承包加工合同范本
在人們的法律意識不斷增強的社會，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，合同協(xié)調(diào)著人與人，人與事之間的關(guān)系。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎？下面是小編幫大家整理的承包加工合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
承包加工合同范本1
甲方（發(fā)包方）： 身份證號碼：
乙方（承包方）： 身份證號碼：
為了礦山經(jīng)濟開發(fā)，甲方同意將其位于 縣 鎮(zhèn)（鄉(xiāng)） 村 小組自留山的山地承包給乙方經(jīng)營石英石礦山開采。為了明確雙方權(quán)利及義務，根據(jù)礦山開采的有關(guān)法律、法規(guī)，平等協(xié)商，達成本礦山承包加工合同。
一、甲方保證承包給乙方的礦山用地權(quán)屬清楚，并合法取得山地使用權(quán)，且非生態(tài)公益林或水源林的山地。
二、甲方的山地承包給乙方后，承包期間開采使用權(quán)歸乙方所有，投資和經(jīng)營由乙方負責。
三、承包期間乙方未經(jīng)甲方書面同意不得將礦區(qū)轉(zhuǎn)讓，轉(zhuǎn)包給第三人，否則乙方構(gòu)成違約。
四、礦山承包加工合同生效并投產(chǎn)后，所產(chǎn)生的經(jīng)濟效益乙方按每噸石英石礦石人民幣 元計付給甲方，每壹仟噸結(jié)算一次（以銷售的磅碼單結(jié)算），作為乙方占用甲方山地開采礦石的補償和報酬。
五、承包期限：自 年 月 日起至 年 月 日止，承包期滿后，如乙方需繼續(xù)經(jīng)營開采，同等條件下，乙方有優(yōu)先開采承包權(quán)。
六、具體地點和界址以雙方確認的1：10000地形圖（由林業(yè)技術(shù)人員現(xiàn)場勾繪或林權(quán)證附圖）為準。
七、如因權(quán)屬、界址與他方有爭議，由甲方負責解決。
八、乙方所需開設的林道路經(jīng)過他方林區(qū)的，甲方負責協(xié)助解決，需補償林木乙方應按當時地方上的'價格進行補償。
九、乙方在約定的承包期內(nèi)任何時間連續(xù) 個月未開工投產(chǎn)，視乙方自行終止承包礦山承包加工合同，甲方有權(quán)與他方合作開采的自由權(quán)，不可抗力除外。
十、乙方礦山施工及管理人員的人身意外保險由乙方自行負責購買，礦山生產(chǎn)開采過成中人為導致的安全事故由乙方承擔。
�、僖曳揭诠ぷ鲄^(qū)域內(nèi)放置安全警示標志和安全操作規(guī)章制度。
②必須要求礦山工作人員戴安全帽和穿勞保鞋。
�、垡曳饺藛T在工作期間嚴禁飲酒作業(yè)，發(fā)現(xiàn)一次批評教育。
十一、如開采過程中礦山發(fā)現(xiàn)金礦，金礦的礦脈部分的開采權(quán)歸甲方所有。
十二、本礦山承包加工合同雙方如有一方先違反本礦山承包加工合同視為構(gòu)成違約，另一方經(jīng)書面通知對方后，有權(quán)解除本礦山承包加工合同。
十三、本礦山承包加工合同終止或期滿后，甲乙雙方應在15日內(nèi)辦理結(jié)付及礦區(qū)移交手續(xù)。
十四、本礦山承包加工合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方代表千金之子蓋章后生效，未盡事宜由雙方另行協(xié)商并以補充條款體現(xiàn)，具備同等法律效力。
甲方（發(fā)包方）： 乙方（承包方）：
年 月 日
承包加工合同范本2
合同編號：
簽訂日期：
定作方：(以下簡稱甲方)
承攬方：(以下簡稱乙方(yifang))
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條 加工成品
品名： 貨號：
顏色： 尺碼：
第二條 服裝數(shù)量
1、計量單位：
2、數(shù)量：
第三條 原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數(shù)量\質(zhì)量：
提供日期：
第四條 服裝質(zhì)量
加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式(樣衣或圖片)、標志圖案等圖樣的技術(shù)資料。
2、乙方(yifang)在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在 2 天時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復，乙方有權(quán)停止工作，并在 2 內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。
第六條 報酬
1、加工單價：
2、總金額(元)：
第七條 包裝方式
內(nèi)用 ，外用 包裝，包裝費由__方承擔。
第八條 服裝交付
1、交貨地：
2、產(chǎn)品的交(提)貨期限：。
第九條 服裝驗收
1.驗收期間：
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3.驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
6、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。
7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條 定金/預付貨款
(1)甲方應于_年_月_日前向乙方交付定金_元;甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
(2)甲方應于_年_月_日前向乙方交付預付款_元;甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還;乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。
第十一條 報酬結(jié)算
1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起_日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項;
第十二條 留置權(quán)
如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權(quán)。
第十三條 違約責任
1、甲方的違約責任
(1)制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
(2)中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
(3)未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
(4)超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領(lǐng)取期限15日不領(lǐng)取定作物的，乙方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，乙甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
2、乙方的違約責任
(1)未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價;不同意利用的.，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
(2)交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
(3)未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
