(通用)承攬加工合同
隨著法律知識的普及,合同對我們的幫助越來越大,正常情況下,簽訂合同必須經(jīng)過規(guī)定的方式。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編為大家整理的承攬加工合同,希望對大家有所幫助。

承攬加工合同1
承攬方:__________________
定作方:__________________
定作方委托承攬方加工________________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品:
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
備注
第二條 加工成品質(zhì)量要求:______________________________________________。(加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù))
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格,數(shù)量,質(zhì)量
。、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權要求重作,修理,減少價款或退貨。
。病⒂枚ㄗ鞣皆牧贤瓿晒ぷ鞯,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間,數(shù)量,質(zhì)量,規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交(提)日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料,圖紙?zhí)峁┺k法:________________________________________________
(1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
。, 承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。
。, 定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。)
第五條 價款或酬金:_______________________________________________(價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。)
第六條 驗收標準和方法__________________________________________
。,按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙和樣品作為驗收標準。
。玻ㄗ鞣綉敯春贤(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或
項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方
使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3,當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交(提)貨的時間和地點:____________________________________
(1, 交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要
求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2, 交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通
知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。)
第八條 包裝要求及費用負擔______________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔______________________________________
第十條 結算方式及期限__________________________________________
第十一條 其他__________________________________________________
。保 根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。等等)
第十二條 承攬方的違約責任:
一,未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的',定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二,交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
三,未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
四,逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五,不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____%(10%--30%幅度)或酬金總額的_____%(20%--60%幅度)違約金。
六,異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管,保養(yǎng)費。
七,實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八,由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九,未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換,補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量,數(shù)量承擔責任。
十,擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任:
一,中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
二,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%--30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三,未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四,超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
五,超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
六,無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七,變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同自一九____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份,交_______(如經(jīng)簽證或公證,則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:____________________(蓋章)
代表人:____________________(蓋章)
地址:________________________________
電話:________________________________
開戶銀行:____________________________
帳號:______________________________
承攬方:__________________________(蓋章)
代表人:__________________________(蓋章)
地址:_________________________
電話:_________________________
開戶銀行:_____________________
帳號:_________________________
___________年_______月______日訂
承攬加工合同2
甲方(定作方):
法定代表人:
乙方(承攬方):
法定代表人:
為明確雙方在合同中的權利、義務和經(jīng)濟責任,確保合同全面履行,經(jīng)雙方平等協(xié)商一致,根據(jù)《民法典》及有關規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
一、定作物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、價款
1.防盜門名稱:。
2.規(guī)格:。
3.單位:。
4.數(shù)量:。
5.單價:人民幣(大寫)(¥元)
合同價格已包含:門的制作、安裝、運輸、卸車、五金配件、閉門器、電控鎖等所有相關內(nèi)容。
注:根據(jù)實際安裝的樘數(shù)結算,面積以現(xiàn)場實際測量為準。以上價格為一次性包干價。甲方在繼續(xù)訂貨時,需提前通知乙方天數(shù),并提供計劃通知單。
6.工期要求:。
7.工程地點(即施工安裝現(xiàn)場):。
8.質(zhì)量要求:符合國家不銹鋼門窗規(guī)范合格標準。
二、承攬方式、材料的提供
