nèi)容，則不得將其用于向任何第三方或自身市場進行生產(chǎn)制造。
13.12在生產(chǎn)訂單過程中，定做方與承攬方共同研發(fā)的成果及其技術(shù)秘密應(yīng)歸定做方所有，未經(jīng)定做方許可，承攬方不得擅自使用。
13.13定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。
13.14定做方有權(quán)在任何時候檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責(zé)任
14.1未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2定做物或完成工作的數(shù)量不足合同規(guī)定，但定做方仍需的，承攬方應(yīng)予以補齊，補交部分按逾期交付處理；若少交、遲交部分定做方不再需要，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。
14.3未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
14.4逾期交付定做物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方支付違約金____元;（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)參照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方支付違約金）以報酬計算的，每逾期一日，按逾期交付部分的`報酬總額的千分之一支付違約金。
14.5未經(jīng)定做方許可，提前交付定做物，定做方可以拒收。
14.6不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的‘違約金’。
14.7異地交付的定制物不符合合同約定，暫由委托方代為保管時，應(yīng)向委托方支付實際產(chǎn)生的保管、保養(yǎng)費用。
14.8實行代運或送貨的定制品，若錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運至指定地點或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運雜費和逾期交付定制品的責(zé)任。
14.9因保管不當(dāng)導(dǎo)致定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品損壞或丟失的，應(yīng)賠償定做方因此遭受的損失。
14.10未按合同規(guī)定的方法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不合格而未在合同規(guī)定的期限內(nèi)通知定做方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量和數(shù)量負(fù)責(zé)。
14.11擅自替換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方需賠償由此造成的損失。若定做方要求重做或重新修理，承攬方應(yīng)按定做方要求辦理，并承擔(dān)逾期交貨的責(zé)任。
14.12承攬方若違反上述保密義務(wù)，應(yīng)賠償定做方全部損失，并額外支付合同金額20%的違約金。
十五、不可抗力
在合同約定的履行期內(nèi)，因不可抗力導(dǎo)致本合同無法履行時，可免除違約責(zé)任。
十六、合同解除
16.1本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗力因素，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生后二十四小時內(nèi)通知對方，并辦理相關(guān)手續(xù)。
16.2如承攬方在約定交貨期遲延的十五日內(nèi)仍無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項應(yīng)如數(shù)退還，若三十日內(nèi)未能退還，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日按未退金額的千分之一向定做方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
對本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交______方所在地的人民法院裁決。
本合同自______年____月____日起生效，履行完畢后自動失效。在合同有效期內(nèi)，雙方不得隨意變更或解除合同。若合同中有未盡事宜，雙方應(yīng)協(xié)商一致，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式兩份，委托方和承攬方各持一份；合同副本一式____份，交____________（如需鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各存一份。
定做方：
公章：
法定代表人：
開戶銀行:
帳號：
法定地址：
電話：
________年_____月_____日
承攬方：
公章：
法定代表人：
開戶銀行：
帳號：
法定地址：
電話：
________年_____月_____日
產(chǎn)品承攬加工合同2
定作方：
承攬方：
簽訂地點：
一、產(chǎn)品名稱、型號、數(shù)量、金額
簽訂時間：___年___月___日
產(chǎn)品名稱___
規(guī)格型號___
計量單位___
數(shù)量___
單價___
總金額___
合計人民幣金額(大寫)：___
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)由定做方負(fù)責(zé)，并對其質(zhì)量承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任的.條件和期限：
三、交(提)貨時間___
四、交(提)貨地點、方式：___
五、運輸方式及到達站港和費用負(fù)擔(dān)：
六、合理損耗及計算方式：
七、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：
八、驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：
九、結(jié)算方式及期限：
十、違約責(zé)任：
十一、解決合同糾紛的方式：
十二、其他約定事項：本合同加蓋公章（簽字）后通過傳真方式簽訂即生效，其效力高于任何書面或口頭協(xié)議。
定作方
單位名稱：
(章)
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
承攬方
單位名稱：
(章)
單位地址：
委托代理人：
電話：
傳真：
開戶銀行：
帳號：
郵政編碼：
稅號：
鑒(公)證意見
經(jīng)辦人：
監(jiān)(公)證機關(guān)(章)
___年______月___日
【產(chǎn)品承攬加工合同】相關(guān)文章：
產(chǎn)品加工承攬合同11-06
(集合)產(chǎn)品加工承攬合同01-05
產(chǎn)品加工承攬合同范本04-21
產(chǎn)品承攬加工合同書02-29
產(chǎn)品承攬加工合同范本11-22
產(chǎn)品加工承攬合同通用樣書05-07
產(chǎn)品承攬加工合同書[精]04-29
(精品)產(chǎn)品承攬加工合同書10-23