(4)逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發(fā)加工總費用的10%/天。未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
(5)不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。
(6)由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
(7)未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質(zhì)量，數(shù)量承擔責任。
(9)擅自調(diào)換甲方提供的原材料，甲方有權(quán)拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十七條 爭議解決
凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，如雙方不能通過友好協(xié)商解決，協(xié)商不成的，按依法向人民法院起訴。 第十八條 其他約定
本合同經(jīng)雙方簽字后于_ 年 _ 月_ 日起生效。合同執(zhí)行期內(nèi)，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，乙方和甲方各執(zhí)一份;
甲方(章)： 乙方(章)：
電話： 電話：
年 月 日 年 月 日
承包加工合同范本3
甲 方：合肥市華升泵閥股份有限責任公司 乙 方： 賬 戶：開戶行：賬 號：
一、焊接加工清單
二、雙方職責
1、本合同簽訂，經(jīng)甲方驗收合格后甲方即一次性付清焊接加工款。
2、最終按實際數(shù)量結(jié)算
3、乙方提供普票
三、本合同經(jīng)雙方簽字后有效，本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年月日
承包加工合同范本4
甲方： (以下簡稱甲方)
乙方：(以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合發(fā)電有限責任公司的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。
第一條 工作范圍與內(nèi)容
乙方為甲方提供24小時不間斷程控電話通訊服務及市話直線服務;電話機移機服務，微波電路、調(diào)度總機、輸煤調(diào)度系統(tǒng)、自動交換機、生產(chǎn)監(jiān)控系統(tǒng)、生產(chǎn)用時鐘顯示系統(tǒng)等服務。
第二條 合同期限
本合同期限一年。
第三條 承包方式
包工不包料
第四條 合同總價
本合同總價為人民幣(大寫)元整(含增值稅及附加稅)。
第五條 材料供應
1.乙方負責本合同范圍內(nèi)所用材料的采購、運輸、倉儲保管及規(guī)定的材料鑒定試驗;
2.乙方采購的材料須符合國家或行業(yè)現(xiàn)行的有關(guān)標準，并符合國家及上級主管部門規(guī)定的進貨渠道。
第六條 驗收標準
1.缺陷消除率100%;
2.微波設備運行率為99.8%;
3.交換設備運行率為99.9%;
4.調(diào)度總機運行率為99.9%。
第七條 質(zhì)量保證金
1.本合同質(zhì)量保證金為合同總價的10%;
2.因乙方責任而不能履行合同或不能完全履行合同時扣除全部或部分質(zhì)量保證金。
第八條 付款方式
甲方按時間進度付款,付款時乙方需開具服務業(yè)發(fā)票(與付款額度相同),乙方在每月25日前補開當月差額部分發(fā)票(年總費用十二分之一扣除當月已開發(fā)票),甲方在每月25日前結(jié)清當月90%的服務費，其余10%未付部分待質(zhì)保期滿,經(jīng)驗收合格后支付。
第九條 違約責任
1.甲方不按本合同規(guī)定向乙方支付款項，應承擔違約責任(包括支付因其違約導致乙方增加的經(jīng)濟支出和從應支付之日起計算的應付款項的利息等)。
2.乙方不能按照合同規(guī)定的進度完工或質(zhì)量達不到合同規(guī)定的要求而使甲方蒙受重大經(jīng)濟損失，及未按本合同規(guī)定向甲方提交資料，應承擔違約責任，賠償因其違約給甲方造成的損失。
第十條、爭議或糾紛：
因本合同的`解釋、違約等引起的任何爭議或糾紛，應通過友好協(xié)商解決或委托專家鑒定。如仍未能解決，可提交仲裁機構(gòu)仲裁，仲裁裁決是終局的，對合同雙方都具有約束力。
第十一條、不可抗力：
由于雙方不能預見并且對其發(fā)生和后果不能防止或避免的不可抗力，包括但不限于：地震、臺風、水災、火災、戰(zhàn)爭以及其它，致使直接影響本合同的履行或者不能按約定的條件履行時，遇有上述不可抗力的一方應盡量設法使損失減少到最低程度，還應書面通知另一方，并應在15天內(nèi)，提供事件詳情及不能全面履行，或者需要延期履約的理由的有效證明文件。此項證明文件應由地區(qū)的公證機構(gòu)出具。雙方應按該事件對履行本協(xié)議的影響，通過協(xié)商決定是否免除或部分免除履行本協(xié)議的責任，或者延期履行本合同。
第十二條 合同變更：
本合同簽訂后，如需修改，經(jīng)雙方協(xié)商一致后，可以簽訂補充協(xié)議，作為本合同的補充合同。
第十三條 附則：
本合同一式肆份，雙方各執(zhí)兩份，每份均具有同等的法律效力。
本合同自簽字蓋章之日起生效，有效期一年。
本合同的附件是本合同的組成部分，與合同具有同樣的法律效率。本合同的附件有：
1.撫順發(fā)電有限責任公司與修配專業(yè)公司機械加工服務分工范圍
2.撫順發(fā)電有限責任公司與修配專業(yè)公司機械加工服務安全協(xié)議
甲方： 乙方：
法定代表人 ： 法定代表人：
(授權(quán)代表) (授權(quán)代表)
開戶銀行： 開戶銀行：
銀行帳號： 銀行帳號：
年 月 日 年 月 日
承包加工合同范本5
甲方(發(fā)包方)：順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠
甲方代表：
乙方(承包方)：
經(jīng)甲乙雙方互相協(xié)商，甲方將順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠承包給乙方經(jīng)營。甲乙雙方在平等、互利、自愿的基礎(chǔ)上，簽定如下協(xié)議：
一、承包方式
甲方將權(quán)屬于甲方的
泡沫加工廠承包給乙方自產(chǎn)自銷經(jīng)營。承包期內(nèi)，一切經(jīng)營資金由乙方自籌;一切開支包括廠房租金、水、電費、稅收費、衛(wèi)生管理費等費用均由乙方負責支付，甲方概不負責。
二、承包期限
合同承包期限為一年，從20xx年8月日起至20xx年8月日止。合同期滿后，如甲乙雙方愿意，可繼續(xù)簽訂承包合同。
三、承包費用
承包費用為100000元人民幣(大寫壹拾萬元整)/年。乙方于每月5日前向甲方繳交承包款8300元，尾數(shù)在最后一個月結(jié)清;第一次繳交承包款時間為20xx年9月5日前。如乙方逾期未繳交承包款，每日按拖欠總額的.1收取滯納金;超過20日未繳交承包款，甲方有權(quán)終止承包合同，并將乙方保證金不予退還。
四、安全責任
乙方應為工廠員工購買工傷保險。合同期內(nèi)，一切安全事故由乙方負責，甲方概不負任何責任。
五、違約責任
乙方在合同簽定后向甲方交納30000元保證金。如有違約，則由違約方向另一方賠償違約金30000元。
六、其它事項
1、甲乙雙方簽字后，此合同不受市場行情等任何因素影響，合同期內(nèi)，任何一方擅自中止合同(包括乙方中途退場等)，則按違約處理。
2、甲方將原購買的其他廠的廢泡沫(包括蜆華、福星、等)移交給乙方購買，但乙方不得自行與廠家重新洽談價格或簽訂合同，如有價格等因素變動，必須及時通知甲方前去與廠家處理解決，否則按乙方違約處理。
3、甲方以前購買的廠貨廢泡沫，如受價格變動和其它因素的影響，導致一些廠貨不能再繼續(xù)購買的，甲方不負責任，不減少承包費。
4、乙方在經(jīng)營期間，所有新找到的廢泡沫貨源和購買的廢泡沫廠貨，在合同期滿后，必須連同以前的廢泡沫廠貨全部移交給甲方購買，并且乙方二年內(nèi)不得在甲方工廠周圍方圓30公里范圍內(nèi)開設廢泡沫加工廠。