1.乙方承包工程,包括提供所有所需材料、制作、安裝以及運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場。
2.材質(zhì)標準:。
3.乙方產(chǎn)品必須附有產(chǎn)品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質(zhì)量資料向甲方提供。禁止使用不合格產(chǎn)品和假冒偽劣產(chǎn)品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
三、轉包
乙方應當自行配備必要的設備、技術和人力資源,完成主要工作內(nèi)容,除非另有約定。未經(jīng)甲方同意,禁止將本合同項下的權利和義務轉包給任何第三方,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),甲方有權立即解除本合同。
四、定作方的協(xié)助事項
1.甲方應在合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,乙方將根據(jù)現(xiàn)場實測結果確定具體施工尺寸。
2.乙方進入場地后,甲方將配合接通電源并安裝電表,相關費用和電費由乙方承擔。
3.乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。
4.為了確保工程的順利進行和施工質(zhì)量,總包單位應積極配合乙方在施工過程中清理門口的障礙物。乙方有責任保護安裝好的成品,如因乙方保護不當而導致?lián)p壞,損失費用由乙方自行承擔。
五、合同價款與支付方式
1、本合同總金額為人民幣【合同金額】元整(具體金額以實際安裝數(shù)量結算為準)。
合同價款的支付時間與條件如下:
首筆款:合同總金額的50%,作為預付款,于本合同簽訂后的7個工作日內(nèi)支付。
第二筆款:¥元(合同總金額的%),于 年 月 日前支付;
第三筆款:合同總金額的.50%,于合同簽署后的五個工作日內(nèi)支付。
第四筆款:¥元(合同總金額的%),于甲方驗收通過后的個工作日內(nèi)支付。
尾款:根據(jù)合同約定,合同總金額的%將在質(zhì)保期滿后的個工作日內(nèi)支付。
2、指定收款賬號:
六、工期
1.甲方通知乙方,工程即將開工,工期將由雙方與土建施工方商定后確定。乙方需及時提交書面進度報告給甲方,保證加工安裝進度,確保不會影響甲方工程的按期竣工驗收。
2.遇到以下情況時,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽字確認,工期會相應延長:
(1)根據(jù)施工準備規(guī)定,由于施工場地無法提供、電源無法接入、障礙物未能清除或者施工條件不具備,導致無法進行施工。
(2)如果因為現(xiàn)場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工,我們將對施工計劃進行調(diào)整。
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
七、工程質(zhì)量標準和驗收辦法
1.本工程的不銹鋼門窗質(zhì)量要求符合國家現(xiàn)行標準,確保達到合格標準。
2.乙方承諾嚴格遵循施工圖紙、說明文件以及相關的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工,確保工程質(zhì)量符合國家標準。同時,乙方接受甲方派駐代表的監(jiān)督,并積極配合進行整改工作。
3.乙方在施工過程中如發(fā)生任何質(zhì)量問題,必須立即通知甲方派駐代表和當?shù)亟ㄖこ藤|(zhì)量監(jiān)督機構。一般質(zhì)量問題處理完畢后,需將處理結果報告給發(fā)包方和質(zhì)量監(jiān)督機構備案;若出現(xiàn)重大質(zhì)量問題,處理方案必須由設計單位、質(zhì)量監(jiān)督機構、發(fā)包方等單位共同商討,經(jīng)設計單位簽署確認后方可實施,相關費用由乙方承擔。乙方負責安全培訓、安全責任和工地防護工作。
八、質(zhì)量保修
工程竣工并經(jīng)驗收合格后,乙方將對所承攬工程實施保修。保修期按照國家相關規(guī)定執(zhí)行,期間內(nèi),凡是由于乙方制作安裝產(chǎn)品質(zhì)量問題導致的故障,乙方將負責維修或更換。
甲方提出返修要求后,乙方應立即進行維修處理。若乙方未能按時維修,甲方有權自行安排維修人員,所產(chǎn)生的費用將從質(zhì)保金中扣除。質(zhì)保期屆滿且無需支付額外維修費用時,甲方將全額退還質(zhì)保金。
九、安全及特別約定
1.乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規(guī)程進行操作,高空作業(yè)配安全帶,進入施工現(xiàn)場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協(xié)調(diào)、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。
十、違約責任
1.工程質(zhì)量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。
2.由于乙方修理或返工導致交付延遲,乙方應向甲方支付逾期違約金。逾期一天,逾期違約金為合同價款的千分之一。
3.甲方如未能按照合同約定履行自己應承擔的義務,除非竣工日期得以順延,否則還應賠償乙方因此而遭受的實際損失。
十一、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現(xiàn)的、或與本合同有關的糾紛之解決,受中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律約束。
2.雙方同意,因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議,首先應通過友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的,應向有關部門申請調(diào)解。若仍無法達成一致意見,則應提交至當?shù)厝嗣穹ㄔ航鉀Q。
(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的,對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。
十二、其他
1.本協(xié)議一式二份,協(xié)議各方各執(zhí)一份。各份協(xié)議文本具有同等法律效力。
2.本協(xié)議經(jīng)各方簽署后生效。
甲方(蓋章):
__年__月__日
乙方(蓋章):
__年__月__日
承攬加工合同3
甲方:_______________公司
乙方:___________公司
雙方針對加工承攬合同糾紛一案(具體案號待填),經(jīng)協(xié)商一致,達成以下和解協(xié)議:
1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務,該業(yè)務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的加工業(yè)務,__________、__________不是乙方的員工,業(yè)務過程中未得到乙方的.委托授權,事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。
2、甲方?jīng)Q定撤銷上訴,并與乙方達成協(xié)議,乙方同意向甲方支付人民幣某某元作為補償。甲方將開具相關收款發(fā)票給乙方。
3、雙方無其它經(jīng)濟糾紛。
4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。
甲方:__________________有限公司
法定代表人:____________________
__________年_______月_______日
乙方:__________________有限公司
代理人:________________________
__________年_______月_______日
承攬加工合同4
承攬方:____________
定作方:____________
根據(jù)委托方的要求,定作方將承攬長春至吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌的加固、翻新和擴大面積工作。經(jīng)過雙方充分協(xié)商,特制定本合同,以便雙方共同遵守。
第一條加工成品編號名稱規(guī)格單位數(shù)量
第二條加工成品質(zhì)量要求:
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
根據(jù)合同約定,定作方應按時提供合同規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格的原材料。承攬方有責任對定作方提供的原材料進行及時檢驗,如發(fā)現(xiàn)不符合要求的情況,應立即通知定作方進行調(diào)換或補齊。在整個合作過程中,承攬方不得私自更換定作方提供的原材料,也不得進行任何偷換行為。
1、原材料等物品交(提)日期計算,雙方協(xié)商。
第四條技術資料、圖紙由承攬方提供
在承攬方在執(zhí)行工作任務時,如發(fā)現(xiàn)圖紙或技術要求存在不合理之處,應及時向定作方進行通報。定作方應在規(guī)定時間內(nèi)給予回復,并提出修改意見。
2、承攬方應嚴格遵守定作方要求的保密要求,未經(jīng)定作方許可,不得擅自保留任何技術資料的復制品。
