產(chǎn)品承攬加工合同

時間：2025-01-09 07:51:24 合同

產(chǎn)品承攬加工合同(精華)

　　隨著法律法規(guī)不斷完善，人們越發(fā)重視合同，合同在生活中的使用越來越廣泛，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編精心整理的產(chǎn)品承攬加工合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

產(chǎn)品承攬加工合同(精華)

　　承攬方：____________________________________

　　定作方：____________________________________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，達成一致，特訂立本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品__________________________________________

　　第二條加工成品質(zhì)量要求________________________________________________

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1、承攬方必須按照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方的檢驗。若承攬方隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3、交(提)原材料等物品日期核算，依照第七條規(guī)定辦理。

　　第四條技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在按定作方要求工作期間，如發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應及時通知定作方；定作方應在規(guī)定時間內(nèi)回復并提出修改意見。若承攬方在規(guī)定時間內(nèi)未收到答復，有權暫停工作并及時告知定作方，由此造成的損失由定作方承擔。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3、當事人雙方對承攬的定作物和項目的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構出具檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔__________________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔__________________________________________________________

　　第十條結算方式及期限__________________________________________________________

　　第十一條其他約定__________________________________________________________

　　第十二條承攬方的違約責任

　　1、未按合同規(guī)定質(zhì)量交付定作物或完成工作的，定作方同意利用的，應按質(zhì)論價，適當減少酬金或價款；不同意利用的，承攬方應負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)修整或調(diào)換后仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同約定，定作方仍需的，應當補足，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應負責返修或重新包裝，并承擔相關費用。若定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失，承攬方應償付定作方該不合格包裝物與合格包裝物價值的差額。因包裝不符合合同規(guī)定導致定作物損壞或丟失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應當參照中國人民銀行關于延期付款的相關規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同約定，暫由定作方代為保管時，應向定作方支付實際產(chǎn)生的保管、保養(yǎng)費用。

　　7、實行代運或送貨的定作物，若錯發(fā)到達地點或接收單位（人），除按合同規(guī)定負責運至指定地點或接收單位（人）外，并應承擔因此額外產(chǎn)生的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、因保管不當導致定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當賠償定作方因此遭受的損失。

　　9、未按合同約定的方法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不合格而未在合同規(guī)定的時間內(nèi)通知定作方更換、補齊的，由承攬方對產(chǎn)品的工作質(zhì)量和數(shù)量負責。

　　10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應補償承攬方因此產(chǎn)生的損失。

　　2、中途終止合同，若由定作方提供原材料的，應償付承攬方未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金；若由承攬方提供原材料的，應償付承攬方未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應賠償承攬方因此遭受的損失；若承攬方不解除合同，則交付定作物的日期可相應順延，并且定作方需補償承攬方因停工待料所造成的損失。

　　4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定支付違約金外，還需承擔承攬方實際支出的保管、保養(yǎng)費用。若定作方超過領取期限六個月仍未領取定作物，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費用后，退還給定作方；若變賣所得不足以覆蓋上述費用，定作方需進行補償；如定作物無法變賣，則定作方應賠償承攬方的損失。

　　5、超過合同規(guī)定日期付款，應按中國人民銀行關于延期付款的規(guī)定向承攬方支付違約金；以報酬計算的，每逾期一天，按報酬總額的千分之一支付違約金。

　　6、無故拒收定作物，應賠償承攬方由此產(chǎn)生的損失及運輸部門的罰款。

　　7、變更定作物的交付地點或接收單位（人），由變更方承擔因此增加的費用。

　　第十四條在合同約定的履行期內(nèi)，因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在提供相應證明后，可免除違約責任。若定作方遲延接受或無故拒收，則定作方應承擔責任，并賠償承攬方因此遭受的損失。

　　第十五條糾紛處理在加工承攬合同發(fā)生爭議時，當事人雙方應先行協(xié)商解決；若協(xié)商未果，則依照相關規(guī)定處理。

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，履行完畢后自動失效。在合同有效期內(nèi)，雙方不得隨意變更或解除合同。如遇合同未盡事宜，雙方應協(xié)商一致，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式兩份，委托方和承攬方各持一份；合同副本一式____份，交____________（如需鑒證或公證，則應送至鑒證機關或公證機關）各存一份。

　　定作方：________________________承攬方：________________________

　　代表人：________________________代表人：________________________

　　____年____月____日____年____月____日