5、甲方負責提供一臺泡沫拉絲機給乙方使用，維修費用由乙方負責。其它物品由甲乙雙方在接交時簽訂清單，合同期滿后乙方按清單將物品交給甲方，遺失或損壞的物品按價賠償。
6、合同期內(nèi)，如因現(xiàn)廠房不能繼續(xù)租用或政府有關(guān)部門干涉的原因，導致乙方不能生產(chǎn)的情況下，由甲方負責協(xié)調(diào)有關(guān)關(guān)系或另外租廠房使用，乙方每月仍然按以前的廠租標準支付廠房租金;因搬廠房造成停工期間按270元/日扣減承包費。如甲方不能協(xié)調(diào)好關(guān)系，無法讓乙方繼續(xù)開工，則雙方按終止合同處理并進行結(jié)算，此種情況不按違約處理。
7、如雙方發(fā)生合同糾紛，須在甲方工廠所在地即順德地區(qū)提出訴訟。
8、未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商解決。
9、此合同一式兩份，甲乙雙方各持一份具有同等法律效力，簽字生效。
甲方(蓋章)：順德市鎮(zhèn)泡沫加工廠
甲方代表(簽名)：
乙方(簽名)：
簽定日期：年月日
承包加工合同范本6
發(fā)包方：
承包方：
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商，甲方將位于 礦山發(fā)包給乙方開采經(jīng)營，具體協(xié)議如下：
一、承包期限為十年，從 至 止。
二、承包范圍：
三、承包金額及付款方式：第一年 元，以后每年在前一年承包金的基礎(chǔ)上增加 元，礦山承包加工合同簽訂時支付第一年承包金，以后每年 月 日支付當年承包金。
四、甲方的責權(quán)利：
1、礦山承包加工合同簽訂后，將礦山交付于乙方開采，保證承包范圍內(nèi)的礦山不受他人干涉。
2、提供通往礦山的車輛通行道路，保證乙方運輸車輛正常通行。
3、按規(guī)定收取承包金。
4、乙方經(jīng)營過程中，需要依法辦理相關(guān)證照時，及時提供有關(guān)資料配合乙方辦理。
5、負責期滿后收回的礦山的'復墾治理。
五、乙方的責權(quán)利：
1、依照國家政策、法律法規(guī)在承包范圍內(nèi)開采、經(jīng)營。
2、獨立自主經(jīng)營，自負盈虧，不受非法干預。
3、保證生產(chǎn)安全，杜絕安全事故發(fā)生。
4、在承包期內(nèi)若轉(zhuǎn)包他人的應報甲方備案。
5、礦山承包加工合同期滿未開采的礦山交付于甲方。
六、礦山承包加工合同期滿，甲方繼續(xù)發(fā)包的，同等條件下，乙方享有優(yōu)先承包權(quán)。
七、違約責任：
1、甲方單方終止礦山承包加工合同的，除賠償對方的全部損失外，另按礦山承包加工合同總額的20%賠償對方違約金。
2、乙方不按期交納承包金的按日萬分之五賠償對方違約金。
八、未盡事宜，依照《礦山承包加工合同法》、《礦產(chǎn)資源法》的有關(guān) 執(zhí)行，并可簽訂補充協(xié)議，效力同等。
九、本礦山承包加工合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，共同遵守。
甲 方： 乙 方：
法人代表： 法人代表：
承包加工合同范本7
甲方：
乙方：
甲、乙雙方依照《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實守信原則，雙方就礦山碎石開采加工工程承包事項及相關(guān)事宜，達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1、工程名稱：碎石開采加工工程。
2、工程地點：旺蒼縣正源鄉(xiāng)。
3、工程內(nèi)容：。
4、工程工期：
5、工程總量：
6、工程承包單價：(稅后價)。安裝和石子堆放。
4、甲方負責礦山資源征用手續(xù)，資源費用支付及當?shù)厝罕姾驼膮f(xié)調(diào)工作，確保乙方在施工過程中安全順利進行。
5、甲方負責建好炸藥庫，并負責相關(guān)報批、驗收手續(xù)，在施工過程中及時向乙方提供炸材物資，確保乙方炸材開工使用。
6、甲方向乙方提供石子質(zhì)量的送檢報告單(復印件)。
7、甲方向乙方提供石子銷量的可靠依據(jù)。
8、資金回收：甲方在乙方生產(chǎn)滿五仟立方時結(jié)算一次，并及時安排車輛運輸，如因甲方原因造成乙方石子積壓，場地不能堆放及工程款拖欠造成的一切損失由甲方負責，并按每天壹仟立方的標準賠償乙方損失。
9、甲方負責向乙方提供營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、組織機構(gòu)代碼證，開采證、安全生產(chǎn)許可證等手續(xù)(復印件)各一份。
10、甲方負責廢料堆放場地。
11、甲方負責環(huán)保排污處理。
12、甲方保證日生產(chǎn)量及銷售量。
13、甲方負責由于爆破和施工過程中對周圍林地損失的賠償。
(二)乙方責任
1、按工程實際情況制定施工方案，組織機械設備操作人員進場，如因乙方責任給甲方造成的損失由乙方負責。
2、服從指揮，加強現(xiàn)場管理，嚴格安全制度，辦理保險，做到
7、工程總造價：
8、資金來源：自籌。
二、雙責任方
(一)甲方責任：
1、甲方負責搞好進場公路，確保乙方機械順利進場安裝，最低二十五噸吊車進場安裝和石子安全運輸。
2、甲方負責高壓線路架設和變壓器及配電箱安裝。
3、甲方負責搞好加工場地和石子堆放場地的開挖和平整工程及加工機械的基礎(chǔ)設施(乙方提供基礎(chǔ)安裝圖紙)，確保乙方機械進場順利文明施工，杜絕人身安全事故發(fā)生，并自行承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失和法律責任(不可抗拒的自然因素除外)。
3、乙方加強施工中的安全管理，爆破施工時必須要有資質(zhì)證書的專業(yè)爆破人員進行作業(yè)，要嚴防施工中的安全隱患。
4、建立正常的`施工秩序，確保施工循環(huán)作業(yè)時間，按甲方要求每月完成的工程量。
5、乙方必須在甲方做好前期工程后15日內(nèi)機械進場。
三、付款方式
甲方必須保證工程款到位，以乙方加工五仟立方結(jié)算一次，甲方不得以任何理由拖延和拖欠乙方工程款，結(jié)算每次以每立方的單價(稅后價)全款結(jié)清，如逾期不支付，按本合同第二項第八條執(zhí)行。
四、違約責任
雙方應共同遵守上述條款;未經(jīng)對方同意，單方不得擅自變更和解除合同，如有違約，違約方負責賠償守約方按工程總造價的5%計算違約金，誰違約誰賠償。
五、其它
1、如遇不可抗拒的自然因素，造成的停工損失，甲、乙雙方協(xié)商解決。
2、各種手續(xù)、稅款全部由甲方承擔，乙方概不負責。
3、如因物價上漲，造成乙方成本增加，乙方有權(quán)要求甲方進行合理調(diào)價。
4、未盡事宜雙方協(xié)商解決，增加的補充條款和主合同具有同等法律效力。
5、本合同一式四份，雙方簽字蓋章產(chǎn)生法律效力，甲、乙雙方各執(zhí)兩份。
六、補充協(xié)議：
甲方(公章)：xx乙方(公章)：xx
法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx
20xx年x月x日20xx年x月x日
承包加工合同范本8
(甲方)委托方：
(乙方)加工方：
根據(jù)中華人民共和國合同法和相關(guān)法律法規(guī)，在平等的基礎(chǔ)上，經(jīng)雙方友好協(xié)商，甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款：
一、貨物概況及加工價格
1.1下表為本合同明細單價，具體加工規(guī)格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數(shù)量按實際完成合格加工數(shù)量結(jié)算。
1.2在本合同執(zhí)行期間內(nèi)，本合同約定的固定綜合單價均不做任何調(diào)整。1.3乙方需根據(jù)甲方采購單及乙方核實現(xiàn)場的附圖要求的規(guī)格和數(shù)量進行加工生產(chǎn)，合同簽訂后3日內(nèi)乙方應派技術(shù)人員到現(xiàn)場核實實際尺寸，制作施工圖。1.4結(jié)算總價=乙方實際加工合格的數(shù)量_約定單價。