3、承攬方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條合同簽訂后,訂作商需支付給承攬方總價款的20%,當加工量達到50%時,定作方需再支付給承攬方總價款的30%,加工量全部完成并定作方驗收合格后,定作方需支付給承攬方剩余50%的總價款。另外,定作方需預留10%的總價款作為質(zhì)保金,一年后支付給承攬方。價款或酬金的執(zhí)行標準需遵循國家或主管部門的規(guī)定,若無規(guī)定則由雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、根據(jù)合同約定,驗收將按照規(guī)定的質(zhì)量標準、圖紙和樣品進行。
2、定作方應當按照合同約定的時間對承攬方完成的工作進行驗收。在驗收之前,承攬方需要向定作方提交必要的技術資料和相關質(zhì)量證明。對于一些短期內(nèi)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的定作物或項目,雙方需要進行協(xié)商處理。如果在保修期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題,除非是由于定作方的使用或保管不當?shù)仍驅е碌,否則承攬方需要負責修復或更換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點為長春市,具體地點為長吉高速長春東出口一公里處,交貨時間為雙方簽訂合同之日起計算30日。
作物交付期限應當按照合同約定執(zhí)行。如果一方要求提前或延期交付作物,必須事先與對方達成協(xié)議,并按照協(xié)議執(zhí)行。雙方可以根據(jù)具體情況另行約定交付期限的計算方法。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
第十條結算方式及期限
第十一條其它
(如:根據(jù)相關法律規(guī)定,雙方可以約定定金的數(shù)額,并由定作方向承攬方交付定金。如果定作方未能履行合同,則無權要求返還定金;而如果承攬方未能履行合同,則應當雙倍返還定金。雙方也可以約定預付款的金額,定作方可向承攬方支付預付款。如果承攬方未能履行合同,則除了承擔違約責任外,還必須全額返還預付款。如果定作方未能履行合同,預付款可以用作違約金和賠償金,有剩余款項的情況下可以要求返還。
第十二條承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
二、根據(jù)合同規(guī)定,如果承包方交付的定制產(chǎn)品或完成的工作數(shù)量少于約定數(shù)量,定制方仍需的部分應按照約定數(shù)量補充交付,逾期交付的部分應按照延期交付處理。如果定制方不再需要少交或延遲交付的部分,承包方應賠償定制方因此而遭受的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金__元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的`__%(30—50%的幅度)或酬金總額的__%(30—50%幅度)違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的方式和時間對定作方提供的原材料進行檢驗,或者在檢驗過程中發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求卻未按合同規(guī)定的時間通知定作方進行調(diào)換或補充的情況下,由承攬方對工作質(zhì)量和數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方進行工作過程中,如發(fā)生任何損壞或事故,均由承攬方承擔責任。
第十三條定作方的違約責任
一、如需更改已經(jīng)確定的作物數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,承包方應當賠償因此而造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失。如果承攬方不要求解除合同,定作方除了交付定作物的日期會延遲外,還需要承擔承攬方因停工待料而產(chǎn)生的損失。
四、超過合同規(guī)定期限未領取定作物的,定作方應當按照約定支付違約金,并承擔承攬方因保管、保養(yǎng)費用產(chǎn)生的實際支出。若定作方超過領取期限六個月仍未領取定作物,承攬方有權將定作物進行變賣,所得款項扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后退還給定作方;若變賣所得款項不足以支付報酬、保管、保養(yǎng)費用,定作方還需補償差額。如果定作物無法變賣,定作方應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定的付款日期,應按照中國人民銀行相關延期付款規(guī)定向承攬方支付違約金。如果按照酬金計算,則每逾期一天需支付酬金總額的千分之一作為違約金。
六、拒絕接收定作物,將導致承攬方和運輸部門遭受損失。因此,拒絕接收定作物的一方應當承擔賠償責任,賠償承攬方因此而遭受的損失以及運輸部門可能面臨的罰款。
七、根據(jù)客戶要求,修改交付定制產(chǎn)品的地點或接收單位,需要承擔額外費用。
第十四條在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),如因不可抗力導致定作物或原物滅失,承攬方在取得合法證明后,可免除違約責任,但應積極采取措施,盡量減少損失。若發(fā)生在合同規(guī)定履行期限外的情況,則不得免除責任。若是因定作方遲延接受或無故拒收而導致的損失,則定作方應承擔責任,并賠償承攬方的損失。
第十五條處理加工承攬合同糾紛時,當事雙方應首先協(xié)商解決;若協(xié)商不成,任何一方可向合同管理機構申請調(diào)解、仲裁,也可直接向人民法院提起訴訟。
本合同自雙方簽署之日起生效,合同履行完畢即失效。合同期間,雙方不得擅自變更或解除合同。如有未盡事宜,須經(jīng)雙方協(xié)商確定補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份,由雙方各執(zhí)一份;副本一式__份,交__(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方:________(蓋章)承攬方:________(蓋章)
代表人:________(蓋章)代表人:________(蓋章)
地址:________地址:________
電話:________電話:________
開戶銀行:________開戶銀行:________
帳號:________帳號:________
________年________月________日
承攬加工合同5
承攬方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
定作方:________________________
地址:________________________
電話:________________________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、承包方完成工作后,應按照合同規(guī)定的時限提交技術資料和質(zhì)量證明文件,并等待定制方驗收。對于難以在短期內(nèi)檢驗出質(zhì)量問題的定制品或項目,雙方應該在合同中約定保證期限。如果在保證期限內(nèi)發(fā)現(xiàn)問題,除非是由于定制方使用或保管不當?shù)仍蛟斐傻馁|(zhì)量問題,否則承包方有責任修復或更換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
1、雙方應當按照合同規(guī)定履行交(提)定作物期限。如有任何一方需要提前或延期交(提)定作物,應在事先與對方達成協(xié)議并且按照協(xié)議執(zhí)行。
2、確定定作物交付日期的計算方法為:若承攬方自行安排運輸工具送交定作物,則以定作方接收物品的時間戳記為準;若委托運輸部門運輸,則以承運部門發(fā)放時間戳記的日期為準;若由定作方親自提取,則以承攬方通知提取日期為準,但承攬方必須在通知中留出適當?shù)耐局袝r間。雙方如有其他約定,則按照雙方協(xié)商的方式計算。
第八條包裝要求及費用負擔________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔________________________________________________
第十條轉包
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
。2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經(jīng)甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條其他約定____________________________________________________________
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;仍不符合合同規(guī)定的。
2、如果承攬方在交付定制物品或完成工作時未能滿足合同規(guī)定數(shù)量,但定制方仍需要這些物品或工作,那么承攬方應按照少數(shù)補齊,并且逾期部分應視為遲延交付。對于定制方不再需要的部分,承攬方應賠償因此造成的損失。