1.5乙方接到甲方提貨通知后2日內(nèi)應到甲方指定的地點提取大板到乙方工廠加工，并核對碼單與石材的實際數(shù)量簽字確認收料，原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工原因造成石材無法安裝的由乙方負責。
二、質(zhì)量標準
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關(guān)規(guī)范。
2.2乙方需對確認的石材排版圖(以現(xiàn)場實際核對后)加工生產(chǎn)，并根據(jù)排版圖對所需石材紋路及色差進行排版并在每一件成品石材上貼上標簽。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間：以甲方書面通知時間為準。 3.2交貨地點： 3.3現(xiàn)場收貨聯(lián)系人：
五、包裝標準
5.1乙方為甲方提供足以保護石材的六面木箱包裝。
5.2交貨時，乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內(nèi)正確的貨物規(guī)格、數(shù)量、編號、使用部位，以便甲方清點貨物。
六、貨款支付
6.1乙方給甲方每交貨一批，經(jīng)甲方驗收合格后，則甲方支付該批次貨物的加工費的50%，全部加工完畢付至總結(jié)算款的'80%，安裝完畢驗收無加工質(zhì)量問題后付清余款。
6.2結(jié)算時按乙方實際加工驗收合格的數(shù)量結(jié)算。
6.3乙方應保證石材成品在裝車及運輸時是完好無損的。因乙方原因?qū)е率倪\至交貨地點若有破損的，乙方承擔責任和賠償費用。
6.4本合同所有款項均由甲方以匯款轉(zhuǎn)賬方式向乙方支付貨款，乙方在收取甲方每一筆貨款的同時，開具同等金額的財務發(fā)票給甲方。 乙方的收款單位是： 戶名：賬號：
七、違約責任
7.1甲乙雙方簽訂合同后，乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨，甲方也應按合同的約定辦理結(jié)算，支付乙方貨款給。
7.2乙方延遲交付成品的，每延遲一天，向甲方支付違約金為人民幣1000元/天，逾期5天，甲方有權(quán)解除合同，乙方應退還已付款，并賠償甲方損失。7.3乙方對甲方提供的原材料不得擅自調(diào)換，如擅自調(diào)換的，甲方有權(quán)拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
7.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求，乙方應無償返工直到符合要求，并賠償由此給甲方造成的損失。
八、合同的變更與解除
8.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或者解除本合同。
8.2合同權(quán)利義務終止后，甲乙方都應遵循誠實信用原則、履行通知、協(xié)助、保密等義務。
九、解決爭議的方式
9.1甲乙方應友好協(xié)商。協(xié)商不成的，向甲方所在地人民法院起訴。
十、其他
10.1本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
10.2本合同一式四份，甲方兩份，乙方兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
10.3乙方應提供營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證、法人身份證、稅務登記證復印件。
10.4乙方保證其在本合同中的地址通訊方式準確無誤，甲方可按該地址直接送達與本合同相關(guān)的通知、函等所有資料，也可以郵寄送達，郵寄送達的，無論乙方是否簽收或拒簽，以甲方寄出時間起算，四日后均視為已送達。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承包加工合同范本9
合同編號：______________
承攬人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
定作人：_______________________________
法定住址：_____________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
委托代理人：___________________________
身份證號碼：___________________________
通訊地址：_____________________________
郵政編碼：_____________________________
聯(lián)系人：_______________________________
電話：_________________________________
傳真：_________________________________
帳號：_________________________________
電子信箱：_____________________________
雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條承攬人加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費
定作物名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔
定作物名稱
完工時間
檢驗時間和地點
檢驗標準及方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔
定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條定作人提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術(shù)資料
材料名稱
型號
規(guī)格
質(zhì)量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術(shù)資料及交付時間
第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸
材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條圖紙?zhí)峁?/p>
承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，在____日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的____日內(nèi)答復
第七條轉(zhuǎn)包
1．定作人（是／否）同意將定作物的主要工作交由第三人完成；可以交由第三人完成的工作包括：_________。
2．承攬人將其承攬的主要工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
3．承攬人未經(jīng)定作人同意將主要工作交由第三人的，定作人有權(quán)解除合同。
4．承攬人可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。承攬人將其承攬的輔助工作交由第三人完成的，應當就該第三人完成的工作成果向定作人負責。
第八條保密
承攬人應當就以下方面保守秘密：________________，未經(jīng)定作人許可，不得留存復制品或者技術(shù)資料。
第九條變更的損失
定作人中途變更承攬工作的要求，造成承攬人損失的，應當賠償損失。
第十條協(xié)助
1．承攬工作中定作人應對承攬人提供以下協(xié)助：______________________________。
2．定作人不履行協(xié)助義務致使承攬工作不能完成的，承攬人可以催告定作人在______天內(nèi)履行協(xié)助義務，并可以順延履行期限。
3．定作人逾期不履行協(xié)助義務的，承攬人可以解
除合同。
第十一條監(jiān)督
承攬人在工作期間，應當接受定作人必要的監(jiān)督檢驗，但定作人不得因監(jiān)督檢驗妨礙承攬人的正常工作。
第十二條保管
承攬人應當妥善保管定作人提供的材料以及完成的工作成果。因保管不善造成毀損、滅失的，承攬人應當承擔損害賠償責任。
第十三條加工費結(jié)算辦法與時間
_____________________________________。
第十四條付款
定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付定金_________元；定作人應于_________年_________月_________日前向承攬人交付預付款_________元。定作人不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬人不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第十五條留置
定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置定作物。
第十六條本合同解除的條件：
1．定作人可以隨時解除合同，但應及時書面通知承攬人，并承擔由此給承攬人造成的損失。
2．合同期限屆滿，雙方不再續(xù)簽本合同；
3．雙方通過書面協(xié)議解除本合同；
4．因不可抗力致使合同目的不能實現(xiàn)的；
5．在合同期限屆滿之前，當事人一方明確表示或以自己的行為表明不履行合同主要義務的；
6．當事人有其他違約或違法行為致使合同目的不能實現(xiàn)的；
第十七條質(zhì)量保證
承攬人對定作物的質(zhì)量負責的期限為：_________。其保證質(zhì)量的前提條件為：_______________________。
第十八條違約責任
1．承攬人的違約責任
（1）承攬人如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，定作人同意利用的，應當按質(zhì)論價；不同意利用的，承攬人應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。
（2）承攬人交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，定作人仍然需要的，承攬人應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；定作人不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬人賠償。
�。�3）因承攬人包裝不善造成定作物毀損的，由承攬人賠償損失。
�。�4）承攬人逾期交付定作物，應當向定作人償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的_________‰償付違約金。
�。�5）承攬人不能交付定作物的，應向定作人償付不能交付定作物部分價款總值_________％的違約金。
�。�6）由承攬人負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，承攬人應當負責修理，達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則定作人有權(quán)拒收。
2．定作人的違約責任
�。�1）定作人如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬人因此造成的損失。
�。�2）定作人如中途廢止合同，應償付承攬人未履行部分定作物價款總值_________％的違約金。
�。�3）定作人如未按合同規(guī)定的時間向承攬人提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應當償付承攬人因停工待料的損失。
�。�4）定作人如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬人償付違約金。
�。�5）定作人如無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬人因此造成的損失。
�。�6）定作人如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十九條聲明及保證
承攬人：
1．承攬人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．承攬人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對承攬人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
定作人：
1．定作人有權(quán)簽署并有能力履行本合同。
2．定作人簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)（________________）均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構(gòu)、行政機關(guān)或監(jiān)管機構(gòu)均未作出任何足以對定作人履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
第二十條通知
1．根據(jù)本合同需要一方向另一方發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：______________________________。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關(guān)責任。
第二十一條合同的變更
本
合同履行期間，發(fā)生特殊情況時，任何一方需變更本合同的，要求變更一方應及時書面通知對方，征得對方同意后，雙方在規(guī)定的時限內(nèi)（書面通知發(fā)出_________天內(nèi)）簽訂書面變更協(xié)議，該協(xié)議將成為合同不可分割的部分。未經(jīng)雙方簽署書面文件，任何一方無權(quán)變更本合同，否則，由此造成對方的經(jīng)濟損失，由責任方承擔。
第二十二條合同的轉(zhuǎn)讓
除合同中另有規(guī)定外或經(jīng)雙方協(xié)商同意外，本合同所規(guī)定雙方的任何權(quán)利和義務，任何一方在未經(jīng)征得另一方書面同意之前，不得轉(zhuǎn)讓給第三者。任何轉(zhuǎn)讓，未經(jīng)另一方書面明確同意，均屬無效。
第二十三條爭議的處理
1．本合同受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決
�。�1）提交_________仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第二十四條不可抗力
1．如果本合同任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本合同下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。
2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的.時間內(nèi)通過書面形式將不可抗力事件的發(fā)生通知另一方，并在該不可抗力事件發(fā)生后_________日內(nèi)向另一方提供關(guān)于此種不可抗力事件及其持續(xù)時間的適當證據(jù)及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本合同的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。