3、如果承攬方未按照合同規(guī)定對定制物品進行包裝,需要進行返修或重新包裝的,承攬方應該負責返修或重新包裝,并承擔由此產(chǎn)生的費用。如果定制方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失,承攬方應該支付低于合格包裝物價值的不合格包裝物部分的費用。如果由于包裝不符合合同規(guī)定導致定制物品毀損或丟失,承攬方應該賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、如若無法交付定制物品或未能完成工作,違約方需支付無法交付定制物品或未能完成工作價值總和的________%(請自行填寫具體數(shù)值,建議在10%~30%之間),或者酬金總額的________%(請自行填寫具體數(shù)值,建議在20%~60%之間)作為違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的`損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的。
3、如未能按照合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同。此時,定作方應當賠償因違約行為而給承攬方造成的損失。如果承攬方不要求解除合同,那么除交付定作物的日期延后外,定作方還需要承擔停工待料所帶來的經(jīng)濟損失。
4、若定作方未在合同規(guī)定的期限內(nèi)領取定作物,則需承擔承攬方的保管、保養(yǎng)費用,并按照合同約定支付違約金。如果超過6個月仍未領取定作物,則承攬方有權變賣該物品,所得價款扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后應退還給定作方。若變賣所得不足以支付報酬及相關費用,則定作方需要賠償差額;如果無法變賣,則定作方需賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按項處理:
1、向_________機關申請_________;
2、向人民法院起訴。
本協(xié)議自______年______月______日起開始生效,有效期為______年/月/日至______年/月/日止。在合同有效期內(nèi),除非經(jīng)雙方協(xié)商一致并以書面形式確認變更或解除,否則任何一方不得擅自變更或解除本協(xié)議。如有未盡事宜,雙方應及時進行協(xié)商,并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議應與本協(xié)議具有同等法律效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式_______份,交____________(如經(jīng)鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:____________________
代表人:____________________
__________年________月________日
承攬方:____________________
代表人:____________________
__________年________月________日
承攬加工合同6
甲方:(定做方)
乙方(承攬方)附加身份證復印件
加工,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、雙方簽訂合同后,甲方將免費提供產(chǎn)品樣本圖案。乙方需自行購買天然彩沙、鍍金線及專用工具。若乙方因個人原因無法繼續(xù)完成畫作,則在本廠購買的材料不予退還,以保證本廠產(chǎn)品質(zhì)量。
2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的.半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負責。
2、乙方在制作過程中應嚴格按照甲方提供的樣本進行制作,未經(jīng)廠方同意,不得私自組織人員加工或進行技術轉讓。如有違反,將被視為違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期____月,20____年____月____日起至20____年____月____日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方
乙方:
20____年____月____日
承攬加工合同7
定作方:
合同編號:
承攬方:
簽訂日期:
經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,甲方委托乙方承攬加工業(yè)務,達成以下合同條款。
一、加工成品:
二、加工成品質(zhì)量要求:
三、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1.承攬方在接收定作方提供的原材料時,應當對原材料進行嚴格檢驗,確保符合生產(chǎn)要求。如發(fā)現(xiàn)原材料不合格,應立即通知定作方更換或補充原材料。承攬方不得在未經(jīng)定作方同意的情況下擅自更換原材料,也不得私自替換修理物品的零部件。另外,承攬方在生產(chǎn)過程中,每噸(件)成品所消耗的原材料量不得超出約定的范圍。如因承攬方原料問題導致定作方損失的,承攬方應承擔相應的賠償責任。
2、提供原材料的一方應確保所提供的原材料符合定作方的要求,并且能夠滿足承攬的需要。
四、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.雙方應及時溝通,如承攬方發(fā)現(xiàn)提供的.圖紙或技術要求存在不合理之處,應當立即通知定作方。定作方在收到通知后,應及時回復并提出修改意見。
2.承攬方在接受定作方的委托工作時,如定作方要求保密,承攬方應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得保留任何技術資料的復制品。
五、價款或酬金
價款或酬金按照如下約定計算:
六、驗收標準和方法
1、根據(jù)合同約定,驗收將依據(jù)規(guī)定的質(zhì)量標準、圖紙和樣品進行。
2、驗收前,承攬方應向定作方提交必要的技術資料和相關質(zhì)量證明。對于難以在短期內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,在質(zhì)保期內(nèi)出現(xiàn)問題時,承攬方有責任進行修復或更換。
七、交貨的時間和地點
1、交貨時間:
2、交貨地點:定作方工廠內(nèi)
八、包裝要求
1、成品按照包裝費用由承攬方承擔。
九、運輸安排及費用承擔:貨物的運輸由承運方負責安排,運輸費用由承運方承擔。
十、費用結算
結算時間:
十一、承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,定作方同意利用的,應當按照實際質(zhì)量進行價值補償,可以適當減少酬金或價款;如定作方不同意利用,有權拒收,由此造成的損失應由承攬方承擔賠償責任。
2、根據(jù)合同約定,承攬方如未按時交付定制物品或完成工作,定作方仍需的部分應當按照原定數(shù)量補齊,逾期交付的部分則需按照延遲交付的處理方式進行補償。對于定作方不再需要的少交或遲交部分,承攬方應賠償定作方因此而遭受的損失。
3、未按合同規(guī)定包裝定制物品的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
4、定制物品逾期交付時,需要支付違約金。違約金的計算方式為每逾期一天,按照逾期交付部分的總金額的%支付違約金。
5、無法交付定制品或無法完成工作的一方,應支付無法交付定制品或無法完成工作部分價款總值的30%作為違約金,并賠償給定制方造成的損失。
6、若因為保管不善導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品遭到損壞或丟失,責任方應當承擔由此給定作方造成的損失。
7、未經(jīng)定作方允許,承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件。若發(fā)生擅自更換情況,定作方有權拒收,并要求承攬方賠償因此造成的損失。若定作方要求重做或重新修理,承攬方應按照要求進行,并承擔因逾期交付而產(chǎn)生的責任。
十二、不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),如果因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失,承攬方在取得合法證明后,可免除承擔違約責任。
十三、其它約定
1、雙方在加工承攬合同發(fā)生糾紛時,應首先進行友好協(xié)商解決;若協(xié)商不成,可向定作方所在地的人民法院提起訴訟。
2、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,如有未盡事宜,雙方應共同協(xié)商并作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
3、本合同一式份。
甲方:
蓋章:
簽約人:
職務:
電話號碼:
乙方:
蓋章:
簽約人:
職務:
電話號碼:
時間:
承攬加工合同8
訂立合同雙方:________
承攬方:________木具廠以下簡稱甲方
定作方:________百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求:________
一、材種:________柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二、用材尺寸:________按圖紙所標尺寸做。
三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四、甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料由甲方提供
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方。
甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條工程價款:
________按核定價格單計算款25元。
第六條驗收標準和方法:
________本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點:
________一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條包裝要求及費用負擔:
________由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計98元,全部費用由乙方負擔。
第九條運輸辦法及費用負擔:
________由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計49元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元(大寫元)。
甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條結算方式及期限:
________乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條甲方的違約責任
一、甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二、甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四、甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五、甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值2%的違約金。
六、由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
一、乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二、乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值3%的違約金。
三、乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的'損失。
四、乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五、乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六、乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力:
________在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;
協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于________年________月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:________(蓋章)
代表人:________
地址:________
電話:________
開戶銀行:________
帳號:________
乙方:________
代表人:________
地址:________
電話:________
開戶銀行:________
帳號:________
________年________月_____日
承攬加工合同9
合同編號:
定作人:
承攬人:
簽訂地點:
簽訂時間: 年 月 日
第一條 加工物
加工物名稱 規(guī)格型號 計量單位 數(shù)量 報酬
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第二條 承攬人提供的材料
材料名稱 商標 規(guī)格型號 生產(chǎn)廠家 計量單位 數(shù)量 質(zhì)量 材料費
單價 金額
合計人民幣金額(大寫)
第三條 定作人對承攬人提供的材料的檢驗標準、方法、時間及提出異議期限: 。
第四條 定作人提供技術資料、圖紙樣品、工藝要求等的時間、辦法及保密要求 。
第五條 承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術要求不合理的,應在 日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的 日內(nèi)答復。
第六條 定作人(是/否)第三人完成定作物的主要工作;可以交由第三人完成的工作是: 。
第七條 定作人協(xié)助承攬人的事項與要求: 。
第八條 定作物的'技術標準、質(zhì)量要求: 。
第九條 定作物的包裝要求及費用負擔: 。
第十條 定作物的交付方式、期限及地點: 。
第十一條 定作物的驗收、方法、期限及地點: 。
第十二條 承攬人對定作物質(zhì)量負責的期限及條件: 。
第十三條 定作人應在 年 月 日前向承攬人交付定金(大寫) 。
第十四條 結算方式及期限: 。
第十五條 定作人未向承攬人支付報酬的,承攬人(是/否)可以留置定作物。
第十六條 本合同解除的條件:
(一)定作人可以隨時解除合同,但應及時書面通知承攬人并承擔由此給承攬人造成的損失。
第十七條 違約責任: 。
違約金或損失賠償額計算方法: 。
第十八條 合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當事人協(xié)商解決,也可以由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第 種方式解決;
(一)提交 仲裁委員會仲裁。
(二)依法向 人民法院起訴。
第十九條 其他約定事項: 。
定作人: 承攬方:
定作人(章): 承攬人(章):
住所: 住所:
法定代表人: 法定代表人:
委托代理人: 委托代理人:
經(jīng) 辦 人:
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行:
帳號: 帳號:
稅號: 稅號:
郵政編碼: 郵政編碼:
年 月 日
承攬加工合同10
委托方:____________________(以下簡稱甲方)
加工方:____________________(以下簡稱乙方)
本合同依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。
一、加工方式
甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。
二、加工內(nèi)容
本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷紅丹防銹底漆一遍)。
三、加工工期
從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。
四、加工量、單價及總金額
1、以上價格參考自《稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-_________),具體報價需根據(jù)實際情況而定。甲方提供完整的施工圖紙并在上面簽字蓋章,乙方應按照圖紙要求進行嚴格加工制作。
2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。
3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。
4、本合同采用的定價方式結算。
五、運輸方式:需方自提,運費自負。
六、結算、付款及付款方式
1、本合同簽訂后萬元為定金,乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。
2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。
3、如果在安裝過程中,甲方發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,應當及時通知乙方。乙方必須在12小時內(nèi)趕到現(xiàn)場解決問題。
七、雙方責任甲方責任
1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。
2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。
3、如果工程在進行中出現(xiàn)設計變更,甲方應提前兩天以書面形式通知乙方,并按實際情況結算因變更導致的材料增減。甲方需承擔在通知之前制造的半成品,并按照合同約定價格支付乙方貨款。
4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。
5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照下
乙方責任
1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結構構件的.材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作。
2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。
3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。
4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃,_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。
八、質(zhì)量驗收
1、甲方在鋼構件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后,由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責,乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責,并在48小時內(nèi)解決。