3．不可抗力事件發(fā)生時，雙方應立即通過友好協(xié)商決定如何執(zhí)行本合同。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本合同項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使合同任何一方喪失繼續(xù)履行合同的能力，則雙方可協(xié)商解除合同或暫時延遲合同的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發(fā)生不可抗力的，不能免除責任。
4．本合同所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本合同簽訂日之后出現(xiàn)的，使該方對本合同全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰(zhàn)爭（不論曾否宣戰(zhàn)）、動亂、罷工，政府行為或法律規(guī)定等。
第二十五條合同的解釋
本合同未盡事宜或條款內(nèi)容不明確，合同雙方當事人可以根據(jù)本合同的原則、合同的目的、交易習慣及關(guān)聯(lián)條款的內(nèi)容，按照通常理解對本合同作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本合同相抵觸。
第二十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，雙方可以達成書面補充合同。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第二十七條合同的效力
1．本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋單位公章或合同專用章之日起生效。
2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
3．本合同正本一式_________份，雙方各執(zhí)_________份，具有同等法律效力。
承攬人（蓋章）：_________ 定作人（蓋章）：__________
法定代表人（簽字）：_____ 法定代表人（簽字）：______
委托代理人（簽字）：_____ 委托代理人（簽字）：______
簽訂地點：_______________ 簽訂地點：________________
_________年_____月_____日 _________年______月_____
承包加工合同范本10
甲方：（定做方）
乙方：（承攬方）
附加身份證復印件 加工，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務
1、合同簽定后，甲方為乙方提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續(xù)做畫，為保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費（550元2），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務
1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題，乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，需經(jīng)廠方同意方可進行，否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元2）的`1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月，200________年月____日起至200________年月____日止。 本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方：
乙方：
________年____月____日
承包加工合同范本11
發(fā)包方：（以下簡稱甲方）
承包方：身份證號碼（以下簡稱乙方）
為明確責任，保障雙方的權(quán)益，保證生產(chǎn)項目發(fā)、承包工作的順利進行，根據(jù)本項目的具體情況，經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商一致，特訂立本合同。本合同是甲乙雙方真實意思的表示，雙方一致同意按合同條款執(zhí)行。
一、項目名稱：
二、項目地點：
三、承包范圍：
四、項目內(nèi)容：下料、管材彎管、板材折彎、整體鉚拼、焊接、清理打磨、整形、組裝，屬承包范圍內(nèi)的原材料、在制品、產(chǎn)成品的轉(zhuǎn)運等屬承包范圍內(nèi)的內(nèi)容。
五、承包方式
1、甲方發(fā)包形式為人工費（勞務費）清包。
2、乙方承包范圍內(nèi)的項目實行包人工、包工期、包質(zhì)量、包安全、包保修等全部內(nèi)容。
六、合同價款 最終以雙方實際審定的工時數(shù)和批量生產(chǎn)交貨臺數(shù)結(jié)算。工時單價為160元日。整臺交付單價元臺。人工費用包含乙方員工的工資、產(chǎn)品質(zhì)量返工費、交通住宿、保險、乙方的管理費用等雙方所明確的費用。
七、開工日期及交付 開工日期：________年____月____日，項目必須在________年____月____日全部生產(chǎn)完畢并合格交付。乙方必須確實遵守規(guī)定的交貨期，若有延誤的情況以及因規(guī)格不合，質(zhì)量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方。
�。ㄒ唬┻^期____日內(nèi)，每逾1天，按未交部分總價的1%接受甲方處罰。
�。ǘ├^續(xù)逾期3天以上至5天以內(nèi)者，按未交部分總價的2%接受甲方處罰。
�。ㄈ├^續(xù)逾期5天以上至10天以內(nèi)者，按未交部分總價的3%接受甲方處罰。
�。ㄋ模├^續(xù)逾期10天以上，依違約論，不論未交部分數(shù)量，違約金以5%的一倍計算。
八、付款方式
1、生產(chǎn)完成驗收合格后，____日內(nèi)辦理結(jié)算，結(jié)算總承包價款的80%，結(jié)算完畢后____日內(nèi)，甲方支付剩余15%項目款（也可當月驗收合格后在下月與甲方給本公司員工發(fā)工資時同步支付）。
2、其余5%保修金，自項目結(jié)束驗收合格之日起滿____日后____日內(nèi)付清。
3、生產(chǎn)期間原則上不發(fā)生人工費用結(jié)算，但因乙方人員確因看病治療的費用，可事先征得甲方公司總經(jīng)理同意方可結(jié)算。
九、項目質(zhì)量 乙方產(chǎn)品質(zhì)量必須達到公司規(guī)定的'各項合格標準。乙方應嚴格按設計圖紙、公司驗收規(guī)范、公司生產(chǎn)計劃要求生產(chǎn)（不含試制產(chǎn)品），否則由此產(chǎn)生的質(zhì)量問題及責任損失由乙方全部承擔。通過驗收的貨品在甲方再加工或交付客戶時，若發(fā)現(xiàn)有不良品時（明顯為甲方再加工后的磨損品除外），則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。
十、項目進度 在生產(chǎn)中，乙方應嚴格按照甲方公司《生產(chǎn)用工計劃》派工生產(chǎn)，不得以任何理由要求多用工時，影響生產(chǎn)進度。如非人為操作設備故障維修、停水停電、生產(chǎn)材料不按計劃到廠導致誤工誤時，由甲方核實，總經(jīng)理批準后方可具實調(diào)整《生產(chǎn)用工計劃》。
十一、甲方工作
1、開工前向乙方提供設計圖紙，乙方應妥善使用和保管。
2、甲方有權(quán)對乙方在生產(chǎn)過程中的項目進度、質(zhì)量、安全生產(chǎn)進行監(jiān)督。達不到要求時，提出整改要求直至勒令退場。由此造成的經(jīng)濟損失甲方從乙方已完項目款項中扣回并保留追償權(quán)利。
3、負責提供的生產(chǎn)用設備安拆和調(diào)試維修工作。乙方未經(jīng)允許擅自改動機電設備設置或操作不當導致安全事故，責任和經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。 有關(guān)承包加工合同范X 甲方： （以下簡稱：甲方） 乙方： （以下簡稱：乙方） 根據(jù)XX公司的生產(chǎn)需要，甲乙雙方本著平等自愿、合理合法、協(xié)商一致的原則，甲方同意與乙方在________年度簽訂 業(yè)務加工承攬承包合同。
一、甲方考慮到甲乙雙方的便利、有效，甲方同意在與乙方簽訂 加工承攬承包合同的基礎(chǔ)上無償提供工作場所、工作用水電，并有償提供食宿，洗浴、水電等必要的生活設施，具體費用依照公司標準在乙方的加工費中扣除。
二、合同期內(nèi)，乙方對甲方提供的資產(chǎn)設施、設備享有使用權(quán)并必須保持設備完好。如因使用期限已滿自然損壞的設施，應由乙方及時上報甲方審定后報廢，乙方不得擅自處理。
三、乙方對于加工車間的生產(chǎn)設備設施等應定期檢查、維護、保養(yǎng)。
四、乙方有自行招聘員工的權(quán)利，乙方員工的工資由乙方定，甲方無權(quán)干涉，但乙方給付員工的工資必須合法；甲方考慮到乙方不符合為其員工繳納社會保險費的資格，甲方同意為其員工繳納社會保險費；如發(fā)生工傷及其他意外事故，甲方在社會保險內(nèi)賠償，社會保險以外的部分由乙方自行承擔；
三、甲乙雙方同意乙方加工承攬費的單價按照________年的工價標準結(jié)算，新型產(chǎn)品的工價面議一致后再定；
四、乙方承諾保證其招聘的員工遵守甲方的規(guī)章制度，并保證其招聘的員工享受國家法規(guī)所規(guī)定的權(quán)利；
五、甲乙雙方在中途如需解除本協(xié)議者，須經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商解決，任何一方無故不履行本協(xié)議者，另一方有追究其責任的權(quán)利；
六、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
________年____月____日 ________年____月____日
承包加工合同范本12
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
家庭住址：身份證號：甲乙雙方依照《中華人民共和國合同法》以及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)平等協(xié)商，甲方將本廠的“紅磚生產(chǎn)”承包給乙方，達成以下協(xié)議：
第一條：承包方式及要求
1、乙方在承包期間對制坯、碼架、坯架護理、裝窯、出窯、燒窯等半成品與成品的生產(chǎn)人員獨立管理與核算。
2、乙方生產(chǎn)所需要的工人由乙方自主招聘與甲方?jīng)]有勞動合同關(guān)系，生產(chǎn)期間所發(fā)生的.輕工傷，花費在壹萬元以內(nèi)者，由乙方承擔，如發(fā)生人身損傷事故，花費在壹萬元以上者，由甲乙雙方共同承擔，各自承擔費用的50%。
第二條：承包定額及費用
1、承包期間所需的煤、電費由甲方承擔，在確保原材料的滿足供應下，乙方_____年必須完成生產(chǎn)合格標磚_____萬塊，計價每萬塊為_____元(大寫_____圓整)，如遇到不可抗拒的自然災害造成的損失由雙方協(xié)商共同承擔。
2、乙方要按甲方的要求按時帶隊進廠，甲方應先付給乙方訂金_____萬元(此預定金在乙方進廠正常生產(chǎn)期間分批累計扣除<注每月扣回_____仟元>)
第三條：雙方的責任和義務
1、甲方開機之前，要將所有的機械設備進行一次徹底維護保養(yǎng)，移交給乙方使用和管理，確保乙方正常進行生產(chǎn)，如有損壞或丟失，由乙方及時購買補充，不得影響正常生產(chǎn)。
2、甲方對乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量有權(quán)進行監(jiān)督不合格產(chǎn)品不入庫，但也不能過分挑剔和故意刁難乙方。
3、工資結(jié)算，甲方每月分二次對賬結(jié)算付給乙方承包費用，不得拖欠。
第四條：違約責任及獎罰制度
1、乙方必須完成年產(chǎn)量_____塊標磚，每超過_____塊獎給乙方_____元獎金，如每少于_____塊則扣除乙方_____萬元的罰款，本合同生效后，雙方必須嚴格執(zhí)行，不得違約。
2、乙方及其工作無論任何情況下，不得干擾甲方經(jīng)營，不得阻塞圍堵甲方經(jīng)營場所，否則，每阻塞一次應由乙方付給甲方_____元損失費，相反如由于甲方與當?shù)厝罕娀蛲恋丶m紛所造成影響乙方正常生產(chǎn)，同樣付給乙方五千元的損失費。
3、合同期間，雙方要坦誠相待，精誠合作，團結(jié)一致，做到勤溝通，勤協(xié)調(diào)，遇到問題和困難及時處理，保證完成年生產(chǎn)任務，做到大家都賺錢，都高興。
4、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商補充，補充協(xié)議與本合同具有同等效力，本合同在執(zhí)行過程中，如發(fā)生爭議，雙方盡量協(xié)商解決，如達不成共識，可在當?shù)胤ㄔ涸V訟解決。
5、補充說明：如遇到特殊情況，磚廠確實無法正常生產(chǎn)時，所定產(chǎn)量按當時能生產(chǎn)多少算多少，不計獎罰。
6、甲乙雙方須遵守合同條例，任何一方不得違約，若有一方違約，應一次性賠付對方違約金_____元。
7、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承包加工合同范本13
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《公路建設施工承包合同條例》及公路工程建設的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合村道公路建設工程的具體情況，甲、乙雙方就該合同段公路工程，在平等互利協(xié)商一致的基礎(chǔ)上達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
一、工程名稱和地點
1、工程名稱：夾竹園鎮(zhèn)黃金口村碎石路。
2、工程地點：夾竹園鎮(zhèn)黃金口村泥結(jié)碎石路途經(jīng)，四、五、六、七，終點為楊家湖村6組，九、十、十一，終點為高速公路，公路總長5.37公里。
二、工程承包范圍及內(nèi)容
該段路基泥結(jié)碎石路面，要求路基平整。寬度3.5米，分三層結(jié)構(gòu)即2m厚0.5—1.0cm細碎石面層、8cm厚2.0—4.0碎石結(jié)合層、10cm厚5.0—12.0cm石渣底層，路基原土碾壓。路面軸線可根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行調(diào)整，但盡量保證軸線順直為宜。
三、承包方式
本工程采取包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安全的不變單價承包方式。
四、工程造價
根據(jù)工程量、測算本合同段工程承包總造價為人民幣元整。
五、工程施工工期
本合同施工工期為120天，(雨天除外)，20xxxx年4月17日開工，于20xxxx年8月17日竣工。
六、甲、乙雙方的權(quán)利，義務
1、甲方的主要權(quán)力、義務。
(1)甲方的主要權(quán)利
派出質(zhì)量監(jiān)督人員對乙方承包的工程進行質(zhì)量監(jiān)督。
(2)甲方的主要義務
�、偌追浇拥揭曳津炇丈暾埡螅�3天內(nèi)組織有關(guān)人員進行驗收，否則損失由甲方負責。
�、谪撠熃鉀Q賠償所涉及到的青苗及林木損失。負責組織砍伐整條路面的'林木障礙。
2、乙方的主要權(quán)力、義務
(1)乙方的主要權(quán)力，開工前按約定領(lǐng)取工程起動款元，￥1/2，完工后全部付清。
(2)有權(quán)自行采購所需材料及施工人員的調(diào)度。
(3)嚴格按照施工規(guī)范進行施工，保證工程質(zhì)量。在施工過程中，如有人為阻擋，人員、機械誤工費照價計算由甲方全部負責賠償。
(4)制定安全技術(shù)措施，承擔安全事故所發(fā)生的費用。
七、違約責任