2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格。
3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。
九、違約責任
2、如果由于甲方的原因導致乙方停工、延誤工程進度、需要返工或者造成原材料和構件報廢,那么甲方應當承擔賠償乙方因此產(chǎn)生的直接經(jīng)濟損失。
3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。
4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。
十、保密責任
任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。
十一、其他約定
1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。
2、本合同如有未列明事宜,雙方應協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議。補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
3、雙方如有任何糾紛或爭議,應當通過友好協(xié)商的方式進行解決。如果協(xié)商不成,則可向乙方所在地的人民法院提起訴訟。
4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。
5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。(以下無正文)
甲方:_______________________(蓋章)乙方:_______________________
_______年_______月_______日
承攬加工合同11
甲方:____________________
乙方:____________________
依照《____________________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規(guī),在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:
________________________________________
2、工程地點:
____________________________________________________________有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:
_____________________________=____________________平方,附工程詳單。
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差
±0.3mm)含土建。
3、工程造價
____________元________,總造價________________元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預付總造價
30%,柱子立起再付40%,驗收后再付25%,剩余5%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結束后開始施工,天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應由乙方全部投入
_____________,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從_____________金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協(xié)調(diào)。甲乙雙方應履行合同義務,如一方違約,應向對方支付
________________萬元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________________
乙方:________________________
________年________月________日
承攬加工合同12
承 攬 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務:____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定 作 方:____________________________________
法定代表人:____________ 職務:____________
地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________
定作方委托承攬方加工____________,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 加工成品__________________________________________
第二條 加工成品質(zhì)量要求________________________________________________
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。
承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。
承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交原材料等物品日期計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;
定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。
承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。
驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。
對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。
保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1、交定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。
任何一方要求提提前或延期交定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;
委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;
自提定作物的,以承攬方通知的`提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;
雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條 包裝要求及費用負擔__________________________________________________________
第九條 運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________
第十條 結算方式及期限__________________________________________________________
第十一條 其他約定__________________________________________________________
第十二條 承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價,酌減酬金或價款;
不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;
經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;
少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規(guī)包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。
定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。
因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金_______元;
以酬金計算的,每逾____天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%或酬金總額的____%的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位,除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;
承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第五款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
定作方超過領取期限 個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;
變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;
如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;
以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的 分之 償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位,承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;
協(xié)商不成按項處理:
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;
合同副本一式____份,交____________各留存一份。
定作方:________________________ 承攬方:________________________
代表人:________________________ 代表人:________________________
____年____月____日 ____年____月____日
承攬加工合同13
甲方:________________
乙方:________________
依照《_____________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規(guī),在自愿、平等、公正的原則下,雙方就本建設工程施工事項協(xié)商一致,達成一致,特訂立本合同。
一、程概況
1、工程名稱:輕型鋼架棚
2、工程地點:________工業(yè)園區(qū),________塑料制品有限公司
二、工程承包范圍
1、面積:________________平方,附工程詳單,見-3
2、承包方式:甲方出資,乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。
3、工程造價________________,總造價________________元。
4、付款方式:合同簽訂后甲方預付總造價________%,柱子立起再付________%,驗收后再付________%,剩余________%工程完成后一年內(nèi)全部付清。
5、土建工程結束后開始施工,________天交工。(備注:除不可抗拒外因素)。年內(nèi)保證維護正常使用。
6、在施工期間,乙方施工人員應由乙方全部投入_____,如發(fā)生工傷事故等事宜,由乙方從_____金中解決,不足部分由乙方承擔,甲方概不負責。
7、甲方負責水、路兩通及其費用,負責外圍治安秩序,乙方負責按施工圖施工和保證工程質(zhì)量、工期與施工安全,乙方在施工期間,電費由乙方承擔,甲方負責協(xié)調(diào)。甲乙雙方應履行合同義務,如一方違約,應向對方支付三萬元的違約金。
本合同一式兩份,甲乙雙方各持一份,合同自簽訂之日起,即可生效。
甲方:________________乙方:________________
________年________月________日
承攬加工合同14
甲方:____________
乙方:____________
鑒于甲方是在本公司所在地合法注冊的,專業(yè)從事部件加工生產(chǎn)和經(jīng)營的有限責任公司,并急需加工部件;
鑒于乙方是一家合法注冊的公司,經(jīng)營范圍包括加工業(yè)務,并且具備承攬加工的資質(zhì)和條件。
根據(jù)中華人民共和國民法典及其他相關法律法規(guī),甲乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商,達成以下協(xié)議。
一、甲方委托乙方加工如下產(chǎn)品:
品名______規(guī)格______單位______數(shù)量______備注______
二、原材料提供:
1、甲方提供的原材料為:______規(guī)格為:______數(shù)量為:______提供時間為:________年____月____ 日。
2、甲方將原材料交付乙方后的第二天,乙方應進行檢驗,并以書面形式通知甲方確認情況。如果甲方提供的原材料存在缺陷或不符合合同約定,乙方應立即更換或補齊。
3、乙方將提供以下原材料:______,其規(guī)格為:______,數(shù)量為:______,預計提供時間為:________年____月____日。
4、乙方應將提供的原材料提交給甲方進行檢驗。甲方應在乙方通知后的第二天進行檢驗,并以書面形式通知乙方檢驗結果。如有需要,乙方應在規(guī)定時間內(nèi)進行修正。
三、技術資料及圖紙
1、甲方應在本合同簽訂之日起三日內(nèi)將技朶資料及圖紙交付乙方。
2、在甲方將技術資料及圖紙交付乙方次日之前,乙方有責任進行檢查。如果乙方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理,應立即通知甲方;甲方在收到乙方的書面通知后,應在兩日內(nèi)以書面形式回復,并提出修改意見。
3、乙方提供技術資料及圖紙的,應當在本合同簽訂之 日起 日內(nèi)將技術資料及圖紙交付甲方。
4、甲方應在乙方交付技術資料及圖紙后的次日進行檢驗。若甲方發(fā)現(xiàn)圖紙不符合約定或技術要求不合理,應立即通知乙方。乙方應在收到甲方通知后的兩日內(nèi)進行修改。
四、質(zhì)量要求:
1、乙方加工產(chǎn)品應當符合標準。
2、乙方根據(jù)甲方提供的質(zhì)量要求和圖紙,先制作規(guī)格樣品。雙方代表在當面進行封存樣品,并作為驗收的依據(jù)。
五、加工成品驗收:
1、乙方完成所有加工成品后,應及時通知甲方進行驗收。甲方應在收到乙方通知后的____日內(nèi)進行驗收。請將空白處填寫具體的天數(shù)。
2、根據(jù)合同約定的質(zhì)量標準、圖紙和封存樣品,以及合同規(guī)定的.數(shù)量,進行驗收。
3、如果乙方加工的成品經(jīng)過驗收后發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量要求,甲方有權要求乙方進行修理或重新加工。如果這導致了甲方的損失,甲方有權要求乙方進行賠償。
4、甲方在收到加工成品后,如發(fā)現(xiàn)加工成品不符合質(zhì)量要求,乙方應在規(guī)定時間內(nèi)進行修理或重作。如果因此造成了甲方損失,甲方有權要求乙方賠償損失。
六、加工成品交付:
1、乙方應在______年____月____日前將所有產(chǎn)品送至甲方指定的倉庫,倉庫地址為______。如果甲方要求交付地點在______市以外,乙方應承擔因此而產(chǎn)生的額外費用。
2、雙方如需提前或延期交(提)貨,應提前與對方協(xié)商并達成書面協(xié)議,按照協(xié)議的約定執(zhí)行。
3、實際交付 日期,乙方自行送達的,以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據(jù)上簽收的 日期為準。
4、如果乙方交付的加工成品超過約定數(shù)量,且甲方認可,那么超出的部分將按照超過的比例支付報酬。
七、報酬及支付:
1、甲方應支付乙方的加工報酬為:每件______元(或總報酬______元)
2、報酬的支付采取以下方式:
甲方應于______年____月____日向乙方支付______元人民幣。同時,甲方應于______年____月____日向乙方支付______元人民幣。剩余的款項應在乙方交付后的______日內(nèi)支付。乙方應在每次收到款項時提供發(fā)票給甲方,發(fā)票將作為雙方結算的依據(jù)。
甲方在每次交付貨物時向乙方支付一定金額,乙方在收到款項時會給甲方開具收據(jù)作為雙方結算的憑證。當收據(jù)上的款項累計達到一定金額時,乙方會向甲方開具發(fā)票,并同時收回相應金額的收據(jù)。
甲方:____________
______年____月____ 日
乙方:____________
_______年______月_____ 日
承攬加工合同15
定作方:____(以下簡稱:甲方)
承攬方:____(以上簡稱:乙方)
依照《中華人民共和國合同法》,本著長期合作共贏的精神,現(xiàn)就甲方委托乙方加工定作產(chǎn)品一事,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,一致達成本加工承攬合同條款如下:
第一部分合法交易資格確認
一、甲乙雙方應在本合同有效期內(nèi)始終具有履行合同約定的商業(yè)交易能力,并根據(jù)本合同相關條款承擔因喪失此種能力而產(chǎn)生的法律責任。
二、在本合同生效之前,甲方應向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章):
1、營業(yè)執(zhí)照。
2、國稅、地稅登記證。
3、法定代表人身份證或委托代理人身份證。
4、授權經(jīng)辦人的簽名樣式證明書。
5、請?zhí)峁┘庸ぎa(chǎn)品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。
三、在本合同生效之前,乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章):—營業(yè)執(zhí)照副本—組織機構代碼證書—稅務登記證副本—法定代表人身份證復印件—公司章程或經(jīng)營許可證書—其他可能需要的相關文件請確保提供的文件真實有效,以便甲方核實。
1、營業(yè)執(zhí)照。
2、國稅、地稅登記證。
3、法定代表人身份證或委托經(jīng)代理人身份證。
第二部分合同內(nèi)容
第一條:合同條款術語定義
1、本合同指本加工承攬合同,包含本合同項下的附件。
2、“合同附件”是指經(jīng)合同雙方協(xié)商一致并簽訂的文件,作為本加工承攬合同的附屬部分。
3、“合同生效”經(jīng)雙方法定代表人或經(jīng)過授權的經(jīng)辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后,合同或合同附件方能生效。