本合同簽字蓋章后生效，雙方都要認真履行合同條款，如一方有違約行為，則按合同約定的條款執(zhí)行(違約方賠償對方總造價30%的違約金)，并按照《中華人民共和國合同法》的有關(guān)條款追究違約方的責任。
八、附則
1、本合同一式貳份，合同雙方各執(zhí)一份。
2、合同雙方代表簽字蓋章后生效，結(jié)清工程款后，合同自行終止，本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂補充協(xié)議。
甲方(公章)：xx乙方(公章)：xx
法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx
20xx年x月x日20xx年x月x日
承包加工合同范本14
甲方：______________________
乙方：______________________
根據(jù)《合同法》之規(guī)定，本著互惠互利、共進雙贏的原則，經(jīng)雙方友好協(xié)商，就德州實華24萬噸/年燒堿、30萬噸/年P(guān)VC搬遷項目設備庫工程相關(guān)事宜，達成協(xié)議條款如下：
一、工程概況
二、工期
本工程的加工工期為_____________因無法抗拒的自然因素所造成的加工工期延誤必須有雙方簽字認可。如果甲方有變更工期順延的，必須雙方簽字認可。
三、甲方的權(quán)利和義務
1、保證材料的及時到位，不得耽誤乙方的加工制作工作。若工程有變更應及時以書面的形式通知乙方避免費工損料。提貨費用甲方承擔。
2、遵守以上約定并執(zhí)行。
四、乙方的`權(quán)利和義務
2、按照圖紙制作，保證工期和質(zhì)量。配合甲方審閱圖紙，如圖紙出現(xiàn)錯誤或不合理之處，應積極主動向甲方反映進行協(xié)商，并出具變更說明完善圖紙設計，達到甲方設計要求。
3、因甲方材料不及時到位，乙方有權(quán)停工并不納入工期范圍。甲方提貨時乙方承擔裝車的費用。
4、遵守以上約定并執(zhí)行。
五、技術(shù)要求
1、甲方提供完整的加工圖紙壹套，乙方根據(jù)圖紙和技術(shù)要求進行加工制作不得擅自改動圖紙。合同簽訂后乙方根據(jù)工期和甲方要求編排工程進度表以利于工程按時完成。
2、鋼構(gòu)件拋丸除銹。油漆為中灰防銹漆，漆膜厚度達到設計要求。不含防火涂料的采購及涂刷。
3、本工程的款項不含構(gòu)件加工竣工資料的編制費用，如需探傷，費用由甲方負責，并且不含高強螺栓及抗滑移試驗費。但應為甲方提供方便的途徑以利于工程建設的順利進展。
4、乙方在加工期間，甲方可隨時派技術(shù)人員對加工構(gòu)件進行檢驗。驗收合格后方可出廠。若有錯誤及時返修達到規(guī)范要求標準讓甲方滿意。
5、構(gòu)件制作驗收執(zhí)行GB50205—20xx《鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗收規(guī)范》。
六、付款方式
合同簽訂3日內(nèi)，甲方付給乙方總加工款的50%作為預付款，余款按提貨量分期付清。
七、本合同未盡事宜雙方另行協(xié)商。如協(xié)商不成可向德州人民法院提起訴訟。違約責任由違約方全部承擔。
八、本合同一試兩份。甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字或蓋章后生效。
甲方（蓋章簽字）：______________________乙方（蓋章簽字）：______________________
________年________月________日________年________月________日
承包加工合同范本15
廠方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
為進一步加強企業(yè)管理，完善車間各項制度，提高生產(chǎn)工效，保證質(zhì)量，降低成本，在按勞取酬，互利互惠原則上，協(xié)商確認本合同，合同條款如下：
一、承包責任：
1、承包期內(nèi)承包者必須自覺遵守本公司的各項規(guī)章制度，員工守則，操作規(guī)程，安全規(guī)則和勞動紀律，要有敬崗愛業(yè)的精神，樹立員工愛廠如愛家的主人翁思想。如有違反公司制度，將按規(guī)定給予經(jīng)濟處罰，直至解除勞動合同。
2、廠方負責為承包方員工購買保險，承包方員工工作滿一年的，保險費由廠方負責，不滿一年的由承包方自行承擔。
3、承包期間在生產(chǎn)過程中，經(jīng)常批量出現(xiàn)不合格的產(chǎn)品，廠方有權(quán)可立即終止合同，并要按不合格產(chǎn)品的條例賠償廠方的材料成本。
4、承包期間若承包方要辭職，應提前三個月遞交辭職書給廠方，經(jīng)廠方研究審批后方可辦理辭職手續(xù)。未辦理辭職，未經(jīng)廠方許可不得擅自離開廠方，否則視為自動離職處理，廠方?jīng)]收承包方其未發(fā)承包工料費。
5、承包方至少保證并按照工廠的生產(chǎn)情況及時補充不足的工人，絕對不能因為人員問題而影響到工廠的生產(chǎn)進度，如有影響廠方按相關(guān)規(guī)定給予處罰，生產(chǎn)過程中承包方一定確保安全。
二、承包范圍：
1、承包方負責公司下達生產(chǎn)單材料的手加工工序、包含工人工資、輔助材料(不含膠水)、刀片及機臺的維修及各相關(guān)配件，配件價值200元以下由承包方負責，配件價超過200元以上的由公司負擔。(人為操作造成損壞不論價值多少由承包方負責)，一般設備維修要在當天內(nèi)及時完成。
2、承包方負責整個手加工車間衛(wèi)生、水溝的清理。
3、承包方生產(chǎn)前須先看懂生產(chǎn)單的'內(nèi)容，并對生產(chǎn)的要求與車間主管做整批單的生產(chǎn)計劃。按工程的要求從先到后、從急到緩、按時按質(zhì)有條不穩(wěn)的一條龍生產(chǎn)。
4、承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品應排放好，不可疊高，亂擺亂放。
5、承包方生產(chǎn)出的產(chǎn)品需做好標識，按加工單編號，不能混箱亂擺亂放。
三、承包工料費：
1、質(zhì)量要求：
①承包方按生產(chǎn)單的圖紙要求進行合理加工，確保產(chǎn)品質(zhì)量及加工方案正解，如果因加工錯誤，造成的損失由承包方承擔。
�、趶S方按加工單要求進行驗收。
�、奂庸み^程中弄破板，按材料成本的20%計賠。
2、承包單價：(綜合全包單價：鋸片、加工相關(guān)輔助工具及材料、工人工資及第二條中的所有費用)經(jīng)常加工項目：見附件，其他未盡的加工項目經(jīng)雙方協(xié)商后另議加工承包單價。
3、承包工料費發(fā)放及結(jié)算：以廠方所下單并質(zhì)檢員驗收加工完成后的單進行結(jié)算，當月承包工料費在第三個月的5日左右發(fā)放(即1月份在3月5日左右發(fā)放)。
四、上班時應嚴格按規(guī)范進行操作，在工作中因人為原因造成的事故，保險公司理賠金不足部分由承包方自行負責;在工作范圍內(nèi)非人為造成的工傷事故，如發(fā)生工傷事故，保險金受益人須授權(quán)給廠方。按政府單位調(diào)解后的醫(yī)藥費(理賠金)理賠。保險公司保險不足調(diào)解理賠金的部分，承包方與廠方各付一半責任。
五、以上各項條款希承包方嚴格遵守執(zhí)行，共同協(xié)調(diào)，把公司的各項工作做好。本合同為期一年，到期后雙方可協(xié)商繼續(xù)承包合作，廠方原則上應優(yōu)先承包方簽定下一年度的承包合同。本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：xx乙方(公章)：xx
法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx
20xx年x月x日20xx年x月x日
【承包加工合同】相關(guān)文章：
加工承包合同05-30
服裝加工承包合同09-02
加工合同06-03
加工的合同02-20
加工的合同02-07
加工合同[經(jīng)典]06-09
加工合同經(jīng)典06-20
公司加工合同07-07
鋼筋加工合同05-31
數(shù)控加工合同06-19