4、甲方專用材料是指為生產(chǎn)甲方產(chǎn)品而專門定制的原材料,包括但不限于紙箱、紙盒、商標貼等包裝材料,以及專用的化工原料等。這些材料具有特定的規(guī)格和質(zhì)量要求,能夠確保產(chǎn)品生產(chǎn)的順利進行和產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。
第二條:當合同附件與合同本身出現(xiàn)不一致時,應當以合同本身為準。因為合同是雙方當事人達成的具有法律約束力的文件,合同附件通常是為了更詳細地說明合同條款或提供補充性內(nèi)容而附加的。因此,如果合同附件與合同本身存在沖突,應當優(yōu)先遵循合同本身的內(nèi)容。
雙方同意,本合同未盡事宜以及相關具體規(guī)定由每次訂單確定或由雙方另行協(xié)商并訂立相關協(xié)議書,作為合同附件。若合同附件與合同內(nèi)容有不一致之處,以合同附件為準。
第三條:甲方在合同期內(nèi)委托乙方加工產(chǎn)品的'數(shù)量將根據(jù)雙方另行確認的訂單為準。
第四條:原材料的提供及損耗
1、甲方委托乙方加工產(chǎn)品時,應由甲方提供全部或部分原材料。雙方在生產(chǎn)前需書面確認原材料的提供方式,并明確定額損耗。雙方需以《報價單》形式達成協(xié)議,并按照約定的價格進行結算。
2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產(chǎn)過程中的損耗,對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規(guī)定的指標范圍內(nèi),超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經(jīng)甲方特別授權,乙方不得自行處理節(jié)余的原材料,并須妥善保管及交由甲方處理。
第五條:生產(chǎn)工藝技術文件的提供
1、甲方提供的生產(chǎn)工藝技術文件,需經(jīng)乙方技術部門評審確認后方可生效,并由雙方簽字蓋章確認。
2、乙方在生產(chǎn)過程中如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)工藝技術要求存在不合理之處,應當立即通知甲方,并等待甲方在1個工作日內(nèi)提出修改意見。若乙方在規(guī)定時間內(nèi)未收到甲方回復,有權暫停工作并及時通知甲方,如因此造成損失,應由甲方承擔賠償責任。
第六條:質(zhì)量要求及驗收標準
1、甲方要求乙方按照約定的國家標準或企業(yè)標準以及技術規(guī)范的要求,提供符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品。乙方需嚴格按照每次委托加工的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期等內(nèi)容進行生產(chǎn),并確保產(chǎn)品符合ISO9001標準和雙方確認的技術規(guī)范與要求。
2、甲方應在驗收確認后,向乙方提供具有代表性的可視為交貨品質(zhì)的簽封標準樣品。乙方交付的合同標的物品質(zhì)必須符合或優(yōu)于封樣樣品的品質(zhì)水平。
3、甲乙雙方提供的原材料,均需經(jīng)過乙方的驗收合格,方可進入生產(chǎn),按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣,進行驗收。
4、如果乙方在生產(chǎn)過程中使用了甲方提供的自備原材料,但這些原材料未符合甲方的驗收標準,導致?lián)p失發(fā)生,責任由乙方承擔。
5、雙方在加工產(chǎn)品質(zhì)量檢驗中發(fā)生爭議時,可以委托法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構進行檢測。對于檢驗結果,雙方應以該機構出具的檢驗證明為準。如果產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格,檢驗費用由甲方承擔。
第七條:交貨期與延期處罰
1、甲方與乙方首先需要確定加工產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術文件,并雙方簽字蓋章。
2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。
3、甲方與乙方需要確定材料損耗的計算方法和標準。
4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。
5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。
6、在確定上述1—5條后,作為本次訂單交期的開始日期,每次訂單的具體交期,在《委托加工產(chǎn)品訂單》中由雙方確認。
7、每次訂單的實際交貨數(shù)量與《委托加工產(chǎn)品訂單》中訂單要求數(shù)量,允許有一定的偏差,具體偏差數(shù)量的確定在《委托加工產(chǎn)品訂單》中明確。
8、因乙方的原因造成延期交付訂單產(chǎn)品的。每延期一天,向甲方支付該《委托加工產(chǎn)品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過15天,甲方有權解除本合同。
第八條:結算方式
1、甲乙雙方確認簽署《委托加工產(chǎn)品訂單》后,甲方需支付訂單總金額的30%作為預付款,不包括材料費用。乙方收到預付款后將立即安排生產(chǎn)。
2、如有需要乙方代為采購甲方專用原材料的情況發(fā)生,甲方需將材料款、制版費用等相關款項全額支付至乙方指定的賬戶。乙方確認收到款項后,將安排組織生產(chǎn)。
3、甲方每次提貨時,需要一次性支付全部貨款,預付款只有在最后一次提貨時才會轉為貨款使用。
第九條:加工產(chǎn)品驗收及賠付
甲方將根據(jù)雙方商定的質(zhì)量檢驗標準和封樣進行檢測。若產(chǎn)品不符合標準,甲方將提供不合格品樣本及相關報告,經(jīng)乙方確認后,甲方有權退回產(chǎn)品。甲方退回不合格產(chǎn)品,并要求退款和賠償由此產(chǎn)生的檢驗、測試、運輸?shù)荣M用,或要求乙方根據(jù)書面要求立即補足數(shù)量、更換或退回整批產(chǎn)品,乙方應承擔由此造成的材料、人工等相關損失。
第十條:驗收交貨地點及運輸:
1、第十一條:逾期提貨的情況下,乙方有權要求甲方承擔相應的倉儲費用。乙方也可以選擇代為安排運輸,但相關費用將由甲方承擔。
1、乙方完成訂單產(chǎn)品生產(chǎn)后,根據(jù)《委托加工產(chǎn)品訂單》中甲方的提貨時間,乙方可幫甲方保管產(chǎn)品10天,甲方須在此期間提完貨物,超過即為逾期提貨,出現(xiàn)逾期提貨情況,乙方將向甲方收取違約金,以甲方逾期提貨產(chǎn)品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算,每逾期一天,按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的,且雙方未達成處理協(xié)議的,乙方視為甲方放棄該訂單產(chǎn)品的所有權,乙方有權處理該批產(chǎn)品,收回乙方應有權益。
2、甲方如未按照《委托加工產(chǎn)品訂單》中約定的提貨時間提取產(chǎn)品,應在10天內(nèi)支付訂單產(chǎn)品款項和乙方庫存代購材料款項。在此期限內(nèi),甲方無需支付違約金,但需支付倉儲費。每延遲一天,倉儲費按總金額的0.5‰計算。若甲方超過6個月仍未提取產(chǎn)品且雙方未就處理方式達成協(xié)議,乙方將視為甲方放棄訂單產(chǎn)品的所有權,乙方有權處置這些產(chǎn)品并收回應有的權益。
第十二條:保密制度:
1、甲乙雙方同意嚴格遵守保密協(xié)議,不得將雙方協(xié)商內(nèi)容透露給任何第三方。未經(jīng)甲方書面許可,乙方不得保留或復制任何相關技術資料。
2、乙方不得未經(jīng)甲方同意,向任何客戶提供包括但不限于加工訂貨和業(yè)務聯(lián)系資料。如違反此約定,乙方須支付給甲方違約金五萬元。
第十三條、不可抗力的解決:
在合同履行期間,如果因不可抗力導致加工產(chǎn)品和原材料毀損或丟失,乙方經(jīng)相關部門確認后,可免責。
第十四條、雙方本著相互尊重、平等友好的原則,通過協(xié)商解決任何可能發(fā)生的糾紛。如果協(xié)商未果,雙方一致同意將糾紛提交雙方所在地的人民法院解決。
第十五條、借款與饋贈:
1、甲方工作人員未經(jīng)乙方書面蓋章文件同意,私自向乙方借款、借貸,包括調(diào)用產(chǎn)品和材料等行為,均視為違規(guī)行為。該類行為與乙方無關,乙方不予認可。甲方不得以此為由拒絕履行合同義務。
2、乙方要求甲方不得向乙方工作人員饋贈和回扣,否則甲方甘愿接受乙方對其處以五萬元至五十萬元罰款。
第十六條:合同生效
1、本合同經(jīng)甲乙雙方授權代表簽字并加蓋公司公章后生效。
2、本合同自雙方簽字之日起生效,為期一年。在合同期滿前2個月,任何一方未書面通知終止或修訂合同,則本合同自動順延一年。
3、在本合同有效期內(nèi),雙方不得擅自修改或終止合同。如有未盡事宜,雙方應共同協(xié)商并達成補充協(xié)議,補充協(xié)議作為本合同的附件,具有同等效力。
4、本合同正本一式四份,甲乙雙方各執(zhí)兩份。
第十七:合同附件清單:
1、報價單
2、委托加工產(chǎn)品訂單3、委托加工產(chǎn)品詢價單
甲方:____
______年____月____日
乙方:____
______年____月____日
【承攬加工合同】相關文章:
承攬加工合同(精選)07-16
加工承攬合同07-17
承攬加工合同【精選】07-17
[精選]加工承攬合同07-17
(精選)加工承攬合同07-18
承攬加工合同07-01
承攬加工合同07-07
承攬加工合同(經(jīng)典)12-01
承攬加工的合同05-19
承攬加工合同[精選]